园林施工合同范本（5篇）.doc

《园林施工合同范本（5篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《园林施工合同范本（5篇）.doc（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、园林施工合同范本甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工协商一致，签定本合同。第一条：工程概况1、工程名称：乾隆尊品一期2、工程内容：3、承包方式：本工程采用包工承包方式实施。4、工程定价：第二条：甲乙双方驻工地代表甲方驻工地代表及委派人员名单：乙方驻工地代表及委派人员名单：第三条：工程质量等级工程质量等级要求：必须达合格以上标准。第四条：工程验收当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在1天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告1天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设

2、计和施工方案要求，运行正常，通过验收。2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。第五条：验收标准本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照行业标准进行验收。（以图纸的效果80%为准）第六条：工程量计价实施单位工程量承包每吨包150元整付款方式合同签订，乙方施工人员抵达施工现场，甲方应提前支付工人生活费及购买部分工具、材料的费用（为总工程的50%），当施工到工程量60%时甲方预付乙方工程量的30%作为工人工资，工程验收合格后甲方应在当天内一次性支付乙方所有工程余款。第七条：工程款支付工程款支付方式：现金支付或账号支付。第八条：双方权利和义务1、

3、甲方权利和义务工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。（1）负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。（2）负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。（3）提供有利施工的现场条件（部分乙方所需的工具等）。（4）审核工程计划进度。（5）负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。（6）负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工通知后1天内组织验收。（7）按合同向乙方支付本合同规定的价款。2、乙方权利和义务（1）严格按设计图施工，质量技术指标符

4、合工程的各类标准和规范的要求。（2）施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。（3）组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。第十条：双方违约责任1由于甲方未按合同约定向乙方付款或因施工材料耽误工期，则视甲方违约，甲方向乙方支付违约金。违约金按合同总价0.5%延期天数计算，违约金总数不超过合同总价的10%。4、执行过程中，任何一方无故单方面终止合同，则视为违约，违约方需向守约方支付合同总价100%的违约金。第十二条：其它甲方配备专职施工员负责施工现场的技术指导和工作安全的生产，提供施工场地，及时提供乙方所需的水电等一切自然因素而引起的停工现象，为

5、乙方创造良好的施工环境;电费、水费，施工工具一切施工方面的费用，由甲方负责。为乙方提供食宿。乙方按照甲方合理规划。遵纪守法、文明施工，争创一流工程。在合同履行过程中，双方可以根据实际情况，对合同未尽事宜协商确定。第十三条：合同生效与终止1、合同生效：合同经双方签字盖章生效。2、合同分数：壹式贰份。3、合同终止：工程款项付清终止。发包方承包方法定代表人：_ 法定代表人：_（委托代理人）：（委托代表人）;合同订立时间_年_月_日园林施工合同范本（二）甲方：乙方;按照中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和国家工商行政管理局、建设部颁发的建设工程施工合同，结合本工程的具体情况，为明确双方责任

6、，确保工程按时、按质、按量完成，经双方商定，特签订如下合同条款：第1条工程概况11工程名称：工程地点：工程内容及承包范围：12开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日养护期年总日历工期：工作日13质量等级14合同价款：（大写）￥第2条甲方工作21施工现场具备开工条件的要求，甲方负责清理绿化施工现场的建筑物、及其他垃圾影响绿化施工的其他杂物。22负责协调施工过程中及养护期内的电源和水源。23尽一切可能为乙方提供便利，并负责协调解决乙方施工管理工作中所遇到的穿插配合和工种统筹问题。24为乙方提供地下管网线路资料及保护要求。25确保乙方施工和养护人员不受外界侵扰，保证施工人员的安全。26遵守合同

7、条款、准时支付乙方款项，否则影响工期和乙方误工费由甲方承担。第3条乙方工作31本工程承包方式为包工包料，不允许转包和分包，否则甲方有权终止合同，并由乙方承担所造成的一切损失。32按照招标文件、施工图纸及标书附件上要求的树种、规格、数量及种植规范施工，并按合同规定的时间完成各项工程。33本工程所有树种栽植后乙方要精心管护，不得出现缓苗，以保证绿化效果。34必须遵守有关安全操作规范及有关规章制度。确保施工现场环境卫生，不得污染其他建筑物、构筑物。35施工过程中应按照周围建筑物、构筑物和地下管线等的保护要求，并保持一定距离。36乙方不按时完成施工及养护，责任由乙方全面负责。第4条工程验收41乔、灌木

8、成活率要达到95%，养护期满后成活率要达到100%。42工程验收分阶段进行，所有工程完工后进行初验，为第一次验收，养护期满后一周内，乙方邀请甲方对工程进行最终验收。43在工程施工和养护过程中有下列情形之一的，甲方有权要求乙方及时更换和补种，费用由乙方承担。431树木主干、主枝记主要部分损伤或枯死的;432苗木规格未达到要求的433树木有明显偏冠;434病虫害发生严重的;435其他影响观赏效果及不符合设计要求的。44全部工程竣工后_日内，乙方向甲方提供竣工资料和报告，甲方在接到资料和报告后_日内做出验收报告。第5条工程量核实确定51单项完工_日，乙方向甲方提交工程量完成情况报告。52甲方在乙方提

9、交报告的_日内确定工程量，逾期可视为同意乙方的报告。第6条工程款支付61合同签订后，甲方支付乙方合同价款的定苗款。62工程完工后，第一次验收合格后甲方支付乙方合同款。63养护期满，终验合格，付清全部款项。第7条工程变更71施工过程中，对于工程设计确需变更时，乙方凭甲方及设计人员签订认可的变更手续实施变更。经甲方验收合格后，甲方按照批准的设计变更具体结算。第8条养护81绿化养护范围82绿化养护内容821做好乔灌木的病虫预测和防治工作，发现病虫害及时施药，保证绿化成果。822对弱苗、差苗要适时进行施肥。823草坪的修剪，每年不少于6次，绿篱、球类的修剪要保证新梢不超过6cm。824落叶乔木大型花灌

10、木冬季进行涂白，常绿树冬季要进行缠草绳防寒。825保证绿地及人行道方砖内无杂草、无垃圾，清洁卫生。826遇干旱要及时浇水。83绿化养护费用按照实际养护面积，每平方米元。84绿化养护期限自_年_月_日开始至_年_月_日止。第9条违约责任91不能按合同及时完工，每延迟一日，乙方须支付总造价的5%违约金。92施工及养护过程中，乙方无权以任何理由终止合同，否则乙方向甲方支付工程总造价15的违约金，剩余工程价款不予支付。93甲方应按合同要求及时支付乙方工程款，否则应按银行利息结算。第10条争议101任何一方违反合同，双方协商解决。协商无果可向甲方所在地人民法院起诉。第11条合同生效及终止111合同自签订

11、盖章之日起生效。112本合同在双方完成约定的全部工程内容后即告终止。第12条其他121本合同一式份，双方各执份。122未尽双方另行协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_地址：_ 地址：_甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_开户银行：_ 开户银行：_账号：电话：账号：电话：_年_月_日园林施工合同范本（三）发包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：承包人（全称）：法定代表人：住所：联系电话：依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下列建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：二、工程承包方式：

12、三、工程工期：1、本工程计开工时间_年_月_日。2、本工程预计完工时间_年_月_日。3、如遇不可抗剂因素和自然灾害，或甲方原因，影响施工，经甲方签证后可顺延工期。4、因乙方原因拖延工期，按每拖延一天，乙方应向甲方交违约金人民币_元。甲方可从乙方的工程款内扣付。四、园林施工工程价款1、合同价款：经甲乙双方协商，本工程承包范围内合同价款暂定为_万元整，竣工后据实结算。2、合同价款涵盖内容为：（1）绿化包括起苗、包装、运输、挖坑、换土、采购杂肥、栽种、清场、直至养护期间浇水、治虫、除草、减枝、施肥、更换死亡苗木等包种、包活、包养护等全部内容。（2）绿化土方平整及换、填土，渣土外运由甲方及监理工程师到

13、现场测量后，方可外运。五、工程质量标准1、所栽苗木质量必须符合工程要求，不得擅自改变苗木品种、规格及质量，所有苗木必须经过甲方验收合格后方可栽植；2、施工过程中，乙方必须服从甲方的监督检查和质量管理，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责；3、乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；4、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。5、乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木24个月，其间发生的费用由乙方负担。六、甲方责任1、监督检查工程质量、进度、负责施工过程、设计变更等的签证。2、协调好各专业与绿化施工之间的关系。3、工程竣工后组织工程验收，并按合同约定审定竣工结算。4、按合

14、同约定支付工程款。七、乙方的责任1、按甲方审定的设计图纸、工程量清单及国家有关园林绿化施工技术规范进行施工。2、现场施工中，如有设计及品种修改，需接甲方书面变更通知单后实施。3、乙方需办理好施工的一切相关手续，服从当地政府主管部门的监督和管理，费用自理。4、已竣工工程未交付甲方之前，负责已完工工程的保护工作。5、施工中由于乙方施工原因发生的安全事故，概由乙方负责。6、施工中乙方应注意对施工现场已有的建筑物及地下、地上市政配套设施及电缆沟进行保护，如因乙方原因造成的损失及严重后果，概由乙方负责赔偿，并承担一切责任。7、乙方未经甲方书面同意，不得将本工程转让或分包其他单位，否则甲方有权终止合同。8

15、、全部工程完工后，乙方负责清运绿化所产生的垃圾，做到工完场清。八、工程价款的支付方式苗木栽植完毕，余款在养护期满，验收合格并移交甲方完毕后全部付清。九、材料的提供1、工程所需的苗木由乙方自行采购，到现场后，必须经甲方检查，确认符合设计，并得到甲方签字认可后，才能栽种。2、乙方所购苗木必须是新鲜、树杆挺直、树形好、植株健壮。枝叶茂盛丰满，无病症现象。3、工种所用材料，必须先向甲方提供样品及各种资料，经甲方检查，确认符合设计要求后，才能进场。进场后，必须及时向甲方报验，经检查合格后，才能施工。十、工程验收1、施工质量等级验收评定执行当地园林绿化工程质量检验评定标准有关规定，本园林绿化工程施工质量要

16、求能满足上部苗木正常成活为质量标准，其园林绿化标准达到预期设计的效果。因乙方施工原因造成的苗木枯死，乙方无条件重植。2、工程具备竣工验收条件，乙方按国家和本市的有关规定，向甲方提供竣工图四套，电子文档一套，甲方代表收到相关的资料后，组织有关部门验收，并在验收后的14天内给予批准或提出整改意见，乙方按要求整改并承担由自身原因造成的相应损失。3、乙方每道工序都应向甲方报验，经甲方检查、签证后才能施工下道工序。十一、养护责任1、乙方派人负责对本工程进行为期两年的免费养护工作。2、乙方应向甲方递交两年养护期的绿化工程养护计划书。3、如乙方派人养护苗木工作不力，造成苗木枯死，乙方应补种。4、因死亡而重新

17、更换的苗木，需经过一年的养护后予以确认。十二、违约责任1、违约的处理：合同双方的任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约所造成的经济损失，概由违约方承担赔偿。2、违约造成工期延误责任分担：甲方违约，工期相应顺延；乙方违约，工期不得顺延。3、违约金的标准：合同履行中任何一方不能全面履行合同条款，均属违约。违约造成的损失，除承担赔偿因此造成对方的全部经济损失外，还必须向对方支付合同价款3%的违约金。十三、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议时，有双发当事人协商解决，协商不成的，依法向工程所在地人民法院起诉。十四、其他1、发包人、承包人履行合同全部义务后，发包人向承包人签发履约证书，本合同即告

18、终止。2、合同的权利义务终止后，发包人、承包人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。3、本合同正本_份，具有同等效力，由发包人、承包人分别保存_份。4、双方根据有关法律、行政法规规定，结合工程实际，经协商一致后，可对本合同内容具体化、补充或修改，其效力同本合同。发包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日承包人：（公章）委托代理人：电话：传真：开户银行：账号：邮政编码：_年_月_日园林施工合同范本（四）发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双

19、方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：工程。2.工程地点：3.工作内容：别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第二条工期本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日（现场具备开工条件）开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。（一）如遇下列原因工期顺延：1.未及时签审施工图纸和施工组织计划;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4小时遇雨和停水、停电;5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不可抗拒因素。（二）竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的_日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行

20、竣工结算;2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为元,本工程暂定造价5_元（具体单价详见清单）;2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后_日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;5.工程竣工并验收合格后_日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整（更改）本工程涉及设计调整（更改）工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造

21、价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任（一）甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2.合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;3.负责协助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。（二）乙方责任：1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;2.接受甲方指派

22、监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;4.负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购1.乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任（一）甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔

23、偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。（二）乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_代表人：_ 代表人：_本合同签订日期_年_月_日园林施工合同

24、范本（五）甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行施工工程达成一致意见，特签订本安全合同，以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：安全条款1、进入修剪地点必须带安全帽。2、高空人员必须系好安全带，并系于安全位置。3、高空作业时，离地15米内不得站人。4、高空作业时，看准树枝倒向及地上人员，保证树枝安全落地。5、高空人员随时与高空司机沟通联系，调整方位，保证高空人员安全。6、地上人员必须有监护人员时刻观察树枝倒向，保证下面无人，无车及各种妨碍物。7、在修剪树枝中发生伤亡事故与甲方无关，由乙方负责。第三条：高空作业费用第四条：适用法律条款本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律规定。第五条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方友好协商，另签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效。3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，每份均具同等法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日第21页共21页