建设工程工期与索赔风险防范讲义

《建设工程工期与索赔风险防范讲义》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程工期与索赔风险防范讲义（17页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂

2、肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆

3、袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁

4、腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅

5、羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂

6、膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆

7、肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀

8、袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅

9、膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿

10、羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃

11、膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀

12、肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄

13、袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿

14、肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃

15、羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇

16、膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁

17、肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆

18、芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃

19、肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇

20、羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁

21、膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅

22、羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀

23、节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄

24、肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁

25、羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿肁蒅螄蚁肇蒄蒃羇羃蒃薆螀节蒂蚈羅膈蒁螀螈肃薀蒀羃罿膇薂螆袅膆蚅羂膄膅莄螅膀膄薆肀肆膄虿袃羂膃螁蚆芁膂蒁袁膇膁薃蚄肃芀蚅衿罿艿莅蚂袅芈薇袈芃芈蚀螁腿芇螂羆肅芆蒂蝿羁芅薄羄袇芄蚆螇膆莃莆羃肂莂蒈螅羈莂蚁羁羄莁螃袄节莀蒂蚇膈荿薅袂肄莈蚇蚅羀蒇莇袀袆蒆葿蚃膅蒆薁衿 036建设工程工期与索赔风险防

26、范第一节 建设工程工期风险防范一、风险防范口诀与要领：口诀：业主延误工期延，款配变专常抗辩；经济补偿因事定，免除责任把证签。要领：由于发包人等非承包人的原因导致工期顺延，承包人有权获得工期延长，但是否能获得经济补偿要视具体情况而定。承包人对发包人提出的承包人延误工期的主张常见抗辩理由有：第一，发包人未按照合同的约定支付工程款；第二，发包人未尽到必要的协助配合义务；第三.发包人设计变更或者工程量增加；第四，发包人发包的专业工程延期。面对发包人工期延误的索赔，经济补偿的确定要因情况而定；承包人要证明发包人同意顺延工期以免除自己的责任，最有力的证据为工期签证。二、相关法律法规合同法278隐蔽工程在隐

27、蔽以前，承包人应当通知发包人检查，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。283发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。284因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。最高人民法院关于适用若干问题的解释(二)28当事人依照合同法第一百一十四条第二款的规定，请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔

28、偿损失的，人民法院不予支持。29当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的“过分高于造成的损失。解释14当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理： (一)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期； (二)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期； (三)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以

29、转移占有建设工程之日为竣工日期。15建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合衲，鉴定期间为顺延工期期间。三、常见法律问题的风险防范1.建设工程竣工验收的基本程序和内容是什么？答：建设工程质量管理条例16条规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件：a完成建设工程设计和合同约定的各项内容；b有完整的技术档案和施工管理资料；c有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；d有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；e有施工单位签署的工程保修书；建设工程经验收合格的，方可交付

30、使用。建设工程质量管理条例17条规定，建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，及时收集、整理建设项目各环节的文件资料，建立、健全建设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。2.竣工日期如何确定？答：解释14条规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(l)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期，若工程验收不合格，承包人应当按照合同约定、相关的技术规范以及发包人提出的整改意见对工程进行整改，整改完成后，应当重新进行竣工验收，重新验收合格之日为工程竣工之日。若因为工程整改而逾期交付工程，属于工期延误，承包

31、人应当承担逾期交工的违约责(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包提交验收报告之日为竣工日期。 (3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设程之日为竣之日期。发包人擅自使未经过竣工验收的工程，不仅要承担质量责任风险，还可能受到处罚；建设工程质量管理条例58条规定：“违反本条例规定，设单位有下列行为之一的，责令改正，处工程合同价款百分之二以上分之四以下的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任；(一)未组织工验收，擅自交付使用的；(二)验收不合格，擅自交付使用的；（三）对不合格的建设工程按照合格工程验收的。”3.开工日期有哪几种？答：开工日期有以下几类：(1)约定的开

32、工日期，即建设工程中约定的开工日期，若在约定的开工日期因发包人的原因不能开工，承包人有权要求原延工期。(2)建设工程开工许可证注明的日期。建设工程施工许可证注明的日期只具有指明证书颁发日的作用，没有确立开工日期的作用；但是在仲裁或者诉讼中计算工期时，通常认定建设工程开工许可证注明的日期为开工日期。(3)批准的承包人开工申请书或进度计划声明的开工日期，即实际开工日期。实际开工日是承包人在工程现场经过筹备和计划实际展开工程施工的日期，是建设工程正式实施的标志。(4)由总监或者工程师颁发的开工令日期。总监或者工程师颁发开工令是承包商提交开工申请后的批复，是施工准备完成后才能通过的动工申请。4.工期延

33、误赔偿之诉的诉讼时效如何确定？答：在业务实践中时常会遇到工期延误赔偿的诉讼时效问题，若工程拖期长达两年以上，工程竣工之后发包人是否还有权提出工期延误赔偿之诉?在集团公司多年的诉讼案件处理中有肯定的，也有否定的，针对该问题，我们建议若工程出现拖期，施工单位应当适时发函向承包人主张权利，从而中断诉讼时效，保留胜诉权。5、支持施工单位工期顺延的证据有哪些？答：施工中，承包人对发包人提出的承延误工期的抗辩理由主要有：a发包人未按照合同的约定支付工程款；b发包人未尽到必要的协助配合义务；c发包人设计变更或者工程量增加；d发包人发包的专业工程延期。承包人要证明发包人同意顺延工期以免除自己的责任，最有力的证

34、据是工期签证。工期签证一定要写明签证事由，而且签的人应当为有签证资格的人，一般为监理工程师或者发包人授权的其他签证人，如果签字的人不具有签证资格，同样不具有法律上的证明力工期签证是承包人主张权利的最有效的证据。有一点需要注意的是，承包人需要及时提出工期鉴证申请，不能超越合同约定期限。 如果没有工期签证，则需要：双方约定的可以顺延工期的合同条款；实际发生的可以顺延工期的事实证据(技术交底单、设计变更通知单、发包人和程师指令、双方函件、会议纪要等)；工期顺延计算依据等。对于工期顺延天数，必要时还要申请进行鉴定。四、纠纷案例回放1、工期延误要留有充分的证据维护权利2001年2月，集团公司下属某专业公

35、司中标深圳市某植物园道路工程，合同总价3600余万元。中标后，我方单位积极组织人员、机械、物资等进场，形成施工大干前期准备，但业主的征地拆迁迟迟未予解决，一直拖延了3个多月才开始施工。项目部及时提交延期开工损失报告给监理工程师及业主，上报损失90余万元，监理批复26万元。后因业主抢赶工期要求项目部出具书面承诺：“工期延误1天罚款2万元，”但本标段中的高架桥部分连续变更设计8次，我方单位部分工作安排协调不到位，再次致使工期拖延11个月，但项目部再次及时提交工期延误损失报告，监理工程师和业主仅批复了工期赔偿，对于经济损失拒绝补偿。2002年4月份该工程顺利完工，双方为竣工结算数额发生190万元的争

36、议，我方单位遂将业主起诉于当地法院，要求赔偿误工损失及应付工程款共计560余万元，并提交了证明工期延误责任在于业主的延期索赔报告、工期问题会议纪、监理工程师的工期批复、8次变更设计的现场签证等证据；业主则提起工期延误损失反诉680余万元，所附证据为项目部出具的“延期1天罚款2万”的书面承诺。法院经审理认为，我方单位诉求的应计工程款事实成立，数字计算有误，工期延误损失部分成立，判决业主支付我方工程款及损失共计450余万元；业主的工期延误反诉请求没有事实依据，无证据显示后期工期拖延系施工单位造成，故予以驳回。这是一起典型的工期延误混合型过错案例，但由于业主在日常管理中没有注意搜集固定工期拖延的证据

37、，并且对施工单位上报的索赔报告不进行详细审核就给予工期顺延，致使自己的权益受损。相反，施工单位，能够在项目实施过程中不断收集证据，为后期诉讼打下了良好的基础。第二节 工程施工索赔法律风险防范一、风险防范口诀与要领口诀：索赔增效重手段，意向提出守时间；证据程序时效办，不可抗力各自担；索赔原则考虑全，实损成本共初延；索赔事由最常见，违令缺自抗客观；向施文审决收判，索赔步骤遵照办；索赔依据同令函，会场财象市政验。要领：当事人应当重视施工索赔管理，索陪是承包商不可忽视的增效手段；针对索赔，发包人应以事先预防为主。索赔时效在性质上为除斥期间，发生索赔事件，承包商应当及时提出索赔意向书。索赔工作要详细收集

38、证据，按照规定或约定程序在时效期间内办理，不可抗力的损失有发承包双方各自承担，相对人一般不赔偿损失。索赔原则包括实际损失、成本费用、风险共担、初始延误原等则，是各方处理工程索赔的共同准则，在索赔时要充分全面予以考虑。工程索赔常见事由主要有业主违反合同义务、监理指令造成成本增加或工期延误、合同文件有缺陷、不利自然条件与客观障碍、不可抗力风险等。施工单位的索赔步骤是递交意向书、施工同时准备材料、提交索赔文件、监理审核、监理决定或业主审查、施工单位接收决定、协商不成交司法机关裁判。索赔的依据有合同文件及开工文件、监理指令、来往函件、会议记录、施工现场记录、财务记录、气象记录、市场信息、政策法令、竣验

39、后的资料等。二、相关法律法规民法通则106.公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任，公民、法人由于过错侵害国家的、集体的财产，侵害他人财产、人身的应当承担民事责任。没有过错，但法律规定应当承担民事责任的，应当承担民事责任，111.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定条件的，另一方有权要求履行或者采取补救措施，并有权要求赔偿损失。合同法107.当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。278.隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停

40、工、窝工等损失，283.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期；并有权要求赔偿停工、窝工等损失，284.因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。285.因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。解释19.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其

41、施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量，三、工程索赔的主要问题及防范措施1、什么是工程索赔，索赔费用包括什么？ 答：建设工程施工合同示范文本第1.21款的规定，索赔是指在合同履行过程中，对于非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿和(或)工期顺延的要求。索赔通常指狭义上的索赔，即承包人向发包人提出的索赔，而由发包人提出的索赔称为反索赔。索赔的性质属于经济补偿或时间补偿行为，而不是惩罚。索赔工作是承包人和发包人之间经常发包人之间经常发生的管理业务，索赔条款是建设工程施工合同中的重要条款，具体包括索赔的事由、程序

42、，以及有关条款中涉及索赔事项的具体措施。索赔在一般通过协商方式解决，无法一致可通过诉讼或仲裁解决。可以索赔的施工直接费用和间接费用，都可以在索赔单中提出。主要包括：人工费、材料费、机械设备费、分包费用（分包人的索赔费用）、保险费、利息（拖期付款利息、索赔款的利息、错误扣款利息等）、管理费(包括场地费、水电费、通讯费、办公费、现场管理人员的工资、保险费)、利润（在直接费用的基础上增加原报价单元中的利润率）。各单位在办理索赔事项时，要穷尽权利范围，尽量争取索赔范围和兑付数额，设法挖掘索赔潜力，力争在提出索赔时不要出现分项遗漏。2、索赔分为哪几类？ 答：按内容可分为工期索赔和费用索赔。工期索赔就是要

43、求业主延长施工时间，使原规定的工程竣工日期顺延，从而避免石违约金的承担；费用索赔就是要求业主或承包商补偿费用损失，进而调整合同价款。按发生原因可以把工程索赔分为四大类：a延期索赔，指不能按原计划的时间进行施工所引起的索赔。b工作范围索赔，工作范围索赔是发包人和承包人对合同中工作理解的不同而引起的索赔。c赶工索赔，施工加速索赔经常是延期和工作范围索赔的结果。d不利现场条件索赔，是指图纸和规范描述与实际不同，或有描述却出现一个有经验的承包人无法预料的情况而产生的索赔。、索赔应当遵守哪些原则？答：工程索赔原则通常包括实际损失原则、成本费用原则、风险共担原则、初始延误原则，这些基本原则是工程承包合同履

44、行过程中，承发包双方及中介咨询机构处理工程索赔的共同准则。(1) 实际损失原则是只有当干扰事件使承包人实际遭受了损失，才能提出索赔，否则不能提出索赔。(2)成本费用原则是按照成本费用原则处理合同内工程的窝工闲置补偿事宜。因为管理费及利润损失不会受到影响，索赔计算只补偿直接费损失。(3)风险共担原则主要是针对不可抗力而言的，当风险事件发生后，对于无法通过保险等手段转移的风险，承发包双方应共同承担。(4)初始延误原则就是在共同延误时间内，索赔事件发生在先者承担索赔责任的原则。如果业主是初始延误者，则承包商既可得到工期补偿，又可得到经济补偿；不可抗力造成初始延误，在共同延误时间内承包商只能得到工期补

45、偿。、引发工程索赔的常见事由有哪些？答：根据我们在施工实践中的多年总结，能够引起工程索赔的事件主要有以下情形：（1）业主违反合同义务的行为，例如：a未按合同约定交付设计资料、设计图纸；b未及时办理施工所需各种证件和批准手续；c未按期交付场地，不具备开工条件；d地质情况与合同约定不符合；e未提供应提供的建筑材料、设备；f拖延批准、验收、答复等合同责任内的工作造成工期延误； g未按规定时间和数量支付工程款；h要求赶工或进行合同外的检查、试验等工作；i非因施工单位原因指令暂停施工或因错误指令造成工程修改、报废、返工、窝工等；j指定的分包商违约；k交付前使用工程而造成损失；l保修期内使用不当或非因承包

46、方责任造成损坏而要求修复的。（2）监理工程师的指令造成成本增加或工期延误；例如：a未及时提供指令、图纸或履行其他合同义务；b提出合同外的检查、试验等特殊要求；c指令有误造成工程修改、报废、返工、窝工等损失。（3）合同文件有缺陷，包括商务条款缺陷、规范和图纸缺陷，监理工程师有权解释，施工单位因执行解释引起成本增加或工期延长可以提出索赔。（4）工程变更是工程索赔最主要的原因，工程变更会引起工期延长、费用增加，承包商有权向业主提出索赔要求。（）不利的自然条件与客观障碍，是指一般有经验的承包商无法合理预料到的不利的自然条件和客观障碍，经过现场调查及根据业主提供的资料无法预料。不利的自然条件如地下水、地

47、质断层、溶洞、沉陷等，不包括气候条件；客观障碍如下水道、公共设施、坑、井、隧道、其他水泥砖砌物及埋在地下的树木、古化石、古迹等。（）不可抗力事件的风险，如何分担应当在合同中约定，承担方可事先向保险公司投保；包括自然灾害超过约定程度、动乱、暴乱、发现文物古墓或地石障碍物，法律法规修改，无法预料的不利自然条件或客观障碍等。施工合同是一项较为长期复杂的交易过程，索赔的事由要在施工过程中不断地甄别发现，并及时向业主提出索赔意向材料，充分行使施工单位的合同权利。、工程索赔的具体操作步骤是什么？答：第一步，承包人递交索赔意向书。索赔事件发生后在索赔时效内，承包商必须按照合同约定送达索赔意向书。索赔意向书要

48、载明：a事件简单描述；b依据的条款和理由；c后续资料的提供；d影响的严重程度。第二步，承包人继续施工同时准备索赔材料。索赔事件发生后承包商一般应继续施工，并保持同期记录，载明现场实际状况（可以拍照、录像、公证）、现场人员设备闲置清单、对工期影响、对工程损害程度、费用增加依据等，同期记录应当有现场监理的签字。证明材料决定索赔的成败，承包商提出正式索赔报告前的资料准备工作极为重要，注重施工日志、来往函件、气象资料、备忘录、会议纪要、照片和音像资料、进度计划、核算资料、图纸、招投标文件等资料的记录、整理、保存。第三步，提交索赔文件。承包人应在发生索赔事件后合同约定的期间内报送索赔文件，说明索赔款额和

49、索赔依据。如果索赔事件具有连续性影响，承包人按照合同约定方式或时间间隔（一般是天），提交进一步的临时报告和证明资料；事件结束后28天内报送最终详细报告，说明索赔的总额、工期延长的天数和全部的索赔证据。第四步，监理工程师审核索赔文件。监理工程售收到索赔报告后，应在约定期限（一般是28天）内给予答复，或要求补充索赔理由和证据。期内未答复也未作进一步要求，则视为认可第五步，监理工程师作出处理决定。如其认为索赔同时符合条件，一般会认可索赔成立，对于补偿额度往往与承包商的索赔报告不一致，双方应进行协商。协商不成应作好诉讼解决的准备工作。第六步，业主审查索赔处理。监理工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必

50、须报请业主批准，业主根据事件原因、责任、合同审核；索赔报告经业主批准后，监理工程师才可签发证书。第七步，施工单位接收最终索赔处理决定。若承包人接受处理决定则索赔结束，若不接受则表明保留继续索赔权力，在竣工结算时进一步索赔，或通过协商、诉讼、仲裁等约定方式解决。根据施工实践，我们建议在竣工结算时另行提出，还得不到解决考虑仲裁或诉讼手段。为了能更加直观地了解索赔程序，我们可以通过以下流程图说明：在索赔事件发生28天内，项目部向监理工程师发出索赔意向的书面通知项目部发出索赔意向通知后28天内，向监理工程师提出延长工期和（或）经济损失补偿的索赔报告及有关计算、依据等资料监理工程师在收到施工单位送交的索

51、赔报告及有关资料后，在28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据监理工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予签名答复或未对施工单位作出进一步补充资料要求，即视为该项索赔监理工程师已经认可、工程索赔的依据主要有哪些？答：（1）组成合同的原始文件及开工前的有关文件。合同文件包括合同协议书、中标通知、投标书、合同专用条款、合同通用条件、解释答疑、规范、图纸及工程量清单等。此外，施工单位还应当收集工程标准、技术文件、图纸会审、设计交底资料、相关政府批准、监理授权书、进场记录、场地移交手续、业主的工作记录等。（2）监理工程师的指令。指令必须有书面记载，在合同规定时间内，承

52、包商必须要求监理工程师以书面形式确认其口头指令。（3）来往函件。往来函件会涉及工期、拆迁、进场、变更、新增、单价、调差等内容，往往形成结算和索赔的基础资料。（4）会议记录。设计、业主、监理、施工各方会召开大量会议商讨解决合同有关问题，有面谈会议、电话会议、现场会议等。对于各种会议记录，都应尽量核签、搜集、保留。（5）施工现场记录。施工现场记录包括施工日志、质检记录、机械设备记录、现场人员记录、进料记录、施工进度表、工程照片等，应当广泛收集、认真制作并保留。（6）施工单位财务记录。承包商的财会记录对于索赔非常重要，能够准确反映实际发生的费用。但实践中索赔请求存在水分，施工单位一般不出具财务记录。

53、（7）现场气象记录。施工遇到恶劣的气候条件，提供现场的气象记录外，施工单位还应向气象部门搜集证明文件。（8）市场信息资料。包括国际国内工程市场劳务、材料、机械设备价格变化资料，外汇汇率变化资料等。（9）政策法令文件。施工单位应当收集与工程项目计量、结算、补偿有关的法律法规及政策变化资料，便于作为索赔的依据。（10）竣工验收后的资料，主要指保修合同、资料移交清单、催款手续等。施工单位在收集、整理、保存以上资料文件时，应当是书面形式并为原件；多方文件应经有授权的代表核签；依照约定程序和期间进行索赔是索赔成功的前提，送交文件要有对方签收，对于拒签的可以专递邮寄。、不可抗力引发的工程索赔如何处理？答：

54、因不可抗力事件导致的费用增加及工期延期，合同有特殊约定的从约定，没有特殊约定的通常按下列方法承担： (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担； (2)业主和承包人双方的人员伤亡由各方自己负责并承担相应费用； (3)工程所需修复及现场清理费用由业主承担； (4)停工期间，承包商应监理工程师要求留在现场的管理人员及巡守人员费用由业主承担； (5)承包商机械设备损坏及停工损失由承包商承担； (6)延误的工期相应顺延。、工程索赔中的时效问题应注意哪些？答：(1)关于索赔的时效法律没有规定，其长短及范围可由双方约定。建设工程

55、施工合同(示范文本)第36条规定，如发生索赔事件，承包人可在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知。交通部公路工程国内招标文件范本（2003年版）通用条款第53条规定，承包人应在索赔事件首次发生的天内将索赔意向书提交监理工程师并抄送业主。关于索赔时效约定比较清晰的是“FIDIC”条款(第20.1条)，在签订合同时值得借鉴，其相关规定具体如下：(2)常见索赔事件引发的索赔时效起算。A业主迟延交付图纸引起的索赔，一般当施工单位接到中标通知书后，28天内有权获取全部图纸、规范和其他技术资料。如果在28天之内，施工单位未收到监理工程师交付的图纸及其相关资料，施工单位应依照合同提出索赔申请，收

56、到中标通知书后的第29天为索赔起算日，收到图纸及相关资料的日期为索赔事件结束日。b工程变更导致的索赔,施工单位收到更变指令或变更图纸日期为起算日，变更工程完成日为索赔事件结束日。c由外部环境而引起的索赔，监理工程师批准的施工计划影响的第一天为起算日，经业主协调或外部环境影响自行消失日为索赔事件束日。d监理工程师指令导致的索赔，以收到监理工程师书面指令时为起日，按其指令完成某项工作的日期为索赔事件结束日。e因不可预见引起的索赔，承包商未预见的情况开始的第一天为起算日，终止日为索赔事件结束日。、施工单位如何能最大程度争取索赔成功？答：集团公司各单位在施工实践中，索赔工作往往由于种种客观原因不能取得

57、成功，我们通过实践总结，认为要实现索赔权，首先是规范签订施工合同，对索赔的项目以及程序作出准确的约定，合同签订前了解工程情况并进行现场踏勘，以便签订合同时能针对性的设置合同条款；其次，在履行合同过程中，应当全面履行合同义务，对工程师的任何口头指令都应当请求对方出具书面形式的指令，或者通过录音录像、主动启动会议形成纪要等形式确定；再次，出现异常施工情况及时处理并与业主、监理沟通，争取在良好气氛下尽早解决问题，友好合作与双赢才是双方最终的结局；第四，规范制作各项工程记录，包括施工记录和财务记录，施工记录包括施工日记、质检记录、工时记录、同业主及监理往来信函及文件、施工照片及录像、电话记录、工地会议

58、记录、进度计划、机械设备运行记录、材料使用记录等，财务记录包括计量支付单、工资表、材料采购记录、施工预算、会计报表、总账、货币类文件等；第五，按合同约定的期限和程序要求索赔，并获取业主出具的规范的索赔决定书，尽量争取单项索赔，避免事后发生争议。在索赔工作中，施工单位要做好索赔台账，反映索赔原因、索赔时间、意向提交时间、索赔工期和金额、监理审核结果、业主审批结果等内容。对每笔索赔均应及时登记，完工时形成完整台账。第六，高度重视签证的完成和保存，工程量索赔中最关键的在于签证，最高法院解释第19条规定：“当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，

59、但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。” 施工单位持有完整的证据材料，如合同文件、施工记录、财务记录、现场签证等，是决定工程索赔的关键，所以对索赔文件资料和证据要建立专项文档管理系统，并派专人负责，这样更容易索赔成功。四、纠纷案例回放1、工程索赔是施工单位的重要增效手段2000年11月，集团公司下属某综合工程公司与四川某市交通局签订了一份桥梁工程施工合同，为当地修建一跨江桥梁工程，桥梁部分墩处于河道区域，施工受江水水位影响很大；合同约定业主办理工程保险，业主为了压缩成本没有履行义务。在施工进入2001年4月后，施工单位特别注意对水文资料的收集，以

60、为施工提供准备。在2001年5月4日，由于长江突发洪水，造成水量回流施工河道，引起水位突然上涨，淹没了施工场地，在十余小时内，水位上涨310m左右，使工程处于停工状态。由此，施工单位根据该江近几年的水文记录资料，及工程业主在投标中提供的水文资料，及时向监理发出了索赔的意向及要求，并且按照索赔的连续性，在事件未结束期间，按照合同约定间隔28天的时间向监理、业主发出索赔意向，以保证索赔的连续性和有效性，最终获得工期补偿4个月和经济损失补偿320万元。可以看出，建设工程施工索赔对于施工单位具有重要的意义，索赔是其挽回成本损失的重要手段。在签订合同时，承包人的报价是根据合同给定的条件及当时的客观施工环

61、境作出的，而在合同实施过程中，山于工程施工客观条件的变化，常常导致承包商实际施工成本的增加。此外，在工程施工过程中，有效地运用索赔，能为承包商抵挡业主的反索赔，甚至可以增加利润空间。2、索赔时效应当从当事人知道或应当知道索赔事件之日起计算2002年6月份，中铁某建筑公司与深圳某科技发展有限公司签订了一份写字楼工程的施工合同，建筑公司为科技公司修建写字楼一座，工程造价暂定为6500万元。合同履行中因拆迁问题产生施工索赔，双方就索赔问题协商不能达成一致。2003年2月份建筑公司将科技公司申请仲裁于深圳仲裁委员会，申请人建筑公司提出了十余项赔偿要求，金额近900余万元。其中关于拆迁延期问题的七项索赔

62、请求，因其提出索赔的时间超了合同规定的索赔期限而被仲裁委员会认定为索赔无效，最终仅获80万元的索赔款。申请人建筑公司提出，被申请人因拆迁造成的工期延误违行为是持续的事件，只有在事件结束后才能评估具体的损失(即索赔额)，因此，虽然其提交索赔报告的时间超过了按事件发生时间起算的期间，但并未超过按事件结束时间起算的期间，由此认为其索赔要求并未超过索赔时效期间。仲裁庭认为，被申请人拖欠工程款是一个持续的事件，甚至在争议提交给仲裁庭时，事件仍有可能处于继续状态，如果按申请人的逻辑，索赔时效期间甚至尚未开始计算，其索赔要求甚至还不能提出。从司法实践的理解来看，认为从索赔事件开始发生起，当事人就应该知道其具

63、有了索赔权利，就应该积极行使自己的权利，因此对逾越时效的索赔请求不予支持。 蚈肂芁艿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薃螅聿莈莅蚁肈肇薁薇螄膀莄蒃螃节蕿螁螃羂莂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀蕿螀莈芃袈蝿肈蒈螄螈膀芁蚀袇芃蒇薆袇羂芀蒂袆肅蒅袁袅芇芈螇袄荿薃蚃袃聿莆蕿袂膁薂蒅袁芄莄螃羁羃薀虿羀肆莃薅罿膈薈蒁羈莀莁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂羆芄节薈羅羄蒈蒄肄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薃螅聿莈莅蚁肈肇薁薇螄膀莄蒃螃节蕿螁螃羂莂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀蕿螀莈芃袈蝿肈蒈螄螈膀芁蚀袇芃蒇薆袇羂芀蒂袆肅蒅袁袅芇芈螇袄荿薃蚃袃聿莆蕿袂膁薂蒅袁芄莄螃羁羃薀虿羀肆莃薅罿膈薈蒁羈莀莁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂羆芄节薈羅羄蒈蒄肄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿蚄肁

64、肁薄薀肀膃莇衿肀芅薃螅聿莈莅蚁肈肇薁薇螄膀莄蒃螃节蕿螁螃羂莂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀蕿螀莈芃袈蝿肈蒈螄螈膀芁蚀袇芃蒇薆袇羂芀蒂袆肅蒅袁袅芇芈螇袄荿薃蚃袃聿莆蕿袂膁薂蒅袁芄莄螃羁羃薀虿羀肆莃薅罿膈薈蒁羈莀莁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂羆芄节薈羅羄蒈蒄肄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薃螅聿莈莅蚁肈肇薁薇螄膀莄蒃螃节蕿螁螃羂莂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀蕿螀莈芃袈蝿肈蒈螄螈膀芁蚀袇芃蒇薆袇羂芀蒂袆肅蒅袁袅芇芈螇袄荿薃蚃袃聿莆蕿袂膁薂蒅袁芄莄螃羁羃薀虿羀肆莃薅罿膈薈蒁羈莀莁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂羆芄节薈羅羄蒈蒄肄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薃螅聿莈莅蚁肈肇薁薇螄膀莄蒃螃节蕿螁螃羂莂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀蕿螀莈芃袈蝿

65、肈蒈螄螈膀芁蚀袇芃蒇薆袇羂芀蒂袆肅蒅袁袅芇芈螇袄荿薃蚃袃聿莆蕿袂膁薂蒅袁芄莄螃羁羃薀虿羀肆莃薅罿膈薈蒁羈莀莁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂羆芄节薈羅羄蒈蒄肄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薃螅聿莈莅蚁肈肇薁薇螄膀莄蒃螃节蕿螁螃羂莂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀蕿螀莈芃袈蝿肈蒈螄螈膀芁蚀袇芃蒇薆袇羂芀蒂袆肅蒅袁袅芇芈螇袄荿薃蚃袃聿莆蕿袂膁薂蒅袁芄莄螃羁羃薀虿羀肆莃薅罿膈薈蒁羈莀莁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂羆芄节薈羅羄蒈蒄肄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薃螅聿莈莅蚁肈肇薁薇螄膀莄蒃螃节蕿螁螃羂莂螇螂膄蚇蚃螁芆蒀蕿螀莈芃袈蝿肈蒈螄螈膀芁蚀袇芃蒇薆袇羂芀蒂袆肅蒅袁袅芇芈螇袄荿薃蚃袃聿莆蕿袂膁薂蒅袁芄莄螃羁羃薀虿羀肆莃薅罿膈薈蒁羈莀莁袀羇肀芄螆羆膂葿蚂羆芄节薈羅羄蒈蒄肄肆芀螂肃腿蒆蚈肂芁艿蚄肁肁薄薀肀膃莇衿肀芅薃螅聿莈莅蚁肈肇薁薇螄膀莄蒃螃节蕿螁螃羂莂螇螂膄