造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷及答案50

《造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷及答案50》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题测试强化卷及答案50（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】某投标人在递交投标文件的同时，按规定递交了投标保证金，其投标总价为5000万元，则其投标保证金数额最高为（）万元。A.50B.80C.100D.160【正确答案】B2.某建设项目估算的工程费为5000万元，计划于估算完成一年后开工建设，建设期为1年。若年平均投资价格上涨率为8%，则项目建设期间价差预备费为（）万元。A.196.20B.400.00C.611.84D.832.00【正确答案】C3.对各方案的劳动需要量、能源消耗量进行反复比较再进行挑

2、选遵循了技术方案选择的（）原则。A.先进适用B.安全可靠C.合理易行D.经济合理【正确答案】D4.发包人应在工程开工后的（）天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），若发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付，发包人在付款期满后的（）天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。A.7，10%，28B.7，60%，28C.28，30%，7D.28，60%，7【正确答案】D5.某施工机械预计使用年限为8年，平均年工作300台班，年平均安装拆卸3次，平均每次安拆费为20000元，则该机械的台班安拆及场外运费是（）元。A.100B.150C.200D.250

3、【正确答案】C6.专业工程的暂估价一般应是()。A.综合暂估价，应当包括的管理费、利润、规费、税金等取费B.综合暂估价，应当包括除规费和税金以外的管理费、利润等取费C.综合暂估价，应当包括除规费以外的管理费、利润、税金等取费D.综合暂估价，应当包括除税金以外的管理费、利润、规费等取费【正确答案】B7.【真题】某材料自甲、乙两地采购，甲地采购量为400t，原价为180元/t，运杂费为30元/t；乙地采购量为300t，原价为200元/t，该材料运输损耗率和采购保管费费率分别为1%，2%，则该材料的基价为（）元/t。A.223.37B.224.40C.224.24D.224.28【正确答案】D8.联

4、合试运转费是指按设计规定的工程质量标准，进行整个车间有负荷和无负荷试运转时发生的（）A.试运转费用总支出B.试运转费用收入C.试运转费用大于试运转收入的亏空部分D.施工单位参加试运转人员的工资【正确答案】D9.工程定额是完成规定计量单位的（）所消耗资源的数量标准。A.合格建筑安装产品B.建设工程产品C.合格分部分项工程D.合格单位工程【正确答案】A10.作为工程定额体系的重要组成部分，施工定额是（）。A.完成一定计量单位的某一施工过程所需消耗的人工、材料和机械台班数量标准B.完成一定计量单位合格分项工程和结构构件所需消耗的人工、材料、施工机械台班数量及其费用标准C.完成单位合格扩大分项工程所需

5、消耗的人工、材料和施工机械台班数量及其费用标准D.完成一个规定计量单位建筑安装产品的费用消耗标准【正确答案】A11.工程造价中的主要构成部分是（）。A.流动资金B.建设投资C.建设期利息D.固定资产投资方向调节税【正确答案】B12.【真题】建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入（）中。A.分部分项综合单价B.暂列金额C.材料暂估价D.总承包服务费【正确答案】B13.施工现场由于场地限制，需要对钢筋二次搬运，则钢筋的二次搬运费属于（）。A.人工费B.材料费C.分部分项工程费D.措施费【正确答案】D14.当工程造价

6、咨询人接受委托进行工程造价司法鉴定时，就所需遵守的一般性规定表述不正确的是（）A.工程造价鉴定机构中主办工程造价鉴定的人员必须是依法注册于该鉴定机构的执业造价工程师或类似执业资格B.鉴定机构认为不必要与当事人核对的纠纷项目，鉴定机构可直接出具鉴定意见或鉴定意见征询意见稿C.承办工程造价鉴定业务的鉴定机构必须是依法取得了工程造价咨询资质的企业?D.对当事人在鉴定过程中达成一致的书面妥协性意见而形成的鉴定结果也可以纳入造价鉴定结论意见或“可确定的部分造价结论意见”【正确答案】A15.从工程造价信息动态性划分。可将工程造价信息划分为（）。A.过去的、现在的和未来的工程造价信息B.文件式信息和非文件式

7、信息C.固定信息和流动信息D.系统化信息和非系统化信息【正确答案】A16.自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（）。A.20天B.15天C.10天D.30天【正确答案】A17.下列费用中，属于生产准备及开办费的是()。A.专利技术使用费B.生产职工培训费C.市政公用设施费D.工程保险费【正确答案】B18.关于各应计量措施费的计算以下表述中正确的是（）A.混凝土模板及支架费通常是按照模板面积以“m2”计算B.排水、降水费通常按照排、降水日历天数按“天”计算C.超高施工增加费通常按照建筑面积按“m2”计算D.脚手架费可按照建筑面积“m2”计算【正确答案】D19.在编

8、制招标工程量清单时，需要拟定常规的施工组织设计，当估算整体工程量时通常可依据（）进行。A.预算定额B.概算定额C.估算指标D.概算指标【正确答案】D20.在工程量清单的编制程序中，下列步骤中应根据工程量清单计价和计量规范设置而无需参考施工组织设计、施工规范、验收规范的是（）。A.确定项目名称B.确定项目编码C.确定项目特征D.计算工程量【正确答案】B21.建设项目的建设地区选择应遵循工业项目适当聚集的原则，其原因是（）。A.有利于原材料和产品的运输，缩短流通时间B.有利于集中用水，开辟新水源，远距离引水C.能为不同类型的劳动者提供多种就业机会D.生产排泄物集中排放，降低环境污染【正确答案】C2

9、2.在我国，项目建议书阶段的投资估算。其误差率应控制在（）。A.30以上B.30以内C.20以内D.10以内【正确答案】B23.下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把各专业的暂列金额合计列一项即可B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作的计价而设立，只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充D.暂列金额一般按合同约定价款的1015确定【正确答案】C24.国外建筑安装工程的费用构成中，脚手架、模板的摊销费一般列在（）。A.施工机械费B.管理费C.开办费D.材料费【正确答案】C25.【

10、真题】关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国家集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【正确答案】D26.措施项目中的夜间施工增加费发生变更，实际调整金额为5400元，报价浮动率为10。则调整的金额为（）元。A.0B.486C.540D.594【正确答案】C27.下列各项费用，应计入建筑工程企业管理费的是（）。A.现场施工工人的工伤保险费B.夜间施工劳动降效

11、费C.施工现场工人教育培训费D.劳动安全卫生评价费【正确答案】C28.下列投资估算方法中，主要应用于拟建建设项目与类似建设项目的主要生产工艺设备投资比重较大的是（）。A.比例估算法B.定额估算法C.指标估算法D.朗格系数法【正确答案】A29.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号)的规定，下列有关措施费的表述中。错误的是（）。A.安全施工费以计算基数乘以相应费率计算B.大型机械的安拆费通常按照使用台班的工作面积计算C.脚手架费通常按建筑面积或垂直投影面积以m2为单位计算D.超高施工增加费通常按超高部分的建筑面积以m2为单位计算【正确答案】B30.下列费用中不属于企业管理费的是（）。A

12、.医疗保险费B.财务费用C.工会经费D.职工教育经费【正确答案】A31.施工机械耐用总台班数，指机械从投入使用至()前的总台班数。A.大修B.报废C.一项工程竣工D.满5年【正确答案】B32.关于计算新增固定资产的表述，正确的是（）。A.为了保护环境而正在建设的附属工程随主体工程计入新增固定资产价值B.不构成生产系统但能独立发挥效益的非生产性项目，在交付使用后计入新增固定资产价值C.达到固定资产标准不需安装的设备，购买后计入新增固定资产价值D.分批交付生产的工程，应待全部交付完毕后一次性计入新增固定资产价值【正确答案】B33.关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（）。A.工程竣工图是构成竣工结

13、算的重要组成内容之一B.改建、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D.当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图【正确答案】C34.国外建筑安装工程费用的构成中，工人现场福利费及安全费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【正确答案】C35.通过计时观察，完成某工程的基本工作时间为6h/m2，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的l5%，则完成该工程的时间定额是（）工日/m2。A.0.93B.

14、0.94C.0.95D.0.96【正确答案】D36.下列各调整内容，()不属于工程变更类价款调整。A.改变合同中任何一项工作的质量或其他特性B.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸C.改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序D.工程施工期间材料单价涨幅以基准单价为基础超过合同约定的风险幅度值【正确答案】D37.当初步设计深度较深，有详细的设备清单时，最能精确地编制设备安装工程费概算的方法是（）A.预算单价法B.扩大单价法C.设备价值百分比法D.综合吨位指标法【正确答案】A38.关于投标报价的编制原则，下列说法错误的是（）。A.投标人的投标报价不得低于成本B.以施工方案、技术

15、措施等作为投标报价计算的基本条件C.投标报价由投标人自主确定，但必须执行建设工程工程量清单计价规范GB505002013的建议性规定D.报价计算方法要科学严谨，简明适用【正确答案】C39.【真题】施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是()。A.和解协议书B.造价认定书C.行政调解书D.仲裁调解书【正确答案】D40.工程量清单计价模式所采用的综合单价不含（）。A.管理费B.利润C.措施费D.风险费【正确答案】C41.【真题】某建设项目静态投资为10000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为2年，第一年完成投资40%，第二年完成投资60%。在年平均价

16、格上涨率为6%的情况下，该项目价差预备费应为()万元。A.666.3B.981.6C.1306.2D.1640.5【正确答案】C42.不影响建筑安装工程造价指数测算的是（）。A.人工费指数B.材料费指数C.措施费D.项目建设完成后的经营成本【正确答案】D43.下列中关于预算定额基价的说法正确的是（）。A.预算定额基价的编制方法就是工、料、机消耗量和工、料、机单价的结合过程B.预算定额基价就是扩大的分项工程或扩大的结构构件的单价C.预算定额基价是根据现行定额和当地的现行价格水平编制的，具有稳定性D.预算定额基价主要用于编制施工预算【正确答案】A44.【真题】关于我国建设项目投资、下列说法中正确的

17、是()A.非生产注建设项目总投资有固定资产投资和铺底流动资金组成B.生产性建设项目总投资由工程费用、工程建设其他费用和预备费三部分组成C.建设投资是为了完成工程项目建设，在建设期内形成现金流出的全部费用D.建设投资由固定资产投资和建设期利息组成【正确答案】C45.招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（）天前以（）形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。A.15、口头B.20、书面C.15、书面D.20、口头【正确答案】C46.承包商在合同内享有的索赔权利终止的时间从（）开始。A.最终结清单生效B.最终支付证书生效C.最终结清付款后D.缺陷责任期终止后【正确答案】C47.在出现

18、“共同延误”的情况下，承担拖期责任的是（）。A.造成拖期最长者B.最先发生者C.最后发生者D.按造成拖期的长短，在各共同延误者之间分担【正确答案】B48.采用工程量清单方式招标，招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性由（）负责。A.投标人B.造价工程师C.招标人D.监理工程师【正确答案】C49.工料单价不包括()。A.人工费B.材料费C.机械费D.企业管理费【正确答案】D50.下列费用中，不属于工程建设其他费用中工程保险费的是（）。A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费C.危险作业意外伤害险保费D.人身意外伤害险保费【正确答案】C51.通过计时观察，完成某工程的

19、基本工作时间为6hm2，辅助工作时间为工序作业时间的8%，规范时间占工作时间的15%，则完成该工程的时间定额是（）工日m2。A.0.93B.0.94C.0.95D.0.96【正确答案】D52.【真题】下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国內设计资料费D.国外设计资料费【正确答案】D53.根据我国现行工程造价构成，属于固定资产投资中积极部分的是（）。A.建筑安装工程费B.设备及工器具购置费C.建设用地费D.可行性研究费【正确答案】B54.已知某城市市区建设项目，人工费600万元，材料费350万元，

20、施工机具使用费400万元，企业管理费按人工费和施工机具使用费之和的8%计费，利润按人工费的12%计费，规费150万元，则项目的含税造价是（）万元。A.1708.33B.1709.49C.1659.47D.1689.65【正确答案】B55.下列有关分部分项工程量清单的说法，叙述错误的是（）。A.分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置B.工程量的计算结果在开标后得出C.同一招标工程的项目编码不得有重码D.工程量的计算要按照相关规则计算【正确答案】B56.【真题】下列关于工程计价的说法中，正确的是()。A.工程计价包含计算工程量和套定额两个环节B.建筑安装工程费=基本构造单

21、元工程量相应单价C.工程计价包括工程单价的确定和总价的计算D.工程计价中的工程单价仅指综合单价【正确答案】C57.【真题】依据建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013），一般不作为安全文明施工费计算基础的是（）。A.定额人工费B.定额人工费+定额材料费C.定额人工费+定额施工机具使用费D.定额人工费+定额材料费+定额施工机具使用费【正确答案】B58.先求出已有同类企业主要设备投资占全部建设投资的比例系数，然后再估算出拟建项目的主要设备投资，最后按比例系数求出拟建项目的建设投资，这种估算方法称为（）。A.设备系数法B.主体专业系数法C.朗格系数法D.比例估算法【正确答案】D59.在工

22、程项目投标过程中，关于项目工程量清单中工程量的说法，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单中的工程量大小是投标报价的直接依据B.投标人根据工程量的大小采取合适的施工方法C.投标人可以修改工程量清单中的工程量D.投标人可以针对工程量清单中的工程量错误向招标人提出修改意见【正确答案】C60.下列关于中标人的确定的说法，正确的是（）。A.招标人应当自收到评标报告之日起5d内公示中标候选人B.评标委员会可以向招标人推荐中标候选人以确定中标人，也可以直接确定中标人C.中标人若不能按要求提交履约保证金，视为放弃中标，招标人应向其退还投标保证金D.对有业绩信誉条件的项目，在投标报名或开标时提供的作为资格条件

23、或业绩信誉情况，应一并公示【正确答案】D61.已知某设备寿命期内大修理5次，自上一次大修后投入使用起至下一次大修止可使用台班数为4000台班，一次大修理费为10000元，则台班大修理费为()元/台班。A.3.125B.2.500C.2.083D.1.667【正确答案】C62.在投标准备时间里，主要规定投标文件的要求不包括（）。A.投标文件的撤回B.投标文件的澄清C.投标文件的递交D.投标文件的修改?【正确答案】B63.主管部门和财政部门对报送的竣工决算审批后。（）即可办理决算调整和结束有关工作。A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.设计单位【正确答案】A64.【真题】下列工人工作时间消耗中，

24、属于有效工作时间的是()。A.因混凝土养护引起的停工时间B.偶然停工(停水、停电)增加的时间C.产品质量不合格返工的工作时间D.准备施工工具花费的时间【正确答案】D65.联合试运转费是指（）。A.单机无负荷试运转的调试费B.系统联动无负荷试运转的调试费C.整个车间联合试运转发生的费用D.整个车间联合试运转发生的费用支出大于试运转收人的差额部分【正确答案】D66.对施工过程的影响因素进行研究，其目的是为了正确确定单位施工产品所需要的（）。A.作业人工消耗B.作业材料消耗C.作业时间消耗D.作业机械消耗【正确答案】C67.下列费用项目中，计人工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是（）。A.专利及

25、专有技术在项目全寿命期的使用费B.在生产期支付的商标权费C.国内设计资料费D.国外设计资料费【正确答案】D68.下列（）不属于安全文明施工费的“计算基础”。A.定额基价B.定额人工费C.定额人工费+定额机械费D.定额基价+规费【正确答案】D69.属于投标人串通投标的情况是（）。A.不同投标人委托同一单位办理投标事宜B.不同投标人的投标文件异常一致C.投标人约定中标人D.不同投标人的投标文件相互混装【正确答案】C70.对于仓库、工业窑炉砌筑工程的投资估算，通常采用的方法是()。A.单位长度价格法B.单位面积价格法C.单位容积价格法D.单位功能价格法【正确答案】C71.根据建设项目工程总承包合同示

26、范文本（试行）(GF-2011-0216)的规定，工程总承包合同采用的合同类型是()。A.固定总价合同B.可调总价合同C.固定单价合同D.可调单价合同【正确答案】A72.根据国外建筑安装工程费用构成，现场实验费应计人()。A.人工费B.暂定金额C.管理费D.开办费【正确答案】C73.在项目招投标的评标中，经初步评审后作为废标处理的情况不包括（）。A.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价B.不符合招标文件规定“投标人资格要求”中任何一种情形的C.投标人以他人名义投标、串通投标、弄虚作假的D.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的【正确答案】A74.建设期利息不包括下列中的（）。A.银行借

27、款利息B.其他债务资金的利息C.其他融资费用D.预备费利息【正确答案】D75.（）是确定建设工程总造价的一个重要阶段，决定着项目的总体造价水平。A.设计阶段B.招标阶段C.施工阶段D.运营阶段【正确答案】A76.关于建设工程投标的说法，正确的是（）。A.投标属于承诺B.投标人在递交投标文件的同时，应递交投标保证金，投标保证金只能使用现金C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提出比招标文件要求更有利于吸引招标人的承诺【正确答案】D77.世界银行关于未明确的项目准备金的表述，正确的是（）。A.支付估算时因缺乏资料不能完全预见和不能注明的项目

28、费用B.支付由于物质、社会和经济的变化而导致估算增加的费用C.支付建设成本上升费用D.专为建筑材料价格上涨所设定的费用【正确答案】A78.措施项目清单是（）项目的清单。A.发生于工程施工过程中的非实体B.发生于工程施工过程中的实体C.发生于施工前和施工过程中的非实体D.发生于施工前和施工过程中的实体【正确答案】C79.建筑安装工程概算定额所反映消耗量指标和造价指标的对象通常是（）。A.分项工程B.结构构件C.扩大分项工程或扩大结构构件D.整个建筑物或构筑物【正确答案】C80.下列选项中，能以实际支出计入无形资产价值的是（）。A.接受捐赠的无形资产B.自创专利权C.自创非专利技术D.自创商标【正

29、确答案】B81.按照生产能力指数法(x=0.8，f=1.1)，如将设计中的化工生产系统的生产能力提高到三倍，投资额将增加（）。A.118.9%B.158.3%C.164.9%D.191.5%【正确答案】C82.【真题】根据建设项目工程总承包合同示范文本（GF-2011-0126），发包人按付款计划表付款时，如承包人的实际进度比约定的目标进度落后30日及以上，发包人有权（）。A.停止当期结算B.自行调整付款计划表C.与承包人商定减少当期付款额D.与承包人协商抵减合同总额【正确答案】C83.关于最终结清，下列说法中正确的是（）。A.最终结清是在工程保修期满后对剩余质量保证金的最终结清B.最终结清支

30、付证书一经签发，承包人对合同内享有的索赔权利即自行终止C.质量保证金不足以抵减发包人工程缺陷修复费用的，应按合同约定的争议解决方式处理D.最终结清付款涉及政府投资的，应按国库集中支付相关规定和专用合同条款约定办理【正确答案】D84.在项目决策阶段，影响工程造价的因素有多种，确定项目规模的首要因素应该是（）。A.市场因素B.生产技术因素C.管理技术因素D.环境因素【正确答案】A85.工程内容验收包括（）。A.工程技术资料和工程财务资料两方面内容的验收B.工程技术资料、工程财务资料以及工程综合资料三方面内容的验收C.建筑工程验收和安装工程验收D.消防工程验收和维修工程验收【正确答案】C86.已知某

31、县建设项目，分部分项工程费1200万元，措施项目费650万元，安全文明施工费120万元，其他项目费230万元，规费150万元，则项目的含税造价为（）万元。A.2306.04B.2200.00C.2426.04D.2508.77【正确答案】A87.【真题】根据建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定(建办200589号)，下列措施项目中，应列入安全施工项目的是（）。A.现场防火B.垂直方向交叉作业防护C.安全警示标志牌D.现场围挡【正确答案】B88.在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额是（）。A.暂估价B.计日工C.暂列金额D.总

32、承包服务费【正确答案】A89.下列关于合同价款纠纷处理原则的说法不正确的是（）。A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期贷款利率的部分除外B.建筑工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建设工程已实际交付的，工程欠款的利息从交付日起计算D.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建筑工程未交付的，工程欠款的利息从起诉之日计算【正确答案】D90.某建设项目建安工程费4000万元，设备购置费2000万元，项

33、目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20%，第二年60%，第三年20%。年均投资价格上涨率为6%，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【正确答案】C91.某工业项目及其总装车间的各项费用(单位：万元)见下表，则总装车间分摊的建设单位管理费、土地征用费和勘察设计费分别为（）。A.18.67、30.42、11.67.B.18.29、32.27、10.71.C.17.14、35.00、11.43.D.17.21、35.00、11.67.【正确答案】D92.在工程施工中。由于不可抗力事件的发生。导致下列

34、费用发生。需要由承包人承担的部分是（）。A.工程所需清理、修复费用B.应工程师要求留在施工场地的管理人员的费用C.承包人施工人员的伤亡损失D.现场施工材料【正确答案】C93.在工程总承包方式中，（）是工程总承包企业按照合同约定，承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责。A.设计采购施工（EPC）总承包B.交钥匙总承包C.阶段性总承包D.工程项目管理总承包【正确答案】A94.某项目进口一套加工设备，装运港船上交货价100万美元，海运费费率10%，海上运输保险费率为3，银行财务费率05%，外贸手续费率15%，关税税率10%，消费税率10%，增值

35、税税率17%，则该设备的外贸手续费为（）万元人民币。(外汇汇率：1美元：7元人民币)。A.10.50B.11.58C.16.55D.77.00【正确答案】B95.【真题】对于其他项目中的计日工，投标人正确的报价方式是（）。A.按政策规定标准估算报价B.按招标文件提供的金额报价C.自主报价D.待签证时报价【正确答案】C96.国外建筑工程造价构成中，反映工程造价中因缺乏资料不能完全预见和注明的项目是（）。A.项目直接建设成本B.项目简介建设成本C.应急费D.建设成本上升费用【正确答案】C97.某市建筑公司承建某县政府办公楼，工程不含税造价为1000万元，该施工企业应缴纳的营业税为()万元。A.32

36、.81B.31.60C.31.02D.34.12【正确答案】C98.某工程合同价款为300万元，于2008年8月签订合同并开工，2009年6月竣工。合同约定按工程造价指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价指数。该类工程2008年8月和2009年6月的造价指数分别为113.15和117.60。则此工程价差调整额为（）万元。A.11.8B.13.35C.39.45D.52.8【正确答案】A99.下列关于评标报告的表述，错误的是（）。A.评标报告应由评标委员会全体成员签字B.评标委员会向招标人提交书面评标报告后应抄送有关行政监督部门C.开标记录是评标报告的内容之一D.评标委员会成

37、员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，应取消其资格【正确答案】D100.在概算指标编制时-不同类型工程列表表现形式不同。下列说法中符合要求的是（）。A.安装工程中的设备以占设备购置费或设备原价的百分比表示B.建筑工程以综合生产能力的单位投资表示C.构筑物以每立方米的投资表示D.工艺管道一般以m为计算单位【正确答案】A二.多选题(共70题)1.不属于工程造价信息管理原则的有（）。A.时效性B.稳定性C.多样性D.可拓展性E.定量化【正确答案】BCD2.民用住宅建筑设计中影响工程造价的主要因素包括()。A.建筑物平面形状和周长系数B.占地面积C.住宅的层高和净高D.住宅的层数E.建筑群

38、体的布置形式【正确答案】ACD3.下列属于工程造价信息特点的是（）。A.专业性B.系统性C.可扩展性D.兼容性E.区域性【正确答案】ABE4.设计概算编制方法中，建筑工程概算的编制方法包括（）。A.概算定额法B.设备价值百分比法C.概算指标法D.综合吨位指标法E.类似工程预算法【正确答案】ACE5.【真题】根据标准施工招标文件(2007)版，承包人有可能同时获得工期和费用补偿的事件有()。A.发包方延期提供施工图纸B.因不可抗力造成的工期延误C.甲供设备未按时进场导致停工D.监理对覆盖的隐藏工程重新检查且结果合格E.施工中发现文物古迹【正确答案】ACDE6.关于投资估算指标，下列说法中正确的有

39、（）A.应以单项工程为编制对象B.是反映建设总投资的经济指标C.概略程度与可行性研究工作深度相适应D.编制基础包括概算定额，不包括预算定额E.可根据历史预算资料和价格变动资料等编制【正确答案】BCE7.某项目招标中，招标文件要求投标人提交投标保证金。招标过程中，招标人有权没收投标保证金的情形有（）。A.投标人在投标有效期内撤回投标文件B.投标人在开标前撤回投标文件C.中标人拒绝提交履约保证金D.投标人拒绝招标人延长投标有效期要求E.中标人无正当理由拒绝签订合同【正确答案】ACE8.新建项目或新增加生产能力的工程，在计算联合试运转费时需考虑的费用支出项目有（）。A.试运转所需原材料、燃料费B.施

40、工单位参加试运转人员工资C.专家指导费D.专利技术费E.施工缺陷带来的安装工程返工费【正确答案】ABC9.【真题】关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.预算定额为工程定额中的基础性定额C.概算定额的每一综合分项都包含了数个预算定额分项工程项目D.概算指标能够反映整个建、构筑物人工、材料、机械台班消耗量E.已完工程竣工决算是一种典型的投资估算指标【正确答案】ACD10.【真题】下列费用项目中，属于固定资产其他费用的有（）。A.已完工程及设备保护费B.工程监理费C.建设单位临时设施费D.建设单位投资但不拥有产权的、为项目配套的专用铁路线投资E.工

41、程招标费【正确答案】BCE11.在设备选用时，应注意处理的问题包括（）。P121A.应尽量选用国产设备B.选择先进合理的物料消耗定额C.选择主要工艺参数D.注意进口设备与原有国产设备的配套问题E.注意进口设备与维修能力之间的配套问题【正确答案】ADE12.【真题】关于履约担保，下列说法中正确的有（）。A.履约担保可以用现金、支票、汇票、银行保函形式但不能单独用履约担保书B.履约保证金不得超过中标合同金额的10%C.中标人不按期提交履约担保的视为废标D.招标人要求中标人提供履约担保的，招标人应同时向中标人提供工程款支付担保E.履约保证金的有效期需保持至工程接收证书颁发之时【正确答案】BDE13.

42、下列费用中，属于工程建设其他费中建设管理费的有（）。A.建设单位管理费B.可行性研究费C.勘察设计费D.工程监理费E.总承包管理费【正确答案】ADE14.在建设项目决策阶段确定的技术方案中，其工艺流程方案的具体内容包括()。A.研究工艺流程方案对产品质量的保证程度B.研究工艺流程各工序问的合理衔接C.研究选择先进合理的物料消耗定额D.研究选择主要的工艺参数E.研究工艺设备的价格合理性【正确答案】ABCD15.工程量清单计价模式下进行投标报价，下列说法正确的是（）。A.投标人可根据工程实际情况结合施工组织设计，自主确定措施项目费，并且对招标人所列的措施项目可以进行增补B.措施项目以“项”为单位计

43、价，应包括除税金外的全部费用C.综合单价中，承包人管理费变化的风险由其自身承担D.招标人不得要求投标人对安全文明施工费进行优惠E.投标人投标报价时，既可进行投标总价优惠，又可将优惠反映在清单项目的综合单价中【正确答案】ACD16.世界银行、国际咨询工程师联合会规定工程项目总建设成本包括()。A.项目直接建设成本B.项目间接建设成本C.预备费D.应急费E.建设成本上升费【正确答案】ABDE17.概算定额与预算定额的主要相同之处在于()。A.贯彻的水平原则相同B.表达的主要内容相同C.表达的方式相同D.项目划分和综合扩大程度相同E.基本使用方法相同【正确答案】ABCE18.工程竣工验收报告的附有文

44、件包括（）。A.竣工财务决算报表B.开工许可证C.施工许可证D.施工单位签署的工程质量保修书E.施工图设计文件审查意见【正确答案】CDE19.【真题】预算定额中人工、材料、机械台班消耗量的确定方法包括()。A.以施工定额为基础确定B.以现场观察测定资料为基础计算C.以工程量计算规则为依据计算D.以各类费用定额为基础确定E.以工程结算资料为依据计算【正确答案】AB20.关于工程定额的说法中，正确的有（）。A.人工定额与机械消耗定额的主要表现形式是时间定额B.施工定额为工程定额中的基础性定额C.按照定额的编制程序和用途分类结果中含有劳动定额、补充定额和企业定额D.概算定额反映单位工程人工、材料、机

45、械台班消耗量E.概算定额与扩大初步设计深度相适应【正确答案】ABE21.下列各项费用中属于设备及工、器具购置费的是（）。A.设备保管人员工资及工资性补贴B.新建项目购置的不够固定资产标准的生产家具和备品备件费C.进口设备关税D.进口设备担保费E.进口设备安装调试费【正确答案】ABC22.承包人向发包人提交的竣工结算款支付申请的内容应包括（）。A.累计已完成的合同价款B.累计已实际支付的合同价款C.本周期合计完成的合同价款D.应扣留的质量保证金E.实际应支付的竣工结算款金额【正确答案】BDE23.根据国家现行有关竣工结算的规定，小型建设项目财务决算报表包括()。A.建设项目竣工财务决算审批表B.

46、建设项目概况表C.竣工财务决算表D.建设项目交付使用资产明细表E.建设项目交付使用资产总表【正确答案】ACD24.建设工程项目评标时，发生（）情况应否决投标人投标。A.弄虚作假方式投标的B.提交合格“撤回通知”的投标文件C.报价低于其个别成本的投标文件，投标人且不能合理说明原因D.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的E.未能在实质上响应的投标【正确答案】ACE25.下列关于工程变更价款的调整方法说法正确的是（）。A.工程变更引起安全文明施工费发生变化，应按照实际发生的变化进行调整，不得浮动B.按照总价(或系数)计算的措施项目费，除安全文明施工费外，应按实际发生变化调整，并考虑承

47、包人报价浮动因素C.工程变更引起措施项目发生变化的，承包人未事先将拟实施的方案提交发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整D.工程变更项目中，承包人投标的综合单价与发包人招标控制价中的综合单价偏差超过10%时，该变更项目的综合单价即要双方协商确定E.发包人的原因造成合同工作删减给承包人造成一定损失的，承包人有权提出并得到合理的费用补偿【正确答案】ABCE26.下列（）属于按照费用构成要素划分的费用。A.人工费B.材料费C.措施费D.企业管理费E.规费【正确答案】ABDE27.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，财务费用是指企业为施工生产（）的费用。A.筹集资金B.提供

48、预付款担保C.提供履约担保D.提供职工工资支付担保E.提供的管理人员工资【正确答案】ABCD28.关于其他项目清单的编制。说法正确的有（）。A.施工中发生的索赔、现场签证的费用在暂列金额列支B.专业工程暂估价应包括除规费以外的所有综合单价构成内容C.需要纳入分部分项工程量清单项目综合单价中的暂估价只是材料费D.投标时，总承包服务费的费率与金额由投标人自主报价E.计日工是无须由招标人根据拟建工程实际情况提出估算额度的费用项目【正确答案】ADE29.根据我国现行建筑安装工程费用组成，下列各费用项目中属于措施费的是（）。A.冬雨期施工增加费B.施工机械作业时所发生的安拆费C.工程排污费D.已完工程及

49、设备保护费E.地上、地下设施、建筑物的临时保护费【正确答案】ADE30.根据标准施工招标文件的规定，遇到下述（）情况时。承包商可以向业主要求既延长工期又索赔费用。A.建设单位未能及时提供图样B.业主原因造成工期延误C.施工中遇到不利物质条件D.发包人违约造成的承包人暂停施工E.不可抗力事件造成的损害【正确答案】ABCD31.估算建设投资后需编制建设投资估算表，为后期的融资决策提供依据。按形成资产法分类，建设投资可分为（）。A.工程费用B.工程建设其他费用C.固定资产费用D.无形资产费用E.预备费【正确答案】CDE32.根据标准施工合同文件关于施工进度与工期，下列说法中正确的有()。A.经监理人

50、批准的施工进度计划称合同进度计划B.实际进度与合同进度计划发生偏离时，承包人可以向监理人提交修订合同进度计划的申请报告C.监理人在发出开工通知前应获得发包人同意D.发包人增加了合同工作内容，承包人不一定能获得延长工期的许可E.因承包人原因造成竣工延误，承包人支付了逾期违约金，可部分免除修补缺陷义务【正确答案】ABCD33.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括（）。A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应

51、符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工程造价司法鉴定，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作【正确答案】ABCE34.下列项目中，在计算联合试运转费时不需要考虑的费用包括（）。A.试运转所需原料、动力的费用B.单台设备调试费C.试运转所需的机械使用费D.试运转过程中因施工原因造成而发生的处理费用E.试运转过程中因设备缺陷原因造成而发生的处理费用【正确答案】BDE35.按索赔事件的性质分类，工

52、程索赔的种类有()。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.合同中明示的索赔D.工期索赔E.不可遇见因素索赔【正确答案】ABE36.【真题】因发包人原因导致工程延期时，下列索赔事件能够成立的有（）。A.材料超期储存费用索赔B.材料保管不善造成的损坏费用索赔C.现场管理费索赔D.保险费索赔E.保函手续费索赔【正确答案】ACDE37.下列各项属于资格预审公告应包括的内容的是（）。A.申请人的资格要求B.申请人基本情况表C.资格预审申请函D.资格预审申请文件的递交E.项目概况与招标范围【正确答案】ADE38.下列属于预算定额机械台班消耗量中机械幅度差的是（）。A.供电线路故障检修而发生的机械运转中断

53、时间B.检查工程质量影响机械操作的时间C.工程收尾和工作量不饱满造成的机械停歇时间D.临时停机、停机影响机械操作的时间E.运输车辆在装货和卸货时的停车时间【正确答案】ABCD39.招标投标法规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A.满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求B.最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.满足招标文件各项要求，并且报价最低D.满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低E.满足招标文件各项要求，并且经评审价格最高【正确答案】BD40.下列关于投标文件的澄清和说明，表述正确的是()。A.投标文件不响应招标文件实质性条件，可允许投标人修正或撤销其不符合要

54、求的差异B.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正C.投标文件中用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，由投标人澄清说明为准D.若投标单价有明显的小数点错位，应调整单价，并修改总价E.投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理【正确答案】BE41.【真题】下列事件的发生，已经或将造成工期延误，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ADE42.下列关于合同价款纠纷的处理原则。描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对竣工验收合格的工程要求支付价款，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持C.施工合同解除后，建设工程经修复后质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.对于阴阳合同的结算依据应以工程实际情况为准进行确定E.当事人欠付工程价款利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算【正确答案】ABC43.某工程原土方工程量为5000m3，桩基工程300m3，因变更致使土方工程增加1000m3，桩基工程减少50m3，不考虑措施项目及其他项目，调整后土方单价为15元m3，调整后桩基工程300元/m3，以下说法正确的是（）