监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第99套）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第99套）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟卷及参考答案（第99套）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.建设工程勘察合同（二）的委托工作内容仅涉及（）。A.岩土工程B.水文工程C.地质工程D.测量工程【正确答案】A2.在设计施工总承包合同模式下，承包人设计文件提交监理人后，由()组织设计审查，自监理人收到设计文件起的审查期限为()。A.监理人，14天B.监理人，21天C.发包人，14天D.发包人，21天【正确答案】D3.承包人施工的工程质量应当达到合同约定的标准；发包人对部分或者全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的（），对工期有影响的应给予相应顺

2、延。A.合同约定的合同价款B.追加合同价款C.工程预付款D.工程进度款【正确答案】B4.建筑工程一切险合同属于（）。A.财产保险合同B.人身保险合同C.财产及人身保险合同D.国内建筑、安装工程保险合同【正确答案】A5.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是()。A.承包人不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【正确答案】D6.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的

3、指示进行剥露检验。经与监理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（）。A.给承包人顺延工期并追加合同价款B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期D.工期延误和费用损失均由承包人承担【正确答案】D7.某建设项目施工过程中，现场有甲、乙两个分别承包的施工单位同时进行施工。当甲受到乙施工干扰时，甲受到的损失应()。A.向发包人索赔B.向乙施工单位索赔C.向监理单位索赔D.自行承担【正确答案】A8.某工程在缺陷责任期内，因设计错误出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位

4、进行修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】A9.FIDIC(施工合同条件规定，在合同文件的组成内容中通常被称为技术条款的是（）。A.合同协议书B.规范C.合同专用条件D.合同通用条件【正确答案】B10.构成民事赔偿责任的首要条件是（）。A.缔约当事人有过错B.损害事实C.合同尚未成立D.缔约当事人的过错行为与该损失之间有因果关系【正确答案】B11.根据规定，一个工程只能编制()个标底，一般是在招标前就制定出来的。A.一B.二C.三D.四【正确答案】A12.施工单位在工程完工后对工程质量进行了检查，确认工程质量符合有关工程建设强制性标准，符合设计文件及

5、合同要求，并提出工程竣工报告。该工程竣工报告应经（）审核签字。A.项目经理和总监理工程师B.项目经理和施工单位有关负责人C.总监理工程师和施工单位有关负责人D.项目经理和专业监理工程师【正确答案】B13.在我国，建设工程一切险由()来办理保险。A.承包商B.发包人C.项目经理D.开发公司总经理【正确答案】B14.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应通知对方。合同自（）时解除。A.发出通知B.通知到达对方C.对方签认通知D.对方签认通知送达主张人【正确答案】B15.某工程项目的承包人具有设计资质。承包人将完成的设计文件按规定的审查程序获得批准后提交监理工程师审核，经监理工程师签认后承包

6、人按图纸施工。施工中发现由于设计计算错误，已经施工的部分工程需要拆除，设计文件必须修改。则该事件的损失应由()。A.审查单位与监理单位共同承担B.承包人与审查单位连带承担C.承包人全部承担D.承包人承担设计损失，发包人承担施工损失【正确答案】C16.交货数量发生增减的原因不包括（）。A.供货方的责任B.运输部门的责任C.采购方的责任D.运输过程中的合理损耗【正确答案】C17.工程师在处理索赔时应注意自己的职责范围，工程师无权决定的情况是()。A.当工程师与承包人就补偿达不成一致做出处理决定B.认为必要时，要求承包人提供索赔证据的补充资料C.批准承包人缩短合同工期D.将批准的索赔额纳入月进度款中

7、【正确答案】C18.下列关于大型设备的采购招标说法不正确的是（）。A.工程建设机电产品国际招标投标一般应采用公开招标的方式进行B.根据法律、行政法规的规定，不适宜公开招标的，可以采取邀请招标C.采用邀请招标方式的项目应当向商务部备案D.工程建设机电产品国际招标采购只能采用国际招标的方式进行【正确答案】D19.某建设项目的施工单项合同估算价为1000万元人民币，在施工中需要采用专有技术，该施工项目()方式发包。A.可以采用直接委托B.应该采用邀请招标C.应该采用议标D.应该采用公开招标【正确答案】A20.监理合同自()生效。A.合同签字之日起B.合同登记之日起C.工程开工之日起D.监理工程师进驻

8、现场之日起【正确答案】A21.国家强制监理招标宜采用的招标方式为()。A.公开招标B.邀请招标C.议标D.监理规划和大纲竞选【正确答案】B22.承发包双方人员的伤亡损失，由（）承担。A.发包人B.承包人C.工程师D.承包人和发包人分别各自【正确答案】D23.不能成为合同保证人的是（）。A.水泥厂B.建筑公司C.商业银行D.学校【正确答案】D24.【真题】根据FIDIC施工合同条件，当（）达到中标合同价减去暂列金额后的10时，开始从后续的工程进度款支付中回扣工程预付款。A.已支付进度款累计金额B.已支付进度款累计金额，扣除后续支付的预付款C.已支付进度款累计金额，扣除已扣留的保留金D.已支付进度

9、款累计金额，扣除后续支付的预付款和已扣留的保留金【正确答案】D25.【真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸【正确答案】D26.中标通知书()具有法律效力A.对招标人和中标人均B.只对招标人C.只对投标人D.对招标人和中标人均不【正确答案】A27.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期

10、计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【正确答案】C28.评标委员会在评标时，除考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化因素不包括（）。A.在中国境外所发生的内陆运输费、保险费B.投标文件申报的交货期C.在中国境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性D.投标设备的性能和生产率【正确答案】A29.【真题】工程师审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计划进行该部分工程的施工，工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示。承包人因暂停施工受到损失提出索赔。认为工程师应承担连带责任。该事件索赔的处理方式应为（）。A.承包人承担工期和

11、费用的损失B.延长合同工期，费用不予补偿C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿D.延长合同工期并给予相应的费用补偿【正确答案】A30.【真题】某工程施工合同约定的工期为20个月，专用条款规定承包人提前竣工或延误竣工均按月计算奖金或延误损害赔偿金，施工至第16个月，因承包人原因导致实际进度滞后于计划进度，承包人修改后的进度计划的竣工日期为第23个月，工程师认可了该进度计划的修改，承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工程责任的说法中，正确的是（）。A.提前工期1个月给予承包人奖励B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励D.因工程师对修改进度计划

12、的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任【正确答案】B31.【真题】关于法律事实的说法，正确的是（）。A.法律事实不包括事件B.罢工属于法律事实中的行为C.法院判决不属于法律事实中的行为D.合同当事人违约属于法律事实中的行为【正确答案】D32.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D33.综合评估法可以较全面地反映()。A.投标人的素质B.投标人的财务状况C.投标人能力的高低D.投标人的分包计划【正确答案】A34.【真题】某建设工程施工期间，承包商按照索赔程序

13、提交了索赔报告，工程师在授权范围内处理承包商索赔时，错误的做法是（）。A.顺延合同工期，给予费用补偿B.顺延合同工期，不给予费用补偿C.不顺延合同工期，给予费用补偿D.缩短合同工期，给予费用补偿【正确答案】D35.FIDIC施工合同条件规定的合同有效期的结束时间是以()日为标志。A.工程接收证书签发B.颁发履约证书C.“结清单”生效D.提交竣工报表【正确答案】C36.按照建设工程设计合同（示范文本）的规定，订立设计合同时，发包人委托任务的项目设计要求不包括（）。A.设计深度要求B.施工组织要求C.建筑物的合理使用年限设计要求D.设计人配合施工工作的要求【正确答案】B37.按合同法的规定，合同生

14、效后，当事人就价款或者报酬没有约定的，确定价款或报酬时应按（）的顺序进行。A.订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款、补充协议B.合同有关条款、补充协议、订立合同时履行地的市场价格C.补充协议、合同有关条款、订立合同时履行地的市场价格D.补充协议、订立合同时履行地的市场价格、合同有关条款【正确答案】C38.在进行选择保险人决策时，一般至少应当考虑的因素不包括（）。A.安全B.服务C.质量D.成本【正确答案】C39.招标代理机构评标委员会的专家人选，应是从事相关领域工作满（）年并具有高级职称或具有同等专业水平的技术、经济等方面人员。A.3B.5C.6D.8【正确答案】D40.根据招标投标活动的

15、公开原则，（）等信息应当公开。A.投标人名单B.标底C.评标委员会成员D.评标的标准【正确答案】D41.乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()。A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任【正确答案】B42.【真题】关于要约

16、的说法，正确的是（）。A.要约必须以缔结合同为目的B.要约的内容可以是不确定的C.要约的相对人必须是特定的人D.商业广告是要约【正确答案】A43.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A44.参与工程竣工验收的各方不能形成一致意见时，应()，待意见统一后，重新组织工程竣工验收。A.由总监理工程师协调参与竣工验收各方B.报当地建设行政主管部门或监督机构进行协调C.由承包人进行协调D.由发包人进行协调【正确答案】B45.建设工程施工合同(示范文本)规定，发包人不按约定支付预付款超过一定时间的，应向承包人支

17、付应付款的贷款利息，其支付应付款的贷款利息自（）起。A.开工日期前7天B.承包人发出预付通知之日C.开工之日D.约定应付之日【正确答案】D46.建设工程项目设备材料采购招标，综合评标法不需要考虑()因素。A.投标价B.交货期C.运输费D.寿命残值【正确答案】D47.在FIDIC施工合同条件中，争端裁决委员会的成员应满足的要求不包括（）。A.对承包合同的履行有经验B.在合同的解释方面有经验C.能流利地使用合同中规定的交流语言D.对该争端所涉及的工程非常熟悉【正确答案】D48.【真题】某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基。承包商按照工程师的指示采取了相应的技术措施，增加施工成本

18、20万元，为此提出了索赔。工程师审查索赔时发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元；岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC施工合同条件，工程师应批准的索赔金额为()万元。A.20B.17C.16D.13【正确答案】D49.下列关于投标人须知的说法，错误的是（）。A.投标人须知包括文字说明和投标人须知前附表两个文件B.投标人须知是对所有招标项目的通用性规定C.招标人应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写D.附表中的内容可以与正文内容相抵触【正确答案】D50.下列各项原则中，不属于项目监理机构组织没计原则的足()

19、。A.分工与协作统一B.稳定性与适应性统一C.权责一致D.动态相关性【正确答案】D51.保证方式没有约定或约定不明确的，按（）承担保证责任。A.一般保证B.连带责任保证C.违约D.合同【正确答案】B52.工程未经竣工验收或竣工验收未通过的，发包人强行使用的，由此发生的质量问题由（）承担责任。A.发包人B.承包人C.监理工程师D.监理单位负责人【正确答案】A53.在设计合同履行过程中，由于不可抗力因素致使合同无法履行时，（）。A.应按国际通用标准处理B.双方应及时协商处理C.应按无效合同处理办法处理D.应按国家示范文本进行处理【正确答案】B54.下列关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（）。A

20、.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家3人B.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家6人C.招标代表人3人，技术、经济等方面的专家5人D.招标代表人2人，技术、经济等方面的专家7人【正确答案】D55.建设工程监理合同示范文本标准条件，关于监理人的权利中对选择工程总设计单位和施工总承包单位有()。A.建议权B.否决权C.确认权D.无任何权【正确答案】A56.【真题】根据标准施工合同，履约担保和预付款担保采用的担保形式是()。A.均采用无条件担保B.分别采用无条件担保和有条件担保C.均采用有条件担保D.分别采用有条件担保和无条件担保【正确答案】A57.【真题】要约与要约邀请的共同特征是()。A.

21、内容具体明确B.具备合同的一般条款C.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【正确答案】C58.【真题】施工项目经理是施工企业的代理人，这种代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.职务代理【正确答案】B59.建设合同是()。A.单务合同B.实践合同C.要式合同D.无偿合同【正确答案】C60.【真题】关于合同转让的说法，正确的是()。A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【正确答案】A61.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（）。A.确定中标价B.衡

22、量各投标书优劣的依据C.确定合同价D.确定投标人实现各种指标的依据【正确答案】B62.发包人在其所供应的材料设备到货前（）内，应以书面形式通知承包人，由承包人派人与友包人共I司清点。A.24hB.48hC.1dD.2d【正确答案】A63.【真题】关于建设工程勘察合同(一)和建设工程勘察合同(二)两个示范文本的说法，正确的是（）。A.两个文本的主要内容是一致的B.两个文本分别适用于生产性和非生产性建设项目C.两个文本适用的勘察任务不同D.两个文本均不应包括任何设计任务【正确答案】C64.【真题】关于勘察成果的说法，错误的是()。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.

23、勘查成果应真实、准备D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【正确答案】D65.下列关于施工合同履行过程中工程分包的表述中，错误的是（）。A.工程分包能解除部分承包人的任何责任和义务B.在施工合同履行过程中承包人提出分包要求的，需经发包人的书面同意C.经过发包人同意的分包工程，承包人选择的分包人需要提请工程师同意D.发包人控制工程分包的基本原则是，主体工程的施工任务不允许分包，主要工程量必须由承包人完成【正确答案】A66.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书【正确答案】B67.施工中发包人需对

24、原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B68.【真题】关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()。A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【正确答案】D69.导致合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D70.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，任何不应由分包商

25、承担责任的事件导致竣工期限延长、施工成本增加和修复缺陷的费用，均应由（）给予补偿。A.工程师B.承包商和业主共同C.承包商D.业主【正确答案】C71.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法错误的是（）。A.发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任C.承包人可以是独立的承包人，也可以是联合体D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议【正确答案】D72.事业单位自（）取得法人资格。A.成立之日B.注册资金到位后C.建立组织机构后D.经工

26、商行政管理机关核准登记后【正确答案】A73.某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是()。A.中标通知书发出日B.施工合同协议书签字日C.保险合同签字日D.保险工程在工地上动工【正确答案】D74.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（）。A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续D.组织设计交底【正确答案】B75.【真题】关于保证人资格的说法.正确的是（）。A.公民个人不得作为保证人B.企业法人的职能部门一律不得作为保证人C.企业法人的分支机构一律不得作为保证人D.学校在一定条

27、件下可以作为保证人【正确答案】B76.当发包人委托的监理工程师与发包人派驻代表的职责发生交叉或不明确时，应当由()。A.发包人明确双方职责，且无需做出通知、B.监理单位明确双方职责，并以书面形式通知发包人C.监理单位明确双方职责，且无需做出通知D.发包人明确双方职责，并以书面形式通知承包方【正确答案】D77.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。A.7B.14C.15D.28【正确答案】B78.下列关于履约保证说法不正确的是()。A.履约保证的形式有履约担保金(又叫履约保证金)、履约银行保函和履约担保书三种B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或

28、现金支票，一般情况下额度为合同价格的10C.履约银行保函额度是合同价格的10D.履约担保书担保额度是合同价格的10【正确答案】D79.在建设工程项目设备材料采购招标中，采用最低投标价法需要考虑的因素是（）。A.售后服务B.运输费用C.付款条件D.设备性能【正确答案】B80.【真题】关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是()。A.若招标项目设有标底，开标时应当公布B.设有最高投标限价地，应规定最低投标限价C.评标时可以投标报价是否接近标底作为中标条件D.可以投标报价超过标底上下15%作为否定投标的条件【正确答案】A81.【真题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银

29、行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【正确答案】A82.欠缺生效条件，但一方当事人可依照自己的意思使合同的内容变更或者使合同的效力归于消灭的合同是()。A.有效合同B.无效合同C.效力待定合同D.可变更或可撤销的合同【正确答案】D83.依据合同法，下列关于后履行抗辩权应满足的条件，说法错

30、误的是（）。A.应当先履行的合同当事人以履行债务B.合同中约定了履行顺序C.应当先履行的对价给付是可能履行的义务D.由同一双务合同产生互负的对价给付债务【正确答案】A84.根据FIDIC施工合同条件，工程竣工验收不合格且经过修复后重新检验仍未通刘的，工程师有权选择处理方法，下列处理方法中错误的是()。A.指示承包商修复缺陷后再进行检验B.经业主同意折价接收工程并颁发接收证书C.建议业主解除施工合同D.颁发接收证书并延长缺陷通知期的期限【正确答案】C85.施工合同履行过程中，不可抗力事件继续发生，承包人应每隔（）d向工程师报告一次受害情况。A.7B.14C.28D.34【正确答案】A86.根据建

31、设工程设计合同(示范文本)的规定，下列关于设计合同的表述中，不正确的是（）。A.设计合同经双方当事人签字盖章并在发包人向设计人支付定金后生效B.设计合同采用定金担保，合同总价的20为定金C.如果发包人未能按时支付定金，设计人有权推迟开工时间，且交付设计文件的时间相应顺延D.发包人应在合同签字后的5d内支付定金，设计人收到定金为设计开工的标志【正确答案】D87.我国建设工程施工合同(示范文本)规定，建筑工程一切险的投保人应当是()。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【正确答案】A88.在投标文件的报价单中，如果出现总价金额和单

32、价金额不一致时，应当()。A.以总价金额为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认B.以总价金额为准，由评标委员会直接修正即可C.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会直接修正即可D.以分项单价与工程量乘积之和为准，由评标委员会修正后请该标书的投标授权人予以签字确认【正确答案】D89.【真题】采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是()。A.项目总报价B.分部分项工程报价C.对某些量化因素进行价格折算后的总价D.投标人优惠后的总价【正确答案】C90.设计施工总承包合同工程接受证书中注明的实际竣工日期，以()为准。A.合同约定的竣工日期B.实

33、际竣工日期C.提交竣工验收申请报告的日期D.签发工程接收证书的日期【正确答案】C91.建设工程勘察合同的承包方超越其经营范围订立的建设工程勘察合同为()合同。A.有效B.无效C.效力待定D.可撤销【正确答案】B92.【真题】风险型CM合同中，关于保证工程最大费用值（GMP)的说法，正确的是（）。A.GMP为合同承包总价B.节约的GMP全部归CM承包商C.节约的GMP全部归业主D.工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担【正确答案】D93.FIDIC施工合同条件规定，如果业主提前占用工程，工程师应及时颁发工程接收证书，并确认()为竣工日。A.提出竣工验收日B.竣工验收合格日C.主体工程完工

34、日D.业主占用日【正确答案】D94.施工企业与保险代理人王某签署了盖有保险公司印章的工程保险合同，并足额缴付了保费，但王某表示需将保费交回公司后才能签发保单，后施工企业发生保险事故要求赔偿时，保险公司称王某已离职，且其未将保险合同和保费交回公司。以下关于该案中责任承担的说法，正确的是()。A.王某应当向施工企业赔偿损失B.保险公司应当支付保险金，并可向张某追偿C.保险公司找到张某追回保费后，方可给予施工企业赔偿D.施工企业补缴保费后，保险公司方可赔偿损失【正确答案】B95.【真题】关于承诺的说法，正确的是（）。A.所有知道要约内容的人都可以做出承诺B.承诺可以对要约的数量做出变更C.承诺通知到

35、达要约人之后仍可撤回承诺D.承诺不得撤销【正确答案】D96.除非得到（）同意，雇主承诺不对工程师的权力做进一步的限制。A.发包人B.承包人C.监理人D.工程师【正确答案】B97.从合同的订立过程来分析，工程招标文件属于一种()。A.要约邀请B.要约C.新要约D.承诺【正确答案】A98.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，发包人不按时支付预付款的，承包人应在约定时间（）d后向发包人发出预付通知。A.5B.7C.15D.21【正确答案】B99.物资设备采购中划分合同包装的主要考虑因素不包括（）。A.有利于投标竞争B.要根据市场供应情况C.考虑资金计划D.尽量提前工程进度【正确答案】D100.【

36、真题】某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为()。A.工期顺延，给予经济补偿B.工期不予顺延，给予经济补偿C.工期顺延，不给经济补偿D.工期不予顺延，不给经济补偿【正确答案】A二.多选题(共70题)1.下列关于施工质量控制的说法正确的有（）。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同

37、价款，由工程师承担【正确答案】AB2.建设项目施工招标中，履约担保的方式可以是（）。A.提供第三人信用担保B.银行出具履行保函C.提交履约保证金D.担保公司出具履约保函E.提交工程预付款【正确答案】ABCD3.设计招标文件通常由招标人委托有资质的中介机构准备，其内容应包括（）。A.投标须知B.设计依据文件C.项目说明书D.合同的主要条件E.无效投标文件的规定【正确答案】ABCD4.【真题】根据FIDIC施工合同条件，下列关于承包商施工机械和运输车辆管理的说法中，正确的有（）。A.运输车辆可以不受限制地进出工地B.施工机械在工程竣工前不得运出工地C.承包商可以随时自主地将施工机械调到其他工地使用

38、D.目前闲置的机械，承包商可以自主调到其他工地使用E.后期不再使用的施工机械，经工程师同意后方可撤离工地【正确答案】AE5.承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸延误B.发包人原因导致暂停施工C.监理人发布错误的指令D.工程变更，工程量增加E.施工中遇到大雨天气【正确答案】ABCD6.办理抵押物登记，应当向登记部门提供（）。A.主合同B.抵押合同（从合同）C.抵押物的所有权或使用权证书D.债务人的资信证明E.债务人的财务情况【正确答案】ABC7.甲公司将与乙公司所签合同中的义务转让给丙公司，依据合同法的规定()。A.合同主体不变仍为甲、乙两公

39、司B.甲公司需征得乙公司同意C.丙公司可以对乙公司行使抗辩权D.丙公司承担甲对乙公司合同有关的从债务履行责任E.丙公司直接对乙公司承担合同义务【正确答案】BCDE8.设计投标书的设计方案评审内容主要包括（）。A.设计指导思想是否正确B.设备选型的经济性C.工艺流程是否先进D.总体布置的合理性，场地利用系数是否合理E.设计产品方案是否反映了国内外同类工程项目较先进的水平【正确答案】ACDE9.FIDIC施工合同条件规定，合同文件由()组成。A.通用条件B.专用条件C.投标函及附件D.协议书E.合同条件【正确答案】ABCD10.【真题】根据担保法，关于质押的说法，正确的是（）。A.出质人只能是债务

40、人B.存款单可以用于质押C.质押必须转移财产占有D.质押必须通过约定建立E.建筑物可以用于质押【正确答案】BCD11.下列关于供货方不能按期交货的说法中，正确的有（）。A.供货方逾期交货，应补偿采购方额外损失B.供货方提前交货，采购方可拒绝提前提货C.采购方可因供货方逾期交货而解除合同D.采购方因供货方提前交货而应提前付款E.逾期交货承担违约责任【正确答案】ABCE12.根据施工合同(示范文本)通用条款的规定，竣工工程必须符合的基本要求包括（）。A.工程质量评价报告由业主和总监理工程师共同签字B.有完整的技术档案和施工管理资料C.有施工单位签署的工程质量保修书D.有公安消防、环保等部门出具的认

41、可文件或准许使用文件E.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备合格证及必要的进场试验报告【正确答案】BCDE13.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，接到分包商的支付报表后，承包商代表应对照分包合同工程量清单中的工作项目、单价或价格复核取费的合理性和计算的正确性，并依据分包合同的约定扣除（）等后，核准该阶段应付给分包商的金额。A.分包管理费B.对分包施工支援的实际应收款项C.预付款D.保留金E.材料费、设备费【正确答案】ABCD14.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算

42、价【正确答案】ABC15.按索赔事件的性质分类，索赔可分为（）。A.工程变更索赔B.合同中明示的索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔E.工程加速索赔【正确答案】ACDE16.【真题】工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付设计费E.非设计人原因要求解除合同【正确答案】ADE17.建设工程施工合同(示范文本)通用条款中规定的合同计价方式有（）。A.单项价格合同B.固定价格合同C.可调价格合同D.成本加酬金合同E.成本加奖金合同【正确答案】BCD18.现场交货的到货检验中，数量验收的方法主

43、要包括（）。A.定量计算法B.最低投标价法C.衡量法D.理论换算法E.查点法【正确答案】CDE19.下列（）属于工程施工合同文本次要选项条款。A.通货膨胀引起的价格调整B.母公司担保C.按时竣工奖金D.“伙伴关系”协议E.保留金【正确答案】ABDE20.在下列()情形下，监理人可以向委托人发出终止合同的通知。A.监理人在应当获得监理酬金之日起30天内仍未收到支付单据，而委托人未做出书面解释B.暂停监理业务期限已超过三个月C.暂停监理业务期限已超过半年D.因委托人或承包商原因造成监理合同履行难度加大E.因不可抗力导致合同履行暂停【正确答案】AC21.根据担保法的规定，能够留置的财产仅限于动产，且

44、只有因（）发生的债权，债权人才有可能实施留置。A.买卖合同B.仓储合同C.保管合同D.运输合同E.加工承揽合同【正确答案】BCDE22.承包人递交的索赔报告的内容应包括（）等有关材料。A.事件发生的结果B.对其权益影响的证据资料C.索赔的依据D.此项索赔要求补偿的款项E.工期展延天数的详细计算【正确答案】BCDE23.下列建设工程的勘察、设计，经有关部门批准，可以直接发包的有（）。A.采用特定的专利B.建筑艺术造型有特殊要求的C.公共建筑D.市政给排水项目E.可候选的投标人较少的工程【正确答案】AB24.下列属于投标人须知中正文部分的有（）。A.总则B.附表格式C.投标文件D.投标E.开标【正

45、确答案】ACDE25.评标报告应包括（）等内容。A.评标情况说明B.招标单位名称C.建设项目资金来源D.对各个合格投标书的评价E.推荐的合格中标候选人【正确答案】ADE26.以下有关招标过程中的现场踏勘，说法正确的是（）。A.现场踏勘由招标人组织B.现场踏勘的费用由招标人承担C.现场踏勘中，有投标人对相关内容提出异议，招标人需要澄清说明的，招标人必须将澄清内容以书面形式通知异议提出人D.现场踏勘的时间一般在投标截止时间15日前进行E.招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和周边环境情况，投标人由此作出的判断，招标人应承担责任【正确答案】AD27.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，关于交付设

46、备检验的说法，正确的有（）。A.买方既可自己参加检验，也可以派代表参加B.检验只能在交货地点进行C.需要协助的检验费用均应由买方承担D.卖方应交付制造商的检验证书E.制造商检验的细节应附在检验证书后面【正确答案】ADE28.关于合同解除法律后果的叙述中，正确的有（）。A.合同自通知到达对方时解除B.当事人一方依照法定解除的规定主张解除合同的，应当通知对方C.当事人一方主张解除合同，对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除合同的效力D.合同解除后，尚未履行的，继续履行E.法律、行政法规规定解除合同应当办理批准、登记等手续的，则应当在办理完相应手续后解除【正确答案】ABCE29.【真题】

47、关于违约赔偿损失的说法，正确的有（）。A.当事人可以在违约金之外约定赔偿金额B.损失赔偿额应相当于违约所造成的损失C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益D.损失赔偿额不得超过违约一方订立合同时预见的违约可能造成的损失E.损失赔偿额不包括未违约一方为防止损失扩大而支出的费用【正确答案】BD30.在下列机构中，不具有法人资格的有（）。A.某大学教务处B.某乡政府C.某房地产开发公司D.某建筑公司财务科E.某中学【正确答案】AD31.在材料采购合同的交货检验中，属于物理试验方法的有（）。A.手触B.拉伸试验C.目测D.压缩试验E.金相试验【正确答案】BDE32.在代理关系中，委托代理关系终止的

48、条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【正确答案】ACDE33.建设项目招标前期应满足的要求()A.建设项目已经批准B.有满足招标投标需要的技术资料C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证D.施工现场的“三通一平”已经完成E.主要设备的来源已经落实【正确答案】ABC34.下列要求，属于通用型设备采购招标对投标人的具体要求的是()。A.在专业技术上有相应的资格和能力B.良好的银行信用C.完善的质量保证体系D.业绩良好E.有无独立订立合同的能力皆可【正确答案】ABCD35.甲、乙两公司签订了一份执行国家定价的购

49、销合同，在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格（）。A.遇价格上涨时，按原价格执行B.遇价格上涨时，按新价格执行C.遇价格下降时，按新价格执行D.遏价格下降时，按原价格执行E.无论上涨或下降，仍按原定价格执行【正确答案】AC36.下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.无正当理由拒签合同协议书的E.未按招标文件规定提交履约担保的【正确答案】ABDE37.设备性能验收过程中，监理工程师应当签发设备初步验收证

50、书的情况包括()。A.一次检验即达到性能保证值指标B.一次检验虽有个别微小缺陷，但不影响设备安全可靠运行C.二次验收不合格，缺陷属于采购方使用原因D.二次验收不合格，缺陷属于设备制造原因E.采购方生产原因在合同约定期限内不能进行性能试验【正确答案】ABCE38.根据建设工程设计合同(示范文本)的规定，初步设计阶段设计人编制的初步设计文件包括（）。A.编制说明与概算B.工艺流程试验研究C.参加初步设计审查会议D.特殊设备的研制E.修正初步设计【正确答案】ACE39.工程施工招标的一个单独合同，发包工作内容可以是()。A.整个工程的施工任务B.分项工程的施工任务C.单位工程的施工任务D.分部工程的

51、施工任务E.特殊专业工程施工任务【正确答案】ACE40.【真题】按照FIDIC土木工程施工分包合同条件，关于分包合同管理的说法，正确的有()。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】AD41.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，卖方应在设备包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样标出该包装箱的()。A.重心B.合同号C.目的

52、港D.起吊点E.发货标记【正确答案】BCE42.承担缔约过失责任的情形有（）。A.假借订立合同，恶意进行磋商B.违反缔约中的保密义务C.有其他违背诚实信用原则的行为D.表见代理人订立的合同E.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况【正确答案】ABCE43.在抵押合同中，某些抵押财产应当办理抵押物登记手续。抵押合同自登记之日起生效的包括()等抵押合同。A.正在建造的船舶B.正在建造的建筑物C.城市房地产D.土地使用权E.土地所有权【正确答案】BCD44.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结

53、算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD45.机电产品国际招标的投标人应满足的条件包括（）。A.国别必须是中国或与中国有正常贸易往来的国家或地区B.不得与本次招标货物的设计、咨询机构有任何关联C.必须在法律上独立D.不必财务上独立E.合法运作并独立于招标人和招标机构【正确答案】ABCE46.综合评估法初步评审标准包含（）三部分。A.形式评审标准B.实质评审标准C.资格评审标准D.响应性评审标准E.详细评审标准【正确答案】ACD47.在FIDIC合同条件

54、中，对于颁发工程移交证书的程序，下列提法错误的有()。A.工程达到基本竣工要求后，承包商以书面形式向工程师申请颁发移交证书B.工程师接到申请后的21天内，如认为已满足竣工条件，即可颁发证书C.如工程师认为没有达到竣工条件，则指出还应完成哪些工作D.承包商按工程师指示完成相应工作并得到其认可后，需再次提出申请E.部分工程的竣工验收不颁发移交证书【正确答案】BDE48.下列关于施工合同中明确保险责任的说法正确的有（）。A.当施工采用平行发包的方式，一般由承包人投保B.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致C.承包人在通知监理人的前提下就可以变动保险合同条款D.承包人负责投保时要承担办理保险的费用E.施工合同各方要以各自的名义投保【正确答案】BD49.【真题】建设工程施工合同（示范文本）规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有()。A.中标意向书B.合同专用条款C.有关技术文件D.投标书附件E.施工过程中双方洽商达成的书面协议【正确答案】BCDE50.【真题】建设工程材料采购中，交货质量检验的方法有（）。A.物理试验法B.理论换算法C.衡