建设工程分包合同管辖优秀模板.doc

《建设工程分包合同管辖优秀模板.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程分包合同管辖优秀模板.doc（120页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建立工程分包合同管辖优秀模板优质合同：建立工程分包合同管辖优秀模板。建立工程分包合同管辖(篇一) 分包合同编号：总包合同编号： 甲方：乙方分包单位名称：合格分包商编号：按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，根据甲方与建立单位签订的总承包合同，双方就宁波钢铁五丰塘焦化化产工程施工进展协商并达成一致，特订立本合同。1工程概况工程名称：工程地点：工程内容：冷鼓系统、脱硫系统、硫铵系统、粗苯及终冷洗苯系统、油库系统、制冷站及循环水系统、中控变电所、管网根底、室外地坪、排水沟、储水池根底等土建工程。2分包承包范围：冷鼓系统、脱硫系

2、统、硫铵系统、粗苯及终冷洗苯系统、油库系统、制冷站及循环水系统、中控变电所、管网根底、室外地坪、排水沟、储水池根底等图纸范围内除防腐地面工程外的所有土建工程 。甲方可根据现场实际情况及工程进度调整乙方的承包范围内容。3工程工期开工日期： 20xx年 1月31 日开工日期： 20xx年 5月30 日按业主及甲方安排的网络方案完成各主要节点4工程质量乙方按照工程施工图纸、建筑工程施工质量验收统一标准、建筑工程质量评价标准及现行工程施工质量验收标准的要求进展施工，并承受甲方代表及建立单位监理代表的监视检查。乙方必须按照甲方编制的施工组织设计和设置的质量控制点进展施工控制。工程质量等级：合格5承包方式

3、：工程分包6双方责任甲方责任：工程经理的姓名：职务：工程经理 开工前提供施工用水、电接口；施工用水、电管线由乙方自行敷设，符合平面审批规定，并负责设施的维护管理以及水电接点处计量表的安装，水电费用按表计量，分摊损耗后在结算时扣除。负责临建立施的搭设，发生的费用由乙方按比例分摊。开工前提供施工图及有关技术资料；开工前做好总包工程施工组织设计，并向乙方交底；负责审批进度方案和施工方案；负责监视乙方施工质量和施工进度。负责办理设计变更和现场签证手续和费用事宜。办理与业主的工程预结算手续，乙方提供相关资料。按分包合同的约定向乙方拨付工程款。乙方责任：派驻本工程的负责人的姓名： 职务： 工程经理 乙方必

4、须保证派驻本工程的负责人每月驻现场不少于25天，如需离场必须向甲方负责人请假，经同意前方可离场开工前天按照甲方编制的总体施工组织设计，对分包工程的质量、环境、职业平安安康管理进展筹划，编制分包工程的施工组织设计等，报送甲方及建立单位审批。负责施工过程中的资料编制与整理；根据施工图提供情况，开工前 5 天编制已供施工图预算报甲方审批或备案，并每月按甲方要求于本月 20 日前向甲方报送实际完成工程量清单和预算及下月进度方案；服从甲方的统一指挥和调度，承受甲方专业部门的检查和监视；精心组织施工，确保分包工程的施工进度、质量目的的实现；按照甲方统一要求，做好施工现场的平安、保卫、消防工作，遵守业主及甲

5、方下发的规章制度，确保施工现场到达文明工地标准；做好施工现场的环境保护工作，对施工现场的化学危险品、扬尘、固体废弃物、废水、噪声等进展有效控制，使其符合甲方管理标准要求；负责施工厂区的临时围挡，围挡形式要符合业主的要求；在施工中发生质量事故，应当及时采取补救措施，并及时向甲方报告。并承当乙方原因造成的费用损失；在施工中必须遵守建立工程平安消费的有关规定，严格按照建筑施工平安检查标准组织施工，制定出详细的平安防护措施并严格执行，采取必要的平安防护措施，去除事故隐患，发生的平安事故由乙方负责,并承当相应的费用包括各种行政处分；乙方管理人员、工程技术人员、关键岗位人员质量员、平安员等及特种作业人员电

6、工、电气焊、架子工、机动车驾驶、起重设备操作应经过相应才能资格培训，并获得证明其才能的资格证书，甲方有权检验其证书并保存复印件。建立单位供给的材料设备，乙方负责安排劳务及机具装卸、运输，相关费用已在总价包干工程中，不在单独计取。11其它责任及处分：由于乙方和材料供给商等等任何第三方所发生的任何经济纠纷，由乙方负责处理，甲方不负责连带责任。乙方不得使用甲方名义与供给商等任何相关单位签订合同，一经发现按合同价款的1-3倍进展处分。乙方与建立方接触不得有损害甲方的言行，一经发现，甲方有权对乙方进展不低于工程造价5%的罚款。甲方支付的工程款，乙方首先用于支付工人工资，防止工人因工资问题上访现象发生，乙

7、方必须按劳动法与工人签定劳动合同，否那么发生问题甲方不承当由此引起的任何责任，甲方将按合同价款的10%并不低于50000元对乙方进展罚款。7材料及设备供给建立单位和甲方供给的材料设备：(详见附件4)乙方领用甲方供给的材料时，必须指定人员专人负责，领料人员及受权书要在开工前报工程部备案。 从建立单位或甲方领取的材料设备必须有质量合格证、材质证明书，对质量有疑义或与国家规定不符时，必须进展复验。 乙方供给的材料设备：除建立单位及甲方供给的材料外，其他所有材料均由乙方自购并保证质量。 乙方供给的材料设备应按照合同约定及设计和有关标准要求供给，并提供产品合格证明和技术说明书及检验试验证明，对材料设备的

8、质量负责，在材料设备到货前48小时通知甲方清点。在使用前，乙方应及时对有复检、复验要求的材料，按批次及时进展实验，不合格的不得使用，检验或试验费用由乙方承当。乙方所定大宗采购合同应报甲方登记。乙方应向甲方提供重要物资供给商名录及相关资料，供给商应满足甲方管理标准要求。乙方库房布置、材料堆放、标识等应满足甲方管理标准要求。乙方应对其在用设备、计量器具进展登记台帐，明确操作者，并对其进展培训，使其持有操作证。乙方应确保其使用的计量器具已检，并在周检有效期内，计量器具检测报告交工程经理部备案。8隐蔽工程验收工程具备隐蔽条件的，乙方进展自检，并在隐蔽前72小时以书面形式通知甲方验收，需要时甲方通知建立

9、单位和监理单位代表参加验收。乙方准备验收记录，验收合格，工程师在验收记录上签字后，乙方可进展隐蔽。验收不合格，乙方在工程师限定的时间内返修并自检合格后，通知甲方验收，验收通过后，方可隐蔽。9工程开工工程开工后，乙方向甲方提供开工图4份甲方2套，建立单位2套； 工程具备开工验收条件，乙方按国家工程开工验收有关规定，向甲方提供完好开工资料及开工验收报告；甲方收到开工验收报告后按建立方要求组织进展初步验收，并给予认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并承当由自身原因造成修改的费用；甲方初步验收合格后，由甲方在总包工程开工验收时将此工程一并交建立单位验收。假设因分包工程使总包工程不能通过开工验收的，由乙

10、方积极返修，并承当修改的费用；10工程结算工程造价：暂估 1000万元壹仟万元人民币。合同价款结算方式：甲方与业主结算完成后，甲方按照结算规那么见表，按以下公式1计算出乙方应得工程总价，作为本工程结算根据，甲方不支付与业主结算内容外的任何费用。公式1：乙方结算工程总价=一标段工程总造价C92 %税金及规费；按公式1计算的工程价款已综合考虑不再单独计取的费用包括：直接工程费、间接费；综合费用；施工技术措施费、施工组织措施；乙供材材料价差；甲供材料设备保管费、甲供材料设备场内二次倒运卸车费及保管费；临时设施、冬-建立工程分包合同管辖(篇二) 发包人： (以下简称甲方)承包人： (以下简称乙方)根据

11、中华人民共和国合同法以及有关法律、法规的规定，为明确双方的权利义务，保证双方的合同目的得以实现，经双方协商一致，订立本合同，据以共同遵守。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：二、工程承包范围及要求承包范围：合理使用材料，以节约为原那么，尽量利用可以利用的材料，如乱割、乱扔施工材料，不听管理人员阻止每次罚款200元，并赔偿损失。如有违令不听，甲方有权停顿施工，一切责任由乙方自负。经甲方施工人员核实确认违背操作规程施工材料浪费的，责令工班进展整改开出罚款单进展公布，如整改及时到位，罚款可考虑减免，如整改不及时，甲方有权另外安排人员整改，按双倍工资计酬，并在当月或结算时扣除。如阻挠

12、甲方或施工管理人员，阻碍正常施工，采取加重处分和清退处理。平安消费人人有责，平安消费是人命关天的头等大事，完善平安消费保证措施是工地职工生命的保证。施工现场做到文明施工，互相尊重，职工宿舍要专人负责清扫，工具摆放有序，工作时间，施工现场须戴好平安帽，扣好帽带，不得赤膊、穿拖鞋上班，如有违背每人次罚款50元，并责令改正。职工宿舍不能私接电线、烧电炉、赌博等，一经发现除没收用电器、赌博资本外，每次罚款300元，并对班组严重警告。木工间及易燃、易爆物旁严禁吸烟，场内严禁大小便，如有发现者每人次罚款200元。工地上、工作中有矛盾时应及时上报工程部情况。严禁打架斗殴，闹事者从重处分，严重者移交当地公安部

13、门处理。乙方应严格执行国家、地方、工地的一切平安制度条例，假设不遵守制度条例造成的一切事故，甲方概不负责，均有乙方自已承当。同时要求乙方积极配合平安消费教育和平安检查工作，做到防患于未然，将事故消灭在萌芽状态，杜绝平安事故的发生。以上如有未尽事宜，甲乙双方另行协商，本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建立工程分包合同管辖(篇三) 工程名称：济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼工程总承包单位甲方：济南市天桥区建筑安装工程公司劳务分包单位乙方：四川省星旺建筑劳务有限责任公司日期：20

14、xx年6月10日工程总承包单位甲方：济南市天桥区建筑安装工程公司劳务分包单位乙方：四川星旺建筑劳务有限责任公司按照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于 (以下简称为：“发包人”)与工程承包人已经签定施工总承包合同，双方就劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。第一条、工程概况1.1工程名称：_济南市天桥区洛口李庄1#高层住宅楼1.2工程地点： 济南市天桥区洛口李庄_1.3工程内容：根底、主体清工大包，(塔吊、配电总箱除外其于局部附材及工具。1.4劳务作业范围：该工程根底、主体框架，既钢筋、模板、砼、二次砌体、后浇带、外脚

15、手架搭设、平安防护含(撤除)等。直至质检站验收优良。第二条、实行劳务承包。乙方按完成劳务作业的需要和甲方工程施工要求提供劳务，负责相应的劳务管理。第三条、合同文件的组成与解释顺序合同文件由以下各项组成，并依序解释1、补充协议；2、本合同；3、协商、变更等明确双方权利义务的纪要、协议；4、工程劳务量清单或确定劳务报酬的工程预算书、图纸；5、标准、标准和其他有关技术资料、技术要求。第四条、合同文件适用标准和法律4.1适用法律、法规：中华人民共和国现行的法律和工程所在地的地方法规；4.2适用标准及标准：4.2.1现行的国家及工程当地有关标准、标准；4.2.2其他标准及标准：无第五条、施工图纸甲方正式

16、开工前，向乙方提供施工工程的施工蓝图2套。乙方需要增加图纸套数的，甲方代为复制，复制费由乙方承当。乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人。第六条、施工前期工作6.1办理施工手续的责任及费用、证件、批件的名称及完成时间：施工答应证、开工报告、占道、排污、临建规划手续均执行大合同。6.2提供水准点与坐标控制点位置及其交验要求与保护责任；提供位置及交验要求执行大合同；在乙方施工区域内的由乙方在施工期间负责保护。第七条、甲方驻工地代表：7.1 甲方驻工地代表行使合同约定的权利，履行合同约定的职责。甲方代表可委派有关详细管理人员承当自己的局部权利和责任，但涉及经济责任和工期的事务须经现场代表确认方为

17、有效。委派人员调整，需提早通知乙方；7.2甲方代表的指令、通知应采用书面形式，本人签字后交给乙方并办理签收。必要时可发出口头指令，并在48小时内给予书面确认；7.3甲方代表应按合同约定和施工需要及时向乙方担供指令，批准施工措施并履行其他约定的义务；7.4甲方代表发现乙方有转包、再分包行为或无履约才能，有权终止或中止合同。乙方人员有违法、违纪或不服从管理的行为时，甲方代表有权要求乙方予以清退。7.5甲方驻工地代表无订约权。没有签订补充合同、补充协议等变更、增减合同内容性质文件的权利。甲方代表易人，应提早7天通知乙方，后任继续承当前任应负的责任。第八条、乙方驻工地代表：8.1乙方驻工地代表行使合同

18、约定的职责。履行合同约定的职责。乙方的要求、恳求和通知，以书面形式由本人签字后送交甲方，办理签收。8.2乙方代表按批准的施工方案和甲方发出的指令、要求组织劳务作业。在情况紧急且无法与甲方代表联络的情况下，可采取保工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并且采取紧急措施后24小时内向甲方报告。由责任方承当因此发生的经济支出或费用以及工期延误责任。乙方代表易人应提早7天通知甲方，后任继续承当前任应负的责任。第九条、甲方责任9.1组建与工程相适应的工程班子，设立工程经理、工程总工程师及工程技术、质量平安、财务、材料、经管、动力、行政等职能部门，施行工程工程的全面组织与管理；9.2负责编制施工组织设计、制

19、订工程管理目的、施行对工程质量、平安、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监视、检查和验收；9.3负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织参加图纸会审，统一安排技术档案资料的搜集整理、办理交工验收；9.4随时检查乙方施工设备运行、材料保管使用情况，检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违犯规定或工作达不到要求的标准时，有权要求乙方进展整改、返修，由乙方自行承当相应费用，并给予相应的经济处分；9.5负责审核乙方编制的施工劳务预算、用料方案及各种报表；9.6负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联络，协调现场有关单位的关系。第十条、乙方责任10.1对本合同承包范

20、围内的施工劳务向甲方负责，未经甲方受权不得擅自与业主及有关部门发生工作上的联络。全部施工任务必须组织自有力量完成，严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务；10.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度，承受甲方及有关部门的管理、检查与监视。与现场其他单位搞好协调配合；10.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制，报甲方批准后严格施行；10.4接到图纸 7 天内编制出施工劳务预算(附件设备总用量方案)，提交甲方审核，审定后的预算价一律不再调整。根据甲方编制的施工组织设计总进度方案的要求，每一个月的10日前提交下季度的劳务作业进度方案，每月20日前提交下一月的劳务作业进度方案。有阶段工期要求的

21、提供阶段方案，必要时按工程部的要求提交旬、周、日方案(所有方案均应附材料、设备用量方案)，报甲方批准后施行。假设乙方不按时或不按要求提交劳务预算书或材料方案或作业方案，甲方可以不供材料，不付款，由此引起的一切责任和损失，由乙方承当，并按违约处理。每月20日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表。10.5认真做好承当的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程的原始记录，完好、清楚、详细、准确地积累施工资料，及时将有关技术经济资料完好地提供给甲方，并配合整理归档；10.6做好放陈场地周围建筑物、构筑物、地下管线的保护工作，如有损坏，乙方自行承当由此引起的一切经济损失(包括各种罚款)。暂停施工期间对所涉施工部

22、位 进展妥善保护；10.7交工前保护好工程成品或半成品，把现场清理干净，做好验收准备工作，为验收提供便利条件，参加办理交工验收。积极配合保修，在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进展无偿修理。第十一条、劳务费金额：第十二条、财务付款12.1双方本着风险共担、利益共享的原那么，结成合作伙伴，一致同意各项劳务费用及款项均以业主已支付该款项为前提；12.2阶段款项(进度款)：工程形象进度完成0.000后，发包人审核已完成量，按完成工作量的60%付款，以后每月按完成形象进度的60%付款，主体构造封顶过春节工人返家付款85%，如不过年，主体经质量监视站验收后付至85%，下余的15%待开工验收合格后三个月

23、付清。12.3劳务报酬支付方式：转账支票或短期银行承兑汇票。12.4所有资金必须由劳务分包人(公司)专人办理并盖有(财务专用章”收据有效，否那么总承包方不予认可，由此引起的后果由劳务分包人承当。第十三条、完工结算13.1乙方在所承当劳务工程全部完工之日起30天内，提交劳务费结算书，一式八份，甲方在规定时间内审核定案后返回给乙方三份；13.2甲方接到乙方结算书后进展审查，在业主对甲方结算审查、一次审计定案后30天内办理定案手续；13.3结算审查程序及定案：先由甲方工程经理部组织有关人员核实乙方的劳务内容和工作量。再由甲方预算人员审核后按当地规定计算出工作量并按合同的约定计算出价款，交工程技术、质

24、量、平安、材料、动力、财务等部门和工程经理睬签，经公司分管部门和领导初审后，上报公司主管部门终审。劳务结算书必须加盖 “”方为有效。13.4结算方式：本工程采用 B 结算方式进展结算；A、固定劳务总价；B、固定劳务单价，按实确认实物量或定额工日或建筑面积；C、审定的劳务预算加(减)现场有签证、变更等；D、劳务预算加包干系数。13.5计算规那么： 按现行的工程量计算规那么计算建筑面积13.6劳务费标准： 根底、主体按148元/m，零工按50/工日包括土方清理、垫层、筏板根底等零星用工，多项一次性补款肆万三仟捌佰元整 。13.7劳务费内容： 乙方施工全部内容所需的劳务；定额综合工日包干但不限于现场

25、保卫；乙方自带机械的维修；材料的装卸、材料的场内转运及堆码；周转材料的清理、维修、堆码、场内转运；平安防护用工；生活区卫生用工；文明施工；13.8劳务费调整的范围、条件及方法： 确认的劳务签证，按合同约定调整。13.9_按规定收取乙方的费用由乙方承当。如为甲方代交时，在支付劳务费时扣除；13.10甲方和乙方结算付款，只能按本合同约定办理。甲方每次付给乙方款项后乙方必须优先支付工人工资。乙方在履行合同期间不能到甲方、建立单位、监理单位任何办公室及生活区吵闹，不得发生工人聚众闹事、上访等事件；也不提出合同外的任何要求。否那么，每次罚乙方10万元人民币。假设发生乙方施工工人因工资等原因聚众闹事、上访

26、等事件时，甲方有权从应付乙方的工程款中直接代付工人工资，同时对于期间甲方为此所支付的各项费用由乙方承当，从乙方结算值中直接扣除；13.11乙方必须每月给工人结算工资，每年年底给职工结清工资，列已付未付工资，并向甲方报月表和年度表。假如乙方不能及时给职工支付工资，甲方有权按报表支付给工人，同时扣罚乙方结算款项。第十四条、劳务作业期限开工日期：方案 年 月 日开工日期：方案 年 月 日乙方根据工期要求，周密地安排进度方案，报经甲方批准后严格施行，承受甲方的检查、监视。施工实际进展与进度方案不符时，乙方应按甲方的要求采取补救措施，保证按时完工。如补救无效，在甲方限定时间内达不到要求，视为乙方无按期完

27、工才能，甲方有权单方解除合同，乙方在接到通知后三日内撤离现场，并承当因此给甲方造成的损失。第十五条、工期延误不可抗力和规模扩大、标准进步、构造更改重大设计变更或业主原因、连续停电24小时以上，发生上述情况对工期有本质性影响的，事后3日内乙方向甲方提出延期理由和要求，经确认后工期相应顺延，并赔偿窝工损失。由于乙方原因不能按时完工，乙方承当如下违约责任：每拖延一天承当其造价10%的违约金，并赔偿由此造成的甲方损失。非乙方原因，乙方不承当工期违约责任。第十六条、劳务工作质量16.1质量等级：根据国家工程质量检验评定标准，本工程质量必须到达优良等级，同时负责工程过程中的无偿维修，假设乙方在接到维修通知

28、后3日内没有进展积极维修，甲方将组织维修，并按实际发生额从乙方结算或保修金中扣除。工程质量等级以山东省济南市质量监视站签发的工程质量监定书为根据。乙方必须严格按照施工验收标准、设计图纸及有关技术要求精心组织劳务作业，确保实现质量目的。达不到质量标准的局部，甲方一经发现，可以要求乙方返工，乙方应按甲方要求及时返修，直到满足质量要求。因甲方原因不到质理标准，由甲方承当返工的经济支出，工期相应顺延。因乙方原因达不到质量标准，乙方承当返工费用，工期不予顺延，返工后仍达不到质量标准，视为乙方不具备满足质量要求的技术及管理实力，甲方有权利解除合同，乙方在接到通知后3日内撤离现场，并承当因此给甲方造成的损失

29、。16.2因乙方原因达不到优良等级的违约责任： 乙方承当其工程造价的10%的违约金，并无条件自费返工该工程质量标准，假设因返工延误工期由那么仍执行第十五条。16.3到达优良等级的奖励： 不奖励第十七条、质量检查与验收17.1质量检查：乙方完成约定之劳务应认真按照标准、标准和设计的要求及甲方代表发出的指令进展劳务作业，加强内部检查工作，坚持自检、互检、交接检制度，随时接验收不得自行隐蔽，如有自行掩蔽，乙方必须照甲方和有关单位的验收要受甲方代表和委派人员以及各级质检部门的检查检验，为检查检验提供便利条件，并按甲方要求返工、修改，承当由自身原因导致返工、修改的费用。17.2隐蔽部位验收：乙方应在自检

30、合格后，验收12小时前通知甲方组织验收，经历收合格，验收记录签字前方可进展隐蔽和继续施工。如验收不符合质量要求，乙方应按验收提出的整改意见返修，合格后重新通知验收，返修费用乙方承当，工期不予顺延。未经历收不得自行隐蔽，如有自行隐蔽，乙方必须按照甲方和有关单位的验收要求进展剥落和开口，并负责恢复和承当因此发生的费用及损失；17.3中间验收：根底，经历收合格前方可进展下道工序。如验收不符合要求，乙方应按验收提出的要求返修后，通知重新验收。17.4交工验收：乙方承当任务全部完成，经初验达约定的质量标准后，由甲方约请业主(或业主委托的其他单位)验收，经历收优良，评定的质量等级。交工验收书签字后，办理工

31、程移交。如质量达不到要求，乙方应对所施工局部存在的问题按验收提出的意见返修，并在限定的期限内完成，再通知验收，直到符合质量要求为止。乙方承当因此发生的全部经济责任和工期延误责任。第十八条、平安施工18.1平安目的：杜绝死亡和重伤事故的发生，轻伤频率不大于0.2；杜绝重大机械和火灾事故；18.2乙方严格按照建筑施工平安技术标准和标准施工，配合甲方建立平安保证体系，乙方成立平安领导小组，由现场负责人担任组长，装备专职平安员，班组设立兼职平安员，形成平安管理网络。制定平安施工责任制度、明确平安岗位职责。加强平安教育，进步全员的平安意识。乙方认真执行平安技术标准，严守平安规那么，落实全措施、确保平安施

32、工，按照建筑施工平安检查评分标准的规定到达优良，承当相应费用；18.3乙方应按有关规定严格采取有效的平安防护措施，在本工程中如发生平安事故，应立即向甲方报告，重大伤亡事故要按规定上报有关部门。双方约定：由于本合同劳务提供方的管理责任，一旦发生平安事故，事故的全部责任及经济损失(包括各项罚款)由于乙方承当。第十九条、紧急补救无伦工程施工期间或保修期内，在乙方劳务作业范围的任何局部如发惹事故或故障及其他事件，甲方代表认为进展紧急补救或修理理是保证正常施工或工程平安的紧急需要，而乙方无力或不及时进展补救工作或修理时，甲方有权安排其别人员从事该项工作。假设为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的，那么全

33、部责任和费用均由乙方承当。第二十条、现场管理乙方应严格执行施工现场管理的规定及甲方的有关管理制度。按甲方统一规划搭设临时设施，分类整齐堆放材料、机具，挂牌标识。按标准化工地的要求设置标牌，搞好现场美化，做到工完场清，保护现场整洁。搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。如因乙方原因达不到文明施工要求，应根据甲方或有关部门的要求整改，承受相应处分，承当全部责任。第二十一条、材料、设备供给与保管21.1工程需要的主要材料、设备、仪器及构配件由甲方负责供给。甲方供给的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准，如有不符合要求的，乙方在领用接货时提出，甲方负责调换。21.2甲方供给的材

34、料为了方便使用，货到后乙方即办理领用手续，工地出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格方案管理，准确地提供方案用量和使用时间，防止不合理存量占用资金、影响工程用款，防止方案不合理而影响材料设备供给和施工的现象发生。21.3甲方供给的材料乙方领取后要妥善保管、合理使用，采取有效的节约措施和限额用料控制手段，努力节约原材料。乙方保证全部材料耗用量不超过预算额定材料量，并力争节余；甲供材料节余局部，甲乙双方按照甲7乙3分成；如因保管不善，造成丧失、损坏或使用浪费，超过定额消耗局部(钢筋按图纸用量)，乙方按超耗局部材料费的承当；21.4甲方供给的物资属甲方所有，只供本合同劳务作业范围以内的工程专用乙方不得

35、挪作它用或擅自处理(包括边角余料)。一经发现乙方挪用或擅自处理，对乙方处以挪用和擅自处理局部价款的两倍罚款。施工剩余材料(不含地材)全部交还甲方办理退库手续，有用或可变卖的边角余料交还甲方后，按市场价的30%奖励乙方；21.5小零星材料必要时甲方委托乙方代为采购，乙方自行保管使用。代购局部材料费用按定额消耗量和甲方与业主结算的同一价格并入劳务费结算。乙方对代购材料的质量负责，根据技术要求和有关规定，需要合格证、质量保证书、准用证等证件的，证件必须随货同行，货到后将有关证件提交给甲方，据以进展质量验收，证件齐全、质量合格的材料方能用于工程。如有不符合要求的产品，乙方负责运出现场调换合格品。第二十

36、二条、施工机械设备及周转材料供给22.1本工程需用的主要机械设备塔吊、龙门架、脚手架杆、扣件、脚手板、钢模板、竹胶板、木方、总配电箱及其他成品模板与支撑全部由甲方提供；22.2甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械，乙方办理接收手续，负责日常保养、保管。乙方要严格执行操作规程，加强管理，保证设备处于良好的状态，充分发挥作用。设备完好率不低于90%，利用率不低于60%。劳务作业任务完成后要完好幸免还给甲方。如有保管不善或使用不当造成丧失、损坏，乙方负责修理或照价赔偿；22.3甲方提供的脚手架料和成品模板乙方要妥善保管，有方案地合理使用，加快周转，尽量减少投入量和缩短占用时

37、间。如乙方保管不善、使用不当，造成丧失、损坏，超过允许损耗局部要照价赔偿。乙方不得改变用处或用于其他工程，未经甲方同意不得擅自截割、改制，如发生上述情况，每次给以乙方1000元的罚款，乙方并按已截割、改制局部原价赔偿甲方的损失。第二十三条、铁丝、钉子、螺栓穿孔埋管、二级配电箱、小电缆、电锯钢筋调直机、切断机、双面胶、隔离剂、振动棒电机、手推车、灰斗、水桶、刮杠、靠尺、灰板条、镐、锹、平安帽、平安带等工具用及工人手头工具等由乙主自带，费用包括在劳务费中。第二十四条、工程停建或缓建由于政策变化、不可抗力以及业主与甲方双方以外原因导致工程停建或缓建，使合同不能继续履行，乙方应妥善做好已完工程和已购材

38、料、设备的保护和移交工作；如需继续施工到平安部位的，乙方应按甲方指令将工程施工到平安部位；按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件，按业主支付情况，支付以上的经济支出，并按合同规定支付已完工程的劳务费和视业主赔偿情况适当考虑乙方的损失。乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货，不能退还的货款和退货发生的费用，由甲方按业主确定情况承当。但未及时退货造成的损失由责任方承当。第二十五条、不可抗力不可抗力发生后，乙方应迅速采取措施，尽量减少损失，并在24小时内向甲方通报受害情况，灾害完毕后，10日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用；灾害继续发生，乙方应每隔10

39、日报告一次灾害情况，直到灾害完毕。甲方应对灾害处理提供必要的条件，并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承当：1、工程本身的损害由甲方负责转业主承当；2、人员伤亡由其所属单位负责，并承当相应费用；3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失，由乙方承当；4、所需清理修复的劳务费用业主不承当局部乙方承当；不可抗力的自然灾害认定标准： 甲方、乙方双方协商确认。第二十六条、争议双方在合同执行过程中如发生争议，应本着友好的原那么协商解决。协商不成报请工程地主管部门调解，假设调解不成，可向工程所在地BA 、仲裁委员会申请仲裁；B、人民法院起诉第二十七条、违约甲方代表不能及时给出

40、必要的指令、确认、批准，不按合同约定履行自己的义务，支付款以及发生其他使合同无法履行的行为，乙方及时书面告知甲方后，甲方应承当违约责任、相应顺延工期。乙方不能按合同工期完成，施工质量达不到设计和标准要求以及合同约定的等级，平安及现场管理达不到有关规定与合同约定要求除按此前的约定承当责任罚款外仍要承当以下违约责任，其他使用权合同无行履行的行为，甲方代表可通知乙方，按约定支付违约金和赔偿因其行为给甲方造成的损失。除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，或另有合同解除的约定，违约方承当上述违约责任后仍应继续履行合同；因一方违约使合同不能履行，另一方欲终止或解除合同，除合同另有规定外，应提

41、早10天通知违约方后，方可终止或解除合同，由违约方承当违约责任。违约金换数额： 该违约项造价的5%损失的计算方法： 按直接经济损失计算 。第二十八条、其它28.1乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否那么由此引起的一切责任和损失由乙方承当。28.2乙方需要甲方签证时，必须在每一事项发生之日起十五日内办妥手续，必须由工程经理、技术负责人、预算员、材料员或(设置管理员)、质安员等五人以上签字认可，签证只签实物量，进时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效，乙方弄虚作假办理的签证不仅无效，还要按签证额加倍处分；28.3乙方服从甲方管理，执行甲方的管理方法，遵守甲方的各项规章制度；28.

42、4乙方必须给其管理人员和工人在进场之日办理出入证，并将每个人的身份证和职务、工种、年龄、性别、籍贯等造册报甲方备案。无出入证或身份证和名册不符的工人，乙方必须清退出场，乙方人员进退必须在当天办理手续并报甲方备案。第二十九条、合同的生效与终止29.1合同生效日期： 双方签字、盖章之日起29.2合同终止日期：工程全部完工并交付业主，工程支付完毕，除有关保修条款外，其他条款即告终止。第三十条、合同份数：本合同正本两份，双方各执一份，副本二份，甲方收执一份，乙方收执一份；第三十一条、附加条款：1、假设因乙方的人员、机具等原因造成工期拖延，甲方将根据实际情况对乙方采取罚款、另行组织人员等措施，直至更换劳

43、务队伍，由此造成的全部责任及损失由乙方承当，并无条件退场；现场文明施工必须确保到达山东省或济南市平安文明工地标准。2、在合同履行及施工管理过程中，对于分包人违背相关标准、规章、规定的行为，在承包人提出书面后限期整改通知后，仍未到达要求的，承包人有权对分包人实行经济处分，并减少支付相应工程价款。3、乙方在本工程中必须装备完好的工程管理班了，所有工程管理人员及施工工人必须持证上岗；参加该工程施工的劳务人员确保为乙方合同制工人，并满足_主管部门的检查站要求及工程要求，并承当该项费用，施工期间向甲主提交现场施工工作的劳务用工及劳动用工保险，否那么视为乙方违约，并承当全部责任；4、乙方不得以任何形式分包

44、或转包，否那么视为乙方违约，乙方承当由此给甲方造成的全部损失；5、为了共同做好联防治安工作，给现场创造一个良好安定的施工环境，乙方但凡参加该工程的施工人员必须登记花名册一式二份报甲方审批，经甲方现场代表负责人批准确的人员方可参加施工。6、乙方在施工期间必须将本工程施工工人月工资表或季度工资表报甲方备案，乙方进场后半月内与工程管理中签订社会治安保证书，并自行负责办理暂住证。乙方向甲方承诺，乙方工人的一切经济(含工资)平安事故等跟乙方有直接关系与甲方毫无关系。7、甲方每月支付乙方生活区电费2500元，如超出电，乙方自行承当。以下无正文合同订立时间 年 月 日甲 方： 乙 方：电 话： 电 话：委托

45、代理人： 委托代理人：身份证号码： 身份证号码：建立工程分包合同管辖(篇四) 发包方： 以下简称甲方承包方： 以下简称乙方按照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和老实信誉的原那么并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、工期： 开工日期： 年 月 日开工日期： 年 月 日 工期： 天五、合同价款：本工程采用 方式计价，每吨 元/吨。合同总价款为六、质量要求：本工程质量到达标准，如达不到本标准，应按甲方要求进展返工自理，并承当由此发生的一切费用。七、双方责任：1、甲方

46、责任：负责技术交底工作，对施工现场进展质量检查。负责向乙方提供施工图一式 份。及时供给合同规定的材料。及时办理工程结算。2、乙方责任：严格按施工标准要求及国家质量标准施工。必须按图纸施工。应保证工期要求，确保工程如期完成。负责向甲方提供工程结算值同等金额的发票或收据。八、材料供给：1、主材由 方负责提供。2、辅材由 方负责提供。九、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之 计算，废料归 方。十、施工与验收：1、乙方按图纸及施工标准严格施工，随时承受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。2、工程完工时组织相关部门验收。十一、结算方式：签订合同，甲方即向乙方交付 元预付款，工程进展过半

47、时甲方支付 元，工程完工，甲方支付 元工程款。十二、由甲、乙双方任何一方造成的工期延误，每延误一天，赔付方工程总价款 %的损失费。十三、其它：1、本协议一式 份，正本 份，副本 份。2、本协议自双方盖章签字之日起生效。3、本协议完成后自行终止。十四、补充条款：甲方： 乙方：法定代表或法人委托： 法定代表或法人委托：委托人： 施工代表： ： ：日期： 日期：建立工程分包合同管辖(篇五) 承包人：分包人：按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、 自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于 与承包人已经签订施工总承包合同，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达

48、成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：分包工程地点：分包工程承包范围：二、分包合同价款金额：大写：人民币元，小写： 元。三、工期开工日期：本分包工程定于 年 月 日开工；开工日期：本分包工程定于年 月 日开工；合同工期总日历天数为： 天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：五、组成分包合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、分包人的报价书；4、除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5、本合同专用条款；6、本合同通用条款；7、本合同工程建立标准、图纸及有关技术文件；8、合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第

49、二局部通用条款中分别赋予它们的定义一样。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完本钱协议书第一条约定的工程，并在质量保修期内承当保修责任。八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款， 以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间：年 月 日；合同订立地点：本合同双方约定后生效。承包人： 分包人：住所：建立工程分包合同管辖(篇六) 承包人(全称)：(以下简称甲方)分包人(全称)：(以下简称乙方)按照中华

50、人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于(以下简称为发包人)与承包人已经签订施工总承包合同(以下称为总包合同)，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：林甸县四季青镇启动区给排水主管网及道路工程分包工程地点：林甸县四季青镇(长青林场)分包工程承包范围：北二路二段道路、环湖路道路及给水、市政给水管网工程分包方式：包工包料二、分包合同价款金额：大写：人民币_元，小写：_元。三、工期开工日期：本分包工程定于_20xx_年_9_月_2_日开工;开工日期：本分包工程定于_20xx年6

51、月30日开工;给水管线工程20xx年11月25日前完成。合同工期总日历天数为：_295_天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：交工检查验收合格为准五、双方权利及义务：甲方权利及义务：1、甲方有权要求乙方按照设计图纸、施工标准及建立单位的要求组织施工，未按要求组织施工产生的相应后果乙方自负。2、开工甲方向乙方提供施工图纸2套。3、甲方负责办理施工合同。4、甲方负责缴纳30万元保证金。乙方权利及义务：1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责，组织具有相应资格证书的纯熟工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;2、严格按照设计图纸、施工验收标准、有关技术要求及施工组织设计精心组

52、织施工，确保工程质量到达约定的标准;加强平安教育，认真执行平安技术标准，严格遵守平安制度，落实平安措施，确保施工平安;科学安排作业方案，投入足够的人力、物力，保证工期;加强现场管理，严格执行建立主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;3、自觉承受甲方及有关部门的管理、监视和检查;承受甲方随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件;与现场其他单位协调配合，照顾全局;4、乙方必须服从甲方转发的发包人及工程师的指令。5、乙方在施工前和施工中自己协调供水、供电、施工道路、场地平整。6、组建与本工程相适应的工程管理班子，全面履行分包合同，组织施行施工管理的

53、各项工作。7、乙方自己组织施工技术人员编制施工组织设计，统一制定各项管理目的，组织编制年、季、月施工方案、物资需用量方案表，施行对工程质量、工期、平安消费、文明施工、计量检测、试验化验的控制、监视、检查和验收;8、根据相应的水准点与坐标控制点位置，负责交验要求与保护责任。负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案的资料的搜集整理及交工验收。9、乙方负责缴纳60万元保证金。六、计价方式：按照本工程所含范围以投标价万元计算，甲方提取135万元(壹佰叁拾伍万)管理费，增加工程造价局部乙方除向甲方缴纳正常上缴的规费及税金外还需向甲方缴纳3%的管理费。管理费135万元分成65万

54、元和70万元两次扣除。七、付款方式：1、第一次工程款下拨到甲方账户后，甲方扣除将其上缴的30万元保证金、提取的65万元管理费及拨款额应上缴的规费、税金，剩余款额甲方全部拨付给乙方。2、第二次工程款下拨到甲方账户后，甲方扣除提取的70万元管理费及拨款额应上缴的规费、税金，剩余款额甲方全部拨付给乙方。3、其他每次工程款到账后甲方正常扣除规费及税金外全部付给乙方。4、每次付款乙方需向甲方提供相应数额的购货发票，如不能提供发票甲方有权回绝付款。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完本钱协议书第一条约定的工程(以下简称为分包工程)，并在质量保修期内承当保修责任。八、承包人向分包人承诺，

55、按照合同约定的期限和方式，支付本协议书约定的合同价款(以下简称分包合同价)，以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺，履行总包合同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包十、双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决或者调解不成时，按以下方式解决争议：(1)将争议提交仲裁委员会申请仲裁;(2)依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、合同的生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日经典推荐建立工程专业分包合同 第一局部 协议书承包人全称：_分包人全称：

56、_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，鉴于 以下简称为“发包人”与承包人已经签订施工总承包合同以下称为“总包合同”，承包人和分包人双方就分包工程施工事项经协商达成一致，订立本合同。一、分包工程概况分包工程名称：_分包工程地点： _分包工程承包范围： _二、分包合同价款金额：大写：人民币_元，小写：_元。三、工期开工日期：本分包工程定于_ 年_月_日开工；开工日期：本分包工程定于_年_月_日开工；合同工期总日历天数为：_天。四、工程质量标准本分包工程质量标准双方约定为：_五、组成分包合同的文件包括：1.本合同协议书；2.

57、中标通知书如有时；3.分包人的报价书；4.除总包合同工程价款之外的总包合同文件；5.本合同专用条款；6.本合同通用条款；7.本合同工程建立标准、图纸及有关技术文件；8.合同履行过程中，承包人和分包人协商一致的其它书面文件。六、本协议书中有关词语的含义与本合同第二局部通用条款中分别赋予它们的定义一样。七、分包人向承包人承诺，按照合同约定的工期和质量标准，完本钱协议书第一条约定的工程以下简称为“分包工程”，并在质量保修期内承当保修责任。八、承包人向分包人承诺，按照合同约定的期限和方式，支付本协议书第二条约定的合同价款以下简称“分包合同价”，以及其他应当支付的款项。九、分包人向承包人承诺，履行总包合

58、同中与分包工程有关的承包人的所有义务，并与承包人承当履行分包工程合同以及确保分包工程质量的连带责任。十、合同的生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。承包人：公章_ 分包人：公章_住所：_ 住所：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_ ：_ ：_ ：_ ：_开户银行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_邮政编码：_ 邮政编码：_第二局部 通用条款一、词语定义及合同文件1.词语定义以下词语除专用条款另有约定外，应具有本条款所赋予的定义：1.1 通用条款：是根据法律、行政法规规定及建立工程施工的需要订立，通用于分包工程施工的条款。1.2 专用条款

59、：是承包人与分包人根据法律、行政法规规定，结合详细工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的详细化、补充或修改。1.3 发包人：指在总包合同协议书中约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款才能的当事人，以及获得该当事人资格的合法继承人。1.4 承包人：指在总包合同协议书中约定的，被发包人承受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及获得该当事人资格的合法继承人。1.5 分包人：指在本分包合同协议书中约定的，被承包人承受的具有分包该工程资格的当事人，以及获得该当事人资格的合法继承人。1.6 总包工程：指由发包人和承包人在总包合同协议书中约定的承包范围内的工程。1.7 分包工程：指由承包人

60、和分包人在本合同协议书中约定的分包范围内的工程。1.8 工程师：指在总包合同中约定的由工程监理单位委派的工程师或发包人指定的履行总包合同的代表，其详细身份和职权由发包人和承包人在总包合同专用条款中约定。1.9 工程经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同专用条款中指定的负责施工管理、履行总包合同及本合同的代表。1.10 分包工程经理：指由分包人在分包合同专用条款中指定的负责施工管理和履行分包合同的代表。1.11 总包合同：指发包人与承包人之间签订的施工总承包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。1.12 总包合同条款：指中华人民共和国建立部和国家工商行政管理局于1999年修订印发的建立工程施工合同文本建建1999313号中的施工合同通用条款，以及经发包人和承包人协商一致的专用条款。1.13 分包合同：指承包人和分包人之间签订的施工专业分包合同，由协议书、通用条款和专用条款组成。1.14 工程建立标准：指与分包工程相关的工程建