监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案（第55次）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案（第55次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题测试卷和答案（第55次）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题测试卷和答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】关于工程设计管理的说法，正确的是()。A.设计人可允许其他单位以本单位名义承担设计业务B.除有特殊要求的建筑材料与专用设备外，设计人不得指定生产厂家或供应商C.设计注册执业人员可受聘于其他设计单位完成专门的设计任务D.设计人不应当参与与设计相关的工程质量事故分析【正确答案】B2.【真题】大型非标准设备招标，中标人与招标人签订的合同属于()。A.施工承包合同B.买卖合同C.设备安装合同D.加工承揽合同【正确答案】D3.增加监理工作时间的补偿金的计算

2、式为（）。A.报酬一工程费节省额报酬比率B.报酬一额外工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)C.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬实际监理服务天数)D.报酬一附加工作天数(合同约定的报酬合同中约定的监理服务天数)【正确答案】D4.关于限制民事行为能力人订立的合同的表述中，不正确的是（）。A.限制民事行为能力人一般情况下不能独立订立合同B.限制民事行为能力人订立的合同，经法定代理人追认以后，合同有效C.限制民事行为能力人的监护人是其法定代理人D.合同被法定代理人追认之前，善意相对人无撤销的权利【正确答案】D5.由于业主原因使分包商受到损失，分包商向承包商提出索赔时，承包商（）。A.可

3、以拒绝索赔B.应承担全部责任C.先行赔偿再向业主追索D.代替分包商向工程师递交索赔报告【正确答案】D6.当业主和承包商发生的争议由仲裁机关进行仲裁时，监理单位应当()。A.设法化解双方矛盾B.维护业主的利益C.保持冷静D.积极提供作证的事实材料【正确答案】D7.以下不属于质量验收方法的是（）。A.物理试验B.化学实验C.观察法D.经验鉴别法【正确答案】C8.能够作为保证人的是()。A.法人的职能部门B.公司C.学校D.幼儿园【正确答案】B9.风险事件K、L、M、N发生的概率分别为PK=5%、PL=8%、PM=12%、PN=15%，相应的损失后果分别为QK=30万元、QL=15万元、QM=1O万

4、元、QN=5万元，则风险量相等的风险事件为()。A.K和MB.L和MC.M和ND.K和N【正确答案】B10.合同法律关系的客体是指()。A.合同的当事人B.合同双方的权利C.合同双方的义务D.合同的标的【正确答案】D11.组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，解释顺序在技术标准和要求之后的文件是（）。A.合同协议书B.投标函及投标函附录C.图纸D.通用合同条款【正确答案】C12.无权代理是指行为人没有代理权而以他人名义进行的民事、经济活动。无权代理不包括以下（）。A.没有代理权而为的代理行为B.超越代理权而为的代理行为C.在代理人授权范围内的代理D.代理权终止后

5、的代理行为【正确答案】C13.在监理合同签订后，出现了暂停执行监理任务的情形，当恢复监理工作时，应增加不超过（）d的合理时间，用于恢复执行监理业务，并按双方约定的数量支付监理酬金。A.7B.21C.28D.42【正确答案】D14.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师递交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，工程师于3月20日签发工程移交证书，则承包商的实际竣工日应为()。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【正确答案】A15.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同

6、，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A16.承担违约责任的主要方式是（）。A.继续履行B.支付违约金C.赔偿损失D.采取补救措施【正确答案】C17.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（）需要通知监理人。A.第一阶段B.第二阶段C.第三阶段D.三个阶段都需要【正确答案】C18.【真题】根据标准施工合同，就图纸、通用合同条款和已标价的工程量清单而言，优先解释的顺序是()。A.已标价的工程量清单通用合同条款图纸B.已标价的工程量清单图纸通用合同条款C.通用合同条款已标价的工程量清单图纸D.通用合

7、同条款图纸已标价的工程量清单【正确答案】D19.【真题】关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是()。A.委托人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任B.监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C.委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D.监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出【正确答案】B20.如果合同当事人对合同的可变更或可撤销发生争议，只有（）有权变更或者撤销合同。A.当地公安机关B.本级人民检察院C.县级以上人民政府D.人民法院或者仲裁机构【正确答案】D21.某工程采用FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，物价浮动对合同价格的影响采用公

8、式法调价。施工中因承包商的原因竣工延误1个月，合同应竣工月计算的调价系数Pn=102，实际竣工月计算的调价系数Pn=103，施工最后一个月支付工程进度款时，应取用的调价系数为（）。A.1.0B.1.O2C.1.O3D.1.O7【正确答案】B22.【真题】根据标准施工合同,履约担保的期限自发包人和承包人订立合同之日起至（）之日止。A.工程竣工验收B.工程缺陷责任期满C.签发工程移交证书D.签发最终结清证书【正确答案】C23.设计施工图应由（）负责报送建设行政主管部门审查。A.承包商B.设计人C.监理单位D.发包人【正确答案】D24.施工单位在劳动合同中规定雇员应当接受搜身检查的条款，或者在施工合

9、同的履行中规定以债务人的人身作为担保的约定，都属于（）条款。A.有效的合同B.效力待定的合同C.可变更、可撤销的合同D.无效的合同【正确答案】D25.关于要约的表述中，不正确的是（）。A.要约必须是特定人的意思表示B.要约必须是以缔结合同为目的C.要约必须具备合同的一般条款D.要约必须由相对人承诺，且相对人必须为不特定的多数人【正确答案】D26.FIDIC施I合同条件规定，预付款在分期支付工程进度款的支付中按百分比扣减的方式偿还，关于预付款每次支付时的扣减额度的公式，正确的是（）。A.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)25B.每次扣还金额=(本次支付证书中承包

10、商应获得的款额一本次应扣的保留金)25C.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额+本次应扣的保留金)22D.每次扣还金额=(本次支付证书中承包商应获得的款额一本次应扣的保留金)22【正确答案】B27.FIDIC施工合同条件规定，预付款又称动员预付款，是业主为了帮助（）解决施工前期开展工作时的资金短缺，从未来的工程款中提前支付的一笔款项。A.承包商B.分包商C.工程师D.指定分包商【正确答案】A28.【真题】某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元，从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取

11、得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为()。A.A银行1000万元，B银行2000万元B.A银行1800万元，B银行1200万元C.A、B银行各1500万元D.A银行2000万元，B银行1000万元【正确答案】A29.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（）。A.发包人原因造成质量不合格B.异常恶劣的气候条件C.发包人要求提前交货D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格【正确答案】C30.监理人需要调换监理机构的总监理工程师人选时()。A.通知委托人后即可调换B.无需通知委托人即可调换C.取得委托人同意后才能调换D.合同签订后不允许再调换总监人选【正确

12、答案】C31.2009年2月10日，甲公司将其厂房无偿转让给乙公司，导致甲公司的债权人丙公司无法实现债权，丙于2010年7月10日才得知该情况，则丙公司撤销权的截止日期为（）。A.2010年2月10日B.2011年7月10日C.2011年2月10日D.2012年7月10日【正确答案】B32.下列关于资格预审和资格后审的说法，正确的是（）。A.资格预审与资格后审可以同时使用B.公开招标的项目，实行资格后审C.邀请招标的项目，实行资格后审D.资格预审与资格后审的审查内容略有差别【正确答案】C33.在勘察现场范围内，不属于委托勘察范围，发包人又未提供相关资料，致使勘察人在勘察工作中发生人身伤害和造成

13、经济报失时，由（）承担民事责任。A.勘察人B.政府C.保险机构D.发包人【正确答案】D34.【真题】关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是()。A.行使权利的时间要求相同B.行使权利的条件要求相同C.通知到达对方的时间要求相同D.行为生效的条件不同【正确答案】D35.按完成承包的内容进行划分，建设工程可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和（）三类。A.建设工程监理合同B.建设工程采购合同C.建设工程分包合同D.建设工程施工合同【正确答案】D36.某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行

14、修复，修复费用（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【正确答案】B37.选择监理单位一般采用()。A.公开指标B.邀请招标，且邀请数量以35家为宜C.邀请招标，且邀请数量以57家为宜D.邀请招标，且邀请数量不得少于5家【正确答案】B38.下列关于对建设工程项目重新检验的表述，错误的是（）。A.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验B.承包人接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后由工程师组织重新覆盖或C.重新检验表明质量合格，发包人承担由此发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期D.重新检验不合

15、格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延【正确答案】B39.在分期付款买卖合同中，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（）时，出卖人可以要求买受人支付全部价款或者解除合同。A.12B.13C.14D.15【正确答案】D40.在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商在双方已经协商一致的材料价格上再让利l0，否则下半年及以后的订单不再给乙，乙表示同意。根据合同法的规定，甲、乙之间的买卖合同因（）。A.欺诈而可撤销B.胁迫而可撤销C.胁迫而无效D.显失公平而无效【正确答案】B41.某施工项目材料采购合同中，双方约定的违约金为3万元、定金为5万元。采购方依约支付了5万元定金，供

16、货方违约后，采购方有权主张的最高给付金额为（）万元。A.3B.5C.8D.10【正确答案】D42.评标专家应从事相关专业领域工作满（）年并具有高级职称或者同等专业水平。A.5B.8C.10D.15【正确答案】B43.合同法律关系的主体是指A.合同法律关系中当事人的权利和义务B.合同法律关系的当事人C.合同权利义务所共同指向的“事”或“物”D.国家颁布的法律、法规【正确答案】B44.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导致承包人费用增加和延误工期，则（）A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润B.承包人承担费用和延误的工期C.发包人承担

17、费用并延长工期，无需支付利润D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期【正确答案】A45.保证期间债权人与债务人协议变更主合同或者债权人许可债务人转让债务的，应当取得()的书面同意。A.被保证人B.第三人C.保证人D.公证机关【正确答案】C46.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，属于设备采购中伴随服务的是（）。A.对设备进行包装B.提供设备组装所需工具C.交付设备D.通知买方预计到货日期【正确答案】B47.依据建设工程施工合同(示范文本)的规定，由发包人采购材料交付承包人保管时，下列表述中不正确的是（）。A.材料运抵施工现场后，承包人与发包人共同清点B.到货材料的规格与合同约定不符，

18、承包人不可以代为调剂串换C.材料设备接收后移交承包人保管，发包人需支付保管费用D.到货材料数量多于合同的约定时，发包人应将多余部分运出工地【正确答案】B48.因地下水、地质断层、溶洞、地下障碍物等引起的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.合同被迫终止索赔C.工程延误索赔D.意外风险和不可预见因素索赔【正确答案】D49.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，不可抗力事件发生后，承包人应在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减少损失，并在不可抗力事件结束后48h内向（）通报受灾情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。A.工程师B.发包人C.勘察设计单位D.有关行政监督部门【正确答案】A50.导致合同

19、法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是()。A.地震灾害导致施工暂停B.恶劣气候影响施工安全C.社会动乱影响施工进度D.图纸设计错误导致的工程返工【正确答案】D51.工程师判定承包人索赔成立的条件不包括（）。A.造成费用增加或工期延误的原因，按合同约定不属于承包人应承担的责任，包括行为责任或风险责任B.与合同相对照，事件已造成了承包人施工成本的额外支出，或总工期延误C.承包人按合同规定的程序提交了索赔意向通知和索赔报告D.索赔意向通知必须在28d内提交【正确答案】D52.下列关于招标流程的相关说法错误的是（）。A.现场踏勘是由招

20、标人组织的B.招标人必须委托招标代理机构进行招标事宜C.评标委员会成员中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二D.组织投标预备会一般应在投标截止时间15日以前进行【正确答案】B53.【真题】关于机电设备招标的说法，错误的是()。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【正确答案】C54.【真题】根据招标投标法实施条例，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.2%B.3%C.5%D.10%【正确答案】A55.建设工程招标管理中，关于定标程序的表

21、述，不正确的是()。A.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人B.招标人确定中标人后30天内，应向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告C.确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判D.中标通知书发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得作实质性修改【正确答案】B56.我国在建设领域推行项目法人负责制、工程监理制、招标投标制和合同管理制，在这些改革制度中，核心内容是()。A.招标投标制B.合同管理制C.工程监理制D.项目法人负责制【正确答案】B57.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括（）。A.以评标价最低的标书为最优B.以投标报价最低

22、的标书为最优C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价D.中标后按评标价格签订合同价【正确答案】A58.FIDIC施工合同条件规定，付给争端裁决委员会委员的酬金有（），由业主与承包商平均负担。A.月聘请费、日酬金和奖金三部分B.月聘请费和日酬金两部分C.月聘请费D.月聘请费和奖金两部分【正确答案】B59.关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人可以不是建设单位B.承包人不必是法人C.总承包人必须具有工程设计甲级或乙级综合资质D.发包人必须具有自行组织招标的能力【正确答案】A60.合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.

23、主体B.客体C.内容D.事实【正确答案】A61.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是()。A.在买卖合同纠纷未经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B62.建设施工合同（示范文本）的通用条件规定，()，承包人不得将承包工程的任何部分分包。A.未经招标B.未经发包人同意C.未提交分包人资质D.分包人未与发包人签订合同【正确答案】B63.由于发包人或工程师指令

24、承包人加快施工速度，缩短工期，引起承包人人、财、物的额外开支而提出的索赔叫做（）。A.工程变更索赔B.工程加速索赔C.工期索赔D.工程延误索赔【正确答案】B64.在设计合同履行过程中，设计人已完成设计工作的20%，发包人要求终止或解除合同，则()。A.设计人应退还发包人已付的定金B.设计人不退还发包人已付的定金C.发包人支付该阶段设计费的一半D.发包人支付该阶段的全部设计费【正确答案】C65.【真题】FIDIC施工合同条件中的指定分包商是业主选择的施工单位，关于指定分包商施工中协调管理的说法，正确的是（）。A.指定分包商的施工自行管理，不需要协调B.应由工程师负责指定分包商施工的协调管理C.应

25、由承包商负责指定分包商施工的协调管理D.应由业主负责指定分包商施工的协调管理【正确答案】C66.关于格式条款的说法中，不正确的是（）。A.格式条款又被称为标准条款B.提供格式条款的相对人只能在接受格式条款和拒绝合同两者之间进行选择C.格式条款既可以是合同的部分条款为格式条款，也可以是合同的所有条款为格式条款D.提供格式条款一方免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款有效【正确答案】D67.施工企业的项目经理指挥失误，给建设单位造成损失的，建设单位应当要求()赔偿。A.施工企业B.施工企业的法定代表人C.施工企业的项目经理D.具体的施工人员【正确答案】A68.建设工程监理招标的宗旨是

26、对监理单位()的选择。A.报价B.能力C.资历信誉D.规模和经济实力【正确答案】B69.下列合同属于按照承发包的不同范围和数量进行划分的是()。A.建设工程勘察合同B.建设工程设计施工总承包合同C.建设工程设计合同D.建设工程施工合同【正确答案】B70.根据建设工程设计合同示范文本，关于初步设计应满足的深度要求说法，错误的是（）。A.满足主要材料订货的需要B.满足设备材料采购的需要C.满足编制施工招标文件的需要D.满足编制施工图设计文件的需要【正确答案】B71.设计合同示范文本规定，方案设计文件的设计深度应能满足（）的需要。A.控制概算B.编制招标文件C.施工图设计D.非标准设备制作【正确答案

27、】A72.某建设项目的设计合同估算价为3000万元人民币，在设计中需要采用专有技术，该项目设计宜采用（）方式发包。A.议标B.邀请招标C.公开招标D.直接委托【正确答案】D73.【真题】某工程项目是按照FIDIC施工合同条件签订的合同，合同约定，缺陷通知期为1年，A单位工程为分部移交工程，A单位工程竣工移交后的运行期间，因施工质量问题出现重大缺陷。承包人修复后工程师要求延长该部分缺陷通知期3个月。单位工程缺陷通知期的终止时间应为（）。A.A单位工程竣工日后1年B.A单位工程竣工日后1年3个月C.全部工程竣工日后1年D.全部工程竣工日后1年3个月【正确答案】B74.【真题】某建设工程采购的砂石，

28、采用现场交货的到货检验方式，其数量验收可采用的方法是（）。A.外观检验法B.衡量法C.经验鉴别法D.物理检验法【正确答案】B75.在评标委员会成员中，不包括（）。A.招标人代表B.技术专家C.投标人代表D.经济专家【正确答案】C76.主要是为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（）。A.指定代理B.法定代理C.转代理D.委托代理【正确答案】B77.下列机电产品可以不进行国际招标的是（）。A.国外赠送的机电产品B.一次性采购产品合同估算价格120万元人民币C.产品生产商优惠供货，以产品合同估算价格的70%供货的机电产品D.基础设施项目公用事业项目中进行国际招标采购的机电产品【正

29、确答案】C78.施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前（）d以书面形式向承包人发出变更通知。A.7B.14C.28D.30【正确答案】B79.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，设计合同的设计期限为()。A.从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B.从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C.从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D.从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止【正确答案】D80.建设工程设计合同履行时，属于承包人责任的是（）。A.按时提供勘察资料B.确定设计的范围和深度C.负责向有关部门办理设计阶段设计文件的审批工作D.设计文件经上级主管部门审批后，在原

30、定任务书范围内的必要修改【正确答案】D81.【真题】根据担保法，关于留置的说法，正确的是（）。A.能够留置的财产仅限于动产B.材料采购合同可以采用留置担保C.施工合同可以采用留置担保D.留置的财产不限于按照合同约定占有的财产【正确答案】A82.下列费用中，属于监理酬金中直接成本的是（）。A.经营业务费B.业务培训费、图书资料购置费C.固定资产及常用工器具、设备的使用费D.监理期间使用与监理工作相关的检测仪器、设备的摊销费用【正确答案】D83.根据合同法的规定，合同变更的必要条件是（）。A.互惠互利B.协商一致C.变更合同主体D.变更合同内容【正确答案】B84.施工过程中，如果发包人需要更换工程

31、师，应至少于易人前（）d内以书面形式通知承包人。A.7B.14C.28D.30【正确答案】A85.按照FIDIC施工合同条件规定，在()后，业主应将保留金全部返还给承包商。A.颁发工程接收证书B.签发最终支付证书C.颁发履约证书D.承包商提交结清单【正确答案】B86.由于采购方在合同内错填到货地点导致供货方送货不能顺利交接货物的，所产生的后果由（）承担。A.采购方B.供货方C.代运方D.采购方和供货方共同【正确答案】A87.【真题】在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间内未

32、做出任何答复，承包人应（）。A.向工程师再次发出请求复工通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工【正确答案】D88.在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方和运输部门【正确答案】A89.在设计施工总承包合同中，关于承包人的索赔，下列不能索赔利润的是()。A.监理人的指示延误、错误B.发包人提供的材料、设备延误C.发包人原因未能按时发出开始工作通知D.行政审批延误【正确答案】D90.【真

33、题】关于可变更合同与可撤销合同的说法，正确的是（）。A.两者订立的情形不同B.两者的法律后果不同C.当事人要求变更合同，人民法院也可撤销合同D.当事人要求撤销合同，人民法院也可变更合同【正确答案】B91.FIDIC施工合同条件规定，施工合同内约定的工期是指，承包商在（）中承诺的竣工时间。A.中标书附录B.投标书附录C.中标书D.投标书【正确答案】B92.【真题】材料采购合同履行中，支付货款的条件是()。A.转账结算或托收承付B.托收承付或验单付款C.验单付款或验货付款D.验货付款或转账结算【正确答案】C93.设计标准()国家规范的强制性规定。A.必须高于B.可以低于C.可以高于D.不得高于【正

34、确答案】C94.当格式条款与非格式条款不一致时，应该（）。A.采用非格式条款B.采用格式条款C.由提供格式条款的一方决定D.由提供格式条款的相对人决定【正确答案】A95.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于合同工期的说法，正确的是（）。A.合同协议书内注明的施工期限B.招标文件中要求的施工期限，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和C.中标通知书内写明接受的投标工期，加上施工过程中工程师批准顺延的时间之和D.合同协议书内注明的施工期限，加上施工过程中工程师因变更批准的顺延时间之和【正确答案】D96.【真题】根据标准施工合同，当中标通知书.图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优

35、先解释的顺序是（）。A.图纸专用合同条款中标通知书B.图纸中标通知书专用合同条款C.中标通知书图纸专用合同条款D.中标通知书专用合同条款图纸【正确答案】D97.下列各项中，不属于设计费支付管理原则的是（）。A.发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用B.设计人按合同约定提交相应报告、成果或阶段的设计文件后，发包人应及时支付约定的各阶段设计费C.实际设计费按初步设计概算核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方需另行签订补充协议D.设计人提交最后一部分施工图的同时，发包人应结清全部设计费的一半以上，留有的余款一般不超过10天要全部结清【正确答案】D98.【真题】工程

36、监理单位授权总监理工程组织完成监理任务而产生的代理属于（）。A.法定代理B.委托代理C.指定代理D.延伸代理【正确答案】B99.【真题】某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。A.同时履行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辨权D.先诉抗辩权【正确答案】C100.索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向工程师递交()。A.索赔意向通知B.索赔报告C.施工现场的记录D.索赔依据【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】施工过程中如果发包人要求提前竣工

37、，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据建设工程施工合同(示范文本)，提前竣工协议书中应包括的内容有（）。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【正确答案】ABCD2.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，发包人应当将委托的（）以书面形式通知承包人。A.监理单位名称B.监理单位地址C.工程师的姓名D.监理内容E.监理权限【正确答案】ACDE3.“建筑工程一切险”保险公司开始承担保险责任的日期，可能是()之中较早的时间。A.业主与承包商签订施工合同日B.承包商提交履约担保日C.业主办理土地征

38、用手续日D.承保项目所用建筑材料运抵工地日E.保险工程在工地动工日【正确答案】DE4.【真题】根据担保法，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价款，债权人受偿的原则有()。A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿【正确答案】ACDE5.工程师对索赔报告审查的内容包括（）。A.事态调查B.损害事件原因分析C.证据资料分析D.索赔处理决定分析E.实际损失分析【正确答案】ABCE6.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提

39、供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程款垫支保证【正确答案】ABD7.从承发包的不同范围和数量进行划分，可以将建设工程合同分为()。A.施工分包合同B.建设工程勘察合同C.建设工程设计施工总承包合同D.工程施工承包合同E.建设工程设计合同【正确答案】ACD8.标准资格预审文件各章规定的内容包括（）。A.资格预审公告B.招标人须知C.资格审查方法D.资格自查办法E.资格预审申请文件【正确答案】ACDE9.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工

40、程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响【正确答案】AC10.当事人在()的情况下，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。A.没有仲裁协议B.裁决的证据是伪造的C.裁决所根据的证据不全面D.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据E.仲裁人员在仲裁该案时徇私舞弊【正确答案】ABDE11.【真题】根据标准施工合同，履约担保和预付款担保的主要区别有（）。A.担保的方式不同B.担保的金额不同C.担保的期限不同D.担保的作用不同E.被担保的主体不同【正确答案】BC12.下列资质分类中属于工程设计资质的有()

41、。A.工程设计综合资质B.工程设计行业资质C.工程设计专业资质D.工程设计专项资质E.工程设计劳务资质【正确答案】ABCD13.在9部委联合颁发的56号令中明确要求，行业标准的施工招标资格预审文件应不加修改地引用标准施工招标资格预审文件中的（）。A.申请人须知B.申请人须知前附表C.资格审查办法D.资格审查办法前附表E.资格预审公告【正确答案】AC14.根据合同法的规定，下列关于债务承担的表述中，正确的是（）。A.债务承担是指债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的情况B.债务人将合同的义务全部或部分转移给第三人的必须经债权人的同意C.债务人转移义务的，新债务人应当承担与主债务有关的从债务

42、D.债务人转移义务的，新债务人不得主张原债务人对债权人的抗辩权E.法律、行政法规规定转移义务应当办理批准、登记手续的，应当办理批准、登记手续【正确答案】ABCE15.下列关于施工质量控制的说法正确的有（）。A.质量检查，达到约定标准的给予质量认可，达不到的则予以拒收B.双方对质量有争议，由专用条款约定的工程质量监督部门鉴定C.承包人可以拒绝接受工程师及委派人员的检查D.检查检验不合格时，影响正常施工的费用由发包人承担E.工程师指令失误而导致的追加合同价款，由工程师承担【正确答案】AB16.CM承包商的酬金约定通常可以采用的方式有（）。A.按分包合同价的百分比取费B.按分包合同实际发生工程费用的

43、百分比取费C.固定酬金D.按总包合同价E.按结算价【正确答案】ABC17.按照施工合同标准文本通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括()。A.工程本身的损害B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害D.承包方人员伤亡E.承包人停工损失【正确答案】ABC18.对招标项目的投标人在研究招标文件和现场考察后提出的质疑，招标人的正确处理方式有()。A.以书面形式将质疑的解答通知所有投标人B.以口头形式将质疑的解答通知所有投标人C.仅对提出质疑人给予书面形式的解答D.解昝应说明问题的来源E.在标前会上给予解答并记入会议纪要【正确

44、答案】AE19.建设项目招标前期应满足的要求()A.建设项目已经批准B.有满足招标投标需要的技术资料C.建设用地已依法取得，并领取了建设规范许可证D.施工现场的“三通一平”已经完成E.主要设备的来源已经落实【正确答案】ABC20.勘察人如遇（）情况，可以相应延长合同工期。A.设计变更B.工作量变化C.勘察设备损坏D.不可抗力影响E.非勘察人原因造成的窝工【正确答案】ABDE21.【真题】建设工程设计合同（示范文本）规定，下列工作中，属于设计单位义务的有()。A.组织设计成果鉴定B.参加隐蔽工程验收C.审查外商提供的设备设计图样D.组织并主持设计交底会E.向有关主管部门办理竣工图样的审查备案【正

45、确答案】BC22.根据FIDIC施工合同条件的规定，关于争端裁决程序的表述中，正确的有（）。A.调解合同争议并做出决定B.召开听证会，充分听取各方的陈述，审阅证明材料C.解决争议的地点只可以在工地进行D.裁决委员会成员审阅各方提交的材料E.接到业主或承包商任何一方的请求后，裁决委员会确定会议的时间和地点【正确答案】ABDE23.工程设计合同签订后，设计人承接的设计任务工作范围和内容发生变动，应遵循的原则包括（）。A.在原定设计范围内的内容，经发包人同意，设计人可以进行必要的修改和调整补充B.设计人进行设计交底时，监理人提出的设计变更要求，经过设计人进行修改后即可交付施工C.经过批准的设计文件需

46、要修改，发包人先报经原审批机关批准，再委托原设计人修改D.经过修改的设计文件，发包人应重新向设计管理部门报批E.施工承包人在其设计资质许可的范围内可以自行修改施工图设计【正确答案】ACD24.【真题】材料采购合同履行z中，可用于现场交货数量验收的方法有（）。A.磅差分析法B.查点法C.经验鉴别法D.衡量法E.理论换算法【正确答案】BDE25.【真题】在总投资为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有（）。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E

47、.单项合同估算价为20万元的监理项目【正确答案】AB26.法人成立应当具备的条件是()。A.有行政主管部门的明确授权B.有必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.能够独立承担民事责任【正确答案】BCD27.甲乙两公司签订了一份执行国家定价的购销合同。在乙公司逾期交货的情况下，依照合同法对迟延履行的规定，当交货时的价格浮动变化时，则该产品的结算价格()。A.无论上涨或下降，仍按原定价格执行B.遇价格上涨时，按原价格执行C.遇价格上涨时，按新价格执行D.遇价格下降时，按新价格执行E.遇价格下降时，按原价格执行【正确答案】BD28.下列关于预付款担保的表述正确的是()。A.采用无条件担保

48、形式B.担保期限自预付款支付给承包人起生效C.发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款时担保期限终止D.标准施工合同规定的预付款担保采用银行保函形式E.保函格式中无需保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则【正确答案】ABCD29.在代理关系中，委托代理关系终止的条件包括()。A.作为被代理人的法人终止B.被代理人取得民事行为能力C.被代理人取消委托D.代理事项完成E.代理期限届满【正确答案】ACDE30.【真题】关于合同中格式条款的说法，正确的有()。A.提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B.提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C.对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的

49、理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E.在格式条款与非格式条款不一致时，应采用格式条款【正确答案】AC31.可以作为质押的权利有（）。A.支票B.提单C.依法可以转让的著作权中的财产权D.依法可以转让的股份E.土地所有权【正确答案】ABCD32.对违反合同者追究责任时，实行()A.违约金、定金并用原则B.以补偿性为原则C.过错原则D.因不可抗力不能履行合同时，部分或者全部免除责任E.严格责任原则【正确答案】BDE33.下列关于FIDIC发布的标准合同文本的说法正确的是（）。A.施工合同条件（1999年版），适用于各类小型或较复杂的工程项目B.生产设备和设计-

50、施工合同条件（1999年版），适用于由承包商按照雇主要求进行设计、生产设备制造和安装的电力、机械、房屋建筑等工程的合同C.设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件（1999年版），适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工，完成一个配备完善的工程，雇主“转动钥匙”时即可运行的总承包项目建设合同D.简明合同格式（1999年版），适用于投资金额相对较小、工期短、不需进行专业分包，相对简单或重复性的工程项目施工E.客户/咨询工程师（单位）服务协议书（1998年版），适用于雇主委托工程咨询单位进行项目的前期投资研究、可行性研究、工程设计、招标评标、合同管理和投产准备等的咨询服务合同【正确答案】BC

51、DE34.【真题】合同法规定，合同被撤销的法律后果有()。A.返还财产B.赔偿损失C.罚款D.记入不良信用名单E.对经办人进行行政处分【正确答案】AB35.【真题】按照我国招标投标法，关于招标方式的说法，正确的有()。A.公开招标的投标人不受地域和行业限制B.议标是招标方式的一种C.竞争性谈判是招标方式的一种D.邀请招标不能限制投标人的数量E.公开招标意味着招标时间长、费用高【正确答案】AE36.按照不同的标准，建设工程材料设备采购合同可以有不同的分类建设工程材料设备采购合同的买受人可以是（）。A.发包人B.监理人C.承包人D.生产厂家E.供货人【正确答案】AC37.【真题】按照建设工程施工合

52、同（示范文本）规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有()。A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检B.自检合格后，书面通知工程师验收C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工【正确答案】ABCE38.在建设工程施工合同履行过程中，应由发包人承担费用的有（）。A.邻近建筑物、构筑物的保护工作B.发包人委托承包人完成工程配套的设计C.承包人向发包人提供的施工现场办公和生活房屋及设施D.承包人按规定办理施工现场交通、环境保护有关手

53、续E.对已竣工而未交付工程的损伤修复【正确答案】ABCD39.下列属于发包人违约责任的是（）。A.设计错误B.设计工作暂停C.审批工作延误D.发包人延误支付定金E.设计人员受不可抗为影响延误完成【正确答案】CD40.根据施工合同，合同进度计划的主要作用有（）。A.监理人确认承包人逾期违约的依据B.监理人签认索赔付款证书的依据C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据D.承包人编制资金计划的基础E.监理人控制合同工程进度的依据【正确答案】CE41.【真题】根据标准施工招标文件，关于建设工程施工评标的说法，正确的有()。A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段B.初步评审检查投

54、标书是否对招标文件做出实质性响应C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据【正确答案】ABE42.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正确答案】CDE43.【真题】保证合同的担保范围包括()。A.主债权及利息B.债权人的间接损失C.违约金D.债权人实现债权的费用E.保证合同另有约定的财产损失【正确答案】ACDE44.设计合同示范文本中，适用于民用建设工程设计的合同，其主要条款包括（）。A.发包人应提供的有关资料和文件B.委托设计任务的范围和内容C.项目投资要求D.工程用地规划E.双方的责任【正确答案】ABE45.根据合同法规定，要约撤回和要约撤销的主要区别有（）。A.要约所处法律效力状态不同B.撤回和撤销的目的不同C.撤回和撤销的通知到达受要约人的时间要求不同D.受要约人对要约知晓的情况不同E.对要约人的约束条件不同【正确答案】ACDE46.对设计投标书进行评审时，主要考虑的因素有（）。A.设计方案优劣B.环境保护措施是否合理C.投资估算是否超过限额D.投标报价是否最低E.社会信誉是否良好