《建设基础工程施工合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设基础工程施工合同（7页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、.建设基础工程施工合同甲方：乙方：为顺利完成甲方经批准进行建设的基础工程，根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例等颁发的基础工程施工验收规范，经甲、乙双方充分研究协商，为明确甲乙双方的权利、责任，特签订以下条款，供双方共同遵照执行。第一条、桩基工程名称：金翰丽水天城小区A 区第二条、桩基工程地点：第三条、桩基工程范围：A21#、 A23# 的清包工第四条、工程量及规格：按图纸有效桩长，计算工程量。第五条、承包方式：包含（放线、桩基施工、施工单位资质、施工资料、试块留制、施工线缆及水管、包工程验收合格） ，不包含（水费、电费、税收、材料款、桩基检测试验、场地平整等费用）。第六条、
2、工程造价单价：85 元 /m3第七条、施工期限：本工程工期经双方约定，定于自年月日前设备进场，自年月日开工，至年月日竣工，施工日历天数天；施工期间如发生不可抗力的自然灾害，工期相应顺延（以实际开工日期为.准）。第八条、双方的主要责任：一、 甲方责任：1、办理正式工程和临时设施范围的土地征用、租用、申请施工许可证执照和占道、爆破许可证及市内禁区运输许可证；2、负责开工前施工现场的“三通一平”工作，即水通、路通、电通、场地平整，保证能同行60 吨拖挂车，清除地上及地下障碍物，提供地下管网资料。3、确定建筑物（构建物）的定位坐标、水准点。4、组织有关单位对施工图纸技术资料进行审定，按合同规定在开工前
3、天内将实际标准图份及有关技术资料交于乙方，并在 天内将乙方按合同规定的时间上交的施工组织设计或施工方案，进行审定交于乙方。5、按双方约定的分工范围和要求，供应材料和设备。6、派驻工地代表对工程进度、工程质量进行监督、检查，办理中间交工验收手续，负责签证， 解决应有发包方解决的问题，以及负责协调解决因施工引起的地方关系，非乙方责任引起的纠纷而造成的经济损失由甲方承担。7、承担由于提供的地质情况资料，与实际地质情况不符时所造成的一切经济损失。二、 乙方责任.1、按双方确定的分工范围， 做好设备的管理及使用前的准备，并及时地组织人力、 物力及各种施工机械设备进入施工现场，进场时间由甲方以书面形式提前
4、二天通知乙方。2、严格按照施工图纸与说明书进行施工，确保工程质量，按合同规定的时间竣工和移交。3、按照国家有关规定提供出竣工验收资料，参加竣工验收，办理竣工结算。4、属于乙方责任的工程质量问题， 负责无偿修理或承担甲方因此而增加的费用。5、在开工前三天内向甲方提交施工组织设计或施工方案。6、施工中严格按照国家有关安全操作规程规定进行施工，并保证安全文明生产。 如在施工中因乙方责任而发生的人身伤亡、 机械设备事故， 所造成的一切经济损失由乙方承担。第九条、材料供应及竣工工程结算1、材料供应：甲方应按照乙方施工进度提前安排混凝土进场，并保证混凝土供应及时，如因混凝土供应不及时造成工期延误，合同工期
5、相应顺延。2、工程竣工结算：工程量计算：以图纸有效桩长计算工程量X 单价 85/m3结算。付款方式：每完成1 栋楼付这栋楼的20%，全部施工完成后.付总造价的50%，合格后一次性付清余款。3、本工程等基础开挖检测合格、基桩验收合格，提交装订好的完整资料各4 份为竣工结算依据。第十条、1、设计图纸经会审定案后， 原则上不准变更， 如确需变更或甲方提出工程变动， 应提前 3 天办理变更手续， 并书面通知乙方，甲方承担由此发生的经济损失。2、在施工中如果承包方发现施工图纸或说明不符合设计要求，要书面通知发包方， 发包方要在 3 日内办理技术签证。3、基础工程施工过程中，如遇以上设计变更或特殊情况，除
6、甲方承担经济损失外，工期可按实际情况顺延。第十一条、工程质量和验收标准1、乙方严格按照施工图纸及国家现行建筑施工验收规范和经甲方审定的（施工组织设计）要求施工，确保工程质量，在施工中如发现重大质量事故，要分清责任，由此造成的一切经济损失，由质量事故责任方承担。2、竣工验收标准依据国家颁布的现行工程施工及验收规范和质量检验标准，施工桩不应出现断桩、缩径、长度不够、深度不够、径变形空桩等，由施工方造成的质量问题，乙方承担一切经济损失，并承担由此影响的甲方经济损失。.第十二条、工程保修期：从开始打桩时至设计使用寿命时止。第十三条、违约责任一、 甲方：1、未按合同规定拨付工程款， 每逾期一天向乙方支付
7、应付工程款的 %，逾期最长不超过五天。五天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项， 乙方有权提出停工报告并停工。由此引起的工期延误及损失由甲方承担。2、工程竣工验收合格并甲乙双方结算完毕， 应按合同约定付清工程款， 如不能按时付款， 每日向乙方偿付拖欠工程款额 的违约金， 逾期最长不超过五天。 五天后如甲方仍未按照合同规定支付应付工程款项， 乙方有权通过法律途径解决。3、工程未经验收， 甲方提前使用或擅自动用，要承担由此而造成的一切质量或其他问题的经济损失。4、工程竣工验收合格后，如不能按合同约定期限内与乙方办理结算手续，则视为认可乙方提交的结算值。二、 乙方责任：1、工程质量依据国家现行相
8、关施工验收规范， 验收不合格的，负责无偿修理或返工或承担为此而增加的工程费用。.2、如出现缩径、偏位、空桩、断桩的情况，乙方承担由此影响甲方的一切费用，并罚款10 万元整。3、乙方必须控制好标高，桩头高度应在国家规范范围内。如发现乙方浪费甲方材料，乙方承担浪费材料的一切费用，并处罚金一万元。4、工程未按合同规定工期加体术因素顺延的工期竣工，每拖期一天， 向甲方偿付工程总造价%的逾期违约金。5、本合同发生单方毁约时，按合同造价的5%向对方支付违约金。第十四条、其他条款1、为确保工程的顺利进行， 甲、乙双方各派驻工地代表一名，负责协调施工中出现的问题。2、施工过程中如出现合同范围以外的工程量变更，甲乙双方应在变更及增加的工程开工前办理完签证手续， 否则变更的工程不予开工。第十五条、争议的解决方式如双方就本合同发生争议，经协商不成的，可向施工单位所在地人民法院提起诉讼。第十六条、本合同甲乙双方签字盖章后生效，工程款结清后失效。第十七条、本合同一式四份，甲乙双方各执两份。.甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表人（签字） ：代表人（签字） ：电话：电话：合同签订日期：年月日合同签订地点：.
建设基础工程施工合同
