二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案（第48卷）

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案（第48卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库强化复习题及参考答案（第48卷）（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库强化复习题及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.关于施工企业法人与项目经理部法律关系的说法中，错误的是（）。A.项目经理部不具备法人资质B.项目经理部行为的法律后果由企业法人承担C.项目经理是企业法人授权在建设工程施工项目的管理者D.项目经理部是施工企业内部常设机构【正确答案】D2.【真题】某施工企业与租赁公司签订了塔吊租赁合同，施工企业在租赁期间损坏了塔吊的两个部件，并有意转租该塔吊，关于施工企业义务的说法，正确的是()。A.施工企业应当对塔吊部件进行维修B.施工企业应当对塔吊做相应改

2、造C.施工企业转租塔吊后应当将相关情况通知租赁公司D.施工企业应当承担塔吊部件的损害赔偿责任【正确答案】D3.下列关于勘查、设计单位质量责任和义务说法中，正确的是()。A.勘察、设计质量的责任主体是执业注册人员B.工程质量的责任主体是勘察、设计单位C.勘察、设计质量实行单位与执业注册人员双重责任制D.设计标准必须符合建设单位的要求【正确答案】C4.下述关于施工单位安全费用的提取管理的描述中，符合企业安全生产费用提取和使用管理办法要求的是()。A.建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据B.总包单位应当视具体情况将安全费用适当支付分包单位C.矿山工程安全费用提取标准为1.5%D.市政公用工程

3、安全费用提取标准为2.5%【正确答案】A5.下列关于劳动合同效力的表述中，正确的是（）。A.用人单位免除自己的法律责任、排除劳动者权利的劳动合同无效或部分无效B.用人单位的投资人变更，劳动合同终止，效力灭失C.用人单位发生合并或者分立，原劳动合同内容变更，效力降低D.劳动合同被确认无效，对劳动者已付出的劳动，用人单位可以不支付劳动报酬【正确答案】A6.关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.经依法登记，发生设立效力B.合同签字盖章，发生设立效力C.依法属于国家所有的自然资源，所有权必须登记D.未经登记，不动产交易合同无效【正确答案】A7.根据合同法，下列合同为无效合同的是（）。A.供应商欺

4、诈施工单位签订的采购合同B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同【正确答案】D8.工伤保险条例规定，用人单位未在规定时限内提交工伤认定申请的，在此期间发生的工伤待遇等有关费用由()负担。A.工伤职工B.用人单位C.工伤职工和用人单位D.社会保险部门【正确答案】B9.按照劳动合同法的规定，企业的集体合同南()与企业订立。A.企业工会代表企业职工B.企业每一名职工C.企业10名以上职工D.企业绝大部分职工【正确答案】A10.公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作

5、的通知规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。A.每月B.每季度C.每半年D.每年【正确答案】C11.【真题】根据最高人民法院关于审理建设工程合同纠纷案件适用法律问题的解释，谢列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（）。A.未申领施工许可证B.延迟提供设计文件C.拖欠工程款D.直接指定分包人分包专业工程【正确答案】D12.下列关于噪声污染防治的说法中，错误的是()。A.在医院、学校等附近，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业B.因燃气管道抢修、抢险作业可以在夜间连续作业C.特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或

6、者其有关主管部门的证明D.建设工程必须夜间施工的，施工单位应在开工15日以前向建设主管部门申报【正确答案】D13.【真题】根据绿色施工导则在土方作业阶段采取洒水.覆盖等措施后，作业区目测扬尘高度应当小于（）。A.1.5米B.0.5米C.2米D.1米【正确答案】A14.【真题】王某在施工现场工作时不慎受伤，在监理工程师的调解下，王某与雇主达成协议，雇主一次性支付王某两万元作为补偿，王某放弃诉讼权利，这种调解方式属于()。A.行政调解B.法院调解C.仲裁调解D.人民调解【正确答案】D15.【真题】两家施工企业协商后同时参加一个项目的投标，给建设单位造成重大损失，则该两家施工企业直接责任人应承担的刑

7、事责任是（）。A.徇私舞弊罪B.重大责任事故罪C.玩忽职守罪D.串通投标罪【正确答案】D16.甲建设单位与乙施工单位签订了施工总承包合同，乙施工单位将其中的一部分工程分包给丙施工单位。在丙负责的施工现场由于升降机失控，造成5人死亡事故。负责将该事故向有关政府部门上报的单位应是()。A.甲建设单位B.乙施工单位C.丙施工单位D.项目经理部【正确答案】B17.某工程公司法定代表人授权其合约部经理李某签订某工程设计合同，该行为属于()。A.法定代理B.委托代理C.表见代理D.特别代理【正确答案】B18.某工厂新建的一幢生产车间项目竣工后，该工厂对项目竣工环保验收拟采取如下行为，其中正确的是()。A.

8、在主体工程竣工验收后进行与配套建设的环境保护设施竣工验收B.向审批该项目环境影响评价文件的环保行政主管部门申请项目配套环保设施的竣工验收C.主体工程投入生产后进行配套建设的环保设施验收D.投入试生产6个月内申请配套建设的环保设施的竣工验收【正确答案】B19.在某建筑公司工地工作的李某，某日工作时，因发生安全事故，导致手臂伤残。针对该事件，下列表述正确的是()。A.李某不能从事原来的工作，也不能由建筑公司另行安排工作，建筑公司仍不得解除与李某的劳动合同B.李某所受损失应向导致事故发生的工友索要赔偿C.建筑公司因此解除与李某的劳动合同，应当提前30日以书面形式通知李某D.建筑公司在对李某作出相应经

9、济赔偿的前提下可以解除与李某的劳动合同【正确答案】A20.下列关于工程承包活动的表述中，正确的是()。A.总承包通常分为工程总承包和施工总承包B.具有勘察、设计综合资质的企业，可承接施工总承包业务C.甲公司有施工总承包资质，但不能以EPC方式承包工程D.乙公司刚刚成立，暂以合作伙伴企业的名义承包工程【正确答案】A21.文物修缮保护工程的勘察设计单位、施工单位应当执行国家有关规定，保证()。A.工程质量B.工程进度C.文物完好D.恢复原样【正确答案】A22.在某一委托代理事项中，委托代理人B为被代理人A的利益需要转托第三人代理的，应当事先取得被代理人A的同意或者追认。如果被代理人A不同意，由（）

10、向所转托的第三人的行为承担责任。A.代理人BB.被代理人AC.代理人B和被代理人A按比例D.代理人B和被代理人A连带【正确答案】A23.职工发生工伤，经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的，应当进行劳动能力鉴定。根据工伤保险条例的规定，工伤职工劳动能力鉴定结论应由()做出。A.用人单位B.医疗卫生专家组C.市级劳动能力鉴定委员会D.社会保险行政部门【正确答案】C24.城市道桥、铁路（包括轻轨）、工业厂房等建设项目，在建成后的使用过程中可能会对周围环境产生噪声污染。建设单位应依法规定防治措施的时间是()。A.立项准备时B.建设前期C.建成后D.投入使用后【正确答案】B25.作为消防安全重点

11、单位的某施工单位，建立了消防安全自我评估机制，定期对本单位进行一次消防安全检查评估，每次检查的时间间隔为()个月。A.1B.3C.6D.12【正确答案】B26.下列关于企业信用档案的表述中，正确的是()。A.企业的信用档案主要记入不良行为记录B.企业信用档案信息主要由建设单位和监理单位向其资质许可机关提供C.企业信用档案应包括企业的基本情况、业绩、工程质量和安全、合同履行情况等D.企业信用档案信息的公布应征得企业同意【正确答案】C27.根据建设工程安全生产管理条例规定，关于停工期间的现场防护和费用负担，下列符合规定的是（）。A.建设单位应当做好现场安全防护B.由于设计图纸出现错误，建设单位要求

12、设计单位承担相应的现场维护费用，设计单位以现场安全安全是施工单位的责任，拒绝支付C.由于不可抗力造成工程停工，建设单位要求施工单位做好现场维护，可以不用向看护人员支付看管费D.不论费用由谁承担，施工单位都必须做好现场防护【正确答案】D28.根据建筑市场诚信行为管理办法的规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后的()日内。A.30B.20C.15D.7【正确答案】D29.关于行业标准与国家标准之间的效力关系，下列说法错误的是()。A.行业标准在相应的国家标准公布之后继续有效B.行业标准不得与国家标准相抵触C.行业标准的某些规定与国家标准不一致时，必须经国

13、家标准的审批部门批准D.行业标准在相应的国家标准公布之后即行废止【正确答案】A30.【真题】建设单位领取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过（）个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C31.【真题】劳动合同补偿标准中的月工资是指劳动者在劳动合同解除或终止前()个月的平均工资。A.3B.6C.10D.12【正确答案】D32.某施工总承包单位将起重机械安装拆卸工程分包给了专业承包单位，该分包工程专项方案的编制者可以是()。A.施工总承包单位B.专业承包单位C.总承包单位与专业承包单位D.监理单位【正确答案】B33.关于临时用电管理，要求施工单位编制用电组织设计的是(

14、)。A.施工现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下【正确答案】A34.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少()后方可独立上岗。A.15天B.1个月C.45天D.2个月【正确答案】D35.关于人身保险合同的表述中，错误的是（）A.人身保险合同是以人的寿命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保

15、险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【正确答案】C36.根据生产安全事故报告和调查处理条例对生产安全事故调查的规定，未造成人员伤亡的一般事故，可以由（）进行调查。A.安监部门B.市级政府C.事故发生单位D.建设行政主管部门【正确答案】C37.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价逞规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【正确答案】D38.在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2

16、C.3D.5【正确答案】B39.绿色施工导则对施工用电及照明的规定，照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的()。A.15%B.20%C.25%D.30%【正确答案】B40.王某经长期研究发明了高黏度建筑涂料胶粉，2001年3月5日委托某专利事务所申请专利，3月15日该专利事务所向国家专利局申请了专利，5月15日专利局将其专利公告，2003年2月13日授予王某专利权。该专利权届满的期限是（）。A.2021年3月5日B.2021年3月15日C.2021年5月15日D.2023年2月13日【正确答案】B41.【真题】施工人呢元在施工汇总发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定一脚拣

17、选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【正确答案】B42.【真题】关于仲裁裁决执行效力的说法，正确的是()。A.一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人应当向作出裁决的仲裁机构申请执行B.仲裁裁决只在国内生效C.当事人申请执行仲裁裁决的案件，由被执行人所在地或者被执行财产所在地的基层人民法院管辖D.申请仲裁裁决强制执行的期间为2年【正确答案】D43.【真题】关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负

18、责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人【正确答案】A44.施工企业不服建设行政主管部门对其作出的责令停产整顿决定，欲进行复议，应从企业知道该具体行政行为之日起()天内提出行政复议申请。A.15B.30C.45D.60【正确答案】D45.下列可以作为行政诉讼被告的是()。A.建设单位B.施工单位C.工程监理单位D.某市住房和城乡建设人民委员会【正确答案】D46.下列建筑工程中，

19、开工前依法可以不办理施工许可证的是（）。A.投资45万元的厂房B.造价为60万元的管道安装工程C.建筑面积为250平方米的装修工程D.建筑面积为380平方米的修缮工程【正确答案】C47.【真题】根据建筑起重机械安全监督管理规定，应当报废的起重机械是()A.须大修才能达到安全技术标准的B.超过制造厂家规定的使用年限的C.无安全技术档案的D.无齐全有效的安全保护装置的【正确答案】B48.当事人在仲裁裁决前调解达成协议的，（）。A.只能要求仲裁庭根据调解协议重新申请仲裁B.不能再申请仲裁C.由仲裁庭裁定终止审理D.仲裁庭应当制作调解书或者根据协议的结果制作裁决书【正确答案】D49.关于仲裁协议的效力

20、，说法错误的是（）。A.当事人只能通过向仲裁协议中所约定的仲裁机构申请仲裁的方式解决该纠纷B.仲裁委员会只能对当事人在仲裁协议中约定的争议事项进行仲裁C.一方向人民法院起诉未声明有仲裁协议，另一方在首次开庭前提交仲裁协议的，人民法院应当驳回起诉D.仲裁协议是争议合同的附属协议，合同无效则仲裁协议无效【正确答案】D50.某仲裁委员会在开庭审理甲公司与乙公司合同纠纷一案时，乙对仲裁庭中的一名仲裁员提出了回避申请。下列不能作为乙提出回避申请理由的是()。A.该仲裁员对本案的专业背景不熟悉B.该仲裁员与本案当事人有其他关系，可能会影响公正仲裁C.该仲裁员与本案有利害关系D.该仲裁员近期受邀参加过当事人

21、的宴请【正确答案】A51.【真题】关于确定分包单位的说法，正确的是()。A.招标人可以在招标文件中指定某项专业工程的分包人B.除总承包合同约定的分包人外，建设单位可直接指定分包人C.建设单位可确定资质等级低于工程要求的分包人承揽工程D.所有的分包人应经建设单位认可【正确答案】D52.下列关于建设单位的质量责任和义务说法中错误的是（）。A.建设单位可以支付赶工费采取必要措施情况下要求压缩合同工期B.施工图纸未经审查批准不得使用C.建设单位提供的资料应真实、准确、齐全D.建设单位在工程开工后应当按照规定办理工程质量监督手续【正确答案】D53.节约能源法规定，用能单位未按照规定配备、使用能源计量器具

22、的，由()责令限期改正;逾期不改正的，处1万元以上5万元以下罚款。A.产品质量监督部门B.建设主管部门C.县级以上人民政府D.发证机关【正确答案】A54.职工李某因参与打架斗殴被判处有期徒刑一年，缓期三年执行，用人单位决定解除与李某的劳动合同。考虑到李某在单位工作多年，决定向其多支付一个月的额外工资，随后书面通知了李某。这种劳动合同解除的方式称为（）。A.随时解除B.预告解除C.经济性裁员D.刑事性裁员【正确答案】A55.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，情节尚不严重的，应当受到的行政处罚是()。A.处工程合同价款2%以上4%以下的罚款B.

23、降低资质等级C.处10万元以上20万元以下的罚款D.依法赔偿损失【正确答案】C56.国家对女职工和未成年工实行特殊劳动保护，下列选项错误的是（）。A.不得安排女职工从事矿山井下作业B.不得安排女职工在经期从事低温、冷水作业C.不得安排女职工延长工作时间和夜班劳动D.不得安排怀孕女职工从事第3级体力劳动强度的劳动【正确答案】C57.注册一个专业的建造师在每一注册有效期内应参加继续教育不少于（）学时。A.30B.60C.90D.120【正确答案】D58.甲为某房地产项目的开发商，下列应由甲承担的安全责任是()。A.对安全技术措施或专项施工方案进行审查B.对建设单位供应的材料进行检验C.对涉及主体结

24、构变动的装修工程提出设计方案D.提供安全施工措施所需费用【正确答案】D59.甲建设单位与乙施工单位经平等协商，就甲发包给乙承建的工程签订了保修合同。该合同约定的下列保修期限具有法律效力的是()。A.屋面防水工程的防渗漏为3年B.电气管线工程为2年C.有防水要求的卫生间的防渗漏为2年D.设备安装工程为1年【正确答案】B60.【真题】某施工企业的下列工作安排，违反劳动法中关于女职工特殊保护规定（）。A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作C.安排怀孕期间女工赵某从事第3级体力劳动强度的劳动D.批准女工王某只能休产假120天【正确答案】C61.

25、建设单位申请领取施工许可证的法定审批条件中，要求施工图设计文件应当满足()。A.施工需要并按规定通过审查B.建设单位的要求C.城市规划的要求D.施工质量和施工安全的要求【正确答案】A62.【真题】安全生产许可证条例规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业安全许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省.自治区.直辖市人民政府D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门【正确答案】D63.下列法律中，属于社会法的是（）。A.组织法.行政许可法.建筑法B.建筑法.招投标法.安全生产法C.物权法.统计法.劳动法D.安全生产法.劳动法.劳动合同法【正确答案】D

26、64.以下关于法律法规效力的说法中，正确的是（）。A.新的法律与旧的法律不一致时，一定采用新的法律B.部门规章与地方政府规章之间对同一事项规定不一致时，由全国人大常委会裁决C.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，由国务院裁决D.部门规章与地方法规就同一事项规定不一致时，很有可能国务院的意见不是最终的裁决【正确答案】D65.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。A.每五年B.每三年C.每年D.每半年【正确答案】B66.施工企业与钢材经销商签订购销合同，总货值为50万元，双方在协商定金数额时发生意见分歧。根据我国担保法的

27、规定，该定金金额最多为（）万元。A.3B.6C.10D.18【正确答案】C67.下列关于联合体投标的说法正确的是（）A.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级B.招标人接受联合体投标并进行资格审查的，联合体应当在提交资格预审申请文件后组成C.联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任D.联合体各方可以在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标【正确答案】C68.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续

28、作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或者其有关主管部门的证明A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府C.省级以上人民政府D.国务院【正确答案】A69.特级资质的建筑施工总承包单位，相应配备的专职安全生产管理人员应不少于（）人。A.2人B.3人C.5人D.6人【正确答案】D70.甲承包人承建的乙发包人的一幢写字楼项目缺陷责任期满后，甲向乙提出了返还保证金的申请。则乙的下述行为可视同乙认可甲的返还保证金申请()。A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复C.在接到该申请后21日内不予答复D.在接到该申请

29、后28日内不予答复【正确答案】B71.关于项目负责人施工现场带班制度，项目负责人因其他事务需离开施工现场时，具有准假权的是()。A.建设单位B.施工企业总经理C.施工企业总工程师D.施工企业主管副总经理【正确答案】A72.危险化学品安全管理条例规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的（）前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相应的安全防护措施。A.5日B.7日C.15日D.10日【正确答案】B73.国家对环境噪声污染严重的落后设备实行()制度。A.报废B.登记C.更新D.淘汰【正确答案】D74.关于合同示范文本的法律地位，下列表中错误的是()

30、。A.当事人可以参照各类合同的示范文本订立合同B.合同示范性文本对当事人订立合同其参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C75.某工程建设项目投资额为400万元，除建设单位管理费外，主要构成如下，其中需要招标的是()。A.施工单项合同估算价180万元B.主要设备采购单项合同估算价120万元C.设计费估算价40万元D.监理费估算价30万元【正确答案】B76.甲施工企业因项目专业施工急需，聘用了一名未与乙施工企业解除劳动合同的高级专业工人丙，由此给乙施工企业造成了重大经济损失。对于乙企业的经济损失，下列说法正确的是（）。A.由

31、丙承担赔偿责任B.由甲承担赔偿责任C.甲不承担任何责任D.由甲和丙承担连带赔偿责任【正确答案】D77.融资租赁合同的法律特征不包括（）。A.出租人身份的二重性B.出卖人权利与义务相对人的差异性C.融资租赁合同是双务合同D.融资租赁合同是要式合同【正确答案】C78.财产所有权的权能中，（）是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心A.收益权B.处分权C.使用权D.占有权【正确答案】B79.【真题】因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A.签约时的签约地B.签约时的项目所在地C.

32、履约时的签约地D.履约时的项目所在地【正确答案】B80.【真题】根据建筑法，施工企业中使用不合格的建筑材料.建筑构配件和设备，情节尚不严重的，应当给予的处罚是（）。A.吊销资质证书B.责令改正，处以罚款C.责令停业整顿D.降低资质等级【正确答案】B81.下列关于招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的说法，正确的是（）。A.招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前进行B.投标有效期截止时间至少15日前进行C.提交资格预审申请文件截止时间至少15日前D.投标有效期内均可进行【正确答案】A82.【真题】一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。A.

33、3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B83.【真题】施工人员对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料，应当在（）监督下现场去取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。A.施工企业质量管理部门B.建设单位或监理单位C.设计单位或监理单位D.建设工程质量监督机构【正确答案】B84.关于工程项目管理企业，下列说法正确的是()。A.可以直接承担该工程的勘察、设计、施工业务B.可以与该工程项目的总承包单位签订合同C.协助业主与该工程项目的总承包单位签订合同并监督合同的履行D.可以与供货单位签订物资采购合同【正确答案】C85.【真题】因施工企业原因，工程未能如期竣工，建设单位听取监理单位建议

34、后，在建设行政主管部门协调下同意不追究施工企业之前的违约责任，之后发生地震致使工期再次拖延，则因此产生的工期责任由（）承担。A.建设单位B.施工企业C.监理单位D.建设行政主管部门【正确答案】B86.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【正确答案】B87.债权人转让权利的应当()。A.通知债务人B.经债务人同意C.使债务人的抗辩只能针对债权人D.只转让主权利，不转让从权利【正确答案】A88.某房地产公司因项目建设的需要与某银行签订了借款合同，合同中约定房地产公司要

35、定期向银行提供信用信息报告及相关财务会计报表等资料。在合同履行过程中，房地产公司未按合同中的约定提供相应资料并改变了部分借款用途。此时银行可以对房地产公司（）。A.要求返还利息B.提前收回贷款C.签订附加合同D.继续发放贷款【正确答案】B89.女大学生孙某毕业后被企业录用，孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是()。A.高处、高温工作B.低温、冷水作业C.夜班劳动D.矿山井下作业【正确答案】D90.甲公司与乙公司组成联合体投标，则下面说法正确的是（）。A.共同投标协议在中标后提交B.甲公司与乙公司必须是同一专业C.甲公司与乙公司必须是

36、同一资质等级D.联合体是以一个投标人的身份投标【正确答案】D91.工程建设企业标准一般是指()。A.企业的技术标准、管理标准和工作标准B.企业的管理标准、技术标准和组织标准C.企业的技术标准、经营标准和工作标准D.企业的生产标准、管理标准和技术标准【正确答案】A92.某工程项目的投标截止时间为6月12日，某投标人于6月8日提交了投标文件。6月10日，该投标人又提交了一份修改投标报价的函件。关于这份修改投标报价的函件，下列说法正确的是（）。A.该投标文件不能修改，该函件有效B.该投投标文件可以修改，修改后的投标报价有效C.该投标文件的其他内容可以修改，但投标报价不能修改D.该投标文件不能修改，但

37、在招标人同意接受的情况下有效【正确答案】B93.根据建设工程安全生产管理条例，不需要按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业的人员是（）。A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.爆破作业人员D.专职安全管理人员【正确答案】D94.【真题】关于中标人法律责任的说法，正确的是（）。A.中标人将中标项目的部分主体分包给他人的，可以责令停业整顿或吊销营业执照B.中标人严重违反合同义务的，取消其5年内参加依法必须进行招标项目的投标资格C.中标人无正当理由不与招标人订立合同的，取消其中标资格，投标保证金不予退还D.中标人不履行合同的，履约保证金不予退还，还

38、应赔偿与履约保证金等额的损失【正确答案】C95.关于保证人资格的说法，正确的是（）A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.公立医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人【正确答案】D96.【真题】用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.短期【正确答案】C97.下列承担违约的责任类型不能与解除合同方式并用的是()。A.继续履行B.支付定金C.支付违约金D.赔偿损失【正确答案】A98.某施工工地脚手架垮塌，造成10人重伤，根据生产安全事故报告和调查处理条例规定，该事故的等

39、级属于()。A.特别重大事故B.重大事故C.较大事故D.一般事故【正确答案】C99.按照节约能源法、循环经济促进法的规定，节能激励措施不包括（）。A.政府资金扶持B.财政安排节能专项资金C.税收优惠和信贷支持D.价格政策和表彰奖励【正确答案】A100.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售专利产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（?）。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【正确答案】C二.多选题(共70题)1.建筑

40、施工企业安全生产管理机构设备及专职安全生产管理人员配备办法规定，建筑施工总承包资质序列企业应满足的条件有（）。A.特级资质不少于6人B.一级资质不少于4人C.一级资质不少于3人D.二级和二级以下资质企业不少于3人E.二级和二级以下资质企业不少于2人【正确答案】ABD2.【真题】下列属于不能免除违约方违约责任的情形是（）。A.发生不可抗力后未及时通知对方采取补救措施导致损失扩大的B.当事人迟延履行后发生不可抗力的C.合同明确约定不因不可抗力而免除违约责任的D.保险合同的保险方因不可抗力应承担赔偿责任的E.当事人履行合同前发生不可抗力的【正确答案】ABCD3.【真题】关于定金与预付款的说法，正确的

41、是()。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E.定金和预付款都适用双倍罚款【正确答案】BCD4.下列关于法人的说法，正确的是（）。A.法人可以分为企业法人和事业法人B.机关法人从设立时起具有法人资格，无须经专门机构核准登记C.企业法人经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格D.企业法人分立.合并，应当向登记机关办理登记并公告E.企业法人分立.合并，其权利和义务由变更后的法人享有和承担【正确答案】BCDE5.根据劳动法，下列情形中，劳动者可以随时通知

42、用人单位解除劳动合同的有()。A.在试用期内B.用人单位用暴力手段强迫劳动C.用人单位用威胁手段强迫劳动D.用人单位没有应劳动者的要求给予加薪E.用人单位未按劳动合同约定支付劳动报酬【正确答案】BCE6.行政复议与行政诉讼是解决行政纠纷的基本方式，对于二者关系说法错误的有（）。A.除规定必须先申请行政复议的以外，当事人可以选择申请行政复议或是提起诉讼B.行政复议是提起行政诉讼的必经程序C.当事人对行政复议决定不服的，除规定为最终裁决的，可以向人民法院提起行政诉讼D.当事人对行政复议决定不服的，不可以再提起行政诉讼E.对人民法院判决不服，可以申请行政复议【正确答案】BDE7.国务院关于坚持科学发

43、展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见指出，要自觉坚持安全第一、预防为主、综合治理方针。下述说法正确的有()。A.安全第一就是要保护劳动者的生命安全和身体健康B.预防为主是综合治理的目的C.综合治理是实现安全第一的根本途径D.综合治理是落实安全第一的手段E.综合治理是落实预防为主的方法【正确答案】ADE8.运输合同的法律特征有()。A.货运合同是双务、有偿合同B.货运合同的标的是获取货物C.货运合同的标的是运输行为D.货运合同是诺成合同E.货运合同的收货人和托运人可以是同一人【正确答案】ACDE9.甲公司和乙租赁公司签订了融资租赁合同，约定乙公司从甲指定的丙公司购买一台K06型打印机，并

44、以融资租赁的手段提供甲公司使用，丙公司履行的义务包括（）。A.向乙公司交付打印机B.向甲公司交付打印机C.向乙公司履行瑕疵担保义务D.向甲公司履行瑕疵担保义务E.履行维修义务【正确答案】BD10.注册建造师办理变更注册手续时应提交的材料有()。A.注册建造师变更注册申请表B.注册证书和执业印章C.专业增项资格证明D.与新聘用单位签订的聘用合同复印件或有效证明文件E.与原单位解除聘用合同的证明【正确答案】ABDE11.下列选项中，符合公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知中关于施工现场要求的有()。A.建筑工地要满足消防车通行要求B.在建建筑内应设置标明楼梯间的

45、临时醒目标志C.必须安装楼梯间和出入口的临时照明D.建筑工地要满足消防车作业要求E.在建建筑内应设置标明出入口的临时醒目标志【正确答案】ABDE12.无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。A.经过权利人追认B.与其年龄相适应C.与其智力相适应D.与其精神健康状态相适应E.无处分权人在订立合同后取得处分权【正确答案】AE13.关于投标保证金，下列说法正确的是()。A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%B.投标保证金有效期应当与投标有效期一致C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出D.投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自

46、收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还E.招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息【正确答案】ABDE14.合同当事人承担违约责任的形式有（）。A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿金D.返还财产，恢复原状E.支付违约金【正确答案】ABCE15.【真题】根据工程建设国家标准管理办法，工程建设强制性标准是指直接涉及工程（）等方面的工程建设标准强制性条文。A.市容市貌B.质量C.安全D.卫生E.环境保护【正确答案】BCDE16.【真题】下列情形导致施工合同无效的有()。A.施工企业以欺诈手段承揽政府投资工程B.某投标人与招标人串通并中标，损

47、害其他投标人利益C.以欺诈手段订立施工合同，损害合同对方当事人利益D.施工企业不具有相应资质等级E.违反工程建设强制性标准订立施工合同【正确答案】ABDE17.甲公司和乙公司联合投标竞争丙房地产开发公司新建住宅小区的施工工程项目，双方在共同投标协议中约定各提供100万元人民币的投标保证金，中标后双方共同完成施工，平均分配工程款，平均承担产生的亏损和债务。但是在中标后，由于甲公司的主要施工力量正在国外进行工程施工，无法完成标书所载工作，甲公司退出联合体拒绝与丙公司签订工程承包合同。因此给丙公司造成300万元的损失。在本案中丙公司享有（）。A.不退还甲公司100万元的投标保证金，但应退还乙公司10

48、0万元的投标保证金B.不退还甲公司和乙公司共计200万元的投标保证金C.向甲公司或乙公司要求赔偿100万元D.向甲公司要求赔偿100万元，不得向乙公司要求赔偿E.向甲公司和乙公司各自索赔50万元【正确答案】BCE18.依据建设工程质量管理条例，工程监理企业不得与（）有隶属关系或其他利害关系。A.被监理工程的施工承包单位B.建筑材料供应单位C.设备供应单位D.建设单位E.建筑构配件供应单位【正确答案】ABCE19.下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A.旁站B.巡査C.巡视D.重点抽查E.平行检验【正确答案】ACE20.下列关于法律责任的表述中，正确的有（）。A.法律责任是由于

49、法律规定而应承受的某种不利的法律后果B.法律责任由合同当事人认定C.法律责任以法律义务的存在为前提D.民事法律责任限于财产责任E.法律责任的实现由国家强制力作保障【正确答案】ACE21.下面关于用能单位的法定义务的说法，正确的是()。A.积极开展减量化、再利用和资源化活动B.应当按照合理用能的原则，加强节能管理C.制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗D.应当定期开展节能教育和岗位节能培训E.建立节能目标责任制【正确答案】BCDE22.关于表见代理，下列说法正确的有（）A.表见代理的行为人具有代理权B.表见代理在本质上属于无权代理C.表见代理的法律后果由行为人承担D.善意相对人有理由相

50、信行为人有代理权E.未经被代理人追认的表见代理是无效行为【正确答案】BD23.下列分包合同无效的有()。A.承包人承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务作业分包给丙劳务企业D.分包人承包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程再分包给丁施工企业E.承包人承包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业【正确答案】ABDE24.根据建筑法及相关法律规定，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费B.建筑

51、职工意外伤害保险是一种非强制性保险C.意外伤害保险费由施工单位支付D.意外伤害保险费由建设单位支付E.单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用【正确答案】ABC25.某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的有()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致【正确答案】AE26.下列选项，属于我国现行的建设行政法规的是()。A.工程建设

52、项目招标范围和规模标准规定B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.建设工程质量管理条例【正确答案】BCDE27.关于民事诉讼中的级别管辖，下列说法正确的有()。A.级别管辖，是划分同级法院受理第一审民事案件的分工和权限B.诉讼审判程序为两审终审，因此我国法院也只有两级C.最高人民法院为终审法院，因此只受理二审案件D.争议标的金额的大小，往往是确定级别管辖的重要依据E.只有第一审民事案件才涉及级别管辖的问题【正确答案】DE28.【真题】下列各项权力中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E

53、.危险报告权【正确答案】ABC29.房屋开发公司与建材公司签订一份装饰材料购销合同，后因该批装饰材料质量问题，双方发生纠纷，起诉至人民法院。人民法院经过审理后，判决建材公司退还货款。建材公司不服上诉，二审法院审理认为上诉请求不成立，判决维持原判决。该判决产生的法律效力有()。A.双方的购销合同解除B.双方的装饰材料质量争议消灭C.人民法院非经法定审判监督程序，不得撤销该判决D.建材公司不履行义务时，房屋开发公司可申请人民法院强制执行E.二审法院审理后，诉讼程序即告终结【正确答案】BCDE30.下列属于工程监理依据的有()。A.建设工程施工承包合同B.建筑法C.工程建设标准强制性条文D.与所监理

54、工程有关的推荐性标准E.设计文件【正确答案】ABCE31.下列选项中，属于建设工程安全生产管理条例规定的建设单位安全责任的有()。A.向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线等相关资料B.依法足额向施工单位提供保障工程施工安全所需的费用C.不得向有关单位提出不符合安全生产的法律、法规和强制性标准规定的要求D.在施工现场设置明显的安全警示标志E.将拆除工程发包给具有相应资质的施工单位【正确答案】ABCE32.下列关于建设施工项目投标文件的表述中，正确的有()。A.投标文件应该对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应B.投标文件的内容应当包括拟派出的全部工作人员的简历、业绩C.投标文件中应当确定公

55、司拟安排直接管理招标项目的企业负责人的简历、业绩D.拟用于完成招标项目的机械设备E.投标文件中应当确定公司拟安排用于招标项目的流动资金的额度【正确答案】AD33.建设工程民事责任的承担方式主要包括（）。A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.行政处罚E.支付违约金【正确答案】ABCE34.【真题】某建设工程因中途停建，建设单位与施工企业拟解除施工合同。根据合同法，该施工合同解除后，不影响合同中()条款的效力。A.全面履行B.结算和清理C.履约担保D.竣工验收E.争议解决【正确答案】BE35.根据建设工程安全生产管理条例要求，施工单位对安全防护设备进行安全管理应采取的措施有()。A.由专人管理B.经常进行检查C.定期维修和保养D.建立相应的资料档案E.根据使用情况确定报废时间【正确答案】ACD36.在工程领域，节约能源主要包括（）方面。A.建筑节能B.施工节能C.装修节能D.资源节能E.水资源节能【正确答案】AB37.下列选项中，属于行政处罚的是()。A.警告B.罚款C.责令停产停业D.开除E.没收违法所得【正确答案】ABCE38.民法典