某业务用房工程方案设计招标文件

《某业务用房工程方案设计招标文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《某业务用房工程方案设计招标文件（61页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、洞头县公安业务用房工程方案设计 招标文件目 录第一章 投标须知及投标须知前附表···················3 第二章 合同条款·······················

2、;············15第三章 工程情况说明及设计要求·····················23第四章 评标办法············&#

3、183;······················28 第五章 投标文件商务标部分格式 ····················31第六章 投标文件技术标部分格式 ·&

4、#183;················· 39第七章 投标文件资格后审部分格式···················40第 一 章一 投标须知前附表 ·······&

5、#183;······················· 3二 投标须知 ························

6、3;············ 4 （一）总 则 ····································

7、··· 4 （二）招标文件 ····································· 6 （三）投标文件的编制 ······

8、;························ 8 （四）投标文件的提交 ·······················

9、83;······ 10 （五）开标和评标 ·································· 11（六）定 标 ·····

10、3;································13（七）授予合同 ················

11、···················· 13 一、投标须知前附表工程名称洞头县公安业务用房工程方案设计联系人招 标 人：蔡先生代理机构：翁先生工程地点洞头县北岙镇新城二期E04地块电 话0577-63385770（招标人）0577-88987111（代理机构）批准文件1、立项文件：洞政发20111号2、规划设计条件： (2011)洞规设字23号3、资金落实情况：已落实资金来源财政拨款工程范围公安

12、机关业务用房、北岙镇派出所、附属用房、民警训练营等质 量 要 求合格招标内容方案设计、初步设计、施工图设计等相关服务资格审查方式资格后审进度要求合同签订后10天内完成方案完善设计，方案批复后30天内完成初步设计，初步设计批复后，45天内完成施工图设计。投 标 人资质等级要 求建筑行业建筑工程设计 乙 级及以上项目负责人资格：国家 一 级注册建筑师投标保证金数 额壹万伍仟元整，采用银行转帐方式。（详见附件3）获 取招标文件获取时间2011年11月7日11日地点从网址上下载招标文件等相关资料，网址：洞头县公共资源交易中心网（在“http:/www. 现场踏勘时间投标人自行前往地点洞头县北岙镇新城二

13、期E04地块投标人疑问递交时间2011年11月14日16：30时前地点在http:/www. 获取答疑纪要下载时间2011年11月15日 30日9:30前地点在http:/www. 投标文件递交接受单位温州建科建设项目管理有限公司地点温州市公共资源交易与行政审批服务中心一楼收标处（温州市民航路128号）投标截止时 间2011年11月30日9：30时开标时间2011年11月30日9：30时地点温州市公共资源交易与行政审批服务中心开标室（温州市民航路128号） 履约支付担保金额履约担保金额为合同价的 10%，采用现金形式；本工程是财政投资项目，提供财政资金证明。交易卡刷卡注意事项投标单位必须在20

14、11年11月29日（上午：08:3011:30，下午：14:0017:00时）时间段到洞头县公共资源交易中心进行刷卡并开取保证金收据，也可2011年11月30（上午：08:3009:30）的时间段到温州市公共资源交易与行政审批服务中心收标处进行刷卡并开取保证金收据，否则按无效标处理。其他注意事项注：本次工程采用资格后审的方式，有关工程的资料均在指定的网站下载。刷卡的时间按上述规定时间内，投标人在投标文件递交截止时间前必须提供刷卡记录和洞头县公共资源交易中心开具的保证金收据，否则投标文件将被视为无效予以拒收。本次工程招标指定网站：洞头县公共资源交易中心网（http:/www. 二、投标须知（一）

15、总则1、项目概况1.1 项目名称：洞头县公安业务用房工程方案设计；1.2工程地址：洞头县北岙镇新城二期E04地块1.3招标单位：洞头县城市开发建设指挥部；1.4招标监督机构：洞头县规划建设局和洞头县公共资源交易管理委员会办公室；1.5招标代理单位：温州建科建设项目管理有限公司；1.6资金来源:财政拨款；1.7投资估算：总投资8026万元，其中工程费用5925万元；1.8招标方式：采用公开招标方式，并按照有关规定经洞头县规划建设局核准已办理招标备案； 1.9投标人资质要求：1.9.1具有独立法人资格，建筑行业建筑工程设计 乙 级及以上。1.9.2设计负责人：国家 一 级注册建筑师。1.10投标费

16、用：投标人承担其投标全过程中涉及的一切费用，无论定标结果如何，除设计补偿费用外，招标人对上述费用不负任何责任。1.11工程概况及设计要求 1.11.1工程概况：详见本招标文件第三章。1.11.2设计范围：方案设计、初步设计、施工图设计等相关服务。2、设计依据2.1本招标文件的规定；2.2立项文件；2.3规划设计条件；2.4中华人民共和国现行的有关国家、行业及地方标准、规范；2.5招标人提供的有关招标要求的其他资料。3、设计补偿3.1关于中标与未中标3.1.1中标单位的补偿金包含在后续的设计费之中，不另外单独支付。3.1.2未中标单位获补偿金：第二中标侯选人 壹 万元，综合得分第三、四、五名的投

17、标人分别为捌仟元、陆仟元、伍仟元，其余将不支付补偿费。若投标书粗制滥造、内容和深度不能满足要求，将酌情扣除补偿金直至拒付。3.1.3 对其投标文件被判无效标或废标的投标人，将不计发补偿金。3.1.4 投标人应按国家有关税法缴纳税费，招标单位将不承担投标人因获得补偿金所发生的任何费用。3.1.5投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。投标人必须严格遵守现行的法律法规。投标文件必须由投标人自行编制，不得在投标和评标过程中向有关人员透露投标文件内容。3.1.6投标方案不退还，不论中标与否，在招标单位按约定支付投标人补偿费用之后，其知识产权属招标

18、单位所有。3.1.7各投标单位对招标单位提供的资料做好保密工作，泄露单位承担一切由此引起的后果，并承担赔偿责任。3.1.8方案设计确定后由中标人制作建筑模型提交给招标人，费用包含在设计费报价内。4、投标保证金4.1投标人应按要求提交投标担保，投标担保采取投标人直接向洞头县公共资源交易中心提交投标保证金的方式。投标保证金数额必须按照投标须知前附表中规定数额进行提交，且投标保证金必须从投标单位工商注册地银行帐户汇出，不得现金介入，不得通过投标单位分支机构或第三者帐户转入。各投标人必须在投标文件提交截止时间前，向招标代理单位提供本工程投标保证金收据复印件并提供原件核对。对于未能按要求提交投标保证金的

19、投标单位，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。具体以洞头县公共资源交易中心财务室开具的本工程投标保证金收据为准。4.2投标保证金汇入的户名：洞头县公共资源交易中心工程招投标专户 开户银行：工商银行洞头支行 银行帐户：1203288029100023743 注：投标单位应考虑到洞头本县只有建行、农行和工行，应提早将投标保证金汇入，确保投标保证金能按时到帐，以备核查。4.3发生以下情况的投标保证金将被没收：4.3.1投标单位在投标有效期内撤回投标的；4.3.2中标单位无正当理由拒签合同的；4.3.3符合招标文件中其他规定的没收投标保证金的。5、现场考察5.1 招标人将不组织投标人对现场进行考察，

20、投标人需现场考察的，可自行组织有关的技术人员对工程现场和周围环境进行考察，以帮助投标人了解现场情况，利于编制投标文件。5.2 如投标人未组织相关技术人员进行现场考察，对其自身投标的不利因素以及产生的后果均自负。5.3考察现场所发生的费用由投标人自己承担，考察过程中安全责任投标人自负。6、投标人在考察现场后，若有疑问应于投标人疑问递交截止时间前以不记名的方式在洞头县公共资源交易中心网站“工程在线服务”上提出。招标人将于投标截止时间15日前在洞头县公共资源交易中心网站“工程在线服务”上予以澄清。7、投标费用7.1投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。7.2招标文件工本费800元，递交投标文

21、件的同时交纳给招标代理公司。（二）招标文件8、招标文件的内容和效力8.1、本工程招标文件内容包括：8.1.1投标须知前附表8.1.2合同条款8.1.3工程规范、技术条件及图纸8.1.4投标文件商务标格式8.1.5投标文件技术标格式8.1.6资格后审申请书格式8.1.7招标补充文件（如有）；8.1.8招标人提供的图纸和所有相关资料。8.2除上述所列内容外，招标人在招标文件规定的时间内，在洞头县公共资源交易中心网站发布的招标文件的澄清或修改内容，均作为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，其他任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，无任何约束力。8.3下载招标文件后，投标人应认真阅读

22、招标文件中所有的事项、格式条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标书没有对招标文件做出实质性响应，有可能导致投标被拒绝。8.4招标文件是招标和投标的有效依据，也是中标后签订工程设计合同的有效依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件要求的实质性内容没有响应者，投标将可能被拒绝或以无效标处理。9、招标文件的澄清9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标人疑问递交截止时间前以不记名的方式在洞头县公共资源交易中心网站“工程在线服务”上提出。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，招标人都将于投标

23、截止时间15日前在洞头县公共资源交易中心网站“工程在线服务”上予以澄清。该答复作为招标文件的组成部分，具有约束作用。10、招标文件的修改10.1招标文件发出后，在规定时间前，招标人可对招标文件进行必要的澄清或修改。10.2招标文件的澄清、修改、补充等内容将在洞头规划建设局备案，并在洞头县公共资源交易中心网站“工程在线服务”（网址：http:/www. 10.3招标文件的澄清、修改、补充等内容均以在洞头县公共资源交易中心网发布的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件（或公告）为准。10.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件

24、的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确。招标人对招标文件具有解释权。（三）投标文件的编制11、投标文件的组成：技术标、商务标、资格后审申请书及证书原件等四部分组成。11.1技术标包括建筑设计方案文本、展示用建筑效果图、投标文件电子文档光盘；11.1.1 建筑设计方案文本建筑设计方案文本包括以下内容，并按如下顺序编制：封面、目录、设计文字说明（包括投资估算）、建筑效果图、总平面图及分析图、建筑设计图纸、封底。方案文本的具体编制要求如下：（1）规格及份数：A3规格，一式 七 份。（2）设计文字说明编制要求：采用不褪色

25、的材料打印。设计文字说明应编写目录。一级标题字体为三号黑体，二级标题为小三号黑体，三级标题为四号黑体，正文采用小四号宋体字。正文内容分两栏编排，段落行距为1.5倍行距。（3）图纸部分编制要求：采用不褪色的材料打印。除建筑效果图外，其他图纸应采用招标人提供的建筑设计图纸样式。图纸上应注明图名、页号等内容。（4）装订方式：封面和封底由招标人提供，不得再加复膜等其他装裱。文本采用左侧打圆形孔，穿黑色金属螺旋圈的方法装订成册。11.1.2 展示建筑效果图。建筑效果图应根据建筑工程项目特点，符合招标人要求，真实反映建筑环境、建筑形态及空间关系。11.1.2.1 规格和份数：A1规格，一套。可以水平或垂直

26、展示。11.1.2.2 内容和数量：（1）彩色总平面图一张；（2）鸟瞰图一张；（3）透视效果图 二 张。11.1.3 投标文件电子文档光盘：投标单位将设计方案文本及展示建筑效果图等有关内容以暗标的形式制作光盘一份。文本文件采用Microsoft Word格式文件，设计图形文件采用AutoCAD格式文件，效果图采用jpg格式文件，用较为普及的应用软件制作。光盘由招标代理公司出售招标文件时统一提供。11.1.4 建筑设计方案文本编制要求11.1.4.1 封面，由招标人统一提供。11.1.4.2 目录11.1.4.3 设计总说明：11.1.4.3.1 总体说明（1）设计依据1）招标人提供的有关文件名

27、称及文号。2）招标人提供的设计基础资料。3）招标人或政府有关部门对项目的设计要求。（2）方案总体构思方案设计总体构思理念，外形特点，建筑功能，区域划分，环境景观，建筑总体与周边环境的关系。11.1.4.3.2 设计说明（1）总平面设计说明1）场地现状和周边环境概况；2）项目若分期建设，说明分期划分；3）环境与绿化设计分析；4）道路和广场布置、交通分析、停车场地设置、总平面无障碍设施等；5）规划场地内原有建筑的利用和保护，古树、名木、植被保护措施；6）地形复杂时应作竖向设计。（2）建筑方案设计说明1）平面布局、功能分析、交通流线；2）空间构成及剖面设计；3）立面设计；4）采用的主要建筑材料及技术

28、，若采用新材料、新技术，如实陈述其适用性、经济性，说明有无相应规范、标准，若采用国外规范，说明其名称及适用范围并履行审查批准程序；5）建筑声学、建筑热工、建筑防护、空气洁净、人防地下室等方面有特殊要求的建筑，应说明拟采用的相关技术。（3）主要技术经济指标实施性方案设计主要技术经济指标表序号名 称单位数量备注1总用地面积2总建筑面积地上：地上、地下部分可分列地下：3建筑基地总面积4道路广场面积5绿地面积6容积率（2）（1）7建筑密度（3）（1）8绿地率（5）（1）9机动车停车数量辆地上：地上、地下部分可分列地下：10非机动车停车数量辆地上：地上、地下部分可分列地下：（4）关键建造技术问题说明（必

29、要时）（5）建筑结构系统方案设计说明1）建筑结构设计采用的规范和标准，风压雪荷载取值、地震情况及工程地质条件等；2）结构安全等级、设计使用年限和抗震设防类别；3）主体建筑结构体系、基础结构体系、屋盖结构体系、人防设计考虑；4）采用计算软件的名称。（6）电气系统方案设计说明应分别对供电电源、变压器及变电室、照明系统、动力电源系统、防雷与接地等予以说明。（7）采暖通风系统方案设计说明应分别对通风系统、防排烟系统、空调系统（如采用高新技术及高性能设备亦需简要说明）、供暖系统等予以说明。（8）给水排水系统方案设计说明应分别对给水系统、排水系统、雨水系统、污水系统、中水系统（如有必要）、节水措施等予以说

30、明。（9）消防控制设计专篇说明应分别对火灾自动报警系统及消防控制室、灭火系统（喷淋或气体灭火系统）、防火分区、排烟系统、消防疏散设计考虑等内容予以说明。（10）建筑节能设计专篇说明说明采用的规范和标准，详述建筑节能技术要点及技术措施。（11）环境保护措施专篇说明进行建筑环境影响分析，说明采取的环境保护措施。（12）楼宇智能化及通讯系统方案设计说明对项目设计中涉及的计算机网络系统、综合布线系统、电话通讯系统、视频会议系统（包括同声传译系统）、卫星与有线电视系统、广播系统、楼宇自动化管理系统予以说明。（13）安全防护系统方案设计说明 应对项目中涉及的门禁系统、电视监视系统、安防通讯系统、安防供电系

31、统、取证纪录系统予以说明。11.1.4.3.3 工程造价估算工程造价估算作为技术经济评估依据，建筑工程实施性方案设计造价估算准确度应在该阶段允许范围之内。当准确度影响对方案的可行性判定时，应对该方案进行专项技术经济评估。工程造价估算应依据项目所在地造价管理部门发布的有关造价文件和项目有关资料，如项目批文、市场价格信息和类似工程技术经济指标等。工程造价估算编制应以单位指标形式表达。（1）编制说明工程造价估算说明包括：编制依据、编制方法、编制范围（明确是否包括工程项目与费用）、主要技术经济指标、限额设计说明（如有）、其他必要说明的问题。（2）估算表工程造价估算表应以单个单项工程为编制单元，由土建、

32、给排水、电气、暖通、空调、动力等单位工程的估算和土石方、道路、室外管线、绿化等室外工程估算两个部分内容组成。若招标人提供工程建设其他费用，可将工程建设其他费用和按适当费率取定的预备费列入估算表，汇总成建设项目总投资。如采用新工艺、新技术、新材料或特殊结构时，应对该项技术进行专项评估，评估后纳入估算中。11.1.4.4 图纸内容11.1.4.4.1 建筑效果图纸根据建筑工程项目特点和招标人要求，提供如实反映建筑环境、建筑形态及空间关系的建筑效果图。11.1.4.4.2 总平面图纸（1）区域位置图纸（2）场地现状地形图纸（3）总平面设计图纸图中应标明用地范围、退界、建筑布置、周边道路、周边建筑物构

33、造物、绿化环境、用地内道路宽度等；标明主要建筑物名称、编号、层数、出入口位置、标注建筑物距离、各主要建筑物相对标高、城市及用地区域内道路、广场标高等。11.1.4.4.3 设计分析图纸（1）功能分析图纸功能分区及空间组合。（2）总平面交通分析图纸交通分析图应包括：主要道路宽度、坡度，人行、车行系统，停车场地（包括无障碍停车场地）主要道路剖面及停车位，消防车通行道路、停靠场地及回转场地；各主要人流出入口、货物及垃圾出入口、地下车库出入口位置，自行车库出入口位置等。（3）环境景观分析图纸根据招标文件要求，说明景观性质、视线、形态或色彩设计理念与城市关系。（4）日照分析图纸按招标文件要求使用软件绘制

34、符合当地规定的日照分析图并明确分析结果。日照条件应符合国家相关规定。一般建筑应分析日照影响，确保环境效果和公共利益。（5）招标文件要求的分析图纸根据需要可增加交通分析图、室外景观分析图、建筑声学分析图、视线分析图、特殊建筑内部交通流线分析图、采光通风分析图等。11.1.4.4.4 建筑设计图纸 （1）各层平面图纸；（2）主要立面图纸；（3）主要剖面图纸。建筑设计图纸应按招标人提供的建筑设计图纸样式编制，设计图纸中应标明主要轴线和尺寸。11.1.5编制深度要求：投标文件编制深度应达到建设部建筑工程方案设计招标投标管理办法附件六“建筑工程方案设计招标技术文件编制内容及深度要求”的规定要求。11.2

35、商务标11.2.1投标价格11.2.1.1投标人自主报价，但不得高于本项目最高限价，否则作废标处理。11.2.1.2除非招标文件另有规定，投标价格是指招标文件明确的全部设计工作内容的报酬。包括方案设计、初步设计和施工图设计（含土建、给排水、强电、弱电、消防、室外附属道路、景观绿化、基坑围护等专项设计等所有专业工程，同时包括各专业分包的设计费）、方案调整费、施工图变更费（除设计重大变更外，设计重大变更按洞头县有关文件执行）、现场服务咨询费，资料增加成本费、施工服务费、差旅费、招标人的考察费以及各设计阶段审查会的有关费用等等。若设计中标单位不具备相关专业设计资质，应分包给有专业设计资质的单位，且分

36、包单位必须经建设单位认可，设计费用均包括在本次报价中。11.2.1.3今后结算设计费按中标费率乘以工程的概算金额，中标费率=设计中标价/5925万元。11.2.2投标报价采用人民币表示。11.2.3商务标的组成11.2.3.1 封面11.2.3.2法定代表人身份证明书11.2.3.3投标函11.2.3.4投标报价表11.2.3.5拟投入本项目的设计人员组成表11.3资格后审文件11.3.1资格后审申请书；11.3.2资格后审申请书附件；11.3.3资格后审申请书相关表格及复印件（需加盖投标人公章），包括：申请人的营业执照证书副本；申请人的设计资质证书副本；项目负责人一级注册建筑师证书；拟投入本

37、项目的设计人员组成表；各成员简历表及职称证书或注册证书；11.3.4投标单位进温备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明、省内外市设计企业提供进入温州市承接业务登记备案证明），备案证明应在有效期内；11.3.5招标人要求的其他资料。注：为便于评审，请务必将资格申请书资料按上述排列顺序进行装订。11.4证书原件内容：11.4.1申请人的营业执照证书副本；11.4.2申请人的设计资质证书副本；11.4.3项目负责人一级注册建筑师证书；11.4.4各成员职称证书或注册证书11.4.5投标单位进温备案证明（外省设计企业提供进入浙江省承接业务登记备案证明、省内外市设计企业提供进入温州市承

38、接业务登记备案证明）。11.5全套投标文件应无涂改或行间插字，除非这些涂改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误，修改处应由法定代表人或其授权委托代理人签字或盖章。技术标不得出现修改或涂改。11.6商务标及资格后审文件按要求必须加盖单位公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章，商务标及资格后审文件相应盖章内容处的单位公章不得以各类专用章、分公司章、办事处等其他形式的非法人印章代替。否则，作无效标处理。（四）投标文件的提交12.1投标文件的份数和密封要求12.1.1投标文件份数：投标文件（包括技术标、商务标及资格后审文件）相关内容应打印。技术标方案文本一式七份不分正副本，商务标

39、、资格后审文件分正副本，正本一份、副本六份，正本与副本应一致，若不一致以正本为准。12.1.2投标文件密封要求：商务标单独密封，并粘贴封条，然后与技术标方案文本、展示用建筑效果图（卷成筒状）、投标文件电子文档光盘一起装在一个统一的标箱内，标箱外加贴封条；标函封袋、效果图、光盘、封条、标箱上均不得出现投标单位印章，也不得出现投标单位名字或其他可能泄露投标单位信息的文字或符号；商务标标函封袋、技术标封面、封底、光盘、标箱统一使用招标代理公司提供样式。图纸图框及各封条均使用本招标文件提供格式。投标文件必须满足以上密封要求，否则其投标文件作废标处理。12.1.3资格后审文件及证书原件密封资格后审文件及

40、证书原件应分别单独密封提交，在标函封袋及标书上加盖投标单位公章和法定代表人或委托代理人签字或盖章。12.2投标文件的递交12.2.1投标人须在规定的时间内将投标文件按要求密封后送达温州市公共资源交易与行政审批服务中心收标处，并在出示法定代表人的身份证明书原件或其委托人的法定代表人委托书原件及本人的身份证原件后，将所有投标文件一并交给招标代理人。12.2.2在提交投标文件截止时间后，投标人不得补充、修改或者撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。评标委员会要求对投标文件作出必要澄清或者说明的除外。12.2.3投标人在提交投标文件的同时一并提交本项目的投标保证金收据复印件一份（原件核对后退还）。

41、12.3投标有效期 投标文件自投标截止之日起60工作日内有效（中标签约者，有效期随合同）。投标文件全部承诺文件对投标人具有约束力。（五）开标和评标13、开标13.1开标会议由温州建科建设项目管理有限公司主持，洞头县规划建设局和洞头县公共资源交易管理委员会办公室负责监督。13.2 招标人按本须知前附表规定的时间和地点开标。商务标开标时，投标人法定代表人或其委托代理人必须到场，否则，其投标将被拒绝。13.3 投标人法定代表人或其委托代理人须凭法人代表证明书或法定代表委托书及本人身份证原件参加开标活动。14 开标程序：14.1在投标截止时间后，装有技术标、商务标的标箱在评标委员会成员范围内并在有关部

42、门监督下当众验收，如无误者即行拆封，由评选委员会委托招标人或代理人对投标书随机编号，一个标箱内的技术标、商务标为同一个编号。14.2开标次序：首先进行技术标评审，然后进行商务标开标、评审。14.3商务标开标时间根据技术标评审情况提前通知，参加开标的投标人代表签名报到，以证明出席开标会议，然后当众公布各投标人的投标报价，各投标人代表签字确定。14.4 开商务标时，由工作人员宣读其投标报价、设计周期等与评标有关的其它内容，并做好开标记录，由各投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。14.5对综合得分前5名的投标人进行资格审查，并确定两名有排序的中标候选人。15、评标内容的保密15.1 公开开标后

43、,直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。16、投标文件有下列情况之一者，经评标委员会确认后作废标处理：161投标文件未按本招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或其委托代理人）签字或盖章的；162投标文件未按规定装订和密封的；16.3 投标人的法人代表或其授权委托代理人未参加商务标开标会议。16.4 规定为暗标形式的技术标上出现暗示或明示投标人信息的标记或内容；16.5 投标文件未按规定要求编写、字迹模糊、内容不全或粗制滥造、辨认不清的；16.6 投标人提交两份或两份以上内容不同的投标文件，未

44、声明哪一份有效，投标文件中有两个或两个以上不同的大写报价，未声明哪一个有效；16.7未响应招标文件的实质性要求和条件的；16.8投标人逾期送交投标文件的；16.9未按招标文件要求提交投标保证金。16.10投标文件间内容存在错漏之处一致或异常雷同现象。16.11由建设行政部门公布有不良行为正在公示期间的投标人（建设行政部门公布指中华人民共和国住房和城乡建设部、浙江省建设信息港、温州市住建委、洞头县规划建设局及温州市公共资源交易与行政审批服务中心、洞头县公共资源交易中心等）。16.12法律、法规及招标文件的其他属于废标的情况。17、符合性鉴定17.1投标书进行评审前，应对投标书的符合性进行检查。如

45、果发现投标书与招标文件中的规定有重大偏离或保留，特别是在对工程范围、设计质量、设计进度及投标方案造价等方面有重大改变或保留，或者对其他符合招标文件规定的投标单位的竞争地位产生不公正影响时，则对出现上述情况的投标书将不予评审。17.2开标后对于不符合招标文件要求的投标书，不允许投标单位更正或撤回其不符合要求的部分从而使之符合要求。18、差错的修正：对于实质上符合招标文件要求的投标书，招标单位将对其投标方案造价进行校核，并对校核的结果要求投标单位予以确认，如果投标单位拒绝确认，则其投标书不予评审。19、投标书的澄清19.1在评标阶段，评标委员会认为需要时，可书面通知投标单位要求澄清投标书中的问题，

46、或者要求补充某些资料。对此，投标单位应及时提交，不得拒绝。19.2有关澄清的要求和答复，均应以书面进行，投标单位不得借澄清问题的机会，对原投标方案造价和设计内容提出原则性修改。20、评标委员会有权就投标文件和陈述内容向投标人提出询问或澄清。21评标原则21.1根据本招标文件、评标办法及有关法律、法规规定，按公开、公平、公正、择优的原则进行评标。21.2评标办法（见第六章）（六）定 标22、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，推荐合格的中标候选人。23、评标委员会根据评标办法的规定对各投标人的投标文件进行评审后，取资格后审合格的综合得分最高、次高的投标人分别为第一、第二中标候选人

47、报招标人审核。招标人一般应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。24、招标人应当在确定中标人之日起十五日内，向洞头县规划建设局提交招标投标情况的书面报告，经同意，由招标人签发中标通知书报洞头县规划建设局备案。（七）授予合同25、合同授予标准招标人将把合同授予其投标书在实质上响应招标文件要求和评委会确认的最佳设计的投标人,该投标人必须具有有效实施本合同的能力和资源。26、中标通知书26.1招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。

48、26.2 中标通知书为合同的组成部分。27、合同协议书的签署27.1招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面工程设计合同，招标人和中标人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。27.2招标人如不按本招标文件规定与中标人订立合同，或招标人、中标人订立背离合同实质性内容的协议，招标人将改正并愿接受有关法律法规的处罚。27.3 中标人如不按本招标文件规定与招标人订立合同，招标人将废除授标，投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。27.4 设计优化如招标单位有要求，投标人须按评标委

49、员会和招标单位的意见对投标设计方案进行优化，中标单位在接到中标通知书后，须在10个工作日内提交根据专家意见进行完善的方案设计并报发改委审批。27.5 签约合同签订的时间与地点将提前另行通知中标人。28、支付在确认中标人按合同规定开展或完成设计任务的情况下，招标人按合同规定的约定方式支付中标人设计款。第二章 合同条款建设工程设计合同条件采用中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局颁发的建设工程设计合同条件（GF-2000-0210）。GF-2000-0209建设工程设计合同（一）（民用建设工程设计合同）工 程 名 称：_ _工 程 地 点:_ _合 同 编 号：_ _（由设计人编填）设计证书等级

50、：_ _发 包 人：_设 计 人：_签 订 日 期：_ _中华人民共和国建设部国家工商行政管理局监制发包人：_ 设计人：_发包人委托设计人承担_工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。61- 61 -序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%估算设计费（元）层数建筑面积（）方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及

51、文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1报批的完善方案设计152报批的初步设计153施工图154以上文件电子版（含CAD图纸）各一份第五条本合同设计收费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所决定）第一次付费10%定金方案设计完善后且获得批复第二次付费20%完成初步设计并获得批复后第三次付费30%施工图设计完成并提交审查后第四次付费25%施工图审查合格后第五次付费15%工程竣工验收合格后说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在竣工

52、验收合格后结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，

53、或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对

54、设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是：6.2.3设计合理使用年限为_年。6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付

55、设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段

56、设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的_。7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的

57、设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定

58、货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式_份，发包人_份，设计人_份。8.9本合

59、同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。 8.12其它约定事项：本设计项目负责人_。发包人名称： 设计人名称：（盖章） （盖章）法定代表人：（签字） 法定代表人：（签字）委托代理人：（签字） 委托代理人：（签字）住所： 住所：邮政编码： 邮政编码：电话： 电话：传真： 传真：开户

60、银行： 开户银行：银行帐号： 银行帐号：建设行政主管部门备案： 鉴证意见：（盖章）（盖章）备 案 号：经 办 人：备案日期：年月日鉴证日期：年月日第三章 工程情况说明及设计要求一、工程情况说明1.1项目名称：洞头县公安业务用房工程方案设计。1.2建设位置：洞头县北岙镇新城二期E04地块。其中E04a地块作为公安机关业务用房以及北岙镇派出所建设用地，E04b地块作为民警训练基地建设用地。E04地块东面为规划半屏路、南面为滨海大道、西面为规划城市支路、北面为大门环路。1.3建设规模：总用地面积为21410m2(约为32亩)，总建筑面积为12500m2，架空层面积为1070m2。1.4总投资：人民币

61、5000万元。1.5建设要求：1.5.1公安机关业务技术用房根据公安机关业务技术用房建设标准，洞头县公安机关业务技术用房建设项目包括房屋建筑、配套设施和场地。(1)房屋建筑洞头县公安业务技术用房的房屋建筑包括十四类用房：指挥中心用房：包括接处警指挥大厅（含“三台”合一用房）、情报收集分析会商室、指挥调度室、专用机房等。办案用房：包括来访等候接待用房、询问、讯问用房、辨认室、监听监视室、情报采集、案情分析、专家审卷用房等。窗口用房：包括群众来访办事接待室、办证室（含身份证、许可证办理等业务）、人像采集、制证室、机动车和驾驶人业务办理、教育、考试、交通违法及事故处理用房等。信息通讯用房：包括计算机网络机房、通信、视频指挥调度、应急通信系统机房等。网络监察用房：包括监控、侦控工作机房、电子数据鉴定及攻防实验室、网络舆情处置指挥室、系统设备机房等。机要工作用房：包括密码通信值班、密码电报办、阅报室、密码通信室、密码通信网路机房等。刑事技术用房：包括刑事技术管理用房、现场勘查技术用房和实验室用房等。实验室包括：痕迹检验实验室、法医学实验室、声像技术实验室、信息技术应用实验室、理化检验实验室、毒品检测实验室、文件检验实验室、电子物证检验实验室和心理测试实验室。