水电消防工程承包合同范本2019最新.doc
《水电消防工程承包合同范本2019最新.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水电消防工程承包合同范本2019最新.doc(8页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
合同编号:_水电消防工程承包合同范本2019最新甲方:_乙方:_签订日期:_年_月_日第 1 页 共 8 页水电消防工程承包合同范本2019最新发包人(以下简称甲方):住址:承包人(以下简称乙方):住址:风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。经甲乙双方充分协商,甲方愿将_项目水电消防工程委托给乙方施工,为了明确双方在合同履行过程中的责任,依照中华人民共和国合同法及相关法律,在平等、自愿、诚信的原则下,双方签订该合同,以资共同遵守。1、工程概况2、工程名称:3、工程地点:4、承包方式:5、承包范围:6、工程量计算:7、承包价格:8、付款方式:前期预埋_元,砌墙_元,消防_元,给排水_元,穿线_元,避雷_元,外落水到总款的_,剩余_为质保金。9、质量保证:风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。(1)乙方应按图施工保质保量,注意成品保护。如乙方原因造成的材料浪费,乙方应照价赔偿。(2)因乙方原因导致工程质量不合格,需要返工的,由乙方承担一切费用。10、工程期限:风险提示:关于实际竣工日期的规定 当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。 计划开工期限_年_月_日,计划完工期限_年_月_日,总历时_日。11、双方职责:(1)甲方职责:风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。 甲方为乙方提供完整的水电施工图纸。 到付款节点时及时支付工程款。 提供施工所需的水电及消防料。(2)乙方职责: 按图纸施工,节约材料,保质保量,确保工程进度。 安全作业,增强安全意识,确保每个工人的人身安全,如违章作业出现安全事故,由乙方自行负责。 必须持证上岗,严格按照甲方提供的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量标准进行施工。 乙方负责该工程的各项检测并承担全部费用。不负担自来水,电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。 必须严格履行工序程序,积极配合土建施工,不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工种的进度,由乙方造成的工期拖延损失由乙方承担经济责任。 按时向甲方提供书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。 工程竣工时,整理好所有资料,报甲方备案和验收。风险提示:明确违约责任 在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。12、违约责任:甲乙双方,任何一方违反本协议均属违约,守约方均可要求违约方承担相应的违约责任。13、争议解决双方因履行合同所发生的争议,应本着友好的原则进行协商,协商不成的,任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。14、本协议的最终解释权归甲方所有15、协议生效条款(1)本协议经双方签字、盖章后生效,工程结算付款后废止。(2)本协议于_年_月_日在_(地点)签署。(3)本协议一式_份,双方各执_份,具有同等法律效力。16、本协议未尽事宜,双方协商解决甲方:代表人:联系电话:签约地点:_年_月_日乙方:联系电话:签约地点:_年_月_日第 7 页 共 8 页合同编号:_本文至此结束,感谢您的浏览!(模板仅供参考)下载修改即可使用第 8 页 共 8 页- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水电 消防工程 承包 合同范本 2019 最新
装配图网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文