2009年监理工程师考试综合案例分析实例18题
2009年监理工程师考试综合案例分析实例18题,2009,监理,工程师,考试,综合,案例,分析,实例,18
筑龙网09090909 公路监理案例公路监理案例 18181818 题题(一)某山岭重丘区公路路基土、石方工程中,承包商在合同中标明有软石的地方未遇到软石,因此,该施工段的工期提前 2 个月。但另一施工段在合同中没有标明有岩石的地方遇到了较多的次坚石,使开挖工作变得困难,工期因此拖延了 5 个月。由于工期拖延,使得施工不得不在雨季进行。按一般公认标准计算,影响工期 2 个月,由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂,造成了实际生产率比原计划低得多,折算影响工期 3个月。为此,承包商准备提出索赔。问:该索赔计划有关索赔的内容、理由、证据、通知等,用文字简要说明要点。答:1、索赔的内容由于意外地质条件造成施工困难,导致工期延长,相应产生额外的工程费用,因此,应包括费用索赔和工期索赔。2、索赔的理由施工中遇到合同中未标明的较多坚石,施工现场的条件与原来的勘察有很大差异,超出合同提供的条件,属业主的责任范围。3、索赔的证据(1)工程照片、施工记录、业主代表或监理工程师的签证,与地质变化有关的合同文件(如标书、图纸设计底记录、变更指令等)。(2)施工进度表、施工备忘录、会议记录或纪要,以及以上各种记录报告,因此分析计算延误的工期情况并证实期限可信度。(3)与本事件相关的人工报表、材料报表、机构设备报表,用以分析计算多用了人工或延长工作时间,增加了设备数量、种类或工作时间,以及多用材料数量。4、索赔的文件主要包括:索赔信、索赔报告、详细计算书与证据。筑龙网5、索赔的通知应在索赔事件发生后合同规定的有效期内向业主或监理工程师提出索赔要求,在发出通知后,承包商应进一步开展索赔的取证工作,以备要求进一步补充索赔理由和证据。索赔通知参考形式如下:索赔通知致业主代表或监理工程师:我方希望你方对土方开挖中工程地质条件变化问题引起重视。一、在合同文件标明有软石的地方未遇到预计的软石。二、在合同文件中未标明有岩石的地方遇到较多的次坚石。由于第一条,我方实际工期提前。由于第二条,我方实际生产率降低,而引起工期拖延,并不得不在雨季施工。综合上述情况,由于施工条件变化造成我方实际工期拖延四个月,并由此使得我方费用比合同预计的增加很多。所以,我方就地质变化情况,向你方提出工期索赔及费用索赔,具体工期索赔及费用索赔依据及数额的计算在随后的索赔报告中。X X 承包商年 月 日(二)某工程项目采用 20m 预制箱梁,业主委托某监理单位进行施工招标及施工阶段的监理任务。业主对工程发包提出两种方案:一是采用平行发包模式,即预制箱梁、安装和土建工程分别发包;另一种是采用总分包模式,即由土建施工单位总承包,箱梁的预制及安装列入总承包范围再分包。问题:1、施工招标阶段,监理单位的主要工作内容有哪几项?2、如采用施工总分包模式,监理工程师应从哪些方面对分包单位进行管理?主要手段是什么?3、对箱梁预制企业的资质考核在上述两种发包模式下,各应在何时进行?考核的主要内容是什么?筑龙网4、在平行发包模式下,箱梁运抵施工现场,安装施工单位可否视其为“甲供构件”,为什么?如何组织检查验收?答:1、施工招标阶段监理单位的主要工作内容为:(1)协助业主编制施工招标文件及标底;(2)发布招标通知及对投标人资格预审;(3)组织标前会议及现场勘查;(4)组织开标、评标、并协助业主定标和签署承包合同。2、管理的主要内容为:(1)审查分包人资格;(2)要求分包人参加相关施工会议;(3)检查分包人施工设备;(4)检查分包人的工程施工材料、作业质量。主要手段:(1)对分包人违反合同、规范的行为,可指令总承包人停止分包人施工;(2)对质量不合格的工程拒签与之有关的支付;(3)建议总承包人撤换分包单位。3、平行发包时,在招标阶段组织考核总分包时,在分包合同签订前考核。考核的主要内容:(1)人员要素;(2)资质等级;(3)技术装备;(4)业绩;(5)信誉;(6)有无生产许可证;(7)质保体系;(8)生产能力。4、可视为“甲供构件”,因为箱梁生产单位与安装单位无合同关系。应由监理工程师组织,安装单位参加共同检查箱梁质量是否符合合同要求。筑龙网(三)某工程建设项目由三个单项工程组成。项目业主准备将其分为三个独立的合同段,分别由三个承建商进行实施,并通过公开招标选择施工单位。某工程建设监理单位已通过投标获得了此项目的监理任务。问题一、监理委托合同与施工合同签订的先后顺序如何?二、在招标选择承建商过程中,监理单位是否有决定权?谁具有决定权?三、“承包商要分包某部分工程,则分包商要由监理工程师选择”的说法是否正确?为什么?四、如果承包商要将某部分工程分包出去,则需要谁批准?五、“在做标期间,对某投标人提出的问题,业主或招标机构只需向该投标人作出书面答复”,请问是否正确?1.答案一、业主先与监理单位签订监理委托合同,然后再与承建商签订施工合同。二、在招标选择承建商过程中,监理单位不具有决定权,只有建议权。而业主具有决定权。三、不正确。分包商由承包商选择,但必须经监理工程师审查确认,并报建设单位(项目业主)批准。四、承建商要将某部分工程分包出去,必须由建设单位批准。五、不正确。业主一方对某投标人所提出问题的书面答复应发给所有的投标人。(四)、某路基土石方工程,按我国施工合同示范文本签订的施工承包合同规定实际完成工程量计价。根据合同规定,承包商必须严格按照施工图及承包合同规定的内容及技术规筑龙网范要求施工,工程的价款根据承包商取得计量证书的工程量进行结算。问题(1):简述计量的原则;(2):在路基填筑施工时,承包商为确保路基边缘的压实度,在路设计尺寸范围外加宽了 30CM 填筑,施工完成后,承包商将其实际完成量(含加宽真筑部分)向监理工程师提出计量付款的要求,监理工程师应如何处理?理由是什么?(3)在工程施工过程中,承包商按业主指示就部分工程进行变更施工。变更部分的合同价款应根据什么原则确定?答:(1)计量原则为:1 不符合合同文件要求的工程,不得计量;2 按合同文件规定的方法、范围、内容、单位计量;3 按监理工程师同意的计量方法计量。(2)对宽填部分不予计量。因为该部分的工程量超出了施工图及工程量清单的范围,共费用通常被认为隐含在路基填筑上方的报价中;且该部分的施工是承包商为了保证施工质量而采取的技术措施,一般情况下该费用由承包商承担。(3)变更价款的确定原则:1 工程量清单已有适用于变更工程的单价,可直接套用该单价;2工程量清单中只有相近于变更工程的单价,可参照该单价计算该变更工程价款;3 基工程量清单无适用或相近单价,则由承包商提出适当的变更单价,通常是在预算价格的基础上乘以中标下浮系数,由监理工程师批准后执行。(五)在路基施工过程中,遇有下列原因使工期拖延:1 业主拟将某段路基改为高架桥(处于关键线路上),在口头通知承包商两个月后才下发正式文件和变更图纸;2 在土方开控(不处于关键线路上)过程中遇到了一些地质勘探没有探明的孤石;368 月份施工时遇到季节性降雨,雨量与往年相近;4 在设计图纸中指明的借土场经取样试验,不能筑龙网用于路基填筑(处于关键线路上),必须重找借土场,为此花费了 7 天时间。承包商就上述问题按政党索赔程序提出了延长工期及补偿停工期间窝工损失的申请。作为监理工程师,应如何处理?答:对情况1,同意索赔及延期,并办理变更手续;对情况2,不同意索赔及延期,并办理变更;对情况3,不同意索赔及延期;对情况4,不同意索赔,同意延期,并办理变更。(六)、某高速公路项目,承包商为了避免今后可能支付延误赔偿金的风险。要求将路基的完工时间延长 6 个星期,承包商的理由如下:(1)特别严重的降雨;(2)现场劳务不足;(3)业主在原工地现场之外的另一地方追加了一项额外工作;(4)无法遇见的恶劣土质条件。使路基施工难度加大;(5)施工场地使用权提供延误;(6)工程款不到位。问题 1)监理工程师认为以上哪些原因引起的延误是非承包商承担风险的延误,可批准延长工期。2)哪些是业主的责任,监理工程师该如何处理?答:一)上述 1、3、4、5、6 种原因引起的延误是非承包商承担风险的延误,可批准延长工期。二)上述原因中 3、5、6 属于业主的责任,监理工程师对这些问题的处理,对 3可要求业主适当增加工程款或者适当延长工期;对 5 要求业主按场地使用权提供延误时间顺延工期;对 6 要求业主按合同规定准时拨付工程款。筑龙网(七)、对某项工程的施工,业主通过公开招标的方式选定了承包商。签定合同时,业主为了约束承包商能保证工程质量,要求承包商支付了 20 万元定金。业主与承包商双方施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时,在基础工程施工中碰到地下有大量文物,使整个工程停工 10天;主体工程施工中由于施工机械出现故障,使进度计划中关键线路上的部分工作停工 15天。两次停工承包商都及时提出了工期索赔申请,并提供了施工记录。问题:1)招标时对承包商的资质审查的内容有哪些?2)定金与预付款有何区别?3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么?4)监理工程师对两次索赔申请应如何处理?答:1)对承包商资质审查的内容有:企业营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财务状况、工程经验、企业信誉等。2)定金与预付款的区别:目的不同,定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行;而预付款是为了解决承包商在工程准备和材料准备的资金问题。性质不同,定金是担保形式,是法律行为;而预付款是一种惯例,是约定俗成的习惯,不是法律行为。处理不同,定金视合同履行情况有不同的法律后果;预付款在工程进度款中按比例扣还。3)监理工程师判定承包商索赔成立的条件:承包商受到了实际损失或损害;损失不是因承包商的过错造成;损害也不是承包商应承担的风险造成;承包商在规定的索赔时限内提出索赔申请。4)对第一次索赔:判定索赔成立,这是因为遇到文物停工应视为业主的风险,不属于承包商的责任,工期索赔理由成立;承包商及时提供了证据资料和索赔申请。监理工程师根据监理记录核实延误天数。监理工程师签发工期变更指令。筑龙网对第二次索赔:判定索赔不成立,因为施工机械故障造成工期延误承包商自己的责任,索赔无理由。监理工程师应在索赔申请后 10 天内作出答复,表示索赔不成立。(八)、某高速公路项目利用世行贷款修建,施工合同采用 FIDIC 合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际):(一)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位修改,由于图纸修改造成停工 20 天。承包方提出工期延期 20 天与费用补偿 2 万元的要求。(二)施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂时停工令,共停工 10 天,其中连续 4 天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续 6 天出现 50 年一遇特大暴雨。承包方提出工期延期 10 天与费用补偿 2 万元的要求。(三)施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包方提出工期延期 5 天与费用补偿 1 万元的要求。问题:针对承包方提出的上述索赔要求,监理工程师应如何签署意见?答:(一)这是非承包方原因造成的,故监理工程师应批准工期补偿和费用补偿。(二)由于异常恶劣气候造成的 6 天停工是承包方不可预见的,应签证给予工期补偿 6 天,而不应给予费用补偿。对于低于雨季正常雨量造成的 4 天停工是承包方应该预见的,故不应签证给予工期补偿和费用补偿。(三)这是承包方自身原因造成的,故不应给予工期补偿和费用补偿。九、某工程项目的施工合同总价为 8000 万元人民币,合同工期 18 个月,在施工过程筑龙网中由于业主提出对原有设计文件进行修改,使施工单位停工待图 1.5 个月。在基础工程施工中,为了使施工质量得到保证,施工单位除了按设计文件要求对基底进行了妥善处理外,还将基础混凝土的强度由 C15 提高到 C35,施工完成后,施工单位向监理工程师提出工期和费用索赔,其中费用索赔计算中有以下两项。1、由于业主修改变更设计图纸延误,损失 1.5 个月的管理费和利润:现场管理费=合同总价工期现场管理费费率延误时间=80001812%1.5=80(万元)公司管理费=合同总价工期公司管理费费率延误时间=8000187%1.546.67(万元)利润=合同总价工期利润率延误时间=8000185%1.533.33(万元)合计=80+46.67+33.33=160(万元)十、对第 1 项监理工程应同意给予施工单位费用补偿。因为修改设计造成了施工单位的部分停工,可能造成人工调动、生产率不降及机械设备闲置等。但背景材料中所列的计算方法不正确,因为管理费和利润的计算不能以合同总价为基数乘相应费率,而应以直接费为基数乘相应的费率来计算,所以监理工程师不应同意以上提出的索赔费用,而应要求施工单位重新计算。对第 2 条监理工程师不应同意其索赔要求。因这一保证质量措施是施工单位的技术措施,而不是规范、设计、合同的要求,所以这一措施造成的成本增加应由施工单位自己承担。2、由于基础混凝土强度的提高索赔 15 万元。问题筑龙网监理工程师是否应同意给予费用索赔?是否应同意索赔费用的计算方法?2、某工程下部为钢筋混凝土基础、上面安装设备。业主分别与土建、安装单位签订了基础、设备安装工程施工合同。两个承包商都编制了相互协调的进度计划。进度计划已得到批准。基础施工完毕,设备完装单位按计划将材料及设备运进现场准备施工。经检测发现有近 1/6 的设备预埋螺栓位置偏移过大,无法安装设备,须返工处理。安装工作因基础返工而受到影响,安装单位提出索赔要求。问题:1.安装单位的损失应由谁负责?为什么?2.安装单位提出索赔要求,监理工程师应如何处理?答:安装单位的损失应由业主负责,因安装单位和业主有合同关系,业主没能按合同规定提供安装单位施工工作条件,使安装工作不能按计划进行。业主应承担由此引起的损失。(安装单位与土建施工单位没有合同关系,虽然安装工作受阴是由于土建施工单位施工质量问题引起的,但不能直接向土建施工单位索赔)。业主可根据合同规定,向土建施工单位提出赔偿要求或给予其处罚。监理工程师收到安装单位索赔要求后,应审核索赔要求,进一步核实由此引起的损失金额和延误的工期,并组织业主和安装单位进行协商,协商一致的形成文件报业主批准,监理工程师党政军需签证批准的索赔补偿。如果业主对土建施工单位提出赔偿要求,监理工程师应提供土建施工单位违约证明。对于地脚螺栓偏移的质量问题,监理工程师应向土建施工单位发出整改通知,要求施工单位返工处理,对施工单位提出的具体施工措施,监理工程师应进行审核,并严格监督检查施工处理情况,处理完成后,应进行检查验收,验收合格后,组织办理移交签证,交由安装单位进行安装作业。十一、1、杜某为钢厂辞退的业务员,为报复钢厂,杜某利用过去该厂交给他的一张筑龙网盖有公章的空白合同书,与某路桥公司签订了提供钢材的合同,成交价为 50 万元,违约金比例是 10%,同时,杜某收定金 5 万元。路桥公司提货时,钢厂发现了此事。开始钢厂想以未订此合同为由拒绝履行,后考虑有利可图,就口头要求宽限一个月交货,该公司同意。一个月之后,钢厂未能按时交货,使路桥公司施工受到影响。路桥公司要求钢厂承担责任,赔偿还 0%的违约金和双倍返还定金,钢厂以杜某无权订立合同,合同无效为理由,拒不承担责任。路桥公司请监理工程师评判。监理工程师如何处理?答:该合同有效。钢厂与路桥公司口头约定推迟交货日期,应视为是对杜某所订合同的追认,杜某的无权代理行为因而转为有权代理。2)因杜某与路桥公司所签定的合同,得到钢厂的追认,为有效合同,而钢厂未能按时履行合同,影响路桥公司的施工,故应承担违约责任。但合同法规定,当事人既约定违约金,又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或者定金条款。为此,路桥公司只能选择其一种,违约金和定金不能并用。十二、某路面工程项目,当基层施工完后,测量时发现比设计标高高了 10cm。原则是一初级监理人员给指定的临时水准点高了 10cm,但是,当时承包商并没有临时水准点的正式资料经工程师批准,而经工程师书面提供的正式基准点都是正确的。承包商对此事项提出变更要求。依据 FIDIC 合同条件,监理工程师如何处理?答:工程师批复为:在路面工地附近确定临时基准点,应是承包商自己的责任,不应该依赖初级监理人员所指给的临时水准点,FIDIC 条件第 17.1 款规定:由工程师用书面形式提供的测量资料是正确的。因此,责任承包人自负。又根据 FIDIC 条件第 51.2 款的规定:没有工程的指示承包商不得作任何变更。所以,承包商必须自费改正测量方面的差错,不允许变更,路面工程按设计施工,以使工程师满足。筑龙网十三、某市建筑工程公司(需方)与市水泥厂(供方)签订了两份水泥购销合同,其中一份是 300 吨水泥的现货合同,每吨单价 109.5 元,总金额为 32850 元,约定 5 月 10日交货;另一份是 400 吨水泥的期货合同,初步议定每吨 109.5 元。但合同上又注明:“所订价格若需调整,供方应及时通知需方,征得需方同意即按协商价执行;如需方不同意,则合同停止。”两份合同还规定,如供方不能按时交货,应承担需方的经济损失,按未交货货款总额的 5%偿付违约金。300 吨现货合同,经工商行政管理部门鉴证后,需方按合同规定交预付款 16425 元,供方单位在供给需方 100 吨水泥后,由于当时是 5 月份,正是建筑旺季,市场对水泥大量需求,供方认为有利可图,便以高价私自将水泥卖给其他一些单位,以致不能按照合同向需方如期如数交货,造成需方直接经济损失 2000 万元。同年 10月,需方向法院起诉,提出如下诉讼请求:1.将预付款 16425 元双倍返还;2.赔偿全部经济损失;3.按两份合同的总金额之 5%偿付违约金;4.继续履行合同。问题分析此案,并提出处理意见。答:1、1.本案中水泥购销现货合同依法成立,且为有效经济合同;水泥购销期货合同因当事人双方需就价格进一步协商,因而未成立。2.根据案情提供的事实,本案属于合同履行方面的纠纷,因供方(水泥厂)未按合同的约定按期如数向需方(市第二建筑工程公司)交付水泥而引起。导致纠纷的责任方是供方,由于供方认为有利可图,便以高价将水泥卖给其他单位,从而造成违约。筑龙网3.根据合同法有关规定提出以下处理意见:(1)供方向需方支付违约金,违约金的数额为 1095 元(109.52005%);(2)供方向需方支付赔偿金,赔偿金的数额为 18905 元;(3)合同继续履行,供方向需方交付余下的 200 吨水泥;(4)诉讼费由供方承担。十四、某项目工程量清单中,由于业主工作人员的失误,将 1000t 的钢筋数量错误地写成 100t,承包商发同后将错就错最终承包商从业主手中比业主预期的价格多拿走了100 万元。试问承包商的行为是违背道德的行为还是违法行为?为什么?这类问题的出现属于合同法哪种类型的合同?因当如何处理?答:根据案例所述情况,承包人的行为既是违背道德的行为,也是违法行为。因为诚实信用原则是道德准则最重要的核心原则之一,而中华人民共和国合同法第 6条、第 42 条、第 60 条、第 92 条、第 125 条都载明了当事人应当遵循诚实信用原则;公路工程国内招标文件范本合同通用条件 8.3 载明:当承包人发现合同文件的中的差错,应及时书面通知监理工程师。该案例属于因重大误解订立的合同,应当在合同法规定的时间内进行变更。2、某隧道工程在一煤矿附近施工,施工中承包商指出,因业主提供的参考资料有误,瓦斯提前出现,并据此擅自停工,要求业主赔偿因停工造成的损失。试问承包商提出的索赔成立否?为什么?答:根据案例分析,承包人提出的索赔不成立。因为:1)招标文件中载明,业主提供的水文、地质、气象等参考资料并不构成合同文件的一部分,承包人应对他自己就上述资料的解释、推论和应用负责。2)根据合同通用条款 11 条的规定,承包了进行了现场考察,已对现场的地形地貌和特征,包括地表以下的情况在费用和时间方面的可行性感到满意。筑龙网3)招标文件中已载明并经过现场考察证实,该隧道施工确实处于一煤矿附近,因而瓦斯的出现不是一个有经验的承包人所无法预见到的(合同通用条款 12 条),出不符合合同法所指的不可抗力,即不能预见,不能避免,不能克服的客观情况。4)没有监理工程师的指示,承包人擅自停工造成的损失与损害应由承包人自负十六、大桥工程项目所在地区,因连降暴雨成灾,发生严重的山洪暴发,使正在施工的桥梁工程遭受如下损失:(1).一大部分施工临时栈桥和脚手架被冲毁,估计损失为 300 万元;(2).一座临时分仓库被狂风吹倒,使库存水泥等材料被暴雨冲坏,估计损失为 80 万元;(3).洪水原因冲走和损坏一部分施工机械设备,其损失为 50 万元;(4).临时房屋工程设施倒塌,造成人员伤亡,损失为 15 万元;(5).工程被迫停工 20 天,造成人员、机械设备闲置,损失达 60 万元。问题:(1).业主应承担哪几项风险?2).承包商应承担哪几项风险?(3).若已办理了 3%的保险,该项工程造价为 8000 万元,投保金额分期办理,本期只办理了 6000 万元,则可向保险公司索赔多少?1.答(1).业主应承担(1)与(2)两项与工程相关的风险;(2).承包商应承担(3).(4)和(5)的有关风险;(3).保险公司赔偿金额(300+80)6000/8000=285 万元。十七.根据监理工程师的判断,如果他认为有必要对工程或其中任何部分的形式、质量或数量作 出任何变更,他应有权指示承包商进行而承包商也应进行什么工作?筑龙网答(1).合同中所列出的工程项目中任何工程量的增加和减少;(2).取消合同中任何部分的工程细目的工作,被取消的工作是由业主或其它承包方实施者除外;(3).改变合同中任何工作的性质、质量及种类;(4).改变工程任何部分的标高、线形、位置和尺寸;(5).为完成本工程所必须的任何种类的附加工作;(6).改变本工程任何部分的任何规定的施工时间安排等,有关规定的施工顺序和时间安排,也一定是在规定范围里有所规定。索赔的权利十八、某高速公路项目利用世行贷款修建,施工合同采用 FIDIC 合同条件,业主委托监理单位进行施工阶段监理。该工程在施工过程中,陆续发生了如下索赔事件(索赔工期和费用数据均符合实际):(一)施工期间,承包方发现施工图纸有误,需设计单位修改,由于图纸修改造成停工 20 天。承包方提出工 期延期 20 天与费用补偿 2 万元的要求。(二)施工期间因下雨,为保证路基工程填筑质量,总监理工程师下达了暂时停工令,共停工10天,其中连 续4天出现低于工程所在地雨季平均降雨量的雨天气候和连续6天出现 50 年一遇特大暴雨。承包方提出工期 延期 10 天与费用补偿 2 万元的要求。(三)施工过程中,现场周围居民称承包方施工噪音对他们造成干扰,阻止承包方的混凝土浇筑工作。承包 方提出工期延期 5 天与费用补偿 1 万元的要求。问题:针对承包方提出的上述索赔要求,监理工程师应如何签署意见?2、某工程项目业主委托了一监理单位进行监理,在委托监理任务前,业主与施工单位已经签定了施工合同。监理单位在执行合同中陆续遇到一些问题需要进行处理,若你作为监理工程师,对遇到的下筑龙网列问题,请提出 处理意见。(一)在施工招标文件中,按工期定额计算,工期为 550天。但在施工合同中,开工日期为 1997 年 12 月 15 日,竣工日期为 1999 年 7 月 20 日,日历天数为 581 天,请问监理的工期目标应为多少天?为什么?施工合同规定,业主给施工单位提供图纸 7 套,施工单位在施工中要求业主再提供3套图纸,施工图纸 的费用由谁来支付?(二)在基槽开挖土方完成后,施工单位未按施工组织设计对基槽四周进行围栏防护,业主代表进入施 工现场不慎掉入基坑摔伤,由此发生的医疗费用由谁支付,为什么?(三)在结构施工中,施工单位需要在夜间浇筑混凝土,经业主同意并办理了有关手续。按地方政府规 定,在晚上 11 点以后一般不得施工,若有特殊需要需给附近居民补贴,该项费用应由谁来支付?问题:依法必须进行施工招标的项目,招标人应向有关行政监督部门提交什么内容的招标书面报告?依法必须进行施工招标的项目,招标人应当自发出中标通知书之日起十五日内,向有关行政监督部门提 交招标技标情况的书面报告。前款所称书面报告至少应包括下列内容:(一)招标范围;(二)招标方式和发布招标公告的媒介:(三)招标文件中投标人须知、技术条款、评标标准和方法、合同主要条款等内容;(四)评标委员会的组成和评标报告;(五)中标结果。
收藏