建设工程安全管理协议标准范文（九篇）

《建设工程安全管理协议标准范文（九篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程安全管理协议标准范文（九篇）（62页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设工程安全管理协议标准范文立协单位：建设单位（甲方）：以下简称甲方承包单位（乙方）：以下简称乙方一、甲方将部分工程项目发包给乙方施工。为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据国家和省、市、地区有关法规、规定，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订本协议之日起，本协议即生效。一、承包工程项目：1.工程项目名称：2.工程地址：3.承包范围：4.承包方式：二、工程项目期限：自_年_月_日起至_年_月_日止。三、协议内容：1.乙方必须认真贯彻国家、省、市、地区和上级安全生产、劳动保护主管部门颁发的有关安全生产方针、政策,严格执行有关安全生产和劳动保护法规、条例和规定。2.乙方应有安全管理组

2、织体制,包括抓安全生产的领导,各级专职、兼职的安全管理人员,应有各工种的安全操作规程、特种作业人员的审证考核制度、各级安全生产岗位责任制、定期安全检查制度、安全教育制度等。3.乙方在施工前要认真勘察现场，工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。安全措施：（1）应设有二条安全绳，确保高空作业人员安全。（2）施工期间甲乙双方个派一名安全员在现场监督。4.乙方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规

3、。5.施工前,甲方应向乙方介绍有关安全生产、文明施工管理制度、规定和要求,乙方应组织召开管理及施工人员安全生产、文明施工教育会议,并可通知甲方委托有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火、文明施工等规章制度及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守,认真执行。6.根据工程项目的内容和特点,乙方应做好安全技术交底工作,并有交底的书面材料。7.施工期间,乙方指派管理人员负责本工程项目的有关安全、防火及文明施工工作;甲方指派安全管理人员负责联系、检查、督促乙方执行有关安全、防火及文明施工规定。8.乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、文明施工及防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指

4、导。对于查出的隐患,乙方必须限期整改。对于乙方无正当理由且不按要求限期整改隐患的行为，甲方有权按相关规定进行相应处罚（如：责令停工等）或按照工程总价的5%处以罚款，由此造成的一切后果由乙方承担。因乙方施工造成安全事故或不整改隐患给甲方造成损失的，乙方应按甲方所遭受的一切损失进行赔偿。9.乙方应督促施工现场人员自觉穿戴好个人防护用品。10.乙方人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备及工具用具等必须认真检查,发现隐患,立即停止施工,并落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的

5、事故后果负责。11.对于施工现场临时用电、机具设备、基坑支护与模板工程、脚手架等,在搭设、安装完毕提交使用前,乙方应按规定组织验收,并做好验收及交付使用的书面手续,严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用,否则由此发生的后果由乙方负责。12.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方向甲方借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。甲方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，乙方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中,用于设备、工具因素或使用操作不当

6、而造成伤亡事故,由借入使用方负责。13.乙方对施工现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌,不得擅自拆除、变动。如确实需要拆除更动的,必须经工地施工甲方负责人和安全管理人员的书面同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。14.特种作业必须执行国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训后持证上岗,并按规定定期审证,中、小型机械作业必须按规定做到“定机定人”和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器、机械设备。15.乙方必须严格执行各类防火防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及使用明

7、火,消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续,严格遵守“十不烧”规定,严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时,应取得防火主管人员同意,落实防火、防中毒措施,并指派专人值班。16.乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,经整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肈事者单位负责。17.贯彻先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务,乙方应拒绝合同外的施工任务,否则由此造成的一切后果均由有关方负责。18.乙方在施工中,应注意地下管线及高压架空线路的保护

8、。甲方对地下管线和障碍物应详细交底,乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。19.乙方在签订建设工程施工合同后,应自觉地向所在地劳动行政等有关部门办理建设工程开工安全受监报告手续。20.贯彻谁施工谁负责安全的原则。在乙方施工期间造成的一切安全事故均由乙方负责并承担赔偿责任，不可抗力原因造成的除外。乙方人员在施工期间造成伤亡、（火警）火灾、机械等重大事故时,应立即进行抢救伤员和保护现场，按国家及省、市、地区有关事故报告规定将事故情况及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动行政部门等有关机构。乙方人员的人身安全保险（含建筑意外伤害保险）由乙方负责。21.施工前应对可

9、能破坏的环境采取保护措施,施工期间因施工产生废气、固废、噪声等应处理后达标排放,尽可能减少对环境的污染,施工后,应全面清场,修复破坏的环境。22.因施工造成环境事故,由施工方承担全部责任。23.其他未尽事宜。其他未尽事宜双方协商解决。24.本协议订立的各项规定如遇有同国家和省、市、地区的有关法规不符者，按国家和省、市、地区的有关规定执行。25.本协议经双方签字、盖章有效,本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。26.本协议甲、乙双方必须严格执行,由于违反协议而造成后果者，由违约方承担一切经济损失。甲方：_ 乙方：_甲方代表（公司盖章）乙方代表（公司盖章）建设单位安全代表（签字）承包单位安全代表（签

10、字）日期：_ 日期：_建设工程安全管理协议标准范文（二）承包单位：_（以下简称甲方）分包单位：_（以下简称乙方）甲方将本工程项目分包给乙方施工，为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，根据_市招标、承包工程安全管理暂行规定和国家有关法规，明确双方的安全责任，确保施工安全，双方在签订本工程项目分包协议的同时，签订本协议，以资共同遵照履行。一、工程概况1.工程名称：_2.工程地址：_3.分包范围：_4.分包方式：_二、工程期限_年_月_日开工至_年_月_日竣工。三、协议内容1.甲乙双方必须认真贯彻国家、地方和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法

11、规、条例、规定。2.甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。3.甲乙双方在施工前要认真勘察现场，并制定有针对性的安全技术措施计划，严格按施工组织设计和有关安全要求施工。（1）工程项目应由甲方编制施工组织总设计。（2）工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计。4.甲乙双方的有关领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。5.施

12、工前，甲方应对乙方的管理，施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求；乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。6.根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。7.施工期间，甲方指派岳*利负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定；乙方指派_负责本工程项目的有关安全、防火工作。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。8.乙方在施工期间必

13、须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改，对甲方违反安全生产规定、制度等情况，乙方有要求甲方整改的权利，甲方应认真整改。9.在生产操作过程中的个人防护用品，由各方自理，甲、乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。10.甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患，应即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工

14、过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。11.由甲方提供的机械设备、脚手架等设施，在搭设、安装完毕提交使用前，甲方应会同乙方共同按规定验收，并做好验收及交付使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下投入使用，否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。12.乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用或租赁，应由双方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录。借入使用方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，由

15、于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。13.甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌、不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。14.特种作业必须执行国家（特种作业人员安全技术培训考核管理规定），经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗，并按规定定期审证，中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作

16、；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。15.甲乙双方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人值班。16.乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。17.贯彻先订协议后施工的原则。甲方不得指派乙方人

17、员从事协议外的施工任务，乙方应拒绝协议外的施工任务，否则由此造成的一切后果均由有关方负责。18.甲乙双方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。19.贯彻谁施工谁负责安全的原则。甲、乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾，机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按国务院及地方有关事故报告规定在事故发生后的廿四小时内及时报告各自的上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，应按责任

18、，协商解决。20.本协议未尽事宜，按甲方的有关安全管理规定执行。21.本协议签订的各项规定适用于立协双方，如遇有同国家和地方的有关法规不符者按国家和地方的有关规定执行。甲、乙双方必须严格执行本协议，因违反本协议各项规定而造成的伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。四、附则1.本协议一式四份，甲方执二份，乙方执二份。2.本协议经双方代表签字、单位盖章后，作为本工程项目分包协议的附件同日生效，至本工程项目分包协议履行完毕即失效。承包单位：_ 分包单位：_单位地址：_ 单位地址：_代表人：_ 代表人：_电话号码：_ 电话号码：_签订日期：_建设工程安全管理协议标准范文（三）合同编号：_甲方：_ 乙方：

19、_法定代表人：_ 法定代表人：_联系电话：_ 联系电话：_为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工现场的顺利进行，依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国建筑法、建筑安装工程承包合同条例等一系列标准规程，双方就本工程施工安全生产达成如下协议：第一条分包基本情况1.工程概况工程名称：_工程地点：_分包内容（范围）：_2.工期工程项目施工期限：_年_月_日至_年_月_日第二条双方应共同遵守安全生产许可证条例、建设工程安全管理条例、安全生产法劳动法等一系列有关安全生产的法律法规，严格执行建设部标准JGJ5999建筑安全施工检查标准等一系列标准规程。第三条甲方的安全责任、权

20、利和义务1.双方分包合同中约定由甲方提供的安全防护设施，必须完整齐全，并且符合安全要求。2.甲方对乙方施工安全负有监督、指导和检查的责任。3.甲方应联合乙方对乙方新进场人员进行入场安全教育。4.甲方对乙方安排生产任务，须有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。5.甲方应联合乙方对作业人员进行经常性安全教育，保证从业人员具备必要的安全生产知识。6.甲方对乙方不合格的机械设备有权勒令退场。在施工过程中发现乙方有使用不合格的机械设备时有权采取下发整改通知单、没收或经济处罚等措施。7.甲方有权制止乙方的违章作业，对重大违章行为有权责令其停工整顿;对于乙方的违章行为，甲方有进行经济处罚的权利。8.

21、甲方有权对安全素质差、不服从安全生产指挥的施工人员采取经济处罚或限期退场的权利。9.甲方有权要求安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生四级安全事故以上的乙方限期退场，直至中止分包合同、追究其违约责任和相应的法律责任。第四条乙方的安全责任、权利和义务1.乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度，接受甲方的指导、监督、检查和教育。2.乙方应在施工前向甲方提供营业执照、资质证书、税务登记证、组织机构代码证书、法人授权委托书、建设行政主管部门备案登记证明和前三年因工伤亡事故记录的企业安全资格证明资料。3.乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任，同时配齐

22、专职或兼职安全员（50人以上设专职安全员至少1人，50人以下设兼职安全员至少1人），认真履行各级人员的安全生产职责。4.乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训，为特种作业人员办理上岗证，并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。5.乙方应根据工程特点，合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗，严禁使用童工。6.乙方必须为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。7.乙方应对进场员工进行入场安全教育，并要有教育记录和签字手续。资料收集齐全后应报送甲方核对、存底。8.乙方在安排工人生

23、产任务的同时，必须要有书面的安全技术交底，并办理交底双方签字手续。9.乙方要组织施工班组积极开展班组周安全活动和班前安全活动，加强安全教育，提高职工安全意识和劳动保护技能，保证所有员工具备必要的安全生产知识。10.乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施，确因施工需要拆除的防护设施，必须经甲方项目部安全员同意后方可拆除，在下班前应将防护设施恢复。11.乙方应严格按照施工现场临时用电安全技术规程（JGJ46_20_）要求正确用电。12.乙方必须严格按照甲方指定的电源正确使用，且应严格按照三相五线制（TN_S）的规定用电，不得违反“三级配电”、“两级保护”，“一机、一闸、一漏、一箱”的用电规定。

24、13.乙方不得违章指挥或强令工人冒险作业，也不能强迫工人连续作业太长时间，并且应按照有关规定做好职工的劳动保护工作，同时做好季节性的安全防护工作。14.对甲方人员违章指挥或者可能危及人身安全、财产损失的指挥，乙方有权拒绝。15.乙方施工作业人员有变动的，须及时进行新工人入场教育，并将教育和人员名单报甲方备案。第五条法律条款建设工程安全管理条例第二十四条规定，分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任。第六条争议1.本合同适用中华人民共和国有关法律，受中华人民共和国法律管辖。2.本合同各方当事人对本合同有关条款的解释或履行发生争议时，应

25、通过友好协商的方式予以解决。双方约定，凡因本合同发生的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第种方式解决：（1）将争议提交仲裁委员会仲裁;（2）依法向人民法院提起诉讼。第七条本协议在双方签字盖章后生效。第八条本协议书一式两份，双方各执一份，具有同等效力。第九条乙方安全管理网络体系（必须如实填写完整）：1.安全管理网络图：2.人员配备情况：3.专（兼）职安全员名单：甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_授权代理人（签字）：_ 授权代理人（签字）：_住址：_ 住址：_联系电话：_ 联系电话：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_ 账号：_年_月_日 _年_月_日签订地签订地点：_ 签订地点：_建设工程安

26、全管理协议标准范文（四）甲方：建设工程有限公司乙方：项目负责人：为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特签订本协议。一、管理目标1.杜绝重大安全事故，死亡、重伤事故为零。2.轻伤几率控制在千分之一以下。3.现场内的安全隐患整改率必须保证在时限期内达到100%，杜绝现场内的重大隐患出现。4.现场内部发生火灾事故，火灾隐患整改必须保证达到100%。5.不发生重大中毒事故及群发性传染病。6.必须保证施工现场创建市级文明施工工地。二、

27、安全生产要求1.乙方应按有关规定，采取严格的安全防护措施，由于自身安全措施不利而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方承担。2.乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部建筑施工安全检查标准以及相关的各项规范。自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁发实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。3.乙方必须遵守并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方职责。4.乙方必须执行下列安全管理制度。4.1、安全技术方案报批制度：乙方必须按照甲方下发的安全技

28、术交底书中明确的需编安全技术方案的项目，编制并报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批。4.2、乙方必须执行安全技术交底制度，周安全例会制度与班前安全教育培训制度，并做好跟踪检查管理工作。4.3、乙方必须执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。（1）、乙方必须组织项目管理人员进行安全培训，并经考核合格后办理“现场管理人员工作证”后方可进场施工。（2）、乙方入场工人一律接受三级安全教育，考核合格并办理“操作人员工作证”后方准进入现场施工，如果乙方的人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育培训，考核合格后方可上岗。（3）、乙方的特种行业人员的配置必须满足施工要求，并持有效证件和当地劳

29、动部门核发的特种行业临时操作证，持证上岗。（4）、乙方变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育。（5）、乙方必须执行每周安全活动一小时制度。4.4、乙方必须执行甲方的安全检查制度。（1）、乙方必须接受甲方及其政府和各主管部门的安全生产检查。（2）、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。4.5、乙方必须严格执行检查整改消项制度。4.6、乙方必须执行安全防护措施、设备验收制度和施工作业转换后的交接检验制度。（1）、乙方进场的各类施工机械设备，必须是国家合格产品，且机械性能良好、各种安全防护设置齐全、灵敏、可靠。（2）、乙方的机械设备和防护设施

30、执行自检后报有关部门验收备案，合格后方可使用。4.7、乙方必须执行安全验收和施工变化后交接检查制度。4.8、乙方必须执行当地政府、行业主管部门对重要劳动防护用品的定点采购制度。4.9、乙方必须执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。4.10、乙方必须预防和治理职业伤害和中毒事故。4.11、乙方必须严格执行职工因工伤亡报告制度。（1）、如果发生因工伤亡事故，乙方应在一小时内，以最快捷的方式通知甲方，向其报告事故的详情。由甲方逐级上报上级有关部门，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，乙方必须为抢救提供必要条件。（2）、乙方要积极配合政

31、府部门，上级部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报，做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担，并承担一切经济和法律责任。（3）、如果发生因工伤亡，乙方应积极做好事故的善后处理工作。（4）、乙方必须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理制规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。4.12、甲方有权撤走现场内的任何分包队伍中不遵守、不执行地方政府系、相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员。4.13、施工现场和工人操作面，必须严格按照国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，严格违章作业，

32、违章指挥。4.14、乙方必须给所属职工提供必备的安全防护用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还需佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备。4.15、乙方应在合同签订后15天内，呈送甲方安全管理防范方案，并把方案张榜公布，做好现场标语，警示牌等安全标志。三、消防保卫工作要求1、必须认真遵守国家有关的法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例。并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限立即整改完毕，逾期不改或整改不符合总包方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。2.、须配备一名至少专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位

33、的消防保卫工作，乙方因管理及防范措施不力造成的火灾、交通（含施工现场内）等灾害事故，一切经济责任、法律责任均由乙方负责。四、现场文明施工管理1、乙方必须遵守现场安全文明施工，按甲方的规定执行。2、乙方应采取一切的合理措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上诉行为的危害，否则由此造成的一切损失和费用均由乙方负责。3、乙方必须建立健全工地安全文明施工、消防保卫、现场卫生、料具管理、环境保护等管理制度，同时必须按照规定，采取有效的防扰民、防噪音、防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。4、乙方必须严格执行保安制度、门卫管理制度，工人和管理人员要举

34、止文明、行为规范、遵章守纪，不寻衅闹事。5、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其劳务人员的安全、卫生、健康。五、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。六、本协议有效期与公司工程承包合同的截止日期同时终止。甲方（签章）：_ 乙方（签字）：_年_月_日建设工程安全管理协议标准范文（五）发包人：承包人：为了贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，保证工程施工安全，确保职工在劳动中的安全和健康，根据国家、行业有关法规，根据中华人民共和国安全生产法的规定，明确双方各自的安全施工责任，确保安全施工，发包人和承包人在签订施工合同的同时，签订工程安全工作管理协议。一、专项安全生产

35、费用本工程合同价款中的2%为专项安全生产费用，本工程的专项安全生产费用为人民币￥元，大写：圆整。专项安全生产费用使用范围按照财企_号企业安全生产费用提取和使用管理办法第十九条的规定执行。工程结算时承包人应提供相应金额的安全生产费用投入实用凭证，承包人未能提供凭证的，发包人应扣回相应的安全生产费用。二、安全风险抵压金承包人缴纳给发包人工程款3%5%的安全风险抵押金，在施工中发生不安全情况，按照规定，扣减相应保证金，工程验收合格后，退还安全风险抵押金。本工程应缴纳的安全风险抵押金为人民币￥元，大写：圆整。三、项目经理及专职安全管理人员承包人派驻本工程现场的项目经理是证号：承包人派驻本工程现场的安全

36、管理人员是证号：四、发、承包双方应承担的安全责任1、认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，贯彻执行国家和上级有关安全生产的法律、法规、规章、制度、标准、规程、通知等。2、制定安全生产管理目标，派遣项目经理等管理人员，组建安全生产（消防、应急、职业健康）管理组织机构，建立健全本单位安全生产责任制及安全生产管理制度。3、成立安全生产领导小组，召开周安全例会，组织周安全大检查、安全隐患排查，进行安全考核，治理安全隐患和“三违”违章行为。4、进入施工现场后发包人和承包人项目负责人具体签订实施施工现场安全、文明施工管理规定及考核标准（含安全文明施工奖惩制度、划分安全文明施工责任区）。5、按照

37、规定对从业人员进行安全教育培训，安全技术交底。严格遵守安全操作规程，发现违章作业及时制止。6、按照规定程序编审批施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案、临时用电方案，进行安全技术交底，危险性较大的分部分项工程设专职安全员旁站监督。编制应急救援预案，配备必要的应急救援物资，按照预案进行演练。7、按规定投入使用安全生产费用，建立安全费用使用台账。8、作业机械、安全工器具、设备设施进场前检查报验，达不到安全生产条件的不使用。9、为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品。10、对动火条件、有限空间作业条件逐条确认。11、发生事故，要尽全力抢救伤员，并保护好事故现场。12、由于一方责任发生

38、事故给对方造成的经济损失，应按责任给予对方经济赔偿。五、发包人应承担的安全责任1、对承包人的资质进行审查，确定其是否符合国家有关规定。2、开工前对承包人负责人和工程技术管理人员进行安全技术交底，并有完整的记录和资料。3、发包人应组织承包人定期或不定期进行安全检查和安全工作例会，应及时向承包人传达有关安全工作的文件及通报等。4、监督检查承包人施工人员的作业行为进行，监督检查承包人有危险性较大的分部分项工程设专职安全管理人员监护，专职安全管理人员是否履行职责。及时制止各类违章作业。对违章者则依据本单位奖惩规定进行处罚。5、两个以上分包单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的，应签订安全生产管

39、理协议并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的。6、监督检查分包单位安全管理体系有效运作。承包人应派遣有能力的安全管理人员，对实际不具备安全生产管理能力的人员发包人有权提出更换要求。承包人项目经理、专职安全管理人员每月在现场服务时间得不少于22个工作日且不少于本月施工时间的80%;因其他事务需离开施工现场时，应向总包单位请假，经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。7、为经承发包双方检查符合条件的动火作业、有限空间作业等需要办理工作票的工程办理工作票双签发。8、组织制定应急预案并组织演练。9、不违规指挥、不强令冒险作业。六、承包人应承担的安全责任1、本工程执

40、行“先签合同、安全协议后开工”的原则。承包人分包的工程不得转包或者层层分包。不得和没有合同关系的供应商（如氧气乙炔供气、气瓶租赁、吊车租赁）发生关系，临时用工按照规定应签订劳动合同。承包人要保证本单位安全生产条件所必需的资金投入。承包人负责为本单位职工购买工伤保险并接受发包人监督检查。2、承包人应当具备有关政府部门颁发的营业执照和施工资质证书，安全施工许可证并应有同类工程施工经验，承包人应提供连续三年无安全生产事故的证明，应有满足工程安全需要的安全技术人员管理人员、特殊工种特种作业人员。3、项目经理应取得承包人的授权书，未取得授权书的无权履行项目经理职责。项目专职安全管理人员由承包人委派并出具

41、委派书。项目经理、专职安全管理人员应提供与承包人相关的劳动合同、社保缴纳证明。4、承包人建立健全安全（消防、应急、职业健康）管理组织机构，制定安全生产责任制。土木工程、线路管道、设备安装工程按照合同总价配备：5000万元以下的工程不少于1人;5000万元_1亿元的工程不少于2人;1亿元及以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全管理人员;专业承包单位应当配置至少1人。承包人有危险性较大的分部分项工程的必须设专职安全管理人员（有省级以上主管部门颁发的证书），防腐施工分包单位无论规模大小，都要设置专职安全员。由于承包人未设置专职安全管理人员或者承包人的专职安全监护人未按照规定履行安全监护责任的造成

42、事故的，由承包人负责。5、电工、焊接与热切割、高处作业、起重作业、涂装作业、脚手架搭设等特殊工种作业应持证上岗，承包人使用无特种作业操作证的人员发生安全生产事故的承包人负全责。电工、高处作业、脚手架搭设、防腐作业等有职业禁忌症要求的工作人员，由承包人组织进行体检。办理动火工作票、电气工作票、热机工作票、有限空间作业票、起重作业票的有特种作业的必须先验证后办票。未办理工作票组织施工发生事故的由承包人承担责任。6、承包人项目部应建立健全安全生产管理制度，安全操作规程。安全生产管理制度应满足企业安全生产标准化基本规范的要求。防腐施工作业现场必须有公司安全生产管理制度、公司安全操作规程。承包人项目部应

43、对本项目的从业人员进行三级安全教育培训，项目部人员花名册及培训合格成绩报总包单位备查。设备在施工现场的后续安装制造人员（如喷淋管、除雾器厂家现场安装）的安全教育培训设备厂家应提供安全培训考核合格证明，并附培训考核合格人员名单。承包人安全生产管理制度应报发包人备案。7、承包人应遵守发包人现场项目部关于安全管理制度的要求以及承包人项目部转发的业主对整体项目的安全管理要求。承包人应当服从发包人的安全生产管理，承包人不服从管理导致生产安全事故的，由承包人承担责任。8、仓库、电缆存放点、防腐施工点、带滤机房、配电室、就地箱、电子间、工程师站、CEMS室氨水储罐等部位为重点防火部位，为每个部位配备不少于两

44、个有效灭火器。氧气、乙炔应存放在开放式或者半开放式的库房内，乙炔库房和氧气库房间距不得小于10米。可燃材料仓库、堆场及其使用场地、固定动火作业场与在建工程的防火间距不能小于15米，其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6米。防腐作业面要求工完料净场地清，材料空桶交回仓库统一临时存放。9、承包人应按照项目所在地省级建筑施工安全标准管理或者按照浙江省建筑施工安全标准化管理规定浙建建20_号要求并结合脱硫脱硝工程特点组织施工现场安全管理。10、按照规定程序编审批施工组织设计、安全技术措施、专项施工方案、临时用电方案，进行安全技术交底，危险性较大的分部分项工程设专职安全员旁站、监督。编制应

45、急救援预案，配备必要的应急救援物资，按照预案进行演练。应由技术人员组织进行专项施工方案等的培训学习并进行安全技术交底，安全技术交底要签字确认。进入现场后承包人应编制安全施工方案编制计划报发包人批准。11、重要临时设施、重要施工工序、特殊作业、危险作业项目，季节性施工，应经安全评估并编制专项安全技术措施，危险作业项目施工前，须办理安全施工作业票，安全施工作业票填写、审查、签发应规范。动火作业、交叉作业、大件（10吨以上）吊装作业、有限空间作业、带电作业、高空攀爬作业办理工作票。工作票监护人不在岗应立即停止施工。12、承包人应当保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、用具的配备，满足安全生产需要

46、;承包人施工机械、工器具及安全防护设施、用具进场前应进行报验，经验收合格才能进场使用。对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测;安全设备的安装、使用、检测、改造和报废应符合国家标准或者行业标准。13、承包人承包工程范围内的分部分项工程现场的临时边、沟、坑、孔洞围栏或盖板等由承包人负责。分部分项工程中间交接必须同时移交临时安全设施孔洞盖板、临边防护、警示标志、环境卫生，同时交施工场地及环境。工程建设时安全设备设施必须实现“三同时”，办理中间交接手续时安全设施设备应与主体工程同步移交。中间交接未同时移交“三同时”安全设施设备发生安全事故的责任方负全责。交接手续办理后，接收单位负责维护作业区域空洞盖

47、板、临边防护并对作业区域安全环境清理负责。14、承包人应在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施设备上设置明显的安全警示标志并对设置的安全警示标志负责，承包人未设置安全警示标志发生安全生产事故的由承包人负责。15、承包人要按国家有关规定，为所属人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动保护用品、安全工器具。承包人要培训教育、督促施工人员按使用规则正确佩戴和使用，确保施工人员的安全和健康。个人劳动防护用品维护管理使用、报废应符合国家标准或者行业标准。16、设备设施领取到安装现场后承包人应做好的防护措施。17、承包人项目经理每周召应开一次安全例会，每周进行一次安全大检查，每天对施工现场至少巡检一次，安

48、全检查隐患排查要有记录。对“三违”行为进行考核，安全考核要有记录。承包人发生违章作业和不安全行为，发包人有权按照发包人的施工现场安全、文明施工管理规定及考核标准进行经济处罚，承包人拒不整改（或者整改不力）违章作业和不安全行为，发包人可以做出停工整顿，限期整改、直至清退出场终止合同，由此造成的损失由承包人承担。18、承包人在施工期间，要按发包人安全文明施工策划的要求，对所承担工程区域的文明施工、环境保护及设备维护负责。按合理顺序施工，物料堆放整齐有序，做到工完料尽场地清，现场垃圾按发包人指定位置堆放并及时清理。承包人至少每周清理一回垃圾，清理不及时发包人组织清理的，费用从承包人工程款中按实际发生

49、额的3_5倍扣除。19、承包人发生事故必须保护事故现场并立即报告发包人，不得隐瞒、拖延不报。事故调查由发包人组织进行，承包人配合。事故调查处理按照“四不放过”原则进行。承包人在施工期间所发生的事故，由承包人统计上报，并送发包人备案，经济损失全部由承包人自理。承包人原因发生人身伤亡事故或其他重大安全事故的，发包人有权立即终止合同，并由承包人承担由此造成的一切损失。20、承包人项目负责人要定期带班检查，每月检查时间不少于其工作日的25%。负责人带班检查时，应认真做好检查记录，存档备查。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，承包人公司负责人应到施工现场进行带班检查。21、施工期限超过一年的（

50、不到一年的工程在工程竣工验收时）每年_月_日前由承包人负责合同范围工程项目安全生产评价，评价标准按照施工企业安全生产评价标准JGJ_T77_20_附录A执行，评价成果文件报给承包人项目部，承包人项目负责人应在_月_日前将评审文件递交到公司安全管理部门。22、发包人和承包人必须严格执行本协议，由于违反本协议而造成的各类事故，由违约方承担一切经济损失。七、安全目标管理1、杜绝重伤（含职业病）以上事故;2、杜绝重大火灾事故;3、杜绝较大以上经济损失事故;4、控制一般经济损失事故;5、控制轻伤事故;6、不发生负主要责任的交通事故;八、事故责任凡由承包人责任造成事故的，全部由承包人负责并承担全部经济损失

51、。承包方未经发包人同意超越合同工程范围施工造成安全生产事故时全部由承包人负责并承担全部经济损失。凡是发现施工单位有违反安全施工的进行处罚：不戴安全帽100元/人次，不系安全带200元/人次，轻伤0.5万元/人次，重伤5万元/人次，死亡10万元/人。九、其它1、本协议条款中未尽事宜，要按照国家、电力行业有关法规、标准、规定的规定，双方协商解决。2、本协议为工程施工分包合同的组成部分，与合同有同等效力。本协议自发包人和承包人双方签字盖章后生效，工程竣工结算后失效。3、本协议正本两份，副本两份，发包人执正本一份，副本一份;承包人执正本一份，副本一份。发包人（盖章）：_ 承包人（盖章）：_法定代表人或

52、法定代表人或委托代理人（签字）：_ 委托代理人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建设工程安全管理协议标准范文（六）甲方（全称）：乙方（全称）：为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，确保工程的施工安全，依照国家、广西的有关法规和政策，甲、乙双方经充分协商，特签订本安全生产协议书。一、本安全生产协议书作为/屋顶保温改造合同的附件，与该合同具有同等法律效力。二、乙方的法定代表人、项目经理、安全生产负责人、工地的现场安全员应对本工程安全生产工作各负其责。三、根据广西建设工程安全文明施工管理有关要求，甲方有权审查乙方安全管理体制是否符合市政府及有关主管部门的规定，有权向乙方提出安全施工的要求以及日常施工

53、现场的督促检查。四、乙方在承包工程施工中，必须根据设计图纸和施工规范，针对工程特点编制施工组织设计和落实相应的安全措施，健全安全管理体制，组织有关安全知识学习、安全教育等活动，建立各项安全操作规程、安全生产责任制和安全检查制度。五、乙方在施工中要认真执行广西工地安全管理的有关规定，甲方将上述各项标准作为施工过程中安全检查和安全奖惩的依据。六、乙方施工人员中的电工、焊工、起重吊运工、高空作业人员等特殊工种必须按国家特种作业人员安全技术培训考核管理办法持有有效操作证件上岗，严禁无证、违章操作;如因无证上岗发生的安全事故，由乙方自行负责。施工机具中的受压容器、电气设备必须具有符合安全要求的保护设施。

54、七、乙方在施工过程中，必须注意对地下管线及周围绿化和地面构筑物的保护。乙方要采取合理施工方案严格施工工艺、加强对地下管线和地面构造物的监控量测，及时采取有效措施保证地下管线和地表构造物的安全。乙方在施工过程中造成的地下管线和地表构造物的损坏，由乙方承担全部责任。八、乙方在施工过程中，应认真组织审核经双方确认的施工图纸，并严格按审核后的施工图纸及相应的国家有关标准施工，不允许随意改变施工工艺和方法，否则出现的任何施工质量和安全问题都将由乙方承担全部责任。九、若在施工过程中发生人员伤亡（含刑事案件）、火灾、爆炸等事故，乙方必须立即按有关规定及时上报甲方及政府主管部门，事故责任以及损失赔偿由乙方负责

55、。十、乙方对施工现场的安全生产负总责。十一、乙方在合同签订之后，应尽快自觉配合甲方到有关部门办理开工报告手续。十二、甲、乙双方严格执行建设工程安全生产管理条例有关责任规定。十三、本协议未尽事宜，依据有关法规、规章处理，法规、规章没有明确规定的，经双方协商处理解决。十四、本协议自签订之日起生效。甲方代表：_ 乙方代表：_地址：_ 地址：_电话：_ 电话：_年_月_日 _年_月_日建设工程安全管理协议标准范文（七）总包单位（甲方）：分包单位（乙方）：甲方将陕西师范大学雁塔校区16#楼加建电梯工程钢结构部分分包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家及工程所在地有关法律法规

56、及标准，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安全工程分包合同的同时签订本协议。一、承包工程项目1、工程项目名称：陕西师范大学雁塔校区16#楼加建电梯工程2、工程地点：陕西师范大学雁塔校区家属区院内3、承包范围：钢结构部分4、承包方式：包工，包料，包验收。二、工程项目期限分包工程项目合同工期：_月。三、协议内容（一）安全管理组织体制、责任制落实1、甲乙双方都应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职安全管理人员，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。2、双方的安全管理人员的配备须满足国家和地

57、方的法律、法规、规范、标准要求。乙方建设工程项目施工人员50人以下的应当设置1名专职安全生产管理人员;50_200人的应设置2名专职安全生产管理人员;200人以上的应根据所承担的分部分项工程施工危险实际情况增配，并不少于施工总人数的5。乙方专业班组应设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。3、乙方所有安全管理人员须持证上岗，并报甲方存档。对不称职或没有安全员证的人员，必须坚决予以撤换。4、乙方须建立健全安全管理机构、各项规章制度，签订安全目标责任书，并报甲方备案。5、施工期间，乙方指派同志负责本工程项目的有关安全生产、文明施工和环境管理工作;甲方指派同志负责联系、检查督促乙方执

58、行有关安全和环境管理工作，共同预防事故的发生。（二）安全培训教育1、甲乙双方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，以提高职工的安全生产意识和自我保护的能力，并督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。2、施工前，乙方所有人员必须参加甲方组织的安全生产进场教育;乙方应组织召开管理人员、施工人员安全生产教育会议，并通知甲方委托有关人员出席会议，介绍施工中有关安全、防火、文明施工等情况及要求;乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。3、安全培训教育的具体要求（1）新职工三级安全教育：甲乙双方各自履行教育职责;甲方负责组织一级安全教育，主要培训相关法律法规及规章制度、文明施工要求及现场危险源等内容，考试合格后方准乙方用工;乙方组织二级安全教育，主要培训各工种相关安全要求及与施工相关的安全要求等内容;考试合格后方准用工，并将培训、考试资料报甲方HSE管理部备案。（2）班前安全活动和周讲评：乙方所属各班组长须每天在上班前组织召开一次全组人员会议，并形成记录;每周一开展一次周讲评活动，并通知总包相关人员出席会议;相关资料报甲方备案。（3）月度职工大会：乙方须至少每月组织召开一次全体职工大会，传达安全会议和文件精神，总结上月存在问题，部署下月工作及注意事项，并通知甲方相关人员出席会议。（4）周例会：甲方每