施工承包合同标准模板（四篇）.doc

《施工承包合同标准模板（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《施工承包合同标准模板（四篇）.doc（29页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、施工承包合同标准模板发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：因建设工程需要，甲方委托乙方以包工包料方式承包工程（不含土建工程）。为明确双方责任，确保工程顺利完工，双方在平等、自愿、公平的基础上，经协商达成并签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容：具体工程内容和范围以设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共天（雨天不计入建设工期之内）。2、因甲方原因（包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不可抗力等，含政府行为）而引起

2、停工的，则工期相应顺延。三、工程质量工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。四、工程造价1、工程建筑面积为m2，工程不含税总造价为人民币_元整（￥：_元），工程税金由甲方自负。2、本工程报建手续由甲方负责办理并承担全部费用，工程造价为直接工程费，不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。中途增加或减少工程量则另计工程款。五、拨款和结算1、在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计￥：_元。钢架进场支付工程总价款的%，计￥：_元。C型钢进场支付工程总价款的%，计￥：_元彩瓦进场支付工程总价款的%，计￥：_元。工程完工支付工程总价款的%，计￥：_元。余款%，计￥：_元于工程竣工

3、之日起个月的保修期满之日付清。2、所有款项必须汇入本合同指定或开具支票注明收款单位为乙方。如现金支付，甲方必须凭乙方的收款委托书和乙方的正式收据支付，否则乙方对该付款行为不承担责任。3、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺延，甲方同时承担乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。六、竣工验收1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关部门进行竣工验收，甲方未按期组织竣工验收的，工程完工后五天期满之日为工程竣工时间。2、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。3、甲方拒不验收或未经验收提前使用或者擅自动用的，视为工程质量验收合格，所发现的质量问题由甲方自行承担

4、责任。七、质量保修乙方对所施工的全项工程进行保修，保修期限自工程竣工之日起计为个月。因甲方使用维护不当、人为损坏等原因以及不可抗力引起的工程质量问题，不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方维修的维修费用由甲方承担。八、甲方的权利义务1、于施工前办理施工相关手续，保证工程的合法性和正常施工，并提供施工资料给乙方。2、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等，达到进场开工应具备的条件。3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并在合同签订之日起内提交给乙方。4、委派为工地管理代表，负责工程进度、工程质量的检查监督，办理中间交工工程的验收手续，协调工程内外关系及其他有关施工事项。

5、5、及时组织工程验收和办理竣工验收结算手续。6、应由甲方承担的其他施工合同义务。九、乙方的权利义务1、按合同规定的开工日期按时开工，严格按照施工图及说明书等技术资料进行施工，发现设计错误或严重不合理的情况应及时书面通知甲方。2、接受甲方在不影响施工情况下的必要监督，及时向甲方提交开工通知书，在工程完工及时发出验收通知，作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。3、委派生产等管理及有关其它施工事项。4、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。5、严格按施工现场管理，施工安全生产操作规范施工，否则所发生的安全事故由乙方负担。6、按合同约定承担工程质量的保修责任。7、应由乙方承担的其他施工合同义务。十

6、、合同生效及文本。1、本合同自双方签字（盖章）之日起生效，至合同履行完毕后失效。2、合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款%的违约金。3、本合同一式六份，双方各执三份。十一、补充约定：甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日施工承包合同标准模板（二）甲方：_乙方：_依照民法典，及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程名称：_二、工程地点：_三、承包方式：大包（即包工、包料）四、承包范围：图纸以内的所有工程五、工程承包造价（金额大写

7、）：_元整，_元六、工期：本合同工程定于_年_月_日开工，于_年_月_日竣工，合同工期日历天数为_天。七、工程质量验收及保修：工程具备竣工验收条件，承包方按国家和本市工程竣工有关规定，发包方提供完整竣工资料和竣工验收报告，发包方_天内组织验收。发包方承包办理工程竣工验收手续后，发包方_日内按有关规定向质量监督机构申报竣工工程质量备案。承包人应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量过保修责任。八、工程价款及结算：工程进场_日内拨付_万元，结构完成拨付_万元，竣工拨付肆万元，扣除保修金_元。九、争议：发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商

8、或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。不愿调解或调解不成的，可以向密云县人民法院起诉。十、违约：发包方或承包方不能按本协议条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。十一、安全措施与责任：在工程施工、竣工及补修质量缺陷的过程中，承包人应严格遵守国_家_安_全生产法规，执行国家及北京市有关安全施工的规定，严格按照国_家_安_全标准制定施工安全操作规程，加强施工作业管理，配备必要的安全施工保护设施，加强对施工人员的安全教育，为公众和其他人员提供必要的临时道路，人行道防护棚及围栏，夜间要设警告信号和看守，如

9、发生安全及质量事故全部由承包人负责，发包人无任何责任。十二、合同份数：本合同两份，具有同等法律效力。本合同订立时间：_年_月_日（即日起生效）甲方：_乙方：_为了全面贯彻“安全第一，预防为主”的方针政策，强化全员安全意识，加强安全生产管理，杜绝违章作业、指挥，确保高速铁路工程的施工安全，避免事故的发生或发生事故后分清责任。甲乙双方本着平等、自愿的原则，根据国家有关法律、法规、具体的工程安全标准及地方政府安全规定，特签订本“安全生产责任书”，以供双方共同遵守。一、协议双方甲方：_乙方：_二、安全生产责任目标双方在施工期间内，安全生产必须做到有法可依、有章可循，安全工作不留空白、不留死角，坚决杜绝

10、重大恶性事故的发生，其安全生产责任目标：1、无重伤及以上人身伤亡事故;2、无火灾与爆炸事故;3、无重、特大刑事案件发生;4、无重大机械设备、交通安全事故。三、双方责任（一）甲方责任1、认真贯彻国家安全生产、劳动保护方针政策，并及时传达乙方，检查监督乙方落实执行。2、根据本工程施工特点，负责编制安全保证措施。对重点工程、关键部位制定专项的安全技术措施，检查、督促乙方落实执行。3、认真做好对乙方的岗前施工、安全等方面的教育。组织乙方工人学习安全技术操作规程。4、负责对乙方进行施工安全技术交底，组织与指导乙方严格按技术标准、安全操作规程进行施工作业。5、定期或不定期对乙方施工管段进行安全生产大检查，

11、对检查中所发现的违章作业等施工安全问题，甲方有权制止和提出整改措施，并督促乙方及时解决。6、对乙方不执行甲方的安全生产指示或不服从甲方安全人员的指挥，甲方有权对其停工、限期整改、罚款、直至清退出场。7、对乙方在施工期间所发生的安全事故，甲方有义务协助乙方组织抢救，并保护现场，但甲方不承担事故的责任与损失。一切损失与责任均由乙方自己承担。（二）乙方责任1、乙方必须认真执行国家与甲方制定的安全生产、劳动保护等方面的规则、规程、制度和措施。2、乙方必须严格按照甲方制定的安全技术措施、操作规程与安全技术交底施工。3、乙方应根据自己施工管段内的工程特点，制定出切实可行的安全技术措施，以指导安全施工的进行

12、，并将安全措施上报甲方。4、乙方应有安全生产指挥系统和安全生产保证体系，并应配备安全检查员负责自己施工范围的安全工作，并检查施工中的安全隐患，督促其整改。5、乙方必须严格执行岗位负责制，对特殊工种作业人员必须做到100%持证上岗，严禁将机械设备交给无证者操作。6、乙方须加强施工现场的安全文明标准化工地的建设，工地须设安全警戒标志，危险处应有警告标志。7、乙方应加强对施工人员的安全教育，提高他们的安全意识，并制定出每个人的安全岗位职责。8、在施工期间，乙方应配合甲方对工地进行安全生产大检查，对甲方所提出施工安全隐患，乙方必须及时整改、落实。9、对危险性较大的设施、地点要进行重点防护，对于用电设备

13、必须有漏电安全装置，对于机械设备要加强检查、维修、保养，坚决杜绝带病运转。10、进入施工现场必须佩戴劳动保护用品，进行高空作业必须佩戴安全帽，系安全带。11、乙方在施工期间必须服从甲方安全人员的指挥，不得违章作业，盲目蛮干。对不服从甲方人员的指挥，甲方有权对乙方停工、限期整改、罚款、直至清退出场。12、乙方在施工过程中因违章作业等不安全行为所造成的各种安全事故，一切责任与损失均由乙方自己承担，甲方不承担任何责任与费用。四、安全管理机构和制度1、工程开工前，乙方必须建立健全安全管理机构，并根据所承包的工程项目，制定安全技术措施和相应的安全管理办法，要做到安全机构和制度上墙，安全措施具体，安全责任

14、落实到人。2、乙方必须配备专职或兼职安全员，协助工地负责人抓好施工现场的安全生产，督促和落实各项安施。3、乙方应严格执行每旬一次的安全检查制度，对检查中发现的安全隐患，乙方应定措施，派专人限期整改，确保安全生产，万无一失。4、乙方应认真坚持安全生产教育制，对进场的施工人员应进行安全生产教育培训，介绍有关的安全生产管理制度、规定和要求，提高施工人员的安全意识。五、工程机械、车辆安全管理1、所有车辆和工程机械驾驶员均须持证上岗，严禁无证人员驾驶车辆。2、驾驶人员必须严格遵守交通法规，不得酒后驾驶，不得穿拖鞋和赤脚驾驶，不得客货混装，不得开英雄车，严禁病车上路。3、工程机械驾驶员应严格遵守安全操作规

15、程，切实保证工程机械安全和操作人员自身的安全。4、工程车在高陡坡地段运输砼或其它材料时，应有专人指挥，防止车辆滑入坡下。5、工程机械作业时，严禁闲杂人员靠近。六、施工现场安全管理1、进入施工现场作业人员必须戴安全帽，从事高空作业的施工人员必须按规定系好安全带。2、施工现场的深坑、沟、井、高陡边坡等危险场所须设置明显警戒标志和有效的防护措施。3、夜间作业，施工现场应有足够的照明设备，以确保工地光线明亮。4、工地上所有机械设备应严格按照安全操作规程作业，钢筋与木工机械等机具传动部位应有防护罩，应安装漏电保护器和保护接零。5、有脚手架作业的工程，应严格按规定搭设，并设置扫地杆与剪刀撑，施工中还须经常

16、检查脚手架的牢固和安全状况，以防作业人员坠落;按规定应挂安的必须按规范要求布置。6、吊装作业必须设专人指挥，严禁违章指挥。七、防火、防盗及用电安全管理1、施工现场和宿舍的电器、电路均须有专职电工安装，任何人不得私拉乱接，严禁超负荷用电，施工用电严格执行“一机、一闸、一漏、一锁”原则。电闸箱要有门、有锁、有防雨设施，严禁在电闸箱内堆放杂物。2、施工用电要求“三级配电、两级保护”（三级配电是指总配电箱、分配电箱、开关箱;两级保护是指总配电箱要有第一级漏电保护、开关箱要有末级漏电保护）。从变压器到工地必须采用三相五线制，工地用电要有接地与接零保护系统。3、在使用电器设备前，应有专职电工仔细检查线路和

17、电器设备是否漏电、短路以及线路老化等现象，如有故障应及时维修，严禁电器设备带病作业。4、施工现场的易燃易爆点，应设置醒目的危险标志，并配备消防灭火器材。5、工地与宿舍的用火均由专人负责并做到人走火灭，严禁工人私自放火烧山;工地食堂用火应用液化气，严禁用煤球烧火。6、工地的机、车、设备、材、燃料须安排专人看管，谨防盗窃。八、安全生产考评办法本责任书中的安全生产考评是项目部开展劳动竞赛考核评比的一部分内容，项目部每月对各项目队劳动竞赛考核评比的同时，对其中的安全生产也进行考评打分，并与其他内容考评分相加，排出名次，奖优劣。九、本安全责任书是甲乙双方签定的施工合同文件的组成部分，责任书共一式贰份，甲

18、乙双方各执份。甲方：_（公章） 乙方：_（公章）责任人：_ 责任人：_年_月_日 _年_月_日甲方：_ （签字）：_乙方：_ （签字）：_甲乙双方经过友好协商，就乙方承包甲方某某市某某区某某村道工程（总长度_公里）施工事宜达成一致，签订本合同。一、乙方承包该工程的全部施工工作，即实行“包工不包料”，甲方自备材料，乙方只负责施工。二、承包费用：_元/三、支付方式：施工队进场预付_元，_天后再付_元，经验收合格后付_元，剩余款项待工程款拨付后一次性全部付清。四、工期：乙方应在约定的工期内完成全部施工任务。五、其他约定：1、乙方自行准备工具、聘请人员，自行负责施工安全，严格按照甲方提供的图纸和甲方要

19、求施工，确保工程质量，如在施工过程中发现质量不合格行为，造成返工，因此造成的材料损失、人工损失概由乙方自行承担;乙方在施工过程中工伤事故由乙方全部负责，与甲方无任何关系。2、乙方不得浪费、挪用甲方的材料，否则按_元/次予以处罚，并需赔偿甲方损失;3、乙方应在合同约定的工期内完成全部施工任务，每延期一天按照_元/天予以处罚。4、水电由甲方负责。5、保修期内乙方应该及时负责为甲方免费维修。六、本合同一式_份，双方各持_份，双方签字后生效。甲方（签字）：_乙方（签字）：_年_月_日施工承包合同标准模板（三）发包人（以下简称甲方）：法定代表人：承包人（以下简称乙方）：法定代表人：根据中华人民共和国民法

20、典及相关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，为保证工程顺利进行，结合本工程的具体情况，经友好协商签订本合同以资共同遵守。一、工程概况1、工程名称：_。2、工程地点：_。3、工程内容：4、承包方式：下列承包方式择一选择，双方商定第_种。（1）乙方包工、包料。（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料（3）乙方包工、甲方包料（详见甲方提供装饰装修材料明细表）。5、工程期限：总_日历天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日（施工期以材料进场日第二天起计算）。6、合同总价款：7、价款支付方式：二、甲方工作1、开工前_天，为乙方入场施工创造条件；2、负责办理施工所涉及的申请

21、、审批等手续，并负责交纳物业管理处和报批的全部费用3、负责提供施工所需的水源、电源；4、负责协调乙方与邻里之间、物业管理处之间的关系；5、不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续；6、施工期间甲方仍需部分使用该场所，负责做好施工现场的保卫及消防等各项工作；7、参与工程质量和施工进度的检查监督，办理验收、变更登记手续和其他事宜，负责材料进场、竣工验收。8、按时、按质、按量提供施工所用的自购材料，根据装修要求提供图纸、图套；9、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；10、按期支付工程款，不得无故拖延。三、乙方工作1

22、、施工中严格执行安全文明施工操作规范、防火安全规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程；2、严格执行有关施工现场管理规定，严格按图纸或说明进行安全文明施工，做好各项质量检查和施工记录；3、保护好原场所室内的家具和陈设，保证室内上、下水管道的畅通；做到安全生产，文明施工；4、保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场；5、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护；6、工程竣工时，积极配合甲方完成工程验收。四、工程变更，装修方案如需变更，双方应协商一致，双方签名确认，同时调整相关工程费用及工期。五、材料的提供1、由甲方提供的材料、设备，应当符合设施要求，如因质量问题或规

23、格差异造成工程损失的，由甲方负责。甲方应在材料运到施工现场前通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；乙方验收后应负责妥善保管。2、由乙方提供的材料、设备，乙方应在材料运到施工现场前通知甲方，并接受甲方检验。如质量不符合要求或规格有差异的，应禁止使用；如已经使用对工程造成损失的由乙方负责。六、工期延误处理1、以下甲方原因造成工期延误，损失由甲方负责，工期应当顺延：（1）不能提供水、电；（2）不能按期提供自购材料、设备；（3）不能按期支付工程款影响正常施工的；（4）因甲方原因变更设计、增加施工项目；（5）同意工期顺延的其他情况。（6）因甲方责任造成工期延误的其他情况。2、对以下原因造成工期延误，工期

24、不顺延：（1）因乙方责任不能按期开工或中途无故停工而影响工期的，工期不顺延；（2）因乙方原因造成工程质量存在问题的返工费用由乙方承担，工期不顺延。（3）乙方原因，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，工期不予顺延。3、合同中的任何一方因未履行合同约定或履行不符合约定，受损失的均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。七、关设计和施工及验收的约定1、乙方必须严格按甲方认可的图纸进行施工（安装）。2、施工过程中，甲方提出变更图纸、停止施工或增减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或增减项目的理由、工程部位、时间、材料等。乙方根据变更要求，尽快向甲方提交变更所采取的措施、增减的造

25、价，因停工等原因造成的工期延误、材料耗损、费用损失等清单，并报告甲方。甲方收到报告后_天内做出签字答复或协商解决。3、隐蔽工程验收前，由乙方通知甲方到现场验收，验收期为_天。甲方未按时验收的，乙方可自检后如实填写隐蔽记录，对乙方的自行验收结果，甲方应予以承认。4、工程竣工后，乙方应当通知甲方验收。甲方应在接到通知后天内验收，并办理验收移交手续。如甲方在上述规定时间内未能验收，应当及时书面通知乙方，另定验收日期，否则视为甲方通过验收。如另定验收日期，甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。八、质量保修（1）工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单；（

26、保修期为_年）（2）在正常使用条件下，装饰装修工程的最低保修期限为_年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为_年。保修期自装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。九、违约责任甲、乙双方本着诚实信用的原则履行本协议，任何一方违反上述条款，致使本合同不能履行或者履行瑕疵的，都应承担相应的违约责任。十、合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决；协商不成也可调解；调解不成的，可依法向合同签订地、合同履行地人民法院提起诉讼。一、附则1、本合同签订后工程不得转包。2、本合同如有未尽事宜，双方本着友好互利原则协商解决，如协商后签定补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。3、本

27、合同一式_份，双方各执_份，合同自双方签名并加盖公章或合同专用章后正式生效，保修期后自行终止。十二、本协议未尽事宜双方协商解决甲方（签章）：住址：法定代表人：委托代表（签字）：合同签订地：_年_月_日乙方（签章）：住址：法定代表人：委托代表（签字）：合同签订地：_年_月_日施工承包合同标准模板（四）有限公司（以下简称甲方）：联系电话：联系人：施工队（以下简称乙方）：联系电话：联系人：甲乙双方本着友好合作的态度，按照民法典等相关法律，在平等公正的情况下签定如下合同甲方委托乙方完成工程的施工安装任务，具体内容参见合同附件系统图和平面图，质量要求参见工程穿线要求。一、施工责任1、工程队独立自主，完成

28、分包下去的工程，施工现场必须指派一名熟练固定的施工负责班长，工程过程中我公司专指派现场负责人指导、监督工程施工进度及质量。1、工程分包后，工程费中包括施工用的工具及辅材（梯子、钢丝、电胶布等）。2、施工任务承包后，施工人员必须按照甲方、监理方、现场负责人和国家标准质量要求进行施工，不得偷工减料，减少工艺流程。3、工程一旦承包给工程队后，合同内施工内容因施工队原因造成的经济损失由施工队承担4、因工程队原因导致工程返工、延工所引起工程额外增加费用，将由工程队承担，工程合同外增加的施工任务将根据工程量或标准有偿承担施工任务。5、施工过程中，施工队施工人员必须服从工地现场负责人的指挥。6、工程队施工人

29、员必须节约爱惜材料，按需用材。7、工程施工过程中所遇见的问题或隐患应及时汇报给现场负责人。甲方责任：提供布线所需管材、桥架及电缆等;提供穿线所需的文档，包括综合布线系统图、综合布线系统各层平面图、穿线要求及空白穿线报告;对布线提供技术支持，并进行现场监督，如发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能及时整改或不能履行合同，甲方有权单方面中止合同;2.乙方责任：自备穿线所需的辅材和工具，包括电锤、钢丝钳、油性笔、梯子等工具，并自行做好工具的保管工作。管槽准备：地管的全面试穿、桥架及地插的安装。严格按照附件中图纸所述工程内容和质量要求完成穿线，并严格做好电缆的标号。标号一定要根据图纸标好，如有更改

30、要通知甲方负责人。乙方自行做好成品的保护工作，发生被盗及损坏由乙方负责重新安装及修理，所发生的费用由乙方负责。在施工过程中爱护电缆，并保管剩余电缆及相关材料，剩余材料全部交给甲方。乙方施工人员食宿自理，出现安全事故责任自负。二、施工奖罚施工问题处罚金额因工程队原因延迟工期按合同金额的%赔偿少穿、错穿、标错号元/处电缆损伤（外皮破损、短路、断路）元/处线路扭结、长短不一元/处乱用、滥用材料/次偷窃、破坏工地施工材料和设备承担经济损失、扣除全额工程款。工程按期完成、无质量问题奖元三、工程概况工程地址：张家港港区镇金港中央广场工地四、价格清包工费：￥元，大写：_元整具体价格金额如下：注：以上报价含墙

31、面开槽.室内外管线敷设.设备安装等（不含调试），室外管线敷设尽量利用客户方原有管道，如有开挖则根据实际工程量另行核算。如项目中监控点有增加则按以上价格追加施工费。最终优惠价为五、付款方式1、工程完成%以上支付工程款%，付元2、线路施工完毕经我方验收合格支付工程款的%，付元3、系统正常运行三个月支付工程款的%，付元六、设计1、甲方提供图纸一套（包括具体点位图及管线走向），并负责交底工作.2、甲方若无图纸，须向乙方交代清楚要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.七、材料1、乙方应提前天向甲方提供需购材料清单，甲方应在天内及时采购材料供施工队使用，双方应各自承担各自拖延工期的责任和经济损失.2、未经甲方

32、同意，乙方不得自行采购材料，若已采购，甲方有权无条件拒绝使用并可拒绝支付该材料的费用.3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.5、乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的准确性.6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.7、乙方应保证在本工程区域内没有双包和半包的工程.8、乙方应做好对施工完成的成品保护工作.9、未经甲方许可，乙方不得携带任何布线材料出门，若发现此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。八、工期从_年_月_日起至_年_月_日止，总工程进度根据建设方土建及其装修进度合理调整，因甲方因素拖延，工期顺延，乙方可以向甲方提出延误人工费补偿，因乙方因素拖延工期，甲

33、方可扣除乙方人工费元/天九、材料搬运甲方材料送至工程所在地的，乙方任何施工人员应无条件搬运。十、施工安全在施工过程中乙方应严格遵守安全规章制度来施工，不得破坏装修，否则造成的一切后果由乙方自己负责。十一、垃圾清运1、垃圾袋装化2、垃圾应日日清3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所十二、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件。2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、甲方应及时替乙方办理工程场地出入证件并支付相关费用。4、乙方应具备在张家港暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行承担。5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。6、在合同价内，

34、乙方有义务提供人次跟随甲方挑选材料。7、乙方未经甲方同意不得任意调换施工人员，每天工地现场必须保持2（1人）人以上的施工人员。8、未经甲方同意，任何情况下乙方不得停工或殆工。十三、施工机具1、乙方自带施工所需工具和测试仪器，并保证工具和测试仪器的安全性和良好使用性，乙方自行承担工具维修费。十四、工地现场管理1、现场禁止使用明火。2、现场禁止吸烟。十五、维修1、因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在两年内无偿维修。2、普通维修乙方应在甲方通知乙方后三天内及时维修，特殊情况（断电，掉落，主干断网等问题）乙方必须在24小时内赶到并维修。十六、合同附件1、施工项目清单。2、双方认可的工程施工报价单。3

35、、乙方开出的辅助材料采购清单。十七、合同争议1、出现争议甲乙双方先协商。2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十八、施工安装要求.工程施工方案工艺1、弱电线路安装时，必须用有合格证书的布线产品材料。2、弱电线路按国际通行方式综合布线标准施工。3、预埋线缆的管道直径大小是按线缆的外经的功率和穿过的电缆数量来测算的，必须保证管道内有%的空间预留。4、须隐蔽的管线应在业主或其代表验收合格后方可进行隐蔽作业，竣工交验前应向业主提供室内管线的竣工图。5、施工承包人应按建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范进行施工。6、我方委托施工承包人购买的材料，施工承包人在购买和运抵施工现场前其制造厂商、品牌、规格、

36、单价等须征得业主认可，应有品质保证书和有效发票，否则业主有权拒绝验收或提出退货、返工及赔偿损失。7、保证体现原先商定好的弱点布线施工设计思想，不能擅自改动。如有变化，必须征得我方同意。8、我方购买的设备由我方、生产商、或供应商负责上门安装的设备（如网络设备、电脑设备、监控设备等），在上门安装时，施工承包人应积极作好相关的辅助配合工作（包括所购的材料、设备等协助搬运至现场）。9、除上述布线要求外，如有增加工作，不超过工程的%，不增加工工程费。10、工程为清包，业主只提供材料。施工工具等设备由施工承包人自备自理。11、施工单位必须保证施工质量，发生施工质量问题，施工单位应及时予以改正。如竣工验收时

37、如发现质量问题，施工承包方应立即予以改正，在未达到业主的整改要求前我方有权拒付人工费。12、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工。如：要爱护室内原有设施，业主所有的物品未经许可，不得擅自处理等。业主对表现不好的施工人员有权要求掉换，承包人不得拖延。15、施工单位负责及时清理建筑垃圾至规定位置，工程施工结束后，施工人员负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场。16、承包人应加强对现场施工人员防火防盗安全教育，施工人员不得在施工现场违法乱纪，一旦发生问题，后果自负。17、所有线缆安装时，必须用相应的管或钢管穿起来，埋墙应先凿好的深宽为4_3的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和其他装修，土建工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作风。18、所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。管和钢管一头要穿进总线槽用拧扣与线槽固定，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯或软管联接好，并用管卡固定好。19、所有线缆在管子和钢管里不能有接头。十九、附加条款甲方：签章：签约日期：乙方：签章：签约日期：第29页共29页