某水电站增效扩容改造工程机电设备采购及安装招标文件

《某水电站增效扩容改造工程机电设备采购及安装招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某水电站增效扩容改造工程机电设备采购及安装招标文件（73页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、 某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（电气设备及安装）招 标 文 件招标编号：机电设备-201202招 标 人：某某县水利局招标代理机构：某某招标有限公司 日 期：二一二年三月某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（电气设备及安装）招 标 文 件招标编号：机电设备-201202招标人：某某县水利局（盖单位章）日 期：二一二年三月 目 录招标公告41 投标须知72 合同条款173 协议书 264 设备供货范围305 技术条款346 投标文件格式38附件一：投标人资格审查内容43附件二:评标办法49某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购招标公告工程名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购招

2、标招标编号：机电设备-201202 所属行业：水利标讯类别：国内公告资金来源：中央财政补助资金及自筹业主名称：某某县水利局工程地址：某某县驻水电站位于县城内，距某某县城公里招标方式：公开招标1.招标条件（1）本工程的初步设计批复情况： 某某水计 号文批复了初步设计，概算总投资为351.12万元。建设资金落实情况：广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅关于下达2011年农村水电增效扩容改造中央财政补助资金的通知桂财建2011260号文下达水电站增效扩容改造工程项目资金64万元；广西壮族自治区财政厅关于下达2011年中央预算内投资水利工程建设项目自治区本级配套资金的通知桂财农2011277号文

3、下达水电站增效扩容改造工程项目资金32万元；广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区水利厅关于下达2011年第二批农村水电增效扩容改造中央财政补助资金的通知桂财建2011392号文下达给水电站增效扩容改造工程项目资金95万元，资金已到位。（2）项目已具备招标条件，并已在某某水利水电工程招标投标管理站备案，备案文号为南水招标备案2012011号，现对该项目的机电设备采购进行公开招标。2招标项目内容：本次招标共分为二个标段标段：某某水电站增效扩容改造工程发电设备采购，主要内容为水轮机设备及发电机设备采购，投资约70万元；标段：某某水电站增效扩容改造工程电气设备及安装，主要内容为发电机电压设备、控制保护

4、设备、计算机监控系统等设备采购及设备安装，投资约130万元。3投标人资格要求（资格后审）(1) 资质条件：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物具备独立法人资格的生产厂家或供应商，标段为注册生产或经营水轮发电机机组有关设备的企业，近5年在国内有1个及以上电站，容量1000KW及以上，转速250500转/分水轮发电机运行业绩；标段为注册生产或经营高低压开关柜或计算机监控系统等电气设备的企业，近3年有水电站开关柜运行业绩。若投标人为供应商，应具备生产厂家对本次采购货物的销售授权书。 (2)财务要求：投标人近3年（2008年2010年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报

5、表累计亏损额不超过本单位注册资金（新设立的企业除外）。(3)信誉要求：在最近一年(开标之日前一年)内无骗取中标或重大安全事故或重大工程质量事故或停业处罚记录。(4) 本次招标不接受联合体投标。4招标文件发售事项（1）招标文件发售时间为：年 月 日至 月 日每天的上午8:00至12:00，下午2:30至5:30（节假日除外）。（2）招标文件发售地点为：某某 大酒店综合楼五楼某某招标有限公司。由投标人的法定代表人或授权委托代理人（持授权代理委托书）携带本人身份证购买招标文件，同时须提供本单位营业执照副本、税务登记证、机构代码证书复印件(加盖单位公章)，并且提供上述复印件的原件验查。（3）招标文件工

6、本费每套250元(图纸及技术资料费用另计)，售后不退。（4）不集中踏勘现场和集中答疑，投标人自行踏勘现场费用自理。5布公告的媒介本次招标公告同时在中国采购与招标网、中国政府采购网、广西壮族自治区招投标网上发布。6开标地点及时间定于 年 月 日9：00在某某 大酒店综合楼五楼某某招标有限公司会议室公开开标。7联系方式招标人： 某某县水利局地 址：邮 编： 530600联 系 人：电 话： 传 真： 电子邮箱： 招标代理机构：某某招标有限公司地 址：某某 大酒店综合楼五楼邮 编： 联 系 人： 电 话： 传 真： 网 址（邮箱）： 网 址： 招标人： 某某县水利局（盖章）2012年3月29日1 投

7、标须知1.1前附表项目内 容1项目名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购（标段：电气设备及安装）招标项目内容：标段：某某水电站增效扩容改造工程电气设备及安装，主要内容为发电机电压设备、控制保护设备、计算机监控系统等设备采购及设备安装，投资约130万元。交货及完工期：签订合同后90日历日内。 交货验收地点：工程所在地业主指定地点。2投标人资质要求：详见招标文件第1.2.4款3合同名称：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购合同合同编号：MSDFSDZ/机电设备-2012024资金来源：中央财政补助资金及自筹5投标上限控制总价：本项目投标上限控制总价在开标前七天公布，超过招标控制总价的投标作

8、无效标处理.6投标有效期： 45 天(日历日)7投标保证金：人民币贰万元整8发售招标文件：时间：2012年4月5日至4月11日每天上午8：00至12：00，下午2：30至5：30（北京时间，法定节假日、公休日除外）。地点：某某招标有限公司（某某 大酒店综合楼五楼）9投标文件份数：正本1份，副本4份10投标文件递交至：某某 大酒店综合楼五楼某某招标有限公司会议室11投标截止时间： 年 月 日上午9时整12开标时间： 年 月 日9时整开标地点：某某 大酒店综合楼五楼某某招标有限公司会议室13评标办法：综合评分法，详见附件14招标代理费：招标代理费由中标人支付。中标单位在与业主签订合同之前，须向招标

9、代理机构某某招标有限公司支付招标代理费。招标代理费取中标价作为计算基数，按差额定率累进法计算，其费率为：100万元以下-1.5%；100500万元-1.1%。1.2 总则1.2.1 专用名词本项目：某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购招标人：某某县水利局，在招标阶段称为招标人，在签订和执行合同阶段称为发包人。投标人：参加投标竞争的法人或者其他组织。在招投标阶段称为投标人，在签订和执行合同阶段称为承包人。1.2.2 根据广西区水利厅桂水基20024号文的规定，招标人已向某某水利水电工程招标投标管理站提交招标报告，现通过招标选定该项目设备供货单位，请愿意承包该项目设备供货的单位按本招标文件的规定

10、提交投标文件。1.2.3 招标范围详见第四章设备供货范围。1.2.4 投标人的资格1.2.4.1资质条件：国内注册（指按国家有关规定要求注册的），生产或经营本次采购货物具备独立法人资格的生产厂家或供应商，标段为注册生产或经营水轮发电机机组有关设备的企业，近5年在国内有1个及以上电站，容量1000KW及以上，转速250500转/分水轮发电机运行业绩；标段为注册生产或经营高低压开关柜或计算机监控系统等电气设备的企业，近3年有水电站开关柜运行业绩。若投标人为供应商，应具备生产厂家对本次采购货物的销售授权书。1.2.4.2投标人近3年（2008年2010年）经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表累

11、计亏损额不超过本单位注册资金（新设立的企业除外）。1.2.4.3信誉要求：在最近一年(开标之日前一年)内无骗取中标或重大安全事故或重大工程质量事故或停业处罚记录。1.2.4.4本次招标不接受联合体投标。本次招标项目采取资格后审方式，资格审查在开标后评标前进行，只有通过了资格审查的投标人才能进入评标。请各投标人按附件一的要求提交资格审查资料。1.2.5 资金来源见投标须知前附表。1.2.6 招标方式：公开招标。1.2.7 招标文件每套工本费人民币贰佰伍拾元整，图纸资料费另计。1.2.8 投标人须按本招标文件要求编制和递交投标文件。不允许任一投标人对同一标段提交或参与提交两份或两份以上不同的投标文

12、件。本项目分为1个标段。1.2.9 投标费用投标人为准备和进行投标所发生的费用一概自理。除本招标文件另有规定外，投标文件不予退还。特别提示：依据国家发展改革委员会办公厅招标代理服务收费管理暂行办法（计价格20021980号）及关于招标代理服务费收费有关问题的通知（发改办价格2003857号文）按中标价计算招标代理费，约定招标代理费由中标人支付。中标单位在与业主签订合同之前，须向招标代理机构某某招标有限公司交纳招标代理费。招标代理服务收费按差额定率累进法计算。收费标准如下：中标金额 费率100万元以下 1.5% 100-500万元 1.1% 1.210保密招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文

13、件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。1.3 招标文件1.3.1 招标文件的组成(1)本招标文件的全部内容；(2)招标人以书面形式向投标人发出的修改招标文件的补充通。1.3.2 招标文件的答疑1.3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应以书面形式(包括手写、打印、传真和电子邮件，下同)通知招标人。1.3.2.2 招标人的答疑将以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明答疑问题的来源。请投标人到某某招标有限公司（地址：某某 大酒店综合楼五楼，电话：0771-5622137）处领取招标文件答疑和补充通知，或登陆兴桂源公司网页（）查阅，不以传真

14、方式发出。投标人收到答疑书面材料后，应函复招标人确认已收到答疑材料。1.3.3 招标文件的修改1.3.3.1招标人可发书面补充通知修改招标文件内容。1.3.3.2 上述补充通知作为招标文件的组成部分将发给所有购买招标文件的投标人，同时报招标投标管理机构备案。投标人在收到补充通知后应以书面形式通知招标人，确认已收到该补充通知。1.4 投标文件的编制1.4.1 投标文件的组成投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件。具体内容详见本招标文件第6章投标文件格式。1.4.2 投标报价1.4.2.1 投标人应按本招标文件第6.2设备清单及报价表中的说明填报设备清单中各项单价和合价以及投标报价汇

15、总表, 投标报价大小写不一致时，以大写为准。1.4.2.2 投标报价应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，并考虑了应承担的风险。1.4.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标总报价时，应同时修改各项目的单价或报价，并说明对设备清单及报价表中各项目单价或报价的修改办法。1.4.2.4投标人应按规定的内容和格式提交投标辅助资料，中标人提交的上述资料中的任何部分经招标人确认，将列入合同文件。1.4.3 投标文件有效期1.4.3.1 投标文件自第1.5.2.1款规定的投标截止时间起生效，其有效期为45天。在此期间，投标人不得要求撤回或修改其投标文件。1.4.3.2

16、招标人认为有必要时可用书面形式要求投标人延长投标文件的有效期，但最长不超过56天。投标人应以书面形式答复招标人的上述要求。若投标人拒绝招标人的要求，可在原定有效期期满后收回投标保证金；若接受招标人的延期要求，则投标文件继续有效，且仍不允许修改，但需相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，第1.4.4条的规定仍适用。1.4.4 投标保证金1.4.4.1 投标人必须在提交投标文件之前，提交投标保证金: 人民币叁万元整。1.4.4.2 如投标人投标保证金采用现金方式，请于 年 月 日17:00前（北京时间上午8：0012：00，下午2：305：30）交到某某招标有限公司。银行转帐、电汇（拒收银行汇票

17、）可直接汇到下列帐户：户 名：某某招标有限公司 开户行： 帐 户： 投标保证金采用银行转帐、电汇的投标人务必在开标前到某某招标有限公司开具到户证明，投标人在递交投标文件的同时须出示招标人出具的投标保证金到户证明原件，否则投标文件将被拒绝。招标代理机构财务开具的投标保证金资金往来收据复印件必须装订在投标文件商务部分。1.4.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，应当向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。1.4.4.4 若发生以下任何一种情况，招标人可以没收投标保证金。(1)投标人在第1.4.3条规定的投标文件有效期内撤回其投标文件。(2)中标人在收到中标通知书后未按规定前来签订合同或拒

18、签合同或拒交第1.7.4规定的履约担保证件。1.4.5投标文件的要求1.4.5.1 投标文件的份数要求： 投标人按本须知规定，须编制投标文件“正本”一份和“副本”四份，并须在文件封面上明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”，投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。1.4.5.2 投标文件的签署要求：（1）投标文件内容应打印或用不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确。（2）应尽量避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，除了按招标人书面指示进行修改的以外，均应由法定代表人(或委托代理人)在修改处盖章或签名确认。（3）投标文件正本应按招标文件的要求加盖单位公章和由法定代表人(或委托

19、代理人)签名。投标文件正本设备清单报价表每一页均应盖投标人单位公章和由法定代表人(或委托代理人)签名；投标文件副本可以用法定代表人(或委托代理人) 盖章代替法定代表人(或委托代理人)签名。1.5 投标文件的提交1.5.1 投标文件的密封与标志 (1)投标人应先将投标文件的正本和副本分别密封在内层包封内。再将全部正、副本密封在一个外层包封内，封口处要贴封签并加盖投标人密封章，不密封的投标文件无效。内层包封上应正确标明“投标文件正本”或“投标文件副本”，否则投标文件无效。(2)内层和外层包封都应写明：“某某水电站增效扩容改造工程机电设备采购投标文件”字样；投标的合同名称及合同编号: 机电设备-20

20、1202;招标人名称； 年 月 日上午9：00前不得开封；投标人的名称和地址。(3)投标人在递交投标文件时未按以上要求密封、标记的，招标人有权拒收。1.5.2 投标截止时间1.5.2.1 投标人必须在本须知前附表第11项规定的时间前将投标文件送达指定地点，投标文件应面交。1.5.2.2 招标人认为有必要时可以发补充通知变更投标截止时间。若投标人同意变更投标截止时间，则招标文件规定的招标人和投标人与投标截止时间有关的义务和权利亦将适用至变更后的投标截止时间。1.5.3 迟到的投标文件在第1.5.2条规定的投标截止时间以后送达的投标文件，招标人将拒收。1.5.4 投标文件的修改与撤回1.5.4.1

21、 若投标人需要修改或撤回其投标文件，必须在第1.5.2条规定的投标截止时间前将修改或撤回其投标文件的书面通知送达招标人。上述书面通知应按招标文件的规定进行编制、密封和标记，并标明“修改”或“撤回”字样。1.5.4.2 除另有规定外，投标人不得在投标截止时间后修改投标文件。1.5.4.3 在投标截止日至招标文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，投标人不能撤回投标文件，否则投标保证金将不予退还。1.6 开标和评标1.6.1 开标1.6.1.1 招标人将于本须知前附表第12项规定的时间、地点公开开标，所有投标人均应派代表参加，并在招标人指定的登记册上签名报到。1.6.1.2 开标会在招标投标管理

22、机构和监察部门的监督下，由招标代理组织并主持。并在开标会上公布各投标人名称、投标总报价和投标文件中其它需要宣布的内容。1.6.1.3 投标文件有下列情况之一者将视为无效：(1)投标文件未按要求密封的；(2)未按本须知第1.4.5.2规定签署的； (3)未按规定的格式填写、打印，内容不全或字迹模糊不清的；(4)投标截止时间以后送达投标文件的；(5)投标人提供虚假资料的；(6)总报价高于项目投标上限控制总价的；(7)擅自改变招标人提供的供货数量的；(8) 投标人提供的设备性能和质量不满足招标文件要求的；(9)在招标过程中如发现投标单位的产品在我区使用有质量问题，并且未处理解决的。1.6.1.4投标

23、人在开标会签到的同时应出示法定代表人的居民身份证或委托代理人的授权委托书及居民身份证以证明其真实身份，否则其投标文件将被视为无效。1.6.1.5 开标会上将根据该项目的评标办法计算并公布评标基准价，如非计算错误，该评标基准价在评标过程中将不做任何改变。1.6.2 评标和决标过程保密1.6.2.1 保密开标后至招标人公布中标结果之前，有关投标文件的检查、澄清、评比和决标等信息对与本过程无关的投标人及其他人员保密。投标人不应对招标人或有关人员施加影响和试图获取评标信息，违者将被取消中标资格。1.6.3 投标文件的澄清为了有助于对投标文件的检查和评审，招标人或评标机构可以单独要求投标人澄清其投标文件

24、。招标人或评标机构的澄清要求和投标人的答复均应采用书面形式。除了按本须知第1.6.5条规定改正算术错误外，投标人不得修改投标报价或投标文件中的其它实质性内容。经澄清的问题需由投标人签字确认后作为投标文件的组成部分。1.6.4 投标文件的检查和响应性评定1.6.4.1 在开始评比前，评标机构应首先检查每份投标文件的内容是否完整，是否实质上响应招标文件的要求。没有实质上响应招标文件的投标文件是无效的投标文件。1.6.4.2 开标后，不允许投标人对其不响应招标文件规定的投标文件内容进行修改。1.6.5 算术错误的改正1.6.5.1 对实质上响应招标文件要求的投标文件，评标机构将检查其报价是否有算术错

25、误。改正错误的原则为：(1)设备清单及报价表中任一项目的单价和其设备数量的乘积与该项目的合价不吻合时，应以单价为准，改正合价。但经招标人与投标人共同核对后认为单价有明显的小数点错位时，则应以合价为准，改正单价。(2)若投标报价汇总表与相应的各分组设备量清单中的合计金额不吻合时，应以修正算术错误后的各分组设备量清单中的合计金额为准，改正投标报价汇总表。1.6.5.2 招标人将按上述第1.6.5.1款规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经招标人和投标人共同确认。1.6.6 投标文件的评比1.6.6.1 评标机构仅对按本须知第1.6.4条规定评定为实质上响应招标文件的

26、投标文件进行评比。1.6.6.2 本工程采用百分法对投标文件进行评价、比较。评标办法详见附件。1.6.6.3 评标中不考虑合同条件中有关价格调整规定对合同价格的影响。1.7 决标、中标通知和签订合同1.7.1 决标1.7.1.1 评标机构在按本须知第1.6.6条的规定对各投标人的投标文件进行综合评比后，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人将根据评标机构提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。1.7.1.2 招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务对未中标的投标人作任何解释和说明。1.7.1.3 招标人根据评标机构提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，

27、招标人可对中标候选人的合同执行能力进行实地考核核准。若在考核中如发现投标文件中有弄虚作假的将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。如发现投标单位的产品在我区使用有质量问题，并且未处理解决的亦取消其中标候选人资格。1.7.2 重新招标和招标中止1.7.2.1 经评审认为所有投标人的投标文件存在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，招标人可以否决所有投标，重新招标。1.7.3 中标通知1.7.3.1 在第1.4.3条规定的投标文件有效期内或在延长后的投标文件有效期内，招标人将以书面形式向中标人发出中标通知，确认接受其投标。中标通知书为合同的组成部分。1.7.3.2 招标人向中标人发中标通知时，亦将

28、中标结果通知所有未中标的投标人。1.7.4 履约保证金中标人收到中标通知书后，应在签订合同前必须以现金形式向招标人提交金额为中标合同总额5%的履约保证金。履约保证金在经监理人、发包人和有关质监部门对设备进行调试验收合格后28天内退还。1.7.5 签订合同1.7.5.1 中标人应在收到中标通知书后的5天内，提交履约保证金后派代表前来履行签订合同手续。1.7.5.2 若中标人在收到中标通知书后发生本须知第1.4.4.4款(2)项所述的情况，则招标人将取消其中标资格，并没收其投标保证金。2 合同条款除本招标文件明确规定的条款外，其余未尽事宜待确定中标人后再行商定。2.1 定义 本文件中所用下列名词的

29、含义在此予以确定。2.1.1 “发包人”是指某某县水利局，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。2.1.2“承包人”是指(承包人法定名称)，包括该法人的法定代表人、法人的继任方和法人的受让方。2.1.3“合同”是指本文件中的所有部分。2.1.4“合同价格”是指在本合同2.4款中规定的部分。2.1.5“生效日期”是指本合同.16款中所规定的合同的生效日期。2.1.6“技术资料”是指合同设备及其相关的制造、检验、安装、调试、验收、性能验收试验和技术指导等文件(包括图纸、各种文字说明、标准)，和本合同规定的用于合同设备正确运行和维护的文件。2.1.7“合同设备”是指承包人根据合同所要供

30、应的机器、装置、材料、物品、专用工具、备品备件和所有各种物品，如本合同所列示和规定。2.1.8 “性能验收试验”是指为检验本合同规定的系统性能保证值按本合同规定所进行的试验。2.1.9“初步验收”是指当性能验收试验的结果表明已达到了合同规定的保证值后，发包人对合同设备的验收。2.1.10“最终验收”是指发包人对合同设备保证期满后的验收。2.1.11“日、月、年”是指公历的日、月、年；“天”是指24小时，“周”是指7天。2.1.12“技术服务”是指由承包人提供的与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修时相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程

31、的服务。2.1.13 所有合同设备交货验收地点为各标段的施工现场。2.1.14“备品备件”是指根据采购合同提供的备用部件。2.1.15 “书面文件”是指任何手稿、打字或印刷的有印章和或签名的文件。2.1.16 “分包商”或“分供货商”是指由承包人将合同供货范围内任何部分的供货分包给其他的法人及该法人的继任方和该法人允许的受让方。2.1.17 “最后一批交货”是指该批货物交付后，使得合同设备的已交付的货物总价值达到合同设备价格98以上，并且余下未交的设备不影响整个系统的安装、调试和性能验收试验。2.1.18 “设备缺陷”是指由承包人引起的本合同设备达不到本合同规定的性能、质量标准要求的情形。2.

32、2 合同标的 本合同所订设备将用于某某水电站增效扩容改造工程。2.2.1设备名称、规格(型号)、数量详见本招标文件第四章。2.2.2 凡承包人供应的设备须是全新的，要求承包人提供的设备材料必须是原生产厂注册生产的成品货物，招标人不接受承包人在非原生产厂注册地设置分厂生产的成品货物。2.2.3 采购设备的技术经济指标和性能以及采用的技术规范按本招标文件第五章技术条款。2.2.4 承包人提供合同采购设备的供货范围按招标文件第四章的要求和本合同规定。2.2.5 承包人提供的技术资料和技术服务按本招标文件第五章技术条款。2.2.6 承包人提供设备的运输及保险。2.3 供货范围2.3.1 合同供货范围见

33、本招标文件第四章。2.3.2 合同供货范围包括了所有设备、技术资料、备品备件，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在发货清单中并未列入而且确实是承包人供货范围中应该有的，并且是满足技术条款对合同设备的性能保证值要求所必须的，均应由承包人负责将所缺的设备、技术资料、专用工具、备品备件等补上，且不发生费用问题。2.4 合同价格 本合同价格包括合同设备（含备品备件）、安装调试费、技术资料、技术服务、招标代理服务费等费用，还包括合同设备的税费、运杂费、保险费、运抵交货地点费用、现场检测检验费、人员培训费、售后服务费等与本合同有关的所有费用。 本合同总价在合同交货期内为不变价。2.5 付 款2.5

34、.1 本合同使用货币种类为人民币。2.5.2 付款方式：银行转帐或电汇。2.5.3 合同款的支付：2.5.3.1本合同有预付款。2.5.3.2合同签订后七个工作日内发包人向承包人预付合同总价30%的设备材料预付款。2.5.3.3 设备到货后，经发包人和承包人以及监理共同按设备清单及报价表对所有设备进行清点，若到货设备的数量、型号、规格与设备清单及报价表相符，且到货设备外观无缺损，可由监理（若无监理则由发包人签署）向承包人签署设备到货证明，承包人根据设备到货证明向发包人申请支付设备到货款。设备到货款为合同价的50%（不含预付款）。2.5.3.4 整个项目安装调试完成后，进入试运行期。在此期间内,

35、如承包商提供的设备无故障或缺陷,承包人可向发包人以书面形式提出初步验收申请,经发包人同意后,由发包人组织初步验收会,对系统进行初步验收,初步验收合格后十五个工作日内，发包人支付至货款总额的95%。2.5.3.5 余下5%转为质量保修金，在质量保修期满后15天内付清。2.5.3.6 以上各种款项均由承包人向发包人提出申请后方可办理。2.5.3.7 在发包方每次支付货款之前承包方应开具上一次支付金额相等的有效商业发票给发包方，否则发包方有权延期付款。2.6 交货和运输2.6.1 本合同设备的交货期及交货顺序应满足设备安装进度和顺序的要求，应保证及时和配套的完整性。2.6.2 交货地点：工程所在地业

36、主指定地点。2.6.3设备交货期在签订协议书时另行约定。2.6.4 交货时间每延误一天，承包人按合同总价的5承担违约责任。误期时间从合同约定全部设备到货的最后日期的第二天起直到设备的完成交货日期之间的天数（不足一天的按一天计算），其极限为合同价的10。发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项赔款费或其他方式收回此款，此赔偿款的支付并不能解除承包人应完成该项目的责任或合同规定的其他责任，发包人也保留在该项目不能如期完成情况下要求承包人采取改进措施或更换承包人的权利。2.7 包装与标记2.7.1 承包人交付的所有货物要具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装。包装应保证在运输、装卸过程中完好

37、无损，并有减振、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，承包人要在设备的设计结构上予以解决。包装应按设备特点，按需要分别加上防潮、防霉、防腐蚀的保护措施，以保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同指定现场。产品包装前，承包人负责检查清理，不留异物，并保证零部件齐全。2.7.2各种设备的松散零星部件应采用好的包装方式，装入尺寸适当的箱内，并尽可能整车发运以减少运输费用。2.8 技术服务和联络2.8.1 承包人应及时提供与本合同设备有关安装、调试、验收等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。2.8.2 承包人需派代表到现场进行技术服务，安装、

38、调试和启动，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的质量及性能等有关问题。2.8.3 承包人应在合同生效后7天内向发包人提交执行.8.1和.8.2款中规定的服务工作的组织计划一式两份。2.8.4承包人有义务在必要时邀请发包人参与承包人的技术设计，并向发包人解释技术设计。2.8.5 如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，在一般情况下，另一方应同意参加。2.8.6 各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人批准，以修改本为准。2.8.7 承包人提出并经双方在会议上确定的安装、调试和运行技术服务方案

39、，承包人如有修改，须以书面形式通知发包人，经发包人确认后方可进行。为适应现场条件的要求，发包人有权提出变更或修改意见，并书面通知承包人，承包人应给予充分考虑，应尽量满足发包人要求。2.8.8对盖有“密件”印章的承包人、发包人的资料，双方都有为其保密的义务。2.8.9凡与本合同设备相连接的其它设备装置，承包人有提供接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。2.8.10 承包人派到现场服务的技术人员应是有实践经验、可胜任此项工作的人员。发包人有权提出更换不符合要求的承包人现场服务人员，承包人应根据现场需要，重新选派发包人认可的服务人员。2.8.11 由于承包人技术服务人员对安装、

40、调试、试运行的技术指导的疏忽和错误以及承包人未按要求派人指导而造成的损失应由承包人负责。2.9 质量保证2.9.1 承包人应按招标文件规定的设备性能、技术要求、质量标准向发包人提供未经使用的全新产品。2.9.2 承包人提供货物的质量保证期按验收合格之日起计算。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，承包人应负责免费修理和更换零部件。2.9.3 如在使用过程中发生质量问题，承包人在接到发包人通知后24小时内到达发包人现场。.10 安装、调试、试运行和验收.l0.1 本合同设备由施工单位根据现场实际，承包人提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书，并进行安装、调试、运行和维修。整个安装、调试过程须在

41、发包人现场技术人员监督下进行。重要工序须经发包人现场技术服务人员签字确认。.10.2 本合同设备安装完毕后的验收工作按技术条款的要求进行。.11 保修与索赔.11.1 保修期是指合同设备签发初步验收证书之日起壹年(签最终验收证书)。.11.2 承包人保证其供应的本合同设备是全新的，设备的造型符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。承包人保证根据本合同所交付的技术资料完整统一和内容正确、准确的并能满足合同设备的安装、调试、运行和维修的要求。承包人为合同设备承担的保证期应到发包人出具最终验收证书时止。.11.3. 本设备合同执行期间，如果承包人提供的设备有缺陷和技术资料有错误，或者由于承包人现场技

42、术人员错误和疏忽，造成系统无法正常运行，承包人应立即无偿更换零部件。.11.4 合同规定的保证期满后，由发包人在10天内出具合同设备保证期满最终验收证书交给承包人。.12 税费.12.1 根据国家有关税务的法律、法规和规定，承包人应该交纳的与本合同有关的税费，由承包人承担；.12.2 本合同价格为含税价。承包人提供的设备、技术资料、服务(也包括运输)、进口设备部件等所有税费(包括保险费)已全部包含在合同价格内，由承包人承担。.13 合同的变更、修改、中止和终止.13.1 本合同一经生效，合同双方均不得擅自对本合同的内容(包括附件)作任何单方的修改。但任何一方均可以对合同内容以书面形式提出变更、

43、修改、取消或补充的建议。该项建议应以书面形式通知对方并经双方签字确认。如果该项修改改变了合同价格和交货进度，应在收到上述修改通知书后的5个工作日内，提出影响合同价格和或交货期的详细说明。双方同意后经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字后生效。将修改后的有关部分抄送原合同有关单位。.13.2 如果承包人有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，发包人将用书面通知承包人，承包人在接到通知后3天内确认无误后应对违反或拒绝执行本合同行为作出修正，如果认为在3天内来不及纠正时，应提出修正计划。如果得不到纠正或提不出修正计划，发包人将保留中止本合同的一部分或全部分的权利。对于这种中止，发

44、包人将不出具变更通知书，由此而发生的一切费用、损失和索赔将由承包人负担。如果承包人的违约行为本合同其它条款有明确规定，则按有关条款处理。.13.3 如果发包人行使中止权利，发包人有权停付到期应向承包人支付中止部分的款项，并有权将在执行合同中预付给承包人的中止部分款项索回。.13.4 在合同执行过程中，若因国家计划调整而引起本合同无法正常执行时，承包人和或发包人可以向对方提出中止执行合同或修改合同有关条款的建议，与之有关的事宜双方协商办理。.13.5 因发包人原因要求中途退货，发包人应向承包人偿付违约金，违约金为退货部分设备价格的5并赔偿承包人由此产生的直接经济损失。.13.6 因承包人原因而不

45、能交货，承包人应向发包人偿付违约金，违约金为不能交货部分设备价格的5并赔偿发包人由此产生的直接经济损失。.13.7 如果承包人破产、产权变更(被兼并、合并、解体、注销)或无偿还能力，或为了债权人的利益在破产管理下经营其业务，发包人有权立即书面通知承包人或破产清算管理人或合同归属人终止合同，或向该破产管理人、清算人或该合同归属人提供选择，视其给出合理忠实履行合同的保证情况，执行经过发包人同意的一部分合同。.13.8 若.13.7款考虑的情况确实发生，发包人有权从承包人手中将与本合同设备有关的工作接管并收归已有，并在合理期限内从承包人的现场房屋中迁出所有与本合同设备有关的图纸、说明和材料，这些东西

46、的所有权已属发包人，承包人应给发包人提供全权处理并提供一切合理的方便，使其能搬走上述这类图纸、说明和材料，发包人对这种终止合同直接或间接引起的对承包人的任何索赔不承担责任。此外，双方应对承包人已经实际履行的合同部分评价达成协议，并处理合同提前结束的一切后果。.14 不可抗力.14.1 不可抗力是指：严重的自然灾害和灾难(如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等)、战争(不论是否宣战)、叛乱、动乱等等。合同双方中的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整合同价格。.14.2 受到不可抗力影响的一方应在不可抗力

47、事故发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真或电报通知另一方，并在10天内将有关当局出具的证明文件提交给另方审阅确认，受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。.14.3 如双方对不可抗力事件的影响估计将延续到30天以上时，双方应通过友好协商解决本合同的执行问题(包括交货、试运行和验收等问题)。.15 合同争议的解决.15.1 凡与本合同有关而引起的一切争议，双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，则提交项目主管部门调解。如仍不能解决，可以提交仲裁委员会仲裁或向法院提出诉讼。.15.2 仲裁或诉讼地点：发包

48、人所在地的人民法院.15.3 仲裁裁决或法院判决对双方都有约束力。.15.4 由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决或法院判决另有规定外，应由败诉方承担。.15.5 在进行仲裁或法院审理期间，除提交仲裁或法院审理的事项外，合同仍应继续履行。.16 合同生效.16.1 本合同经双方法定代表人或委托代理人(须经法定代表人书面授权委托)签字，加盖双方单位公章即生效。 本合同有效期：从合同生效之日起到签发“最终验收证书”并理赔完毕货款两清之日止。.17 其它.17.1 本合同适用法律为中华人民共和国法律。.17.2 本合同所包括的附件，是本合同不可分割的一部分，具有同等的法律效力。.17.3 合同双方承担

49、的合同义务都不得超过合同的规定，合同任何一方也不得对另一方作出有约束力的声明、陈述、许诺或行动。.17.4 本合同列明了双方的责任、义务、补偿和补救条款。任何一方不承担本合同规定以外的责任、义务、补偿和补救。.17.5 双方任何一方未取得另一方事先同意前，不得将本合同项下的部分或全部权利或义务转让给第三方。.17.6 本合同项下双方相互提供的文件、资料，双方除为履行合同的目的外，均不得提供给与“合同设备”和相关工程无关的第三方。.17.7 合同双方应指定二名授权代表，分别负责直接处理“本合同设备”的技术和商务问题。双方授权代表的名称和通讯地址在合同生效的同时通知对方。.17.8 任何一方向对方

50、提出的函电通知或要求，如系正式书写并按合同协议书注明的地址派员递送或挂号、航空邮寄、电报、传真或电传发送的，在取得对方人员和或通讯设施接收确认后，即被认为已经被对方正式接收。3 协议书3.1 协议书协 议 书(格式)_（发包人）为一方和_(承包人)为另一方同意按下述条款和条件签署本合同（以下简称“合同”）：1. 合同文件。 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分：（1） 合同协议书（包括补充协议）（2） 中标通知书（3） 合同条款（4） 投标人提交的投标报价书和履约保函（5）发包人的招标文件（包括所有补充通知和答疑）；（6）承包人的投标文件（包括技术部分和商务部分）；（7） 设备供货范围

51、及交货期一览表（8）图纸；（9）标准、规范、技术文件及技术条款；（10） 偏差表（11） 经双方确认进入合同的其他文件。 上列文件汇集并代替了本协议书签订前双方为本合同签订的所有协议、会谈记录以及相互承诺的一切文件。2.合同金额。根据上述合同文件的要求，合同的总金额为_元人民币。3. 承包人保证按照合同规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任。4. 发包人保证按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部义务和责任5. 合同生效。本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字盖章后生效。6.本合同一式_份，其中正本贰份，双方各执一份，副本_份，发包人执_份，承包人执_份，其余由发包

52、人分送有关单位。 发包人： (单位名称) 承包人： (单位名称) (盖单位章) (盖单位章)法定代表人： (签名) 法定代表人： (签名)(或委托代理人) (或委托代理人) 地 址： 地 址： 网 址： 网 址： 电 话： 电 话： 传 真： 传 真： 邮政编码： 邮政编码： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号： 4 设备供货范围4.1设备供货范围供货范围编号项目名称单位数量备注1 发电机电压设备1.1发电机及励磁PT柜（KYN28-12）面2 1.2发电机进线柜（KYN28-12）面2 1.3主变进线柜（KYN28-12）面1 1.4厂变进线柜（KYN28-12）面1 1.56.3KV

53、母线PT柜（KYN28-12）面1 1.6发电机中性点CT柜（KYN28-12）面2 2 控制保护设备2.1发电机保护屏（微机型)面1 2.2主变线路保护屏（微机型)面1 3 计算机监控系统3.1工作站套1 3.2公用LCU面1 3.3机组LCU面2 3.4水轮机端子转接箱个1 3.5蝶阀控制箱个2 3.6打印机套1 3.7自动化元件套2 4 直流系统4.1直流电源柜面1 5 低压配电装置5.1电源进线及公用配电柜面1 5.21G/2G电源柜面1 6 电缆6.1动力电缆（阻燃性）项1 没有具体数量，请业主定是否招标？6.2控制电缆（屏蔽/阻燃性）项1 6.3电缆防火项1 注：（1）供货设备的具

54、体技术要求详见相应技术条款。（2）以上供货包括设备（含备品备件、易损件、专用工具）费、装卸费、运输费、保险费、安装调试费、技术资料、技术服务、招标代理费等费用，并且合同价格在合同交货期内固定不变。4.2 本项目其他要求4.2.1 总体要求4.2.2 交货时间及地点中标人须按招标文件的要求提供未经使用的全新产品。交货办法：设备到货后，经发包人和承包人以及监理共同按设备清单及报价表对所有设备进行清点，若到货设备的数量、型号、规格与设备清单及报价表相符，且到货设备外观无缺损，可由监理（若无监理则由发包人签署）向承包人签署设备到货证明，承包人根据设备到货证明向发包人申请支付设备到货款。中标人提供的设备

55、在一个月试运行期内如出现故障无法修复或同一设备重复三次同一故障的，该设备作退货处理。4.2.3 售后服务中标人必须实行“三包”，免费送货上门。同时向招标人提供所有设备的完整的技术资料，包括技术说明书、操作使用说明书和维修说明书等。中标人对所有设备提供一年免费保修，并提供终身技术支持及设备维修。在招标人提出售后服务请求后，中标人必须在24小时内到现场服务。如故障严重，一时无法修复，中标人必须提供代用品，避免影响用户使用。5 技术条款 1.综 合 说 明1.1 概述马山县位于广西壮族自治区中部的大明山北麓和红水河中段南岸，地处东经10741至10829，北纬2324至242，东与忻城县、上林县接壤

56、，西靠平果县，南临武鸣县，北与都安瑶族自治县隔红水河相望。县境东西最大横距约80km，南北最大纵距约50km，总面积23452363km2。 某某水电站位于某某县北部，距某某县城23公里。电站枢纽工程建于王秀河与红水河交汇处，在大化电厂下游500米左右。 1978年开工，1982年2月15日建成，装机容量为2630KW，发电运行至今已有29年的历史，工程以发电为主。现拟将旧机组增效扩容改造，装机容量为2630，增效扩容改造后，多年平均发电量为506万，比改造前增加148万。1.2 水文1.2.1 流域概况东风电站建于王秀河与红水河交汇处，王秀河又名周鹿河，王秀河是红水河的一级支流。发源于周鹿镇

57、武平村，流经周鹿、周水、坛利、石塘、南邦、龙口、古感等村，与里龙支流，岑马支流，单弓支流及坡梅泉水汇合而成，从西南往东北大化县古感镇汇入红水河。全长41.2公里，流域集水面积267.5平方公里，平均流量为3.5 m3/s，枯水期平均流量1.5 m3/s。全线经过丘陵地带，属地面径流，落差73米，河流坡降为2.19%0。该河在明清时代已利用引水灌溉，较出名的水坝有首快、那兴、伏站等简易水坝，还在有落差的河段上安装竹筒水车提水灌溉。1.2.2 气象某某县地处亚热带，北回归线贯穿县境内，属湿热多雨的热带季风性气候，夏季高温多雨，夏湿冬干，有明显的季节性变化。据某某县气象部门提供的19571980年的

58、统计资料，年平均气温21.3，气温最冷是一月份，月平均气温12.2，最热的是七月，月平均气温28.3。某某县平均年降雨量为1667.1 mm，最大年的1959年为2060mm，最少年为1976年为1285.7mm；平均年蒸发量为1614mm，最大的年蒸发量为1963年1820.4mm，最小年为1962年1245.8mm。1.2.3 基本资料某某水电站建于王秀河与红水河交汇处，在大化电厂下游500米左右。 1978年开工，1982年2月15日建成，装机容量为2630KW，发电运行至今已有29年的历史，工程以发电为主。电站枢纽工程由主坝、副坝、王秀河排洪道、电站厂房、尾水隧洞等组成。主坝长18米，

59、坝顶高程153.5米;副坝长11米, 坝顶高程153.8 米;主副坝高17.5米,坝顶宽1.2米;厂房为圆筒式,直径14米深31米,墙体为钢筋混凝土结构,厚2米;溢洪道装有10扇宽3.5米、高1.8米人力启闭闸门,闸门顶高程154.1米,溢洪道型式为宽浅式,出口宽20米, 出口底板高程151.5米。水库总库容为1012万米3，库内正常高水位为153.5米,校核洪水位159.9米；设计洪水位156.4米,发电限制水位146.0米。1.2.4 径流 东风水电站具有发电，防洪等综合效益，坝址以上集雨面积267.5平方公里，总库容1012万立方米，多年平均降雨量为1600mm, 多年平均径流深800毫米，多年平均径流量5.88 m3/s；设计洪水流量4.78 m3/s；枯流量1.5 m3/s。1.2.5 洪水东风水电站地处亚热带，属湿热多雨的亚热带季风气候区，产生大暴