中级经济师《建筑经济》试题强化卷及答案（52）

《中级经济师《建筑经济》试题强化卷及答案（52）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题强化卷及答案（52）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C2.安装工程保险中，由于设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器的原因造成其他保险财产的损失，由（）承担赔偿。A.发包人B.承包人C.安装工程保险公司D.检验、检测机构【正确答案】C3.【真题】在建设工程目标控制过程中，对建筑安装工程费用、设备和工器具购置费用进行控

2、制，体现了（）。A.对按总投资构成内容分解的各项费用进行的全方位控制B.对按工程内容分解的各项费用进行的全方位控制C.对按总投资构成内容分解的各项费用进行的全过程控制D.对按工程内容分解的各项费用进行的全过程控制【正确答案】A4.某公司发行普通股正常市价为1000万元，筹资费率为3%。预计一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为()。A.8%B.8,25%C.11%D.11,25%【正确答案】D5.根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，若因非承包人原因造成增加新的工程量清单项目，其工程变更价款的确定方法是()。A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的

3、综合单价确定B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】A6.建设工程造价由()建筑安装工程费用和工程建设其他费用组成。A.设备工器具购置费用B.工程直接费C.工程管理费D.土地使用费【正确答案】A7.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程

4、师C.发包人D.承包人【正确答案】D8.下列不属于与项目建设有关的其他费用的是（）。A.研究试验费B.勘察设计费C.联合试运转费D.建设单位经费【正确答案】C9.关于项目总投资中流动资金的说法正确的是（）。A.流动资金估算一般采用分项详细估算法B.流动资金估算的基本公式为：流动资金=流动资产+流动负债C.项目总投资中流动资金是指项目建设期内占用并周转使用的资金D.流动资金应列入建设工程造价【正确答案】A10.【真题】下列招标人行为中，属于排斥投标人或潜在投标人的是（）。A.要求投标人具有履行合同的能力B.向5家以上符合资质条件的投标人发出投标邀请书C.为保证施工质量指定某品牌产品作为中标产品D

5、.要求投标人在最近3年内没有重大工程质量问题【正确答案】C11.双代号网络计划中，工作N有四项紧前工作，其最早完成时间分别是第16周、第19周、第22周和第20周，则工作N的最早开始时间是第（）周。A.16B.19C.20D.22【正确答案】D12.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B13.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013),下列风险中,属于投标人应有限承担的风险是()A.安全文明施工费风险B.市场物价波动C.利润风险D.国家法律、法规、规章和政策

6、变化风险【正确答案】C14.废水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A15.【真题】根据价值系数的大小确定价值工程活动对象的方法，称为（）。A.强制确定法B.经验分析法C.价值分析法D.功能分析法【正确答案】A16.某建设项目的总投资为4000万元，年平均息税前利润总额为800万元，则该建设项目的总投资收益率为（）。A.23.43%B.20%C.17.65%D.18.46%【正确答案】B17.下列功能分类中，属于从用户需求角度进行分类的是()。A.基本功能与辅助功

7、能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C18.【真题】在计算企业所得税应纳税所得额时，按规定可以扣除（）。A.赞助支出B.向投资者支付的股息、红利C.在规定比例之内的公益性捐赠支出D.罚金、罚款损失【正确答案】C19.【真题】施工组织设计和工期条款在建设工程施工合同(示范文本)的（）中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】B20.下列人员或部门中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C21.某工程合同价为1000万元，合同中约定采用调值公式法进行工程价款动态结算，其中固定要素

8、比重为0.2，调价要素A、B、C在合同总价中所占比重分别为0.15、0.35、0.3。结算时，三项要素的价格指数分别增长了10%、15%、25%，则该工程的实际结算款是()万元。A.942.5B.1015.6C.1067.5D.1142.5【正确答案】D22.【真题】安装工程风险最大的阶段是()A.施工阶段B.使用阶段C.试车、考核和保证阶段D.维护阶段【正确答案】C23.在建筑工程保险中，由领有公共运输行驶执照的车辆在工地上行驶发生的事故造成的损失，属于()。A.三者责任部分的保险责任B.三者责任部分的除外责任C.物质损失部分的保险责任D.物质损失部分的除外责任【正确答案】D24.施工企业的

9、基本业务收入是（）。A.多种经营收入B.产品销售收入C.劳务作业收入D.建造合同收入【正确答案】D25.【真题】施工企业在计取税金时，教育费附加的计取基础应为（）。A.直接费B.营业额C.营业税D.工程预算成本【正确答案】C26.下列事件中，属于因业主或工程师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D27.【真题】某项目初期投资为100万元，投资效果持续时间（寿命）为无限，净收益发生于每年末且数值相等。若基准收益率为10%，则年净收益是()万元以上时，该投资项目可行。A.6B.7C.10D.12【正确

10、答案】C28.采用（）编制出来的施工图预算能比较准确地反映实际水平，误差较小。A.实物法B.单价法C.估算法D.以上都不对【正确答案】A29.工程()是反映各地区建筑业的平均水平。A.预算成本B.计划成本C.实际成本D.人工成本【正确答案】A30.我国进口设备时，若采用装运港船上交货价方式，卖方的责任有（）。A.负责租船和订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切费用和风险【正确答案】D31.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是（）。A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同

11、中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】C32.【真题】关于社会折现率的说法,正确的是()。A.社会折现率是财务内部收益率的判别基准B.社会折现率是项目经济效益要求的最低经济收益C.社会折现率是不可用作不同年份之间资金价值转换的折现率D.社会折现率可根据项目的具体情况酌情确定【正确答案】B33.【真题】某些非盈利项目的效果属于不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品或劳务本身的效用来表示。评价这类项目应主要采用()方法

12、。A.净现值B.内部收益率C.经济效益分析D.成本效用分析【正确答案】D34.主持开标工作的应是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C35.在对建设工程质量控制的全方位控制理论中，下列哪项说法不正确()A.对建设工程所有工程内容的质量进行控制B.对建设工程质量目标的所有内容进行控制C.对影响建设工程质量目标的所有因素进行控制D.对建设工程每个阶段的质量进行控制【正确答案】D36.风险识别的第一步工作是()。A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确立各种风险事件D.进行风险防范【正确答案】A37.资格预审完成后，评审委员会应向（）提交资格预审报告，

13、同时备案于建设行政主管部门。A.投标人代表B.招标人C.监理机构D.投标人【正确答案】B38.【真题】下列收益中，不计入施工企业营业利润的是（）。A.工程结算利润B.投资净收益C.其他业务利润D.营业外收支净额【正确答案】D39.【真题】股份有限公司股本溢价应计入（）。A.资本公积金B.股本C.法定盈余公积金D.任意盈余公积金【正确答案】A40.以下各项费用中，应计入企业产品成本或劳务成本的有（）。A.管理费用B.短期贷款利息C.长期贷款利息D.直接工资【正确答案】D41.某建筑企业纳税地点位于市区，其承揽的一项工程的直接费、间接费和利润之和为1000万元，则应纳入该工程造价的税金为()万元。

14、A.300B.32.2C.33.5D.34.1【正确答案】D42.关于工程建设项目招投标的说法，错误的是()。A.投标人不得以低于成本的报价竞标B.中标的联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任C.招标人可根据建设项目的性质，强制某些投标人组成联合体共同投标D.投标人不得相互串通投标报价，损害他人合法权益【正确答案】C43.【真题】以下情形中，开标时属于有效投标文件，呵以进入评标的是（）。A.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的C.投标文件按规定予以密封的D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函

15、的【正确答案】C44.下列属于组织协调子系统的功能是（）。A.公文的编辑、处理B.工程建设相关单位查询C.合同结构模式的提供和选用D.安全生产保证措施【正确答案】B45.某债券现在购买需24万元，6年后出售可得64万元，基准收益率为8%，则该项投资收益的净现值是（）万元。已知：(P/F，8%，6)=0.6302。A.16.333B.18.260C.20.285D.21.356【正确答案】A46.选择资金来源、拟定筹资方案的主要依据是（）。A.资金成本B.筹资费率C.利息率D.税率【正确答案】A47.下列不属于因承包商原因引起工期延误的是（）。A.出现窝工或停工待料等现象B.质量不符合合同要求而

16、造成的返工C.开工延误D.不利的施工条件或外界阻碍【正确答案】D48.某市有一建设项目，当设定折现率为15%时，求得的净现值为930万元；当设定折现率为18%时，求得的净现值为-625万元，则该建设项目的内部收益率应是（）。A.16.79%B.16.28%C.18.44%D.19.09%【正确答案】A49.以下产品各功能中，属于按功能重要程度分类的是（）。A.使用功能与美学功能B.基本功能与辅助功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】B50.【真题】用资金周转率法估算某项目建设投资已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元

17、/吨.该项目总投资估算结果应为（）万元.A.3000B.30000C.45000D.67500【正确答案】B51.工作E有四项紧前工作B、C、D、E，其持续时间分别为3天、7天、8天、6天。最早开始时间分别为第9天、5天、7天、11天，则工作E的最早开始时间为第（）天。A.13B.14C.15D.17【正确答案】D52.（）是发生保险事故并造成损失后，为拆除受损标的、清理灾害现场和运走废弃物等，以便进行修复工程所发生的费用。A.场地清理费用B.设计费C.税款及其他有关费用D.材料设备费【正确答案】A53.【真题】总监理工程师组建项目监理机构的依据是()。A.监理规划和监理实施细则B.监理目标和

18、监理实施计划C.监理大纲和委托监理合同D.监理计划和监理实施细则【正确答案】C54.按照建设工程工程量清单计价规范规定，下列费用中应列入其他项目清单的是（）。A.预备费B.规费C.企业管理费D.预留金【正确答案】D55.如果被保险人在投保时按照保险合同规定的工程概算总造价确定投保金额，那么被保险人在保险期间内必须调整保险金额。其中，如果保险工程的建造期超过3年，必须从保单生效日起每隔()个月向保险人申报调整后的工程总造价。A.1B.3C.6D.12【正确答案】D56.利用实物法编制施工图预算时，应在单价法所收集的资料基础上，进一步收集()。A.施工图纸B.当时当地人工、材料、机械单价C.现行取

19、费文件之一D.施工组织设计【正确答案】B57.【真题】采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。A.概算定额B.类似工程预算C.概算指标D.预算定额【正确答案】A58.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D59.【真题】分部分项工程量清单的项目编码采用12位阿拉伯数字表示，其中第1012位表示的为()。A.工程分类顺序码B.分部工程顺序码C.分项工程名称顺序码D.清单项目名称顺序码【正确答案】D60.建设项目的环境影响评价文件自

20、批准之日起超过（）年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D61.【真题】某建设项目，当资本利率i1=12%时，净现值为860万元；当i2=18%时，其净现值为-540万元，则该建设项目的内部收益率是（）.A.8.31%B.14.31%C.15.69%D.21.69%【正确答案】C62.下列选项中，不属于非关键工作时差的调整方法的是（）。A.将工作在其最早开始时间与最迟完成时间范围内移动B.延长工作的持续时间C.缩短工作的持续时间D.增、减工作项目【正确答案】D63.下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是（）。A.应当向3

21、个以上的潜在投标人发出投标邀请书B.只有接受投标邀请书的法人或者其他组织才可以参加投标竞争C.招标人以邀请书的方式发m投标邀请D.招标人以招标公告的方式发出投标邀请【正确答案】D64.股票的发行价格低于其面额时，被称为（）。A.平价发行B.溢价发行C.折价发行D.时价发行【正确答案】C65.【真题】下列事件中，属于因承包商原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.征地、拆迁没有及时完成B.工程预付款不能按时支付C.施工机械设备不配套D.设计变更【正确答案】C66.【真题】关于财务内部收益率的说法,正确的是()A.财务内部收益率属于静态指标B.当此物内部收益率大于或等于基准收益率时,项目方案在

22、财务上可以考虑接受C.财务内部收益率是计算财务净现值时所使用的折现率D.财务内部收益率用以反映项目的偿债能力【正确答案】B67.按（）划分，建设监理信息可分为项目建设前期的信息、工程施工过程中的信息和工程竣工阶段的信息。A.建设工程不同阶段B.信息时间的不同C.监理阶段的不同D.建设监理控制目标【正确答案】A68.直接承包是指发包人直接将工程承包给承包人，包括工程总承包和()两种方式。A.转包B.分包C.阶段承包D.单项承包【正确答案】D69.假定某一建筑承包工程的结算价款总额为3000万元，预付备料款占价款的20%，主要材料和构件金额占工程价款的60%。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是（

23、）万元。A.1500B.2800C.2000D.1900【正确答案】C70.发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后（）天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。A.7B.5C.10D.12【正确答案】A71.【真题】评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是()。A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辨认C.投标人以他人名义投标D.投标人所报价格与投标控制价有一定偏差【正确答案】C72.【真题】某人现年40岁，在他60岁退休时，预计将积蓄20万元若通货膨胀的比率为5%，则他20年

24、后的20万元，相当于现在的（）万元.已知：(P/F，5%，20)=0.3769。A.6.846B.7.538C.6.785D.7.856【正确答案】B73.【真题】在建设工程施工合同中市发包人的工程价款结算应当按照()讲行。A.进度款竣工结算款B.签约双方认可的支付方式C.预付款、进度款、竣工结算表D.发包人确定的支付方式【正确答案】C74.在实践中，施工合同中关于（）方面的条款不属于最重要的条款。A.质量B.工期C.造价D.安全【正确答案】D75.实物法和单价法在编制步骤上的最大区别是（）。A.计算直接工程费的方法不同B.计算间接工程费的方法不同C.计算利税的方法不同D.工程量计算方法不同【

25、正确答案】A76.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，下列工程建设项目必须采用工程量清单计价的是()。A.国有资金投资占投资总额的30%以上的工程建设项目B.房地产投资项目C.涉外投资项目D.国有投资者拥有实际控股权的工程建设项目【正确答案】D77.【真题】在下述各项中，列入建筑单位工程概算的是（）。A.机械设备概算B.生产家具购置费概算C.电气设备概算D.通风工程概算【正确答案】D78.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控

26、制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C79.【真题】某仅能节约人工的自动化设备投资56万元，每年可以节约人工费用8万元(该值假设发生于每年年末)，在不考虑资金时间价值的情况下为收回设备的投资，该设备的寿命应不短于（）年。A.5B.6C.7D.8【正确答案】C80.【真题】下列工程费用中，应列入工程建设其他费用的是（）。A.建设单位管理费B.设备安装费C.工程排污费D.施工企业管理费【正确答案】A81.某企业向银行借款3000万元，筹资费率为1%，年利息率为5.25%，所得税税率为33%，则其资金成本率为（）。A.5.30%B.3.55%

27、C.6.25%D.4.19%【正确答案】B82.【真题】下列工程项目中，可以不进行招标的是（）。A.信息网络工程项目B.学校校舍的抗震加固项目C.国家特许的融资项目D.涉及抢险救灾的工程项目【正确答案】D83.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B84.【真题】某建设项目，当i1=25%时，其净现值为200万元；当i2=30%时，其净现值为-60万元.该建设项目的内部收益率为（）。A.26.65%B.27.4

28、2%C.27.96%D.28.85%【正确答案】D85.【真题】招标人以投标邀请书的方式邀请特定法人或其他组织投标称为（）。A.议标B.协议招标C.定向招标D.邀请招标【正确答案】D86.【真题】根据我国公司法，关于公司注册资本的说法，正确的是（）。A.注册资本就是实收资本B.有限责任公司注册资本的最低限额为10万元C.注册资本是指公司全体股东的首次出资额D.股份有限公司注册资本的最低限额为500万元【正确答案】D87.在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程投资，并能鼓励承包商最大限度地降低工程成本，最好采用（）形式确定的合同价。A.最高限额成本加固定最大酬金B.成本加固定百分比酬金C.

29、成本加固定金额D.成本加奖罚【正确答案】A88.【真题】下列关于增值税的说法中，正确的是（）。A.增值税在零售环节实行价内税B.应纳增值税额等于销售额乘以适用税率C.增值税的基本税率为13%D.企业购入固定资产所含增值税不得作为进项税额进行抵扣【正确答案】A89.【真题】评标委员会对提交的投标文件进行初步评审时，应作为废标处理的情形是（）。A.投标人报价低于全部投标人报价的平均值B.投标文件部分内容字迹模糊、无法辨认C.投标人以他人名义投标D.投标人所报价格与投标控制价有定偏差【正确答案】C90.以下各项税种中，属于流转税的是（）。A.土地增值税B.营业税C.企业所得税D.车船使用税【正确答案

30、】B91.【真题】投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标价是指()。A.与成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利润的最高报价C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价【正确答案】D92.某人在10年前每年年末存款1000元，年利率为3%，但两年前利率变为4%，其每年末存款额仍为1000元，时至今日，该人存款的复本利和为()元。已知；(F/A，3%，8)=8,892，(F/P，4%，2)=1,082，(F/A，4%，2)=2,040。A.13865B.14826C.11661D.12485【正确答案】C93.在建设工程合同管理

31、中，委托合同的标的是（）。A.利润B.劳务C.质量D.进度【正确答案】B94.【真题】下列关二于工程项目竣工决算的说法中，正确的是（）。A.竣工决算应包括从筹建到竣工投产全过程的实际支出费用B.中央级大、中型基本建设项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批C.国家确定的重点小型项目竣工财务决算直接由财政部审核与审批D.地方级基本建设项目竣工财务决算经主管部门审核后报财政部审批【正确答案】A95.【真题】建筑工程保险为民用、工业用及公共事业用等所有工程建设项目在建设过程中的()提供风险保障。A.资金短缺和资源不足B.机构变更和人员调整C.刑事责任和行政责任D.自然灾害和意外事故【正确答案】D96.

32、【真题】某人以8%单利借出15000元，贷款期为3年;此后以7%的复利将上述借出金额的本利和再借出，借款期为10年。则该人在第13年年末可以获得复本利和是（）万元。已知：(F/P，7%，10)=1.967。A.3.3568B.3.4209C.3.5687D.3.6586【正确答案】D97.在国民经济评价中，能反映投入物与产出物真实经济价值、市场供求状况和资源稀缺程度的价格是（）。A.计划价格B.市场价格C.影子价格D.国家指导价格【正确答案】C98.某方案现时点投资23万元，此后从第2年年末开始，连续20年，每年将有6.5万元的净收益，净残值为6.5万元。若基准收益率为20%，己知：(P/A，

33、20%，20)=4.8696，(PF，20%，21)=0.0217，则该方案的净现值是()万元。A.2.57B.3.23C.3.52D.4.35【正确答案】C99.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）年。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D100.业主遇到的下列风险中属于经济风险的是（）。A.投资估算和设计概算不准B.气候恶劣C.合同条款不严谨D.资金筹措困难【正确答案】D二.多选题(共70题)1.下列评价指标中，适于建设项目财务盈利分析的有()。A.投资回收期B.财务净现值C.资产负债率D.总投资收益率E.利息备付率【正确答案】ABD2.关于公司

34、发行普通股和债券的说法，正确的有。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE3.【真题】下列收入中,属于施工企业对外投资收益的有()A.设备租赁收入B.材料销售收入C.股票投资分的股息红D.投资债券获得的利息E.处置报废施工机械获得的净收益【正确答案】CD4.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，除

35、合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD5.工程建设招投标应遵循的原则是（）。A.公开原则B.公平原则C.公正原则D.效率优先原则E.诚实信用原则【正确答案】ABCE6.【真题】下列评价方法中，可用于寿命期相同的互斥方案选择的有(A.净现值法B.内部收益率法C.净年值法D.最小公倍数法E.追加投资收益率法【正确答案】ACE7.以下固定资产折旧方法，前期计提折旧额多，而后期计提折旧额少的有（）。A.工作量法B.平均年限法C.双倍余额递减法D.年数总和法

36、E.使用年限法【正确答案】CD8.建设项目可行性研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE9.【真题】工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。A.建筑法律法规B.工程技术C.企业管理D.行政管理E.建筑经济【正确答案】ABE10.下列关于双代号网络图绘图规则的说法中，正确的包括（）。A.严禁出现循环回路B.箭线严禁交叉C.必须只有一个起点节点和一个终点节点D.严禁出现双向箭头或无箭头的连线E.必须严格按照工作之间的逻辑关系绘制【正确答案】ADE11.【真题】下列费用中，属于工程建设其他费用的有（）。

37、A.设备运杂费B.设备安装调试费C.勘察设计费D.技术引进费E.联合试运转费【正确答案】CDE12.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC13.某单代号网络计划中，工作H与其紧后工作K和M的时间间隔分别为3周和6周，工作K和M的总时差分别为5周和3周，下列关于该网络计划时间参数的说法中，正确的为()。A.工作K和M的时间间隔为3周B.工作M的自由时差为9周C.工作H的总时差为8周D.工作H的自由时差为3周E.工作K的自由时差为8周【正确答案】CD14.邀请招标与公开招标的不同点包括（）。A.公开的程度不同B.

38、潜在投标人的范围不同C.评标标准不同D.报价合理程度不同E.发布招标信息的方式不同【正确答案】ABE15.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。A.工程所有人B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.建设行政主管部门【正确答案】ABCD16.企业的期间费用包括（）。A.制造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE17.【真题】根据价值工程的定义，价值工程具有的特征有（）。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.价值工程的核心是功能分析C.价值工程的对象是产品的功能D.价值工程是依靠集体智慧的有组织的活动E.价值工程的重点是成本分析【正确答案】ABD18

39、.【真题】下列工程项目中，必须进行招标的有（）。A.新能源项目B.抢险救灾工程C.采用专用技术作为施工主要技术的项目D.国家特许的融资项目E.商品住宅【正确答案】ADE19.下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。A.合同终止索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔E.明示索赔【正确答案】BC20.【真题】相比传统现浇方式,造成装配式混凝土建筑工程建造方式成本增加的因素有()。A.预制构配件的运输费用B.预制构配件的吊装费用C.钢筋和混凝土工程费用D.大型机械设备的租赁费用E.拼缝处理及相关材料费用【正确答案】ABDE21.专业监理工程师的职责有（）。A.进行见证取样B.指导、检查监理

40、员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况C.验收检验批、隐蔽工程、分项工程D.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量E.复核工程计量有关数据【正确答案】BCD22.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE23.【真题】某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。A.工作BB.工作CC.工作DD.工

41、作FE.工作H【正确答案】ABE24.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2008），除合同另有约定者外，工程进度款支付应包含的内容有()。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD25.下述关于内部收益率的说法中，正确的是（）。A.内部收益率是使方案净现值等于零时的折现率B.内部收益率大于等于基准收益率时，方案可行C.内部收益率小于等于基准收益率时，方案可行D.插值法求得的内部收益率大于方案真实的内部收益率E.插值法求得的内部收益率小于方案真实的内部收益率【正确答案】ABD26.

42、【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有()。A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC27.国民经济评价与财务评价的区别在于（）。A.两种评价的角度不同B.两种评价的主要参数不同C.两者的适用范围不同D.两者采用的价格不同E.效益和费用的含义和划分范围不同【正确答案】ABDE28.某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料

43、销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABDE29.按建设监理控制目标的不同，建设监理信息可划分为（）。A.投资控制信息B.质量控制信息C.进度控制信息D.经济信息和资源信息E.安全生产控制信息和合同管理信息【正确答案】ABCE30.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。A.不会使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自

44、由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD31.按照项目与企业原有资产的关系，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】CD32.某建筑施工企业全年的营业收入全部为建造合同收入。该企业当年盈利，则其当年需缴纳的税种有。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ACDE33.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE34.下列不属于股份有限公司发行新股必须具备的条件的是（）。A.具备健全且运行良好的组织机构B.公司股本

45、总额不少于3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司最近三年没有重大违法行为E.具有持续盈利能力、财务状况良好【正确答案】BC35.下列关于建设项目总投资相关内容说法中，正确的有（）。A.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分B.建设项目总投资包含建设投资、建设期本金和流动资产投资三部分C.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和固定资产投资三部分D.建设工程造价指项目建设投资和建设期本金之和E.建设工程造价指项目建设投资和投产期利息之和【正确答案】AE36.【真题】直接工程费是指在施工过程中耗费的构成工程实体的各项费用，包括（）。A.人工费B.材料

46、费C.环境保护费D.机械使用费E.文明施工费【正确答案】ABD37.下列属于价值工程特征的包括()。A.价值工程的目的是提高产品或服务的价值B.以最低的全寿命周期费用实现最低的功能C.消除不必要的功能和补充必要的功能，使用户和企业都能得到理想的经济效益D.价值工程的核心是功能分析E.价值工程是一种依靠集体智慧进行的有组织的活动【正确答案】ACDE38.下列有关风险规避的说法中，正确的有（）。A.拒绝承担风险是风险规避的一种手段B.放弃已经承担的风险以避免更大的损失是风险规避的一种手段C.工程保险是风险规避的有效手段D.规避风险是最有效的风险管理的手段E.规避风险固然能避免损失，但同时也失去了获

47、利的机会【正确答案】ABE39.咨询设计服务者风险中，属于来自业主的风险的有（）。A.盲目干预B.咨询服务合同欠公平C.投资估算和设计概算不准D.可行性研究缺乏严肃性E.项目资金不足【正确答案】ABDE40.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE41.【真题】企业发行债券筹资的缺点有（）。A.增加企业的资金成本B.提高企业负债比率C.增大企业筹资风险D.使原股东的控制权降低E.增加企业缴纳的所得税【正确答案】BC4

48、2.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD43.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有()。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE44.某建设项目，当i1=12%时，净现值为450万元;当i2=15%时，净现值为

49、-200万元，平均资金成本率为13,2%，基准收益率为l0%，则该项目()。A.内部收益率在l215%之间B.净现值小于零C.可行D.净年值小于零E.净将来值小于零【正确答案】AC45.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD46.建设工程设计责任保险按其保险标的的不同，可以分为（）。A.多项工程保险B.单项工程保险C.单项工程综合年度保险D.综合年度保险E.单位工程综合年度保险【正确答案】ABD47.下列指标中，属于建设项目动态财务评价指标

50、的有（）。A.利息备付率B.财务内部收益率C.资产负债率D.财务净现值E.偿债备付率【正确答案】BD48.在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线【正确答案】ACE49.下列属于定性预测方法的有（）。A.时间序列法B.回归分析法C.简单平均法D.专家调查法E.德尔菲法【正确答案】DE50.【真题】在

51、招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.从事同类工程建设项目招标的经验E.施工组织机构【正确答案】ACD51.合同解除的特点有（）。A.合同解除以当事人之间存在有效合同为前提B.合同解除是指合同内容的变化C.合同解除须具备一定的条件D.合同解除是一种消灭合同关系的法律行为E.合同解除是产生新的与债权债务相关的内容【正确答案】ACD52.按照项目的投资管理形式，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】AB53.进口设备的交货方式有（）。A.目的地交货类B.内陆交货类C

52、.装运港交货类D.运抵港交货类E.产地交货类【正确答案】ABC54.业主或投资商通常遇到的风险主要有（）。A.经济风险B.人为风险C.自然风险D.责任风险E.决策错误风险【正确答案】ABC55.在下述预测方法中，属于定量预测的方法是（）。A.简单平均法B.专家调查法C.移动平均法D.加权移动平均法E.德尔菲法【正确答案】ACD56.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD57.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.

53、当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE58.工程造价的有效控制应遵循以下（）原则。A.以设计阶段为重点进行建设全过程造价控制B.主动控制C.被动控制D.令人满意E.技术与经济相结合【正确答案】ABDE59.按决策问题的风险特性不同，决策可以分为（）。A.风险型决策B.长期决策C.非确定型决策D.战略决策E.确定型决策【正确答案】ACE60.在工程实践中，承包商可以提出的索赔事件有（）。A.业主指令工程加速B.物价上涨，未造成材料价格上涨的C.合同有缺陷D.设计变更E.业主未及时支付工程款【正确答案】ACDE61.【真题】企业进行风险处理的财务对策主要有()。A.风险的财务转移B.风险承受C.自我保险D.风险分散E.风险规避【正确答案】ABC62.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD63.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统【正确答案】AC64.【真题】下列保证金中,属于可以依法依规设立的