监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练卷含答案（第23卷）

《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练卷含答案（第23卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《监理工程师《建设工程合同管理》考试试题模拟训练卷含答案（第23卷）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、监理工程师建设工程合同管理考试试题模拟训练卷含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.中外合资、合作、外商独资的建设工程，工程建设监理的费用按照（）。A.监理工程概预算的百分比计收B.参与监理工作的年度平均人数计算C.工程所在地的标准计收D.国际标准协商确定【正确答案】D2.由于发包人或监理工程师指令增加或减少工程量或增加附加工程、修改设计、变更工程顺序等，造成工期延长和费用增加，承包人对此提出索赔，这种索赔叫做（）。A.费用索赔B.工期索赔C.工程加速索赔D.工程变更索赔【正确答案】D3.同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所

2、得的价款依照规定不能进行清偿的是（）。A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿B.登记顺序相同的，按照债权比例清偿C.抵押权已登记的先于未登记的受偿D.抵押权都未登记的，按照合同订立先后清偿【正确答案】D4.在建设工程材料采购合同中，有供货方代运的货物，应由()在站场提货地点共同验货，以便发现灭失、短少、损坏等情况，能及时分清责任。A.采购方和运输部门B.供货方和采购方C.供货方和运输部门D.供货方、采购方和运输部门【正确答案】A5.【真题】承包人在投标文件中已说明的施工分包工作内容，在分包工程施工前的正确做法是（）。A.应获得业主批准B.应获得工程师的批准C.应获得质量监督机构的许可D.不

3、需再办理任何批准、许可手续【正确答案】A6.【真题】技术复杂的建设工程项目，招标人可采用两阶段招标。关于第二阶段评标的说法，错误的是()。A.评标委员会检查备投标书是否按照第一阶段提出的要求作出响应性修改B.投标人在澄请问题会后，应以书面形式对投标书的不明之处加以说明C.技术标未通过者，商务标原封不动退还给投标人D.技术标未通过，但商务报价及优惠条件对项目有利的，可参加第二阶段评标【正确答案】D7.【真题】下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（）。A.自然人B.项目经理部C.设计事务所D.监理事务所【正确答案】B8.在监理合同的履行期间，因监理单位的过失给业主造成经济损失20万元，该

4、合同中业主向监理单位支付的监理酬金总额为10万元，监理单位缴纳的税金为1万元，监理单位承担的赔偿责任不应超过()万元。A.20B.10C.9D.1【正确答案】C9.（）是指法律关系主体有意识的活动，能够引起法律关系发生变更和消灭的行为，包括作为和不作为两种表现形式。A.法律规范B.事件C.行为D.形式【正确答案】C10.招标投标过程中需要对现场进行考察，以了解现场情况。现场考察组织工作由()。A.招标人组织，费用由投标人承担B.投标人组织，费用由招标人承担C.招标人组织，费用由招标人承担D.投标人组织，费用由投标人承担【正确答案】A11.在FIDIC施工合同条件中，工程师颁发履约证书即表明双方

5、剩余义务仅限于（）。A.清理施工现场B.工程维修C.施工收尾D.财务结算【正确答案】D12.【真题】根据标准设计施工总承包合同，投保工伤险和人身意外伤害险的正确做法是()。A.承包人和分包人应投保，发包人和监理人不需要投保B.承包人、分包人及监理人应投保，发包人不需要投保C.承包人和监理人应投保，发包人和分包人不需要投保D.发包人、监理人、承包人和分包人均应投保【正确答案】D13.招标文件要求工程的施工期限不得超过20个月,承包商在投标书内承诺18个月竣工。施工过程中,工程师因变更批准顺延工期1个月;填筑工程施工中遇到虽未达到合同约定不可预见外界条件等级的连续降雨,工程师为了保证工程质量,指示

6、该部分的施工停工0.5个月。则判定承包商提前或延误竣工标准的合同工期应为()个月。A.19B.19.5C.21D.21.5【正确答案】A14.法人是指具有权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权力和承担民事义务的()。A.自然人B.公民C.领导者D.组织【正确答案】D15.建筑工程一切险承担保险责任的范围不包括()。A.错误设计引起的费用B.火灾C.地震D.地面下陷下沉【正确答案】A16.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，承包商可以采用（）的方式与分包商签订分包合同。A.邀请招标或议标B.邀请招标或直接指定C.公开招标或邀请招标D.公开招标或议标【正确答案】A17.【真题】在设计文件中

7、要求采用新技术、新工艺施工的工程项目，为了合理分担风险，施工合同中约定的计价方式应为（）。A.固定价格B.可调价格C.综合单价D.成本加酬金【正确答案】D18.【真题】根据标准设计施工总承包合同，变更管理正确程序是()。A.发包人发出变更指示承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令B.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案监理人审批方案监理人签发变更指令C.监理人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令D.发包人发出变更意向书承包人提交实施方案发包人同意实施方案监理人签发变更指令【正确答案】C19.公开招标与邀请招标在招标程序上的主要差异表现为（）。A.是

8、否进行资格预审B.是否组织现场考察C.是否解答投标单位的质疑D.是否公开开标【正确答案】A20.下列风险中，既可能导致工期延误又可能产生第三者责任的是()。A.投资风险和进度风险B.进度风险和质量风险C.质量风险和安全风险D.安全风险和投资风险【正确答案】D21.某采购员受A企业授权去B公司采购设备，在采购过程中，该采购员用盖有A企业公章的空白合同文本，与B公司签订了购买包装材料的合同，则()。A.合同无效，由采购员向B公司进行赔偿B.合同有效，但货款应由采购员承担C.合同无效，A企业可能退货D.合同有效，货款应由A企业支付【正确答案】D22.卖方每延误一周向买方交货和提供服务，其应交误期赔偿

9、费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的（）计收。A.0.1%B.0.5%C.1%D.10%【正确答案】B23.合同被撤销后的法律后果为（）。A.返还财产，赔偿损失，追缴财产，收归国有B.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归国有C.赔礼道歉，赔偿损失，追缴财产，收归集体所有D.返还财产，恢复原状，追缴财产，收归集体所有【正确答案】A24.商业广告的内容符合要约规定的，视为（）。A.要约B.要约邀请C.承诺D.新要约【正确答案】A25.某工程项目的施工合同，因发包人委托的设计单位提供的设计图纸错误，给承包人造成施工损失。根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，下列关于承担该损失责任的说法中，正确

10、的是（）。A.由设计单位直接向承包人承担违约责任B.由发包人和设计单位对承包人承担连带违约责任C.发包人先向承包人承担违约责任，再向设计单位追究违约责任D.发包人依据设计合同追究设计单位的违约责任后，再将设计单位支付的赔偿金转交给承包人【正确答案】C26.在施工索赔中，工程师处理索赔的决定（）。A.承包人必须接受B.仲裁机构应予以认可C.不具有强制性的约束力D.排除了法院的诉讼管辖【正确答案】C27.（）是卖方无需在包装箱相邻的四面做出的标记。A.收货人B.价格C.目的港D.尺寸【正确答案】B28.关于债权转让的表述中，不正确的是（）。A.债权人转让权利的，应当通知债务人B.债权人转让权利未通

11、知债务人的，该转让对债务人不发生效力C.转让权利的通知不得撤销，除非经受让人同意D.若从权利与原债权人不可分割，则从权利随之转让【正确答案】D29.【真题】某建设工程施工合同中订有仲裁条款，下列关于该仲裁条款的说法中，正确的是（）。A.仲裁委员会的选择可以通过默示的方式体现B.仲裁事项可以通过默示的方式体现C.建设工程施工合同无效，该仲裁条款亦无效D.当事人如不选定仲裁员，该仲裁条款即失效【正确答案】B30.下列关于劳务分包的说法错误的是()。A.施工劳务分包的分包人主要提供劳动力资源B.劳务分包人在全部工程竣工验收合格后，劳务分包人对其施工的工程质量不再承担责任C.劳务施工分包人需要编制单独

12、的施工组织计划D.劳务分包人不需要单独办理保险【正确答案】C31.甲公司与乙公司经协商达成买卖合同，双方均未加盖公章或签字，不久甲公司交货，乙公司收货后付款。乙公司在使用中发现货物质量有问题，遂诉至法院，根据合同法的规定，下列表述中正确的是（）。A.合同无效，但已履行部分双方不再返还B.合同无效，已履行部分双方返还C.合同已成立，甲公司承担违约责任D.合同未成立，已履行部分双方相互返还【正确答案】C32.【真题】某通用设备采购合同中约定：采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是()。A.同时履

13、行抗辩权B.后履行抗辩权C.不安抗辨权D.先诉抗辩权【正确答案】C33.施工合同履行过程中，承包人因采用监理工程师的合理化建议而节约了施工成本并提高了项目经济效益，监理人按监理合同专用条款的约定获得经济奖励。奖金应当由（）支付。A.承包人B.委托人C.委托人和承包人共同D.政府主管部门【正确答案】B34.施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况，按照建设工程施工合同(示范文本)通用条款的规定（）。A.承包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知工程师B.发包人应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人C.工程师应在14天内直接确认顺延的工期，通知承包人D.承包人应在14天内将延误的工期向工程师提

14、出书面报告【正确答案】D35.业主对分包合同的管理主要表现为()。A.对分包商发布指令B.对分包工程的批准C.向分包商支付工程款D.审查分包商的资质【正确答案】B36.某招标项目的评标采用评标价法，招标文件规定工期提前l个月，评标优惠20万元。某投标人报价为800万元，工期提前1个月，若只考虑工期因素，则其评标价应为（）万元。A.800B.780C.820D.760【正确答案】B37.由于客观条件的限制，法定代表人不能亲自签订合同，可采取（）的方式订立合同。A.转让代理B.指定代理C.委托代理D.法定代理【正确答案】C38.根据FIDIC施工合同条件，施工合同的有效期为自合同订立之日起至（）之

15、日止。A.竣工移交B.工程师签发工程接收证书C.工程师颁发履约证书D.结清单生效【正确答案】D39.施工中订购了10000m电缆线的合同，在合同约定的时间内交付了9000m，供货方组织货源再次发货前向采购方发出了继续发货通知，但在合同约定期限内采购方对此发货通知未做答复，则对这1000m电缆而言，（）。A.供货方不应再继续发运B.供货方发运后，采购方有权拒收C.供货方发运后，采购方应接收并及时支付合同约定的货款D.供货方发运后，采购方应接收并及时支付扣除违约金后的货款【正确答案】D40.2013年6月1日甲公司发出招标文件，规定投标截止日为2013年6月30日，发出招标文件后需要进行必要的修改

16、，甲公司应当在最晚于（）书面通知所有招标文件收受人。A.2013年6月10日B.2013年6月15日C.2013年6月20日D.2013年6月25日【正确答案】B41.()是投标人编制投标文件和报价的依据。A.图纸B.招标公告C.投标人须知D.招标文件【正确答案】D42.FIDIC施工合同条件规定，预付款的数额由承包商在（）内确认。A.合同协议书B.规范C.投标书D.中标书【正确答案】C43.下列关于建设工程施工合同履行过程中发包人的支付责任的表述中，错误的是（）。A.发包人应在双方计量确认后14d内向承包人支付工程预付款B.发包人超过约定的支付时间不支付工程进度款，承包人可向发包人发出要求付

17、款的通知C.发包人在收到承包人通知后仍不能按要求支付的，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可以延期支付D.延期付款协议中须明确延期支付时间，以及从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息【正确答案】A44.下列不属于承包人为分包工程施工需提供协助条件的是（）。A.施工图纸B.施工场地C.施工进度计划D.分包人使用的临时设施和施工机械【正确答案】C45.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于指定分包商的说法，正确的是（）。A.指定分包商可以与雇主直接订立合同B.指定分包商的施工任务可以是承包商的任何工作C.承包商不能收取指定分包商的管理费D.承包商对指定分包商的违约不承担责任【

18、正确答案】D46.【真题】在工程项目招投标中，确定中标人的权利属于()。A.招标人B.评标委员会C.招标代理机构D.招标监督机构【正确答案】A47.【真题】关于要约撤销的说法，正确的是（）。A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【正确答案】B48.勘察合同履行管理时，如果发包人不履行合同，发包人（）。A.无权要求返还定金B.有权要求返还定金C.只能要求返还定金的一半D.无权要求返还定金且需支付违约金【正确答案】A49.【真题】关于勘察成果的说法，

19、错误的是()。A.应根据勘查成果文件进行工程设计B.应根据勘查成果文件组织施工C.勘查成果应真实、准备D.施工单位应根据现场工程地质情况修正勘察结果【正确答案】D50.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（）。A.表明从发出该通知时间开始工作B.与“开工通知”的说法相同C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期D.该通知是由发包人发出的【正确答案】C51.承诺必须在承诺期限内发出，超过期限，除要约人及时通知受要约人该承诺有效外，为（）。A.要约B.承诺C.新要约D.要约邀请【正确答案】C52.下列关于设计施工总承包合同模式下分包工程的说法错误的是（）。A.承包人不得

20、将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人B.发包人已同意投标文件中说明的分包，分包工作仍需要经发包人同意C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人D.分包人的资质能力不需要经过监理人审查【正确答案】D53.【真题】根据机电产品采购国际竞争性招标文件，下列合同责任中，属于设备采购合同伴随服务的是（)。A.提供维修所需的工具B.交付设备C.提供设备必要的包装D.提供设备的易损备件【正确答案】A54.关于供货方代运货物的说法错误的是()。A.采购方在站场提货地点应与运输部门共同验货B.采购方接收后，运输部门不再负责C.在交运前出现的问题，由供货方负责D.在采购方提货前

21、出现的问题，由供货方负责【正确答案】D55.下列关于建设工程施工合同履行过程中安全防护的说法中，不正确的是（）。A.承包人在动力设备、输电线路、地下管道附近施工的，施工开始前应向工程师提出妥全防护措施B.承包人在密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工的。施工开始前应向工程师提出安全防护措施C.实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工，经工程师认可后实施，由承包人承担安全防护措施费用D.使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前l4d内以书面形式通知工程师，并提出相应的防护措施【正确答案】C56.关于公开招标和邀请招标的开标说法中，不正确的是（）。A.公开招标和邀请招标均应举行开标

22、会议，体现招标的公平、公正和公开原则B.在投标须知规定的时间和地点由招标人主持开标会议，所有投标人均应参加，并邀请项目建设有关部门代表出席C.开标时，由投标人或其推选的代表检验投标文件的密封情况D.开标后，只允许招标人更改投标书的内容和报价及优惠条件.【正确答案】D57.法律意义上的物是指（）的生产资料和消费资料。A.可为人们控制的并具有经济价值B.可为人们占有的并具有经济价值C.可为人们控制的并具有使用价值D.可为人们占有的并具有使用价值【正确答案】A58.【真题】关于建筑材料采购招标的说法，错误的是()。A.同类材料可以一次招标分期交货，投标人对应供货总量报价B.不同材料分几个合同包一次招

23、标，投资人可自主选择一个或几个合同报价C.一个合同包内台有几种类型的材料，允许投标人只针对其中一种类型材料报价D.不同材料可以分阶段招标，投标人仅针对本次招标报价【正确答案】C59.工程建设过程中，目标规划需要反复进行多次。这表明，目标规划具有()。A.反复性B.循环性C.周期性D.动态性【正确答案】A60.依据招标投标法，项目公开招标的资格预审阶段，在“资格预审须知”文件中，可以()。A.要求投标人必须组成联合体投标B.要求严格的专业资质等级C.要求必须使用某种品牌的建筑材料D.对本行业外的投标人提出特别要求【正确答案】B61.法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续生效的()。A.自办理

24、批准手续之日生效B.自办理登记手续之日生效C.依照其规定D.自依法成立时生效【正确答案】C62.监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的（）天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。A.7B.14C.28D.56【正确答案】C63.FIDIC施工合同条件规定，业主有义务向承包商提供基准日后得到的所有相关资料和数据，并对资料和数据的真实性和正确性负责，但对承包商依据资料的理解、解释或推论导致的错误（）。A.不承担责任B.承担一定责任C.承担大部分责任D.承担完全责任【正确答案】A64.【真题】关于机电设备招标的说法，错误的是(

25、)。A.可以采用公开招标或邀请招标方式B.招标程序与施工招标基本相同C.评审要素和量化比较的方法与施工招标基本相同D.招标文件应对要求提供的货物、招标过程和合同条款予以说明【正确答案】C65.无权代理行为属于()。A.无效行为B.可撤销的行为C.效力待定的行为D.可变更的行为【正确答案】C66.下列各项，不属于工程支付内容的是（）。A.预付款B.定金C.保留金D.工程进度款【正确答案】B67.合同法律关系()，是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的当事人。A.主体B.客体C.内容D.事实【正确答案】A68.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是（）。A.不予淘汰，在订

26、立合同前予以澄清、补正即可B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可C.不予淘汰，允许投标人重新报价D.初评阶段子以淘汰【正确答案】B69.由于无效合同自始没有法律约束力，因此，（）是处理无效合同的主要方式。A.赔偿损失B.赔礼道歉C.返回财产D.追缴财产，收归国有【正确答案】C70.供货方供应的袋装水泥，采购方与供货方进行现场交货的数量检验时，应采用（）计算交货数量。A.查点法B.理论换算法C.衡量法D.经验鉴别法【正确答案】A71.在合同履行过程中，承包人违反合同规定，监理人发出整改通知（）天后，承包人仍不纠正违约行为，发包人可以向承包人发出解除合同通知。A.7B.14C.28D.56【

27、正确答案】C72.在合同履行过程中，由于发包人提供的图纸设计错误，导致承包人施工放线返工，则应（）。A.仅补偿承包人费用，不补偿利润B.既不补偿承包人费用，也不补偿利润C.既补偿承包人费用，又补偿利润D.仅补偿利润部分，不补偿费包人费用【正确答案】C73.【真题】根据标准施工招标文件，到投标截止时间时，投标人数量不足（）个的，应当重新招标。A.2B.3C.4D.5【正确答案】B74.工程师要求的暂停施工的赔偿与责任的说法错误的为()A.停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期B.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期C.停工责任

28、在承包人，因为工程师不及时做出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延【正确答案】B75.招标投标法规定的招标方式分为（）。A.公开招标和邀请招标B.邀请招标和议标C.公开招标、邀请招标和议标D.公开招标和议标【正确答案】A76.FIDIC施工合同条件规定，由于非承包商原因导致缺陷通知期内进行的补检，属于承包商在投标阶段不能合理预见到的情况，该项检查试验比正常检验多支出的费用应由（）承担。A.业主B.承包商C.政府监督部门D.工程师【正确答案】A77.【真题】要约与要约邀请的共同特征是()。A.内容具体明确B.具备合同的一般条款C

29、.明示订立合同的意思表示D.对行为人具有约束力【正确答案】C78.【真题】某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为()。A.该施工企业B.该外地的分公司C.项目经理部D.项目经理【正确答案】A79.根据合同法的规定，承担违约责任是以（）为原则的。A.补偿性B.强制性C.惩罚性D.自愿性【正确答案】A80.施工图设计完成后，（）应将施工图报送建设行政主管部门，由建设行政主管部门委托的审查机构进行结构安全和强制性标准、规范执行情况等内容的审查。A.发包人B.承包人C.设计单位D.工程师【正确答案】A81.甲与乙订立一买卖合同，甲又与丙订立一保证合同，约定丙对乙履行

30、债务承担连带保证责任，则下列说法正确的是（）。A.在买卖合同纠纷来经审判或者仲裁，丙就乙的财产依法强制执行仍不能履行债务时，丙对甲可拒绝承担保证责任B.买卖合同履行期限届满，乙不履行债务，则甲即可请求丙承担保证责任C.此保证合同属于共同保证D.此保证属于对将来债务的保证【正确答案】B82.不论是公开招标还是邀请招标，都需要经过招标、投标、开标、中标。最后由（）和中标人订立建设工程合同。A.评标委员会B.招标代理人C.招标人D.投标人【正确答案】C83.FIDIC施-K合同条件规定，承包商完成工程并准备好竣工报告所需报送的资料后，应提前（）d将某一确定的日期通知工程师，说明此日后已准备好进行竣工

31、检验。A.7B.14C.21D.28.【正确答案】C84.【真题】根据建设工程勘察合同(示范文本)，关于定金的说法，正确的是（）。A.定金应以勘察费为基础计算B.定金应以工程投资额为基础计算C.定金的比例由当事人自由约定D.定金只能抵作勘察费【正确答案】A85.【真题】在借款合同中，货币表现为合同法律关系的()。A.主体B.客体C.权利D.义务【正确答案】B86.工程项目履约保证的有效期限为（）。A.从提交履约保证起，到项目竣工并验收合格止B.从签订施工合同起，到项目竣工移交止C.从签订施工合同起，到工程验收合格日止D.从提交履约保证起，到合同约定的完成日止【正确答案】A87.某高层建筑采购外

32、墙面砖合同，进行交货检验时，发现交货数量少于订购的数量，但是没有超过合同约定的合理尾差限度，采购方应()。A.按订购数量支付B.按实际交货数量支付C.待供货方补足数量后再按订购数量支付D.按订购数最支付但扣除少交部分的违约金【正确答案】A88.下列关于合同解除后的结算说法错误的是()。A.合同解除后，发包人应暂停对承包人的一切付款B.发包人应按合同的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失C.合同双方确认往来款项后，监理人出具最终结清付款证书D.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致，按合同约定解决争议的方法处理【正确答案】C89.实施监理的建设工程项目施工前，有关监理工作内容及监

33、理权限事宜，应由（）以书面形式通知承包人。A.发包人B.监理人C.总监理工程师D.总监理工程师代表【正确答案】A90.【真题】在施工招标投标中，银行为投标人出具的投标保函属于()。A.留置担保B.保证担保C.抵押担保D.质押担保【正确答案】B91.下列文件中，属于订立合同要约文件的是（）。A.投标书B.招标公告C.中标通知书D.资格预审合格通知书【正确答案】A92.招标人向建设行政主管部门办理（）手续认可后才可进行招标工作。A.立项批准B.征地许可C.安全许可D.申请招标【正确答案】D93.根据建设工程施工合同(示范文本)的规定，工程具备竣工验收条件的，应由承包人向（）提出申请，并递交完整的竣

34、工资料。A.总监理工程师B.工程质量监督机构C.发包人D.建设行政主管部门【正确答案】C94.乙订立合同，规定甲应于2007年8月1日交货，乙应于同年8月7日付款。月底，甲发现乙财产状况恶化，已没有支付货款的能力，并有确切证据，遂提出终止合同，但乙未允。基于上述情况，甲于8月1日未按约定交货。依照合同法的原则，下列关于甲行为的论述中，正确的是()。A.甲必须按合同约定交货，但可以要求乙提供相应的担保B.甲有权不按合同约定交货，除非乙提供了相应的担保C.甲必须按合同约定交货，但可以仅先交付部分货物D.甲应按合同约定交货，如乙不支付货款可追究其违约责任【正确答案】B95.【真题】关于建设工程设计合

35、同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以设有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人的行业缉质只设甲级【正确答案】C96.【真题】关于评标委员会成员组成的做法，正确的是()。A.招标代表人2人，专家3人B.招标代表人2人，专家4人C.招标代表人2人，专家6人D.招标代表人2人，专家7人【正确答案】D97.对处理建设单位与监理单位之间拖欠监理费的纠纷，没有强制执行效力的文书是()。A.人民法院的判决B.仲裁机构的裁决C.经过公证的还款协议D.经过鉴证的还款协议【正确答案】D98.【真题】根据勘察设计管理的规定，不得承接某专业工程设计业务的是取得（）的

36、企业。A.工程设计综合资质B.本专业所属行业相应等级设计资质C.本专业所属行业更高等级设计资质D.工程设计专项资质【正确答案】D99.在监理合同履行中，出现()情况，委托人有权追究监理人的违约赔偿责任。A.工程总投资超过预期金额B.因承包人原因导致工程延长C.监理工程师没有进行合同内规定的检查而出现质量事故D.监理工程师指示承包人进行额外检查所造成的费用增加【正确答案】C100.取得工程设计（）资质的企业，可以承接各行业、各等级的建设工程设计业务。A.综合B.行业C.专业D.专项【正确答案】A二.多选题(共70题)1.【真题】工程项目施工过程中，质量监督机构的职责有（）。A.核查工程项目报建审

37、批手续是否齐全B.检查项目监理机构专业人员的配备及责任制落实情况C.核查实际进度是否滞后于计划进度D.抽查主体结构工程的施工质量E.依据法规对违法分包行为进行处罚【正确答案】ABD2.指定代理和法定代理可以因为（）原因终止。A.被代理人取得或者恢复民事行为能力B.被代理人或代理人死亡C.指定代理的人民法院或指定单位撤销指定D.作为被代理人或者代理人的法人死亡E.监护关系消灭【正确答案】ABCE3.【真题】根据标准设计施工总承包合同，承包人在复核“发包人要求”时，无论发现与否，由于资料错误而导致承包人费用增加，由发包人承担责任的有（）。A.引用的原始数据和资料错误B.对工程的功能要求错误C.对工

38、程进度的要求不合理D.试验和检验标准不准确E.对项目生产工艺的要求错误【正确答案】ABDE4.委托监理合同中赋予监理人的权利包括（）。A.终止合同的权利B.完成监理任务后获得酬金的权利C.负责合同的协调管理工作D.对监理合同转让和分包的监督E.合同履行期间应按合同约定派驻足够的人员从事监理工作【正确答案】AB5.投标文件对招标文件技术方面未作实质性响应的，包括()等。A.提供的技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围B.提供的投标担保有瑕疵C.复制投标文件的技术规格及相关部分内容作为投标文件的一部分D.没有按招标文件要求提供投标担保E.投标文件没有投标人授权代表签字【正确答案】AC6.为了便于

39、工程师对合同履行进行有效的监督和管理，同时加强合同各方当事人之间的配合，承包商每个月都应向工程师提交进度报告，报告的内容应包括（）。A.若干份质量保证文件、材料的检验结果及证书B.工程所在地的法律、法规和雇佣劳务的惯做法C.表明制造和现场进展状况的照片D.说明承包商在现场的施工人员和各类施工设备数量E.与每项主要永久设备和材料制造有关的制造商名称、制造地点、进度百分比【正确答案】ACDE7.建筑工程一切险的被保险人具体包括（）。A.业主或工程所有人B.承包人或者分包人C.技术顾问D.招标代理人E.业主聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问【正确答案】ABCE8.【真题】建设工程材料采购中，交货质量

40、检验的方法有（）。A.物理试验法B.理论换算法C.衡量法D.化学分析法E.查点法【正确答案】AD9.承诺期限的确定，有()几种方法。A.要约中规定承诺期限B.要约中未规定、由仲裁人确定C.要约中未规定、以对话方式承诺的、即时承诺D.要约中未规定、以对话方式承诺的、在合理期限内作出E.要约中未规定，以非对话方式作出的承诺应在合理期限内到达【正确答案】ACE10.【真题】根据FIDIC施工合同条件，关于口头指示的说法，正确的有（）。A.工程师可作出口头指示B.工程师助手可作出口头指示C.承包商应在得到书面确认后才能执行口头指示D.工程师未及时补发书面指标，承包商应要求书面确认口头指示E.工程师未在

41、约定时间内答复书面确认要求，应视为确认了口头指示【正确答案】ADE11.FIDIC施工合同条件规定的“不可预见物质条件”范围不包括()。A.不利于施工的自然条件B.招标文件未说明的污染物影响C.不利的气候条件D.招标文件未提供的地质条件E.战争或外敌入侵【正确答案】CE12.【真题】合同法律关系的客体有（）。A.物B.行为C.义务D.权利E.知识产权【正确答案】ABE13.FIDIC施工合同条件规定，工程进度款的支付程序应包括（）。A.工程师签证B.承包商支付C.工程量计量D.承包商提供报表E.业主支付【正确答案】ACDE14.FIDIC施工合同条件规定，业主或承包商无法预测、防范和控制而保险

42、公司又不承保的风险事件包括()。A.不属于承包商施工原因造成的爆炸、核废料辐射或放射性污染等B.业主提供的设计不当造成的损失C.战争、敌对行动、入侵、外敌行动D.工程所在国内发生的叛乱、革命、暴动或军事政变、篡夺政权或内战E.超音速或亚音速飞行物产生的压力波【正确答案】ACDE15.根据标准施工合同，除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括（）。A.发包人和承包人的名称B.施工的工程或标段C.签约合同价D.双方义务E.质量标准【正确答案】ABCE16.非企业法人包括()。A.项目法人B.集体法人C.行政法人D.社团法人E.事业法人【正

43、确答案】CDE17.【真题】按照FIDIC土木工程施工分包合同条件，关于分包合同管理的说法，正确的有()。A.签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B.业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C.工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D.承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E.工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任【正确答案】AD18.【真题】根据标准施工招标文件，关于综合评估法评估的说法，正确的有（）。A.适用于招标人对招标项目的技术、性能有专业要求的招标项目B.评标委员会按照评标办法所列分值构成和评分标准进行打分，

44、按得分由高到低顺序推荐中标候选人C.评审的综合评分相等时，投标报价最接近标底的优先D.应综合考虑经济、商务、技术等方面的评审因素E.投标人投标报价明显低于成本，且不能合理说明的，不能成为中标人【正确答案】ABE19.承包商以自己的名义就分包商的合理索赔要求向监理人递交索赔报告的事件可能是（）。A.施工图纸延误B.发包人原因导致暂停施工C.监理人发布错误的指令D.工程变更，工程量增加E.施工中遇到大雨天气【正确答案】ABCD20.下列行为中属于委托代理的法律行为有()。A.施工企业任命项目经理作为施工项目的负责人B.监理单位指派总监理工程师作为项目监理机构的负责人C.施工企业的法定代表人作为工程

45、项目投标的负责人D.建设单位授权招标代理单位负责工程项目招标事宜E.总监理工程师分配专业监理工程师负责本专业范围内的监理工作【正确答案】ABD21.【真题】FIDIC施工合同条件中的暂列金额的特点有()。A.该笔款额包括在中标通知书注明的接受的合同款额内B.属于承包人控制使用的应急费C.工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D.该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E.工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额【正确答案】ACE22.【真题】工程设计合同约定发包人承担违约责任的情形有()。A.设计审批工作延误B.设计工作内容变更C.经设计人同意，委托其他人变更设计D.延误支付

46、设计费E.非设计人原因要求解除合同【正确答案】ADE23.【真题】在建设工程施工索赔中，工程师判定承包人索赔成立的条件包括（）。A.事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B.造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C.造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D.按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E.按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告【正确答案】ABDE24.【真题】根据建设工程委托监理合同(示范文本)，下列情况中，监理人应承担违约责任的有（）。A.因承包人维修工程质量缺陷导致工程延误竣工B.承包人未执行监理工程师的指示，在施工中发生安全事故C.承包商未能

47、发现设计错误，导致施工返工D.监理工程师未按规定程序进行质量检验E.监理工程师未能按试验数据作出正确判断，导致工程发生质量事故【正确答案】DE25.买方或其代表可以对货物进行检验和测试的地点有（）。A.卖方驻地B.买方驻地C.交货地点D.卖方分包人驻地E.货物的最终目的地【正确答案】ACDE26.在工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有()。A.施工投标保证B.施工合同履约保证C.施工合同支付保证D.工程预付款保证E.施工合同工程垫支保证【正确答案】ABD27.下列选项中可以没收投标保证金情况的有（）。A.投标人在投标有效期内撤销投标文件的B.投标人在投标有效期内修改投标文件的C

48、.未中标投标人在中标公示期满前对评标结果有异议的D.无正当理由拒签合同协议书的E.未按招标文件规定提交履约担保的【正确答案】ABDE28.关于建设工程勘察合同内容的说法，正确的有()。A.发包人处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题B.对工程的勘察许可应由勘察人提供C.发包人应及时向勘察人提供有关的文件资料，并对其准确性、可靠性负责D.拆除地上障碍物应由发包人完成E.拆除地下障碍物应由承包人完成【正确答案】ACD29.合同法律关系的主体包括（）。A.自然人B.法人C.行为D.权利E.其他组织【正确答案】ABE30.下列属于材料采购合同条款内容的有（）。A.产品名称、商标、型号B.交（提）货地

49、点、方式C.附随义务D.运输方式及到站、港和费用的负担责任E.结算方式及期限【正确答案】ABDE31.公开招标的优点是（）。A.工作量较小B.投标竞争激烈C.耗费时间短、费用少D.招标人可以在较广的范围内选择中标人E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价【正确答案】BDE32.在进行大型工程设备的采购招标过程中，投标人()情形不属于没有进行实质性响应，其投标将被否决。A.投标函有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中的响应虚假投标的【正确答案】BD33.下列选项中，属于招标公告主要内容的有（）。A.招标条

50、件B.项目概况与招标范围C.投标人资格要求D.投标人须知E.资格预审公告【正确答案】ABC34.按照招标投标法的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括()。A.有编制招标文件的能力B.已发布招标公告C.有3名以上取得招标职业资格的专职业务人员D.有组织评标的能力E.已委托公证机关公证【正确答案】ACD35.FIDIC施工合同条件规定，由于工程变更属于合同履行过程中的正常管理工作，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时就（）发布变更指令。A.对合同中任何工作工程量的改变B.工程任何部分标高、位置和尺寸的改变C.改变原定的施工顺序或时间安排D.删减任何合同约定的工作内容E.施工

51、进度计划关键线路上的施工内容【正确答案】ABCD36.招标方式中，邀请招标与公开招标比较，其缺点主要有()等。A.选择面窄，排斥了某些有竞争实力的潜在投标人B.竞争的激烈程度相对较差C.招标时间长D.招标费用高E.评标工作量较大【正确答案】AB37.承诺具有的条件包括（）。A.承诺可以向要约人做出B.承诺必须由受要约人做出C.承诺只能向要约人做出D.承诺的内容应当与要约的内容一致E.承诺必须在承诺期限内发出【正确答案】BCDE38.大批量采购钢筋的供货合同，在交货质量检验的条款内应当约定（）等内容。A.质量应达到的标准B.抽样检查的抽样方法C.制造方法D.检测单位E.提出质量异议的时间【正确答

52、案】ABDE39.编制设计要求文件应兼顾的事项有（）。A.严格性B.完整性C.灵活性D.现代性E.经济性【正确答案】ABC40.工程师对分包工程的管理职责有()。A.批准分包工程部位B.审查分包商资质C.审查分包工程的质量D.检查分包工程使用的材料E.参与计量分包人完成的永久工程【正确答案】BCD41.FIDIC土木工程施工分包合同条件规定，关于分包合同管理关系的表述中，正确的是（）。A.业主对分包合同权利、义务如何约定不参与意见B.工程师仅与承包商建立监理与被监理的关系，对分包商在现场的施工不承担协调管理义务C.工程师对分包商使用的材料、施工工艺、工程质量进行监督管理D.业主对分包合同的管理

53、主要袁现为对分包工程的批准E.承包商依据主合同对分包工作内容进行审查，行使确认权或否定权【正确答案】ABCD42.材料、通用型设备采购招标，应当具备的条件包括（）。A.项目法人已经依法成立B.按照国家有关规定应当履行项目审批、核准或者备案手续的，已经审批、核准或者备案C.有相应资金或者资金来源已经落实D.资金来源正在落实中E.能够提出货物的使用与技术要求【正确答案】ABCE43.【真题】某订购50t水泥的材料采购合同，供货方在约定的交货时间前30d通过铁路运输将55t水泥发运到工程所在地车站。采购方将全部货物运到施工现场后露天存放，恰逢连续降雨使3t水泥被浸泡。关于水泥交货后义务和责任的说法，

54、正确的有（）。A.接货后采购方应及时支付50t水泥的货款B.接货后采购方应及时支付55t水泥的货款C.采购方仍按合同约定的到货时间支付50t水泥的货款D.采购方可向供货方索要55t水泥的保管费E.供货方应承担3t水泥的损失【正确答案】CD44.【真题】按照建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应完成的工作有()。A.向承包人发出要求提前竣工的通知B.与承包人协商签订提前竣工的协议C.负责修改施工计划D.为承包人提供赶工的必要条件E.减少工程质量检测的试验项目【正确答案】BD45.【真题】根据标准施工合同，合同协议书中需要明确填写的内容有()。A.签约合同价B.合同工期C.双方义务D.质量标准E.项目经理人选【正确答案】ABDE46.对无权代理行为，被代理人有（）。A.撒回权B.追认权C.催告权D.拒绝权E.代理权【正确答案】BD47.工程师处理索赔时，应给予承包商利润补偿的情况包括（）。A.业主延误移交施工现场B.不可抗力造成的损失C.业主提前占用部分工程对承包商后续施工干扰的损失D.施工中遇到图纸未标明需保护的地下文物导致施工成本增加的补偿E.施工中遇到异常恶劣气候条件的影响【正确答案】AC