建设工程造价咨询合同(示范文本)GF_2015_0212

《建设工程造价咨询合同(示范文本)GF_2015_0212》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程造价咨询合同(示范文本)GF_2015_0212（42页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、GF20150212合同编号：建设工程造价咨询合同示范文本住房城乡 建设部制定国家工商行政管理总局. .说明为了指导建设工程造价咨询合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权 益,依据中华人民XX国合同法、中华人民XX国建筑法、中华人民共 和国招标投标法以及相关法律法规,住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局 对建设工程造价咨询合同示范文本GF-2002-0212进行了修订,制定了建设工程造价咨询合同示范文本GF-2015- 0212 以下简称示范文 本。为了便于合同当事人使用示范文本,现就有关问题说明如下：一、示范文本的组成示范文本由协议书、通用条件和专用条件三部分组成。一协议书示范文本协

2、议书集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。二通用条件 通用条件是合同当事人根据中华人民XX国合同法、中华人民XX国建筑法等法律法规的规定,就工程造价咨询的实施及相关事项,对合同当事人的权 利义务作出的原则性约定。通用条件既考虑了现行法律法规对工程发承包计价的有关要求,也考虑了工程 造价咨询管理的特殊需要。三专用条件 专用条件是对通用条件原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条件。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及发承包计价的具体情况,通过双方 的谈判、协商对相应的专用条件进行修改补充。在使用专用条件时,应注意以下事 项：1.专用条件的编号应与相应的通用条件的编号一致；2.合同当事

3、人可以通过对专用条件的修改,满足具体工程的特殊要求,避免直 接修改通用条件；3.在专用条件中有横道线的地方,合同当事人可针对相应的通用条件进行细 化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定,则 填写无或划/。二、示范文本的性质和适用范围. .示范文本供合同双方当事人参照使用,可适用于各类建设工程全过程造价咨询服务以及阶段性造价咨询服务的合同订立。合同当事人可结合建设工程具体情 况,按照法律法规规定,根据示范文本的内容,约定双方具体的权利义务。. .目录第一部分协议书.1一、工程概况.1二、服务范围及工作内容.1三、服务期限.1四、质量标准.1五、酬金或计取方式.1六、

4、合同文件的构成.2七、词语定义.2八、合同订立.2九、合同生效.2十、合同份数.2第二部分通用条件.31.词语定义、语言、解释顺序与适用法律.31.1词语定义.31.2语言.41.3合同文件的优先顺序.41.4适用法律.42.委托人的义务.52.1提供资料.52.2提供工作条件.52.3合理工作时限.52.4委托人代表.52.5答复.52.6支付.53.咨询人的义务.5. .3.1项目咨询团队及人员.63.2咨询人的工作要求.63.3咨询人的工作依据.73.4使用委托人房屋及设备的返还.74.违约责任.74.1委托人的违约责任.74.2咨询人的违约责任.85.支付.85.1支付货币.85.2支

5、付申请.85.3支付酬金.85.4有异议部分的支付.86.合同变更、解除与终止.86.1合同变更.86.2合同解除.96.3合同终止.107.争议解决.107.1协商.107.2调解.107.3仲裁或诉讼.108.其他.108.1考察及相关费用.108.2奖励.108.3保密.108.4联络.108.5知识产权.11第三部分专用条件.121.词语定义、语言、解释顺序与适用法律.121.2语言.121.3合同文件的优先顺序.12. .1.4适用法律.122.委托人的义务.122.1提供资料.122.2提供工作条件.122.4委托人代表.122.5答复.123.咨询人的义务.123.1项目咨询团队

6、及人员.123.2咨询人的工作要求.133.3咨询人的工作依据.133.4使用委托人房屋及设备的返还.134.违约责任.134.1委托人的违约责任.134.2咨询人的违约责任.135.支付.135.1支付货币.135.2支付申请.135.3支付酬金.146.合同变更、解除与终止.146.1合同变更.146.2合同解除.147.争议解决.147.2调解.147.3仲裁或诉讼.148.其他.148.1考察及相关费用.148.2奖励.158.3保密.158.4联络.158.5知识产权.15. .9.补充条款.15附录A服务范围及工作内容、酬金一览表 16附录B咨询人提交成果文件一览表 18附录C委托

7、人提供资料一览表 19附录D委托人提供房屋及设备一览表 20. .第一部分协议书委托人全称：咨询人全称：根据中华人民XX国合同法及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事 项协商一致,订立本合同。一、 工程概况 1.工程名称：。2 .工程地点：。3 .工程规模：。4 .投资金额：。5 .资金来源：。6 .建设工期或周期：。7 .其他：。二、 服务范围及工作内容 双方约定的服务范围及工作内容：。 服务范围及工作内容详见附录A。三、 服务期限 本合同约定的建设工程造价咨询服务自年月日开始实施,至年月日终结。 四、质量标准 工程造价咨询成果

8、文件应符合：。 五、酬金或计取方式. .1 .酬金：大写。. .2 .计取方式：。酬金或计取方式详见附录A。. .六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件: 1.中标通知书或委托书如果有；2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书如果有；3.专用条件及附录；4.通用条件；5. 其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件包括补充协议均构成合同文件的组成部分。 七、词语定义协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。 八、合同订立 1.订立时间：年月日。

9、2.订立地点：。 九、合同生效本合同自生效。 十、合同份数 本合同一式份,具有同等法律效力,其中委托人执份,咨询人执份。委 托人：盖章咨 询人：盖章 法定代表人或其授权的法定代表人或其授权的代理人：签字代理人：签字 组织机构代码：组织机构代码：纳税人识别码：纳税人识别码：住所：住所：账号：账号：. .开户银行：开户银行：邮政编码：邮政编码：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：第二部分通用条件1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律1.1词语定义 组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义： 1.1.1工程是指按照本合同约定实施造价咨询与其他服务的建设工程。1.1.2工程

10、造价是指工程项目建设过程中预计或实际支出的全部费用。1.1.3委托人是指本合同中委托造价咨询与其他服务的一方,及其合法 的继承人或受让人。1.1.4咨询人是指本合同中提供造价咨询与其他服务的一方,及其合法 的继承人。1.1.5第三人是指除委托人、咨询人以外与本咨询业务有关的当事人。1.1.6正常工作是指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的咨询人 的工作。1.1.7附加工作是指咨询人根据合同条件完成的正常工作以外的工作。1.1.8项目咨询团队是指咨询人指派负责履行本合同的团队,其团队成 员为本合同的项目咨询人员。1.1.9项目负责人是指由咨询人的法定代表人书面授权,在授权范围内 负责履行本合同

11、、主持项目咨询团队工作的负责人。1.1.10委托人代表是指由委托人的法定代表人书面授权,在授权范围 内行使委托人权利的人。. .1酬金是指咨询人履行本合同义务,委托人按照本合同约定给付咨询人的金额。 1.1.12正常工作酬金是指在协议书中载明的,咨询人完成正常工作,委托人应给付咨询人的酬金。 1.1.13附加工作酬金是指咨询人完成附加工作,委托人应给付咨询人的酬金。1.1.14 书面形式是指合同书、信件和数据电文包括电报、电传、传 真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式。1.1.15 不可抗力是指委托人和咨询人在订立本合同时不可预见,在合 同履行过程中不可避免并不能克服的自然

12、灾害和社会性突发事件,如地震、海 啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争等情形。1.2语言 本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时,应以中文为准。1.3合同文件的优先顺序 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外,本合同文件的解释顺序如下： 1.协议书2.中标通知书或委托书如果有；3.专用条件及附录；4.通用条件；5.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书如果有；6. 其他合同文件。 上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。 在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成

13、合同文件的组成部分。1.4适用法律. .本合同适用中华人民XX国法律、行政法规、部门规章以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。 合同当事人可以在专用条件中约定本合同适用的其他规范、规程、定额、技术标准等规范性文件。2.委托人的义务2.1提供资料委托人应当在专用条件约定的时间内,按照附录C的约定无偿向咨询人提 供与本合同咨询业务有关的资料。在本合同履行过程中,委托人应及时向咨询 人提供最新的与本合同咨询业务有关的资料。委托人应对所提供资料的真实 性、准确性、合法性与完整性负责。2.2提供工作条件 委托人应为咨询人完成造价咨询提供必要的条件。委托人需要咨询人派驻项目现场咨

14、询人员的,除专用条件另有约定 外,项目咨询人员有权无偿使用附录D中由委托人提供的房屋及设备。委托人应负责与本工程造价咨询业务有关的所有外部关系的协调, 为咨询人履行本合同提供必要的外部条件。2.3合理工作时限 委托人应当为咨询人完成其咨询工作,设定合理的工作时限。 2.4委托人代表委托人应授权一名代表负责本合同的履行。委托人应在双方签订本合同7 日内,将委托人代表的姓名和权限范围书面告知咨询人。委托人更换委托人代 表时,应提前7日书面通知咨询人。 2.5答复 委托人应当在专用条件约定的时间内就咨询人以书面形式提交并要求做出答复的事宜给予书面答复。逾期未答复的,由此造成的工作延误和损失由委托 人

15、承担。 2.6支付 委托人应当按照合同的约定,向咨询人支付酬金。 3.咨询人的义务. .3.1 项目咨询团队及人员项目咨询团队的主要人员应具有专用条件约定的资格条件,团队人 员的数量应符合专用条件的约定。项目负责人 咨询人应以书面形式授权一名项目负责人负责履行本合同、主持项目咨询团队工作。采用招标程序签署本合同的,项目负责人应当与投标文件载明的一 致。在本合同履行过程中,咨询人员应保持相对稳定,以保证咨询工作 正常进行。咨询人可根据工程进展和工作需要等情形调整项目咨询团队人员。咨询人 更换项目负责人时,应提前7日向委托人书面报告,经委托人同意后方可更 换。除专用条件另有约定外,咨询人更换项目咨

16、询团队其他咨询人员,应提前 3日向委托人书面报告,经委托人同意后以相当资格与能力的人员替换。咨询人员有下列情形之一,委托人要求咨询人更换的,咨询人应当 更换：1存在严重过失行为的；2存在违法行为不能履行职责的；3涉嫌犯罪的；4不能胜任岗位职责的；5严重违反职业道德的；6专用条件约定的其他情形。 3.2 咨询人的工作要求咨询人应当按照专用条件约定的时间等要求向委托人提供与工程造价咨询业务有关的资料,包括工程造价咨询企业的资质证书及承担本合同业务 的团队人员名单及执业从业资格证书、咨询工作大纲等,并按合同约定的 服务范围和工作内容实施咨询业务。咨询人应当在专用条件约定的时间内,按照专用条件约定的份

17、数、 组成向委托人提交咨询成果文件。咨询人提供造价咨询服务以及出具工程造价咨询成果文件应符合现行国家 或行业有关规定、标准、规范的要求。委托人要求的工程造价咨询成果文件质. .量标准高于现行国家或行业标准的,应在专用条件中约定具体的质量标准,并相应增加服务酬金。咨询人提交的工程造价咨询成果文件,除加盖咨询人单位公章、工 程造价咨询企业执业印章外,还必须按要求加盖参加咨询工作人员的执业从 业资格印章。咨询人应在专用条件约定的时间内,对委托人以书面形式提出的建 议或者异议给予书面答复。咨询人从事工程造价咨询活动,应当遵循独立、客观、公正、诚 实信用的原则,不得损害社会公共利益和他人的合法权益。咨询

18、人承诺按照法律规定及合同约定,完成合同范围内的建设工程 造价咨询服务,不转包承接的造价咨询服务业务。3.3咨询人的工作依据 咨询人应在专用条件内与委托人协商明确履行本合同约定的咨询服务需要适用的技术标准、规范、定额等工作依据,但不得违反国家及工程所在地的强 制性标准、规范。咨询人应自行配备本条所述的技术标准、规范、定额等相关资料。必须由 委托人提供的资料,应在附录C中载明。需要委托人协助才能获得的资料,委 托人应予以协助。3.4使用委托人房屋及设备的返还 项目咨询人员使用委托人提供的房屋及设备的,咨询人应妥善使用和保管,在本合同终止时将上述房屋及设备按专用条件约定的时间和方式返还委托 人。4.

19、违约责任4.1委托人的违约责任委托人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的,应承 担违约责任。双方可在专用条件中约定违约金的计算及支付方法。委托人违反本合同约定造成咨询人损失的,委托人应予以赔偿。双 方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。. .委托人未能按期支付酬金超过14天,应按下列方法计算并支付逾期付款利息。逾期付款利息=当期应付款总额中国人民银行发布的同期贷款基准 利率逾期支付天数自逾期之日起计算。双方也可在专用条件中另行约定 逾期付款利息的计算及支付方法。4.2咨询人的违约责任咨询人不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同约定的,应承 担违约责任。双方可在专用条件中约定

20、违约金的计算及支付方法。因咨询人违反本合同约定给委托人造成损失的,咨询人应当赔偿委 托人损失。双方可在专用条件中约定赔偿金额的确定及支付方法。5.支付5.1支付货币 除专用条件另有约定外,酬金均以人民币支付。涉及外币支付的,所采用的货币种类和汇率等在专用条件中约定。 5.2支付申请咨询人应在本合同约定的每次应付款日期前,向委托人提交支付申请书,支付申请书的提交日期由双方在专用条件中约定。支付申请书应当说明当期应 付款总额,并列出当期应支付的款项及其金额。5.3 支付酬金 支付酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。5.4有异议部分的支付 委托人对咨询人提交的支付申请书有异

21、议时,应当在收到咨询人提交的支付申请书后7日内,以书面形式向咨询人发出异议通知。无异议部分的款项应 按期支付,有异议部分的款项按第7条约定办理。6.合同变更、解除与终止6.1合同变更6.1.1 任何一方以书面形式提出变更请求时,双方经协商一致后可进行变 更。除不可抗力外,因非咨询人原因导致咨询人履行合同期限延长、内. .容增加时,咨询人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的工作时间或工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法由双方根据委托 的服务范围及工作内容在专用条件中约定。合同履行过程中,遇有与工程相关的法律法规、强制性标准颁布或 修订的,双方应遵照执行。非强制性标准、规范

22、、定额等发生变化的,双方协 商确定执行依据。由此引起造价咨询的服务范围及内容、服务期限、酬金变化 的,双方应通过协商确定。6.1.4 因工程规模、服务范围及工作内容的变化等导致咨询人的工作量增 减时,服务酬金应作相应调整,调整方法由双方在专用条件中约定。6.2合同解除6.2.1 委托人与咨询人协商一致,可以解除合同。6.2.2 有下列情形之一的,合同当事人一方或双方可以解除合同：1咨询人将本合同约定的工程造价咨询服务工作全部或部分转包给他 人,委托人可以解除合同；2咨询人提供的造价咨询服务不符合合同约定的要求,经委托人催告仍 不能达到合同约定要求的,委托人可以解除合同；3委托人未按合同约定支付

23、服务酬金,经咨询人催告后,在28天内仍 未支付的,咨询人可以解除合同；4因不可抗力致使合同无法履行；（5） 因一方违约致使合同无法实际履行或实际履行已无必要。 除上述情形外,双方可以根据委托的服务范围及工作内容,在专用条件中约定解除合同的其他条件。6.2.3 任何一方提出解除合同的,应提前30天书面通知对方。合同解除后,委托人应按照合同约定向咨询人支付已完成部分的咨 询服务酬金。因不可抗力导致的合同解除,其损失的分担按照合理分担的原则由合同当 事人在专用条件中自行约定。除不可抗力外因非咨询人原因导致的合同解除, 其损失由委托人承担。因咨询人自身原因导致的合同解除,按照违约责任处 理。. .本合

24、同解除后,本合同约定的有关结算、争议解决方式的条款仍然有效。6.3 合同终止 除合同解除外,以下条件全部满足时,本合同终止：1咨询人完成本合同约定的全部工作；2委托人与咨询人结清并支付酬金；3咨询人将委托人提供的资料交还。 7.争议解决7.1协商 双方应本着诚实信用的原则协商解决本合同履行过程中发生的争议。 7.2调解如果双方不能在14日内或双方商定的其他时间内解决本合同争议,可以将 其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。7.3仲裁或诉讼 双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。 8.其他8.1考察及相关费用 除专用条件另有约定外,

25、咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由委托人审核后另行支付。差旅费及相关费用的承担由双方在专用条件中约定。 8.2奖励对于咨询人在服务过程中提出合理化建议,使委托人获得效益的,双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后,与最 近一期的正常工作酬金同期支付。 8.3保密 在本合同履行期间或专用条件约定的期限内,双方不得泄露对方申明的保密资料,亦不得泄露与实施工程有关的第三人所提供的保密资料。保密事项在 专用条件中约定。 8.4联络. .与合同有关的通知、指示、要求、决定等,均应采用书面形式,并应在专用条件约定的期限内送达接收人和送达地点。委托人和咨询人应在专用条件中约定

26、各自的送达接收人、送达地 点、电子邮箱。任何一方指定的接收人或送达地点或电子邮箱发生变动的,应 提前3天以书面形式通知对方,否则视为未发生变动。委托人和咨询人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人 的往来函件,如确有充分证据证明一方无正当理由拒不签收的,视为认可往来 函件的内容。8.5知识产权 除专用条件另有约定外,委托人提供给咨询人的图纸、委托人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映委托人要求的或其他类似性质文件的 著作权属于委托人,咨询人可以为实现本合同目的而复制或者以其他方式使用 此类文件,但不能用于与本合同无关的其他事项。未经委托人书面同意,咨询 人不得为了本合同以外的目

27、的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供 给任何第三方。除专用条件另有约定外,咨询人为履行本合同约定而编制的成果文件,其 著作权属于咨询人。委托人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件,但不 能擅自修改或用于与本合同无关的其他事项。未经咨询人书面同意,委托人不 得为了本合同以外的目的而复制或者以其他方式使用上述文件或将之提供给任 何第三方。双方保证在履行本合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。因咨询人 侵犯他人知识产权所引起的责任,由咨询人承担；因委托人提供的基础资料导 致侵权的,由委托人承担责任。除专用条件另有约定外,双方均有权在履行本合同保密义务并且不损害对 方利益的情况下,将履行本

28、合同形成的有关成果文件用于企业宣传、申报奖项 以及接受上级主管部门的检查。. .第三部分专用条件1.词语定义、语言、解释顺序与适用法律1.2 语言 本合同文件除使用中文外,还可用。 1.3合同文件的优先顺序本合同文件的解释顺序为：。 1.4适用法律 本合同适用的其他规范性文件包括:。2.委托人的义务2.1提供资料委托人按照附录C约定无偿向咨询人提供与本合同咨询业务有关资料的时 间为：。2.2提供工作条件项目咨询人员使用附录D中由委托人提供的房屋及设备,支付使用 费的标准为：。2.4委托人代表 委托人代表为：,其权限范围：。 2.5答复 委托人同意在日内,对咨询人书面提交并要求做出决定的事宜给予

29、书面答复。逾期未答复的,视为委托人认可。3.咨询人的义务3.1项目咨询团队及人员项目咨询团队的主要人员应具有资格条件,团队人 员的数量为人。项目负责人为：,项目负责人为履行本合同的权 限为：。. .咨询人更换项目咨询团队其他咨询人员的约定委托人要求更换咨询人员的情形还包括：。3.2咨询人的工作要求咨询人向委托人提供有关资料的时间：。 咨询人向委托人提供的资料还包括：。咨询人向委托人提供咨询成果文件的名称、组成、时间、份数及质 量标准：。详见附录B。咨询人应在收到委托人以书面形式提出的建议或者异议后 日内给予书面答复。3.3咨询人的工作依据 经双方协商,本合同约定的造价咨询服务适用的技术标准、规

30、范、定额等工作依据为：。 3.4使用委托人房屋及设备的返还 咨询人应在本合同终止后日内移交委托人提供的房屋及设备,移交的方式为。 4. 违约责任4.1委托人的违约责任委托人违约金的计算及支付方法：。委托人赔偿金额按下列方法确定并支付：。4.1.3 委托人逾期付款利息按下列方法计算并支付：。4.2咨询人的违约责任咨询人违约金的计算及支付方法：。4.2.2 咨询人赔偿金额按下列方法确定并支付：。5. 支付5.1支付货币 币种为：,汇率为：,其他约定：。 5.2 支付申请. .咨询人应在本合同约定的每次应付款日期日前,向委托人提交支付申请书。5.3支付酬金 正常工作酬金的支付：支付次数支付时间支付比

31、例支付金额万元6. 合同变更、解除与终止6.1合同变更6.1.2 除不可抗力外,因非咨询人原因导致本合同履行期限延长、内容增 加时,附加工作酬金按下列方法确定：。因工程规模、服务范围及内容的变化等导致咨询人的工作量增减 时,服务酬金的调整方法：。6.2合同解除双方约定解除合同的条件还包括：。因不可抗力导致的合同解除,双方约定损失的分担如下：。 7. 争议解决7.2调解 如果双方不能在日内解决本合同争议,可以将其提交进行调解。 7.3仲裁或诉讼合同争议的最终解决方式为下列第种方式：1提请仲裁委员会进行仲裁。2向人民法院提起诉讼。 8. 其他8.1考察及相关费用 咨询人经委托人同意进行考察发生的费用由支付。. .差旅费及相关费用的支付：。8.2奖励 合理化建议的奖励金额按下列方法确定：。 8.3保密委托人申明的保密事项和期限：。 咨询人申明的保密事项和期限：。第三人申明的保密事项和期限：。 8.4联络任何一方与合同有关的通知、指示、要求、决定等,均应在日内送达对方指定的接收人和送达地点。