关于建筑工程施工合同模板锦集九篇

《关于建筑工程施工合同模板锦集九篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于建筑工程施工合同模板锦集九篇（33页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、关于建筑工程施工合同模板锦集九篇在当今不断发展的世界，合同的用途越来越广泛,签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是我为大家整理的建筑工程施工合同9篇,希望对大家有所帮助。建筑工程施工合同 篇1 依据中华人民共和国合同法和有关法律、法规的规定,甲、乙双方经友好协商，本着同等自愿、互惠互利的原则,就乙方为甲方投资建设厂房事宜达成如下协议： 一、甲方供应土地一宗,由乙方投资为甲方建设厂房及厂房内外地面、供排水等配套设施（以下简称建筑工程）。 二、该土地位于，四至为:东至 ,南至 ，西至 ，北至 ，运用年限为5年。甲方对该土地享有全部权和运用权。 三、甲方保证

2、该建筑工程符合某市土地利用总体规划、年度建设用地安排和城乡规划、建设项目开发年度安排等要求。如需办理相关手续或需经有关主管机关批准，甲方保证手续齐全并获得批准。 四、甲方对建成后的建筑工程享有全部权。 五、该建筑工程设计由甲方负责，乙方根据甲方的设计和要求组织某某建筑公司施工建设,施工中的平安责任由乙方负责，甲方全程对施工进度及工程质量进行监督。 六、乙方应当根据该合同约定的土地用途、施工期限、设计和质量标准,组织某某建筑公司进行建设。但是,因不行抗力或者政府、政府有关部门的行为或者动工开发必需的前期工作造成工期拖延的除外。 七、该建筑工程的质量标准应符合甲方的设计图纸要求。八、该建筑工程应在

3、本合同生效后0天内动工,10天内完成竣工验收工作。如到期未进行验收，视为工程合格，甲方从验收期满之日起按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。如该建筑工程因质量问题验收不合格,乙方应负责无偿修理，直到验收合格为止。 九、甲方按以下方式支付乙方投资回报和实际建设成本： (一)、该建筑工程竣工验收合格后30日内，甲方以不低于实际建设成本的1%支付乙方投资回报。(二）、该建筑工程竣工验收合格后,甲方每年支付乙方0%的实际建设成本，每年的2月30日前一次性全额支付，余款按年1%由甲方向乙方另行支付投资回报,每年的月0日前一次性全额支付，全部款项在20x年1月30日前付清。 十、该建筑工程因建设

4、引起的质量问题由乙方负责，甲方担当该建筑工程的日常修理维护。因建设质量问题造成甲方或第三方损失，乙方应负责赔偿。 十一、该建筑工程验收合格后,因任何一方擅自变更工程主体结构,因此造成的损失由变更方担当全部责任。 十二、甲方负责为乙方厂房建设供应良好的外部环境，主动帮助协调乙方在建设过程中遇到的各种问题。在建设过程中，非因乙方自身缘由造成工程延期、工程取消、工程遭到损坏、工程被拆迁、合同不能履行等均由甲方负责，因此给乙方造成的损失甲方应担当全部赔偿责任。 十三、工程竣工验收合格后，如工程被闲置、被破坏、被拆迁，甲方仍应按本合同第九条向乙方支付投资回报和实际建设成本。 十四、如一方违反合同约定，违

5、约方应根据实际建设成本的 2%向守约方支付违约金，违约金的支付不影响合同其他条款的效力和履行。十五、本合同所称的实际建设成本是指甲乙双方共同托付的某市以外的有资质的中介机构对该工程造价审计后确定的价格和审计费的总和。审计应在该工程竣工验收合格后30日内进行，审计费用由乙方担当。十六、本合同的签订地在济宁市市中区，凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决,协商不成,依据山东省高级人民法院关于各级法院受理第一审民商事案件级别管辖标准的规定,由济宁市中区人民法院或济宁市中级人民法院管辖。 该合同一式两份,由甲乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。 甲方:某市开发区管委会（盖章,法

6、人签字)乙方:某公司（盖章，法人签字)建筑工程施工合同 篇2 建设单位（以下简称甲方): 承包单位(以下简称乙方）： 工程名称：工程 为了切实加强施工现场平安生产管理,依照中华人民共和国平安生产法、中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法以及建设工程平安生产管理条例建设部施工现场临时用电平安技术规范(J688)、建筑施工平安检查标准（JJ599),双方本着同等、自愿的原则,签订本协议书。甲方和乙方均严格遵守本协议书规定的权力、责任和义务,确保施工现场的平安生产和施工现场临时用电的平安。 一、甲方的权利、责任和义务: 1、实行国家有关施工现场平安生产、文明施工的法规和管理规定，对施工现场进行全

7、面的平安生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行平安检查与指导。 、对乙方施工区域进行平安生产和文明施工检查；刚好订正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并根据有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大平安事故隐患，应开具隐患通知单。 、要求乙方供应施工现场生产平安事故应急救援预案。 4、建立健全施工现场各项平安生产管理制度。 5、对乙方的平安生产培训、劳动爱护用品的运用和危急预知工作提出指导看法,并监督落实状况。 、对乙方提出的平安生产要求主动供应帮助。 7、向乙方供应电源时，应与乙方办理交接验收手续。 、根据有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发觉乙方在临时用电中存在隐

8、患必需责成乙方以整改。并监督整改落实状况。 9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。 二、乙方的权利、责任和义务:1、遵守国家有关施工现场平安生产的法规和管理制度,建立健全平安生产责任制和平安生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备运用有关技术规范和平安操作规程,对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。2、听从甲方平安生产管理。 3、乙方必需为施工作业人员参与人身意外保险。 4、乙方造成生产平安事故，导致人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济责任。 5、未经平安生产教化培训和无证人员,不得上岗作业。 三、平安用电 1、向甲方供应书面的临时用电申请。设备

9、设施须要增容时，必需重新办理用电申请手续。 、保证B级配电箱以下管辖区域内各种用电设备、设施完好，临时用电设施和器材必需运用正规厂家的合格产品,严禁运用假冒伪劣等不合格产品,加强维护保养工作，严禁各种机电设备带病运行。保证临时用电符合有关平安用电标准。 3、执行临时用电平安技术交底制度,对施工区域内自行管辖的操作人员进行临时用电平安技术交底,避开违章指挥、违章操作和误操作，确保平安用电。4、在运用甲方供应临时电源时，对不符合临时用电标准的电源，向甲方提出整改看法。有权拒绝在不符合临时用电标准的电源的上拉接电源。对甲方在平安检查中提出的关于临时用电方面存在的问题或隐患,必需按要求仔细落实整改。5

10、、对特种作业人员进行上岗前的职业技能、平安生产等方面的培训，未经平安生产教化培训及培训不合格和无证人员,不得上岗作业。特种作业人员必需依照有关规定持上岗。向甲方供应特种作业人员花名册、操作证复印件和培训记录。 四、机电设备运用1、乙方应向甲方供应机械设备相关的技术文件和出厂说明书,还必需供应具有专业资质的检测、检验单位出具的平安技术检测证明,否则,不得投入运用。 、起重机械设备的安装和拆卸必需由有资格的单位和专业人员进行,并应有专人定期进行修理和保养,对达不到平安要求又不能修复的机械设备,必需即停用，撤离施工现场。五、人员平安 1、参与施工作业的一切人员，必需遵守平安生产纪律,必需佩带工作证（

11、卡)并戴好平安帽进入施工现场,在作业中严格遵守本平安技术操作规程的有关规定,平安上岗，不违章作业,不擅离工作岗位，不乱串工作岗位,严禁酒后作业，并按规定穿衣着鞋，正确运用、保管个人平安防护用品。、必需按规定运用平安带，平安带必需高挂低用,挂设点必需平安、牢靠。 六、违反平安管理规定惩罚方法 1、对严峻违规操作及存在重大平安隐患未能造成损失和影响的,处予罚款50元，造成损失或影响的，除担当所造成的全部经济损失及责任外,处予罚款1000元000元。 2、进入施工现场乙方人员必需佩带平安帽 未佩带平安帽进入现场罚款10元。 、不允许施工人员酒后作业 酒后进入现场罚款00元。 4、高空作业不系平安带罚

12、款500元。 5、非专业操作人员严禁运用各种机械设备，违反罚款00元000元。6、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博,违反罚款1元。 、罚款发生后,在下一次拨付工程款时,全额扣除。 本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份。 本协议与双方签定的施工合同时效相同。签定施工合同的同时,签定本协议。施工合同到期后，本协议同时终止。 甲方单位（章） 乙方单位(章) 代表人：项目负责人： 年月日建筑工程施工合同 篇3 发包方： (以下简称甲方） 承包方: (以下简称乙方） 甲方在北塔区资枣社区安臵地新建一栋八层全框架宿舍楼,双方依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则

13、,双方就本建设工程施工事项协商一样,订立本合同。 一、工程名称：邵阳市北塔区资枣社区安臵地 二、工程地址:邵阳市北塔区资枣社区安臵地三、建筑面积：全框架结构共1层，总建筑面积约1488平方米(建筑面积外构筑物飘板、天沟按全面积计算,雨蓬、空调板按半面积计算）。注：括号内条例经协商不计算面积，但水电由甲方负责施工，工资由甲方付款。 四、承包范围及内容 、主要内容:根据甲方要求和设计的平面图和甲方有关的建筑要求进行施工修建，包括路面压花,土建一次性大包干，住房每层高度为3米，第一层为3。8米,。0以下按实结算,并计算乙方的其它费用开支，为一次性支付。 2、配套附属工程,另行按实计算。 3、水、电由

14、甲方负责。 4、室内留门洞，粉好门套，预制构件由甲方购买。 五、材料材料及工程质量要求 、主体工程质量必需达到一次性验收合格、乙方应仔细根据甲方要求和意图,细心施工,随时接受甲方的检查、验收。3、因乙方缘由工程质量达不到规范质量标准，乙方担当一切责任,工程质量达不到规范标准的部分,乙方根据甲方的要求标准和重新施工,直至符合规范标准合格为止，全部费用由乙方负责。 4、若甲方要求乙方不合理的施工所造成的工程质量和损失由甲方负责。 5、外墙为101或(0020)的方块砖，屋面为随到随抹一次性成合压光。防水屋面由甲方负责。 六、承包方式及合同价款 1、工程采纳包工不包料大包干形式,承包价格为20元/平

15、方米,平安保险由乙方负责。 2、浇灌砼、扎钢筋、装模、回填夯实由甲方负责。机具、扎丝、铁丝、钉子由乙方负责。内钢管脚手架、活动架、扣件油顶由甲方负责及费用，乙方负责绑扎,外架由乙方负责。 七、工期要求 工期总共为180天,自20x年1月27日开工到20xx年7月27日竣工。 八、付款方式工程总价约为32。36万元，签订合同预付乙方的进场费及备料款万元,以后每完成一层主体付工程总价的5%，内外装饰每完成一层工程总价的33。留2%竣工验收后一笔付清。九、双方责任 、甲方应保证工程款刚好到位，防止资金问题而造成工程停工,而达不到预期进度由甲方负责。、甲方未按合同规定履行自己应负的责任，因资金缘由不能

16、正常施工,除工期得以顺延外，还应赔偿给乙方造成的实际损失。3、承包人不得将承包工程转包给他人,也不得将其承包工程支解以后分包的名义发包他人，否则,合同自行终止。 、甲、乙双方本着精诚合作、自行遵守的原则,仔细履行职责，帮助保密等义务。 5、本合同一式四份,双方各执二份,合同自签字生效,发包人、承包人履行合同的全部义务,承包人自发包人交付竣工结算款支付完毕,本合同自行终止。甲方(公章）：_ 乙方(公章)：_ 法定代表人（签字）:_ 法定代表人(签字)：_ _年_月_日 _年_月_日建筑工程施工合同篇4 发包单位： (以下简称甲方)承包单位: （以下简称乙方） 依据中华人民共和国建筑法和中华人民共

17、和国经济合同法及本工程详细状况,经甲、乙双方协商一样，签订本合同书，以约束双方共同遵守。 一、工程概况：工程 建筑面积: 平方米 建筑高度： 米建筑层数： 层 结构类型:框架（砖混）二、承包范围与内容： 室内的地砖、厨房、卫生间镶贴墙砖及材料运输。 三、承包方式：包人工费 。 四、承包价格：按实贴面积计算墙面元M2;地面 元/M2。 五、工程期限:从 年 月 日到 年 月 日结束（遇不行抗力顺延工期，若无故拖延一天,罚款1000元）。 六、付款方式:工程结束付工程造价的80,交工后一个月内付1%，余下5修理期满付清（建立身份证复印件式台账，人及证件必需相符,本人签字并按手印)。 七、质量要求:

18、 、乙方承包的分项工程按国家质量标准验收,必需达到合格或优良工程验收标准。 2、乙方必需严格按图施工，按规范施工,按现场技术人员制订的方案施工,听从现场技术人员的指挥，主动主动协作其它工种人员的工作。 3、依据甲方供应的材料尺寸，按规范要求排砖、拼缝、镶贴,表面平整度必需符合要求。并做好已铺贴好的成品爱护工作。、因乙方缘由导致工程达不到规范、标准要求,造成返工所发生材料及人工费等经济损失由乙方担当,甲方不予计算工作量。工期不予顺延,情节严峻的,甲方有权终止合同。八、机具的限制:甲方供应垂直运输机械,其余运输工具及铺贴工具乙方自备。 九、平安要求：工人必需持证上岗,进工地前必需经过平安教化培训操

19、作,必需根据国家平安施工规范标准要求施工,禁止违章作业，否则出现工伤事故,全部由乙方负责。十、违约责任：1、由于乙方缘由,造成停工或窝工延误的，每延期一天乙方自愿支付甲方违金1000元。 2、乙方应妥当爱护施工现场的建筑物及设施，如造成损失照价赔偿。3、因一方缘由,合同无法接着履行时,应通知对方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 十一、 其他约定: 1、乙方应自觉爱惜甲方施工现场内的机械、工器具等其他财产且有爱护本班组及其他班组成品半成品及其他劳动成果的责任，如有破坏将追究其相关责任,工作完成后需刚好清理场地；做到在保证质量的前提下节约材料，合理利用材料,杜绝奢侈，如有

20、奢侈则按其奢侈部分价值的二倍在结算中扣除。 2、其它未尽事宜,甲、乙方随时协商，签订补充协议,作为本合同附件。 3、本合同一式 份，甲乙双方各执 份,本合同自签订之日起至结束内有效,待工程结束后自动作废。甲方：乙方： 法定代表人或托付人:法定代表人或托付人： 年 月 日 年 月 日建筑工程施工合同 篇 发包人(全称): 承包人（全称）： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就XXX小区1、2号楼工程施工及有关事项协商一样，共同达成如下协议: 一、工程概况 1.工程名称:-小区 。 2.工程地点：长治市-。.工程立项批准文号：

21、。.资金 自筹 。 .工程内容: 商住楼建安工程 。 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。 6.工程承包范围：商住楼图纸内土建、安装工程。此合同不包括甲方分包项目 。二、合同工期 安排开工日期： 年 月 日。 安排竣工日期： 年 月 日。 工期总日历天数： 天。工期总日历天数与依据前述安排开竣工日期计算的工期天数不一样的,以工期总日历天数为准。 三、质量标准 工程质量符合 合格 标准。四、签约合同价与合同价格形式 1.签约合同价为： 人民币(大写) (￥ 元)； 2.合同价格形式：依据通用条款.1.2和专用条款、补充条款的约定确定。 五、项目经理 承包人项目经理: 。 六、合同文件

22、构成本协议书与下列文件一起构成合同文件: （1）中标通知书(假如有); ()投标函及其附录（假如有);（3）专用合同条款及其附件; (4)通用合同条款; (5)技术标准和要求; (6）图纸； (7)已标价工程量清单或预算书； （8）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺根据法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并根据合同约定的期限和方式支付合同价款。 2.承包人承诺根据法律

23、规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和平安,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 八、词语含义 本协议书中词语含义与其次部分通用合同条款中给予的含义相同。 九、签订时间 本合同于20xx年 月 日签订。十、签订地点 本合同在发包人项目所在地办公室签订。 十一、补充协议 合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。 十二、合同生效 本合同自长治市建设工程招标投标管理办公室备案后生效。 十三、合同份数本合同一式 6份,均具有同等

24、法律效力,发包人执4份，承包人执2份。 发包人： （公章) 承包人:(公章) 法定代表人： 法定代表人：建筑工程施工合同 篇6 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况,双方达成如下协议。第1条、工程概况 。1工程名称: 1。2工程地点： 1。3承包范围:。4承包方式：1。5工期:本工程自年月日开工,于年月日竣工。 1。6工程质量: 。7合同价款(人民币大写）：第条、甲方工作 2。1开工前天，向乙方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋,清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋

25、中所滞留的家具、陈设等实行爱护措施。向乙方供应施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明运用留意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。 2。2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。2。3托付监理公司进行工程监理，监理公司任命为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方份。2。4负责爱护好四周建筑物及装修、设备管线、古树名木、绿地等不受损坏,并担当相应费用。 2。如的确须要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。 。6协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作,并担当相应费用。第3条、乙方

26、工作3。1参与甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方案和进度安排，交甲方审定。2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。 3。3严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参与竣工验收,编制工程结算。 。遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户)的关系。 3。5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随

27、意折改原建筑物结构及各种设备管线。3。6工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。 第4条、关于工期的约定 4。1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意,并支付乙方因赶工实行的措施费用。 。2因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。 4。3因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期，工期不顺延。 4。4因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响,导致停工8小时以上（一周内累计计算)，工期相应顺延。 第条、关于工程质量及验收的约定。1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和建筑装饰工程施工及验收规范（gj9)、建筑安装工程质量检验评定

28、统一标准（j0088）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。 5。本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。 5。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应担当复验费用,由此造成停工，工期顺延;若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当,但工期也予顺延。 5。由于甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返工费用由甲方担当，工期顺延。 。由于乙方缘由造成质量事故,其返工费用由乙方

29、担当，工期不顺延。 。6工程竣工后，乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。 第条、关于工程价款及结算的约定 6。1双方商定本合同价款采纳第种： ()固定价格。（2）固定价格加%包干风险系数计算。包干风险包括内容。 （）可调价格:根据国家有关工程计价规定计算造价,并按有关规定进行调整和竣工结算。 6。2本合同生效后,甲方分次，按下表约定支付工程款，尾款竣工结算时一次结清。拨款分 次进行 |拨款 % |金 额 6。3工程竣工验收后，乙方提出工程结算

30、并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料天内审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在天内,结清尾款。 第7条、关于材料供应的约定 7。1本工程甲方负责选购供应的材料、设备(见附表一),应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的，甲方应将提货手续移交给乙方,由乙方担当运输费用。由甲方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失,责任由甲方担当。甲方供应的材料，经乙方验收后，由乙方负责保管,甲方应支付材料价值%的保管费。由于乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。 7。2凡由乙方选购的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失

31、由乙方负责。 第8条、有关平安生产和防火的约定 8。甲方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规程、建筑安装工人平安操作规程、中华人民共和国消防条例和其它相关的法规、规范。 8。3由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关平安操作规程、消防条例和防火设计规范,导致发生平安或火灾事故，甲方应担当由此产生的一切经济损失。 8。4由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程、消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。 第9条、嘉奖和违约责任9。1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因

32、停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方元。甲方不按合同的约定拨付款，每拖期一天,按付款额的%支付滞纳金。9。2由于乙方缘由,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元违约金。甲方要求提前竣工，除支付赶工措施费外，每提前一天,甲方支付乙方元,作为嘉奖。9。乙方根据甲方要求，全部或部分工程项目达到优良标准时，除按本合同5。2款增加优质价款外，甲方支付乙方元，作为嘉奖。 9。乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失,应照价赔偿。 9。5甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线,由此发生的损失或事故（包括罚款）,由甲方负责并担当损失。 9。未经

33、甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）,由乙方负责并担当损失。 9。7未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用,造成损失由甲方负责。 9。8因一方缘由，合同无法接着履行时，应通知对方，办理合同终止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第10条、争议或纠纷处理 1。1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下,双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。 0。当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由仲裁委员会仲裁（当事人不在本合同约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁协议的,可向人民法院起诉）。

34、第11条、其它约定 第12条、附则12。1本工程须要进行保修或保险时，应另订协议。 2。2本合同正本两份,双方各执一份。副本份，甲方执份，乙方执份。 12。3本合同履行完成后自动终止。 1。4附件 (1）施工图纸或作法说明(）工程项目一览表(3)工程预算书 (4）甲方供应货物清单 (5)会议纪要 （6)设计变更 ()其他 甲方（盖章）:乙方（盖章):法定代表人：法定代表人: 代理人:代理人: 单位地址：单位地址: 电话：电话: 传真：传真: 邮码:邮码： 开户银行:开户银行：户名:户名:帐号：帐号: 年月日年月日建筑工程施工合同 篇7第一部分协议书发包人（全称)：_承包人(全称）：_.第一部分

35、协议书 发包人（全称）:_ 承包人（全称）:_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:_工程地点：_工程内容:_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号:_ 资金来源：_ 二、工程承包范围承包范围：_ 三、合同工期： 开工日期:_ 竣工日期:_合同工期总日历天数_天 四、质量标准 工程质量标准：_ 五、合同价款金额（大写):_元(人民币) ￥：_元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书 2、中标通知书 、投标书

36、及其附件4、本合同专用条款 5、本合同通用条款 6、标准、规范及有关技术文件 7、图纸 、工程量清单 、工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间:_ 年_ 月_ 日 合同订立地点: _ 本合同双方约定_后生效。发包人:（公章)_承包人:(公章）_ 居处：_居处:_ 法定代表人:_法定代

37、表人:_ 托付代表人：_托付代表人:_ 电话：_电话:_传真:_传真：_ 开户银行:_开户银行:_账号:_账号：_ 邮政编码：_邮政编码：_。建筑工程施工合同 篇8 工程编号： 合同编号：工程名称: 工程地点: 发 包 人： 承 包 人: 广东 省 建 设 厅 制 第一部分 协 议 书 发包人:(全称）承包人：（全称) 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法，订立本协议书。一、工程概况 工程名称： 工程地点: 工程内容：工程规模: 结构形式： 工程立项、规划批准文件号： 资金来源:

38、二、工程承包范围承包范围:三、合同工期 工程合同工期总日历天数：_ 天。 拟从 年 月 日起先施工,至 年 月 日竣工完成。 四、质量标准工程质量标准： 五、合同价款合同总价(大写)： ; (小写）：。 项目单价:详见承包人的投标报价书（招标工程); 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程）。六、组成合同的文件 组成合同的文件及其优先说明依次与本合同其次部分通用条款第2.2 款给予的规定一样。七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款第1 条给予它们的定义相同。八、承包人承诺 承包人向发包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款，根据本合同约定实施、完成并保修合同

39、工程，履行本合同所约定的全部义务。 九、发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读、理解并接受本合同全部条款,根据本合同约定的时限和方法支付工程款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。 十、合同生效 订立合同时间：年 月 日 订立合同地点： 合同双方当事人约定本合同自双方签字、盖章后，于 生效。 发 包 人：（公章) 承 包 人:（公章) 地址:地址： 法定代表人：法定代表人: 托付代理人：托付代理人： 电 话： 电 话： 传 真： 传真: 开户银行： 帐 号:邮政编码: 电子邮箱: 开户银行: 帐号:邮政编码: 电子邮箱：建筑工程施工合同 篇9 甲方： 乙方： 为加快园区的工程施工进度,

40、甲乙双方依据中华人民共和国建筑法及其它有关法律法规,遵循同等、自愿、公允和诚信的原则。甲方同意将厂区内的公共厕所工程以包工包料的形式承包给乙方施工,为明确双方权利及义务特签订如下条款，望双方共同遵守。一、 工程内容 灌注桩、土方开挖、回填、捣砼、钢筋制安、模板、砌砖、粉刷等。二、 工程承包单价及结算方式1、人工挖土方：8元 、C10垫层: 2303 3、C2砼基础地梁构造柱等： 260 、砌砖： 26元3 、模板制安: 26元 、钢筋制安: 430吨 7、粉刷:18元8、回填土：4元9、内外脚手架:.5元 1、灌注桩:95元 结算方式：各项目工程量以实际完成数量为准，另加18%施工企业管理费。

41、 三、付款方式:甲方按乙方完成的实际工程量的6%付款,余款待验收合格后一个月内再付。 四、施工期限:自_年 _月 _日起至年 _月_日止。 五、工程质量：严格根据甲方供应的图纸细心施工,工程质量要求必需符合国家颁发的施工验收规范和质量标准，工程质量必需全部达到合格,如有质量问题造成的返工必需由乙方负责。 六、施工平安：施工场地必需实行必要的平安防护措施，消退平安隐患，由于措施不力造成的平安事故由乙方负责。七、其它事项:甲方供应水电，乙方运用于本工程中的全部建筑材料,必需符合国家强制性标准及行业标准。 八、本协议经甲乙双方签字盖章后生效，在全部工程竣工验收并结清尾款后失效，本协议为一式两份,甲乙双方各执一份为凭。本协议如有未尽事宜双方可协商解决。 甲方签字（盖章)： 乙方签字（盖章): 签订日期本文来源:网络收集与整理,如有侵权,请联系作者删除,谢谢!第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页