2022年建造师-二级建造师考试题库及全真模拟冲刺卷12（附答案带详解）

《2022年建造师-二级建造师考试题库及全真模拟冲刺卷12（附答案带详解）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年建造师-二级建造师考试题库及全真模拟冲刺卷12（附答案带详解）（19页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022年建造师-二级建造师考试题库及全真模拟冲刺卷（附答案带详解）1. 多选题市政工程竣工报告应包括( )等内容。问题1选项A.工程概况B.施工组织设计文件C.工程施工监理报告D.施工履行设计文件情况E.合同履约情况【答案】A;B;D;E【解析】工程竣工报告应包含的主要内容：1)工程概况。2)施工组织设计文件。3)工程施工质量检查结果。4)符合法律法规及工程建设强制性标准情况。5)工程施工履行设计文件情况。6)工程合同履约情况。故答案为ABDE。2. 案例题A公司总承包某建设单位的二期扩建工程，工程内容包括：厂房基础、钢结构制安及厂房内建筑机电安装。厂房结构形式为门式钢架，屋架下弦高度为10

2、米，钢结构屋架采用分片安装。经建设单位同意，A公司将工程中的电气安装工程分包给B公司。工程中的照明灯具、镀锌钢导管沿屋架下弦布置。厂房照明工程的施工方案中确定：高处作业使用A公司在钢结构施工时的脚手架和移动登高设施，进行镀锌钢导管敷设、管内穿线及灯具安装等。B公司在照明施工方案优化时，将原先的流水施工改为分段施工。上段施工内容:钢结构屋架在地面拼装时，完成电气照明的部分工作(主要包括:测量定位、镀锌钢导管明敷、接线盒安装、管内穿线)；下段施工内容：待厂房屋面封闭后，再完成后续工作(主要包括：测量定位、配电箱安装、镀锌钢导管明敷、管内穿线、导线连接和线路绝缘测试、灯具安装、开关安装、通电试运行)

3、。施工中，建设单位组织召开工程协调会，就钢结构屋架吊装前后的施工进度、施工平衡和交叉配合等问题进行了专门的沟通与协调。因A公司在投标中承诺“施工期间以免收人工费的方式，对一期工程进行维修”，在二期工程施工过程中，建设单位要求A公司对一期工程(已竣工2.5年)的设备及线路进行维修。4.建设单位的维修要求是否正确?维修中发生的材料费和人工费分别由哪个单位承担?【答案】4. 建设单位的维修要求是正确的。维修中发生的材料费建设单位承担；人工费由A公司承担。3. 案例题背景资料建设单位投资兴建写字楼工程，地下1层，地上5层，建筑面积为60000平方米，总投资额4200.00万元。建设单位编制的招标文件部

4、分内容有：”质量标准为合格；工期自2018年5月1日起至2019年9月30日止；采租工程量清单计价模式；项目开工日前7天内支付工程预付款，工程款预付比例为10%”。经公开招投标，在7家施工单位里选定A施工单位中标，B施工单位因为在填报工程量清单价格（投标文件组成部分）时，所填报的工程量与建设单位提供的工程量不致以及其他原因导致未中标。A施工单位经合约、法务等部门认真审核相关条款，并上报相关领导同意后，与建设单位签订了工程施工总承包合同，签约合同价部分明细有：分部分项工程费为2118.50万元，脚手架费用为49.00万元，措施项目费92.16万元，其他项目费110.00万元，总包管理费30.00

5、万元，暂列金额80.00万元，规费及税金26.88万元。建设单位于2018年4月26日支付了工程预付款，A施工单位收到工程预付款后，用部分工程预付款购买了用于本工程所需的塔吊、轿车、模板，支付其他工程拖欠劳务费、其他工程的材料欠款。在地下室施工过程中，突遇百年不遇特大暴雨。A施工单位在雨后立即组织工程抢险抢修，抽排基坑内雨污水，发生费用8.00万元；检修受损水电线路，发生费用1.00万元；抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机械进场的需要，发生费用7.00万元。A施工单位及时将上述抢险抢修费用以签证方式上报建施工单位已经设单位。建设单位审核后的意见是：上述抢险抢修工作内容均属

6、于A计取的措施费范围，不同意易行支付上述三项费用。4.分别说明建设单位对A施工单位上报的三项签证费用的审核意见是否正确，并说明理由。【答案】4.（1）抽排基坑内雨污水，发生费用8万元的审核意见不正确；理由：百年不遇特大暴雨属于不可抗力，不可抗力发生后，工程所需清理、修复费用由发包人承担。（2）检修受损水电线路，发生费用1万元，审核意见正确；理由：百年不遇特大暴雨属于不可抗力，不可抗力导致承包人水电线路等临时设施的损坏由承包人自己承担。（3）抢修工程项目红线外受损的施工便道，以保证工程各类物资、机进场的需要，发生费用700万元，审核意见正确；理由：项目红线外受的施工便道属于施工单位的临时设施，不

7、可抗力造成的损失由施工单位自己承担。4. 单选题关于招标项目标底的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.一个招标项目可以有多个标底B.招标人可以自行决定是否编制标底C.接受委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询D.标底是最低投标限价【答案】B【解析】招标人可以自行决定是否编制标底。一个招标项目只能有一个标底。标底必须保密。接受委托编制标底的中介机构不得参加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。5. 单选题生产经营单位与从业人员订立的免除或

8、者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款（ ）。问题1选项A.有效B.可撤销C.效力待定D.无效【答案】D【解析】生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款无效。6. 案例题背景资料某新建商住楼工程，钢筋混凝土框架一剪力墙结构，地下1层，地上16层，建筑面积2.8万平方米，基础桩为泥浆护壁钻孔灌注桩。项目部进场后，在泥浆护壁灌注桩钢筋笼作业交底会上，重点强调钢筋笼制作和钢筋笼保护层整块的注意事项，要求钢筋笼分段制作，分段长度要综合考虑成笼的三个因素。钢筋保护层垫块，每节钢筋笼不少于2组，长度大于12m的中间加设1组，每组块数2块，垫块可自由分布。在回

9、填土施工前，项目部安排人员编制了回填土专项方案，包括：按设计和规范规定，严格控制回填土方的粒径和含水率，要求在土方回填前做好清除基底垃圾等杂物，按填方高度的5%预留沉降量等内容。现场使用潜水泵抽水过程中，在抽水作业人员将潜水泵倾斜放入水中时，发现泵体根部防水型橡胶电缆老化，并有处接头断裂，在重新连接处理好后继续使用。下午1时15分，抽水作业人员发现，潜水泵体已陷入污泥，在拉拽出水管时触电，经抢救无效死亡。事故发生后，施工单位负责人在下午2时15分接到了现场项目经理事故报告立即赶往事故现场，召集项目部全体人员，分析事故原因，并于下午4时08分按事故报告应当及时，不得迟报等原则，向事故发生地的县人

10、民政府建设主管部门关部门报告。3.写出现场抽水作业人员的错误之处并改正。【答案】3.（1）错误之处一：抽水作业人员将潜水泵倾倒放入水中；正确方法：水泵在水中应直立放置。（2）错误之处二：有一处接头断裂，在重新连接处理好后使用；正确做法：潜水泵的电源应采用防水型橡胶电源，并不得有接头。（3）错误之处三：潜水泵体陷入污泥；正确做法：替水泵体不得陷入污泥或露出水面。（4）错误之处四：拉拽出水管触电。正确做法：放入水中或提出水面时应提拉系绳，禁止拉拽电缆或出水管，并应切断电源。7. 单选题根据文物保护法，对保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，有权核定公布其为历史文化名城的单位是

11、（ ）。问题1选项A.国务院B.国务院文物行政主管部门C.国务院住房城乡建设行政主管部门D.该市所在地省级人民政府【答案】A【解析】文物保护法规定，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，由国务院核定公布为历史文化名城。保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城镇、街道、村庄，由省、自治区、直辖市人民政府核定公布为历史文化街区、村镇，并报国务院备案。故本题选A。8. 案例题背景资料某住宅楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积2.5万平方米，基坑开挖深度7.6m，地上2层以上为装配式混凝土结构，某施工单位中标后组建项目部组织施工。基坑施工前，施工单位编制了工程基

12、坑支护方案，并组织召开了专家论证会，参建各方项目负责人及施工单位项目技术负责人，生产经理、部分工长参加了会议，会议期间，总监理工程师发现施工单位没有按规定要求的人员参会，要求暂停专家论证会。预制墙板吊装前，工长对施工班组进行了预制墙板吊装工艺流程交底，内容包括从基层处理、测量到摘钩、堵缝、灌浆全过程，最初吊装的两块预制墙板间留有“一”形后浇节点，该后浇节点和叠合楼层板混凝土一起浇筑。公司相关部门对该项目日常管理检查时发现：进入楼层的临时消防竖管直径75mm，隔层设置一个出水口，平时作为施工用取水点；二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准；现场污水排放手续不齐，不符合相关规定；上述一些问

13、题要求项目部整改。根据合同要求，工程城建档案归档资料由项目部负责整理后提交建设单位，项目部在整理归档文件时，使用了部分复印件，并对重要的变更部位用红色墨水修改，同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充，在档案预验收时，验收单位提出了整改意见。2.预制墙板吊装工艺流程还有哪些主要工序？后浇节点还有哪些形式？【答案】2.（1）预制墙板吊装工艺流程主要工序还有：预制墙体起吊、下层竖向筋对孔、预制墙体就位、安装临时支撑、预制墙体校正、临时支撑固定。（2）后浇节点形式还有：“L”形、“T”形等。9. 案例题【背景资料】某公司承建沿海某开发区路网综合市政工程，道路等级为城市次干路，沥青混凝

14、土路面结构，总长约为10Km。随路敷设雨水、污水、给水、通信和电力等管线;其中污水管道为HDPE缠绕结构壁B型管(以下简称HDPE管)，承插一电熔接口，开槽施工，拉森钢板桩支护,流水作业方式。污水管道沟槽与支护结构断面如图4所示。施工过程中发生如下事件:事件一: HDPE管进场，项目部有关人员收集、核验管道产品质量证明文件、合格证等技术资料，抽样检查管道外观和规格尺寸。事件二:开工前，项目部编制污水管道沟槽专项施工方案，确定开挖方法、支护结构安装和拆除等措施，经专家论证、审批通过后实施。事件三:为保证沟槽填土质量，项目部采用对称回填、分层压实、每层检测等措施，以保证压实度达到设计要求，且控制管

15、道径向变形率不超过3%。5、根据事件三叙述，给出污水管道变形率控制措施和检测方法。【答案】5.（1）控制措施：柔性管道回填至设计高程时，应在12-24h内测量并记录管道变形率。HDPE管道变形率超过3%但不超过5%时：挖出回填材料至露出管径85%处，管道周围应人工挖掘以避免损伤管壁。挖出管节局部有损伤时，应进行修复或更换。重新夯实管道底部的回填材料。选用适合回填材料按规定重新回填施工，直至设计高程。按规定重新检测管道的变形率。HDPE管道变形率超过5%时，应挖出管道，并会同设计研究处理。（2）检测方法：观察，方便时用钢尺直接量测，不方便时用圆度测试板或芯轴仪在管内拖拉量测管道变形值；检查记录，

16、检查技术处理资料。10. 单选题根据节约能源法，关于国家实行有利于节能和环境保护的产业政策的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.国家应当合理调整产业结构、企业结构、产品结构和能源消费结构B.国家推动企业降低总能耗C.国家平衡落后的生产能力，调整能源利用效率D.国家禁止发展高能耗、高污染行业，鼓励、支持发展节能环保型产业【答案】A【解析】选项B，用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗；选项C，国家对落后的耗能过高的用能产品、设备和生产工艺实行淘汰制度；选项D，国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环保型产

17、业。11. 案例题A公司总承包某建设单位的二期扩建工程，工程内容包括：厂房基础、钢结构制安及厂房内建筑机电安装。厂房结构形式为门式钢架，屋架下弦高度为10米，钢结构屋架采用分片安装。经建设单位同意，A公司将工程中的电气安装工程分包给B公司。工程中的照明灯具、镀锌钢导管沿屋架下弦布置。厂房照明工程的施工方案中确定：高处作业使用A公司在钢结构施工时的脚手架和移动登高设施，进行镀锌钢导管敷设、管内穿线及灯具安装等。B公司在照明施工方案优化时，将原先的流水施工改为分段施工。上段施工内容:钢结构屋架在地面拼装时，完成电气照明的部分工作(主要包括:测量定位、镀锌钢导管明敷、接线盒安装、管内穿线)；下段施工

18、内容：待厂房屋面封闭后，再完成后续工作(主要包括：测量定位、配电箱安装、镀锌钢导管明敷、管内穿线、导线连接和线路绝缘测试、灯具安装、开关安装、通电试运行)。施工中，建设单位组织召开工程协调会，就钢结构屋架吊装前后的施工进度、施工平衡和交叉配合等问题进行了专门的沟通与协调。因A公司在投标中承诺“施工期间以免收人工费的方式，对一期工程进行维修”，在二期工程施工过程中，建设单位要求A公司对一期工程(已竣工2.5年)的设备及线路进行维修。3.本工程的电气照明安装有几个分项工程?线路绝缘测试应使用多少伏的兆欧表?线路绝缘电阻不应小于多少兆欧?【答案】3. 本工程有7个分项工程；线路绝缘测试应使用500伏

19、的兆欧表；线路绝缘电阻不应小于0.5兆欧。12. 单选题关于民事纠纷和解的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.和解是当事人在法院主持下解决争议的一种方式B.已经进入诉讼程序的，双方当事人达成的和解协议具有强制执行力C.和解可以在民事纠纷的任何阶段进行D.已经进入诉讼程序的，和解的结果是撤回起诉【答案】C【解析】选项A，和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式；选项B，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定；选项D，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协

20、或协议，其结果是撤回起诉或中止诉讼而无需判决。13. 案例题背景资料某住宅楼工程，地下2层，地上20层，建筑面积2.5万平方米，基坑开挖深度7.6m，地上2层以上为装配式混凝土结构，某施工单位中标后组建项目部组织施工。基坑施工前，施工单位编制了工程基坑支护方案，并组织召开了专家论证会，参建各方项目负责人及施工单位项目技术负责人，生产经理、部分工长参加了会议，会议期间，总监理工程师发现施工单位没有按规定要求的人员参会，要求暂停专家论证会。预制墙板吊装前，工长对施工班组进行了预制墙板吊装工艺流程交底，内容包括从基层处理、测量到摘钩、堵缝、灌浆全过程，最初吊装的两块预制墙板间留有“一”形后浇节点，该

21、后浇节点和叠合楼层板混凝土一起浇筑。公司相关部门对该项目日常管理检查时发现：进入楼层的临时消防竖管直径75mm，隔层设置一个出水口，平时作为施工用取水点；二级动火作业申请表由工长填写，生产经理审查批准；现场污水排放手续不齐，不符合相关规定；上述一些问题要求项目部整改。根据合同要求，工程城建档案归档资料由项目部负责整理后提交建设单位，项目部在整理归档文件时，使用了部分复印件，并对重要的变更部位用红色墨水修改，同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充，在档案预验收时，验收单位提出了整改意见。4.指出项目部在整理归档文件时的不妥之处，并说明正确做法。【答案】4.不妥之处有：（1）不妥

22、之处一：项目部在理归档文件时，使用了部分复印件。正确做法：归档的工程文件应为原件，内容必须真实、准确，与工程实际相符合。不要之处二并对重要的变更部位用红色墨水修改。正确做法工程文件应来用碳素水、蓝黑墨水等耐久性强的书写材料，不得使用红色水、纯蓝墨水、圆珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写材料。14. 单选题关于实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张权利的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利B.发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任C.人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告D.发包人应当对实际施工人承担全部责任【答案】B【解析】当作

23、为元资质的实际施工人的利益受到侵害时，其可以向合同相对方（即转包方或违法分包方）主张权利，甚至可以向建设工程项目的发包方主张权利。实际施工人以转包人、违法分包人为被告起诉的，人民法院应当依法受理。人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任。15. 案例题A公司承包某项目的机电工程，工程内容：建筑给排水、建筑电气和通风空调工程等。工程设备、材料由A公司采购。A公司经业主同意后，将室内给排水及照明工程分包给B公司施工。A公司进场后，依据项目施工总进度计划和施工方案，编制了设备、材

24、料采购计划，并及时订立采购合同。在材料送达施工现场时，施工人员按验收工作的规定，对材料进行验收，还对重要材料进行了复检,均符合要求。B公司依据本公司的人力资源现状，编制了照明工程和室内给排水施工作业进度计划(见表1)，工期122天。该计划被A公司否定，要求B公司修改作业进度计划，加快进度。B公司在工作持续时间不变的情况下，将排水、给水管道施工的开始时间提前到6月1日，增加施工人员，使室内给排水和照明工程按A公司要求完工。在工程质量验收中，A公司指出水泵管道接头和压力表安装存在质量问题(见图1)，要求B公司组织施工人员进行返工，返工后质量验收合格。3.B公司编制的施工作业进度计划为什么被A公司否

25、定?修改后的作业进度计划工期为多少天?这种表示方式的作业进度计划有哪些欠缺?【答案】3.（1）被否定的原因是：室内给排水工程和建筑电气工程之间并没有前后衔接的逻辑关系，可以平行施工，所以工期安排不合理（2）修改后的作业进度计划工期为92天。（3）这种表示方式的作业进度计划有以下欠缺:不能反映工作的逻辑关系；不能反映出工作所具有的机动时间；不能明确地反映出影响I期的关键工作、关键线路和工作时差；不利于施工进度的动态控制。16. 案例题【背景资料】某市财政拨款建设一综合性三甲医院，其中通风空调工程采用电子方式公开招标。某外省施工单位在电子机招标投标交易平台注册登记，当下载招标文件时，被告知外省施工

26、单位需提前报名，审核通过后方可参与投标。最终该施工单位中标，签订了施工承包合同，采用固定总价合同，签约合同价3000万元(含暂列金额100万元)。合同约定：工程的主要设备由建设单位限定品牌，施工单位组织采购，预付款20%；工程价款结算总额的3%作为质量保修金。500台同厂家的风机盘管机组进入施工现场后，按不考虑产品节能认证等情况，施工单位抽取了一定数量的风机盘管机进行了节能复验，复验的性能参数包括机组的供冷量，供热量和水阻力等。排烟风机进场报验后，安装就位于屋顶的混凝土基础上，风机与基础之间安装橡胶减震垫，设备与排烟风管之间采用长度200mm的普通帆布短管连接(见图1)。监理单位在验收过程汇总

27、，发现排烟风机的上述做法不合格，要求施工单位整改。工程竣工结算时，经审核预付款已全部抵扣完成，设计变更增加费用80万元，暂列金额无其他使用。计算本工程质量保修金的金额，本工程进度价款的结算方式可以有几种方式?【答案】（1）质量保修金=（3000-20）3%=89.4万元（2）进度价款的结算方式：定期结算、分段结算、竣工后一次性结算、目标结、约定结算、结算双方约定的其他结算方式。17. 多选题大体积混凝土采取分层浇筑，其目的有( )。问题1选项A.利用浇筑面散热B.延长混凝土拌合物的初凝时间C.延长混凝土拌合物的终凝时间D.提高混凝土的后期强度E.减少混凝土裂缝【答案】A;E【解析】采取分层浇筑

28、混凝土，利用浇筑面散热，以大大减少施工中出现裂缝的可能性。分层浇筑对混凝土的初凝终凝没有影响。18. 案例题【背景资料】某公司承建沿海某开发区路网综合市政工程，道路等级为城市次干路，沥青混凝土路面结构，总长约为10Km。随路敷设雨水、污水、给水、通信和电力等管线;其中污水管道为HDPE缠绕结构壁B型管(以下简称HDPE管)，承插一电熔接口，开槽施工，拉森钢板桩支护,流水作业方式。污水管道沟槽与支护结构断面如图4所示。施工过程中发生如下事件:事件一: HDPE管进场，项目部有关人员收集、核验管道产品质量证明文件、合格证等技术资料，抽样检查管道外观和规格尺寸。事件二:开工前，项目部编制污水管道沟槽

29、专项施工方案，确定开挖方法、支护结构安装和拆除等措施，经专家论证、审批通过后实施。事件三:为保证沟槽填土质量，项目部采用对称回填、分层压实、每层检测等措施，以保证压实度达到设计要求，且控制管道径向变形率不超过3%。4、从受力体系转换角度，简述沟槽支护结构拆除作业要点。【答案】4.应当在回填土回填、夯实，且回填高度经计算达到换撑要求的承载力后，方可拆除支撑。支撑的拆除应与回填土的填筑高度配合进行，且在拆除后应及时回填；对于多层支撑沟槽，应待下层回填完成后再拆除其上层槽的支撑。沟槽全部回填后拔出钢板桩。19. 案例题【背景资料】某公司承建沿海某开发区路网综合市政工程，道路等级为城市次干路，沥青混凝

30、土路面结构，总长约为10Km。随路敷设雨水、污水、给水、通信和电力等管线;其中污水管道为HDPE缠绕结构壁B型管(以下简称HDPE管)，承插一电熔接口，开槽施工，拉森钢板桩支护,流水作业方式。污水管道沟槽与支护结构断面如图4所示。施工过程中发生如下事件:事件一: HDPE管进场，项目部有关人员收集、核验管道产品质量证明文件、合格证等技术资料，抽样检查管道外观和规格尺寸。事件二:开工前，项目部编制污水管道沟槽专项施工方案，确定开挖方法、支护结构安装和拆除等措施，经专家论证、审批通过后实施。事件三:为保证沟槽填土质量，项目部采用对称回填、分层压实、每层检测等措施，以保证压实度达到设计要求，且控制管

31、道径向变形率不超过3%。1、根据图4列式计算地下水埋深h (单位为m)，指出可采用的地下水控制方法。【答案】1.（1）地下水埋深h=3.530-0.530=3m。（2）地下水控制方法有降水、隔水、回灌三种。20. 单选题关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是（ ）。问题1选项A.建筑市场各方主体的基本信息永久公开B.建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月C.招标投标违法行为记录公告期限为1年D.不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限【答案】D【解析】基本信息长期公开；不良信用信息6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限；整改有效的，最短不少于3个月，同时将整改结果列于相应不良信用信息后，供有关部门和社会公众查询；对于拒不整改或整改不力的单位，延长其不良信用信息公布期限；优良信用信息一般为3年。招标投标违法行为记录公告期限为6个月。