造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案（第32版）

《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案（第32版）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《造价工程师《建设工程计价》考试试题模拟训练含答案（第32版）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、造价工程师建设工程计价考试试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.经评审的最低投标价法主要适用于（）。A.项目工程内容及技术经济指标未确定的项目B.后续费用较高的项目C.招标人对其技术、性能没有特殊要求的项目D.风险较大的项目【正确答案】C2.根据工程量清单项目设置规则，工程量清单项目顺序码应该根据（）设置。A.项目名称B.计量单位C.项目特征D.工程数量【正确答案】A3.某建设项目投产后，预计年销售收入为24000万元，年经营成本20000万元，其中预收的营业收入年金额为1200，预收账款的周转天数为30天，则该项目的预收账款

2、估算额为（）万元。A.100B.40C.200D.800【正确答案】A4.设计概算的作用不包括（）。A.设计概算是编制固定资产投资计划、确定和控制建设项目投资的依据B.设计概算是控制施工图设计和施工图预算的依据C.设计概算影响项目决策阶段的工程造价D.设计概算是签订建设工程合同和贷款合同的依据【正确答案】C5.指数按照其反映的现象的性质不同，分为数量指标指数和()。A.综合指数B.环比指数C.定基指数D.质量指数【正确答案】D6.根据招投标法实施条例规定，采用招标控制价招标的特点是()。A.容易出现围标哄抬价格现象，给招标人造成投资失控的风险B.招标人对投标人的报价没有正确依据和评判基准C.能

3、够防止恶意哄抬报价带来的投资风险，使招标人有效控制价格D.招标投标过程不能够反映投标人的实力【正确答案】C7.下列各项费用中，应计入建筑安装工程施工机械台班单价的是（）。A.大型机械设备进出场费B.引进设备检验费C.临时故障排除费D.机器损坏保险【正确答案】C8.建设工程发承包的主要方式是（）。A.直接发包B.招标发包C.邀请招标发包D.公开招标发包【正确答案】B9.对于投资方来说，施工图预算的主要作用包括（）A.建筑工程预算包干的依据和签订施工合同的主要内容B.投标时报价的查看试题解析进入焚题库【正确答案】10.一周内非承包人原因的停水、停电、停气、道路中断等。造成工程现场停工累计超过（）的

4、，应依据合同对合同价格进行相应的调整。A.4hB.8hC.12hD.24h【正确答案】B11.下列建设工程预算符合组合与分解层次关系的是（）A.单位工程预算、单项工程综合预算、类似工程预算B.单位工程预算、类似工程预算、建设项目总预算C.单位工程预算、单项工程综合预算、建设项目总预算D.单项工程综合预算、类似工程预算、建设项目总预算【正确答案】C12.计时观察法中，在我国采用较广的编制定额方法是（）。A.选择测试法B.接续测试法C.工作日写实法D.写实记录法【正确答案】C13.【真题】关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是()。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属

5、发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润补偿【正确答案】C14.柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性B.单跨厂房柱间距不变时，跨度越大单位面积造价越高C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低D.柱网布置与厂房的高度无关【正确答案】A15.某分部分项工程的清单编码为020301008001，则专业工程代码为（）。A.02B.03C.008D.001【正确答案】A

6、16.关于生产技术方案选择的基本原则，下列说法中错误的是（）。A.先进适用B.节约土地C.安全可靠D.经济合理【正确答案】B17.某施工机械预计使用9年，使用期内有3个大修理周期，大修间隔台班为800台班，一次大修理费为6500元，则其台班大修理费为（）元。A.1.88B.3.75C.5.42D.16.88【正确答案】C18.根据预算定额中机械台班消耗量的计算规定，下列不是机械幅度差包括的内容是（）。A.施工机械转移工作面影响的损失的时间B.正常施工条件下施工机械在是施工中不可避免的工序间歇C.检查工程质量影响机械操作的时间D.恶劣天气的机械停工时间【正确答案】D19.根据建筑安装工程费用项目

7、组成(建标201344号文)，在施工现场进行塔式起重机安装、拆卸的工人工资属于（）。A.措施项目费B.施工机具使用费C.规费D.企业管理费【正确答案】A20.关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是（）。A.征用耕地的补偿费标准为该地被征用前三年，平均年产值的46倍B.每一个需安置的农业人口的安置补助费标准，为该耕地被征收前三年平均年产值的46倍C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的30倍【正确答案】B21.投资决策阶段对工程造价的影响程度最高，可达到的比例是（）。A.5070B.7090C.70D.7590【正确答案】B22.有

8、关国产非标准设备原价的表述，说法错误的是（）。A.通过询价可获取市场交易价格B.只能按订货要求并根据具体的设计图样制造C.只能按其成本构成或相关技术参数估算其价格D.国产非标准设备无定型标准【正确答案】A23.某施工合同约定。施工现场主导施工机械台，由施工企业租得。台班单价为300元(台班)，租赁费为100元(台班)，人工工资为40元工日，窝工补贴为10元工日，以人工费为基数的综合费率为35，在施工过程中，发生了如下事件：出现异常恶劣天气导致工程停工2天，人员窝工30个工日；因恶劣天气导致场外道路中断，抢修道路用工20工日；场外大面积停电，停工2天，人员窝工10工日。为此，施工企业可向业主索赔

9、费用为（）元。A.1080B.1380C.1500D.1650【正确答案】B24.某施工机械耐用总台班为800台班，大修周期数为4，每次大修理费用为1200元，则该机械的台班大修理费为（）元。A.7.5B.6.0C.4.5D.3.0【正确答案】C25.下列不属于工程造价信息管理原则的是()。A.高效性B.专业性C.标准化D.定量化【正确答案】B26.关于概算指标，下列说法正确的是（）。A.以建筑面积、体积或成套设备装置的个或件为计量单位B.概算指标通常是以单位工程为对象C.人工、材料、机械台班的消耗量标准和市场指标D.概算指标通常是以单项工程为对象【正确答案】B27.根据标准施工招标文件规定，

10、关于工程变更价款调整的说法。正确的是（）。A.对于分部分项工程，已标价清单有适用项目，且变更导致的该清单项目的工程数量变化不足10的，采用该项目的单价B.措施项目中安全文明施工费变更，按照实际发生变化的措施项目以及承包商的浮动率调整C.如果变更使承包商在清单中填的综合单价与招标控制价中的综合单价偏差超过15的，综合单价可由承包人提出，监理人确定进行调整D.非承包商原因删减了原合同约定的工程，致使承包商发生的费用和应得收益不能得到补偿，承包商有权提出并得到合理的费用与利润补偿【正确答案】D28.按照招标投标法及标准施工招标文件的规定，招标公告内不包括()。A.投标条件B.招标文件的获取C.项目概

11、况与招标范围D.发布公告的媒介【正确答案】A29.工程造价信息管理人员及时更新造价信息库中的有关资料，这体现了程造价管理中的（）。A.有效性原则B.高效处理原则C.定量化原则D.时效性原则?【正确答案】D30.在工程索赔中，属于不可原谅延期的条件是（）。A.全因业主的原因造成的延误B.全因工程师原因造成施工延误C.全因发包人原因造成的工期延误D.全因承包人的原因造成施工进度滞后【正确答案】D31.下列关于合同价款纠纷处理原则的说法不正确的是（）。A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及利息的，应予支持，但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期贷款利率的部分除外B.

12、建筑工程施工合同解除后，已经完成的建设工程质量合格的，发包人应当按照约定支付相应的工程价款C.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建设工程已实际交付的，工程欠款的利息从交付日起计算D.发承包双方当事人对付款时间没有约定或约定不明的，建筑工程未交付的，工程欠款的利息从起诉之日计算【正确答案】D32.关于共同延误的处理原则，下列说法中正确的是（）。A.初始延误者负主要责任，并发延误者负次要责任B.初始延误者属发包人原因的，承包人可得工期补偿，但无经济补偿C.初始延误者属客观原因的，承包人可获得工期补偿，但很难得到费用补偿D.初始延误者属发包人原因的，承包人可获得工期和费用补偿，但无利润

13、补偿【正确答案】C33.某建设项目建安工程费4000万元，设备购置费2000万元，项目建设前期年限为1年，建设期为3年，各年投资计划额为：第一年完成投资20，第二年为60，第三年为20。年均投资价格上涨率为6，建设项目建设期间价差预备费为（）万元。A.752.72B.850.25C.945.61D.1150.36【正确答案】C34.发包人应在工程开工后的（）天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（），若发包人没有按时支付安全文明施工费的，承包人可催告发包人支付，发包人在付款期满后的（）天内仍未支付的，若发生安全事故，发包人应承担连带责任。A.7，10%，28B.7，60%，28C

14、.28，30%，7D.28，60%，7【正确答案】D35.发包人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，当压缩的工期天数超过定额工期的（）时，应在招标文件中明示增加赶工费用。A.10B.15C.20D.25【正确答案】C36.【真题】关于建筑安装工程费中材料费的说法，正确的是（）。A.材料费包括原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品、周转材料的费用B.材料消耗量是指形成工程实体的净用量C.材料检验试验费不包括对构件做破坏性试验的费用D.材料费等于材料消耗量与材料基价的乘积【正确答案】C37.在工业建设项目设计中，总平面图设计是指（）。A.总平面配置B.总平面配置和工艺设计C.总图运输设计和建筑

15、设计D.总图运输设计和总平面配置【正确答案】D38.下列不是施工图预算对投资方作用的是()。A.施工图预算是控制造价及资金合理使用的依据B.施工图预算是确定工程招标控制价格的依据C.施工图预算是施工企业控制成本的依据D.施工图预算是拨付工程款的依据【正确答案】C39.在工程项目投标过程中，关于项目工程量清单中工程量的说法，下列说法不正确的是（）。A.工程量清单中的工程量大小是投标报价的直接依据B.投标人根据工程量的大小采取合适的施工方法C.投标人可以修改工程量清单中的工程量D.投标人可以针对工程量清单中的工程量错误向招标人提出修改意见【正确答案】C40.下列各项中。不属于技术方案选择应遵循的原

16、则的是（）。A.先进适用B.平均先进C.安全可靠D.经济合理【正确答案】B41.【真题】关于概算指标的编制，下列说法中正确的是()。A.概算指标分为建筑安装工程概算指标和设备工器具概算指标B.综合概算指标的准确性高于单项概算指标C.单项形式的概算指标对工程结构形式可不作说明D.构筑物的概算指标以预算书确定的价值为准，不必进行建筑面积换算【正确答案】D42.关于设备及工器具购置费用，下列说法正确的是（）A.它是由设备购置费和工具、器具及生活家居购置费组成B.它是固定资产投资中的消极部分C.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有

17、机构成的提高【正确答案】C43.关于工程量清单计价的说法，正确的是（）。A.清单项目综合单价是指直接工程费单价B.清单计价是一种自下而上的分部组合计算法C.单位工程报价包含除规费、税金外的其他建筑安装费构成内容D.清单计价仅适用于单价合同【正确答案】B44.下列措施中可以在住宅小区规划中节约用地的是（）。A.适当减小房屋长度B.减小公共建筑层数C.高低层搭配D.适当增大建筑间距?【正确答案】C45.根据房屋建筑与装饰工程工程量计算规范GB50854，可精确计量的措施项目包括()。A.安全文明施工费B.冬雨季施工增加费C.二次搬运费D.施工排水、降水费【正确答案】D46.当初步设计达到一定深度。

18、建筑结构比较明确、能结合图样计算工程量时。编制单位工程概算宜采用（）。A.扩大单价法B.概算定额法C.预算单价法D.综合单价法【正确答案】B47.已知国内制造厂生产某非标准设备所用材料费.加工费.辅助材料费.专用工具费.废品损失费共20万元，外购配套件费3万元，非标准设备设计费1万元，包装费率1%，利润率为8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为（）万元A.25.82B.25.85C.26.09D.29.09【正确答案】B48.根据FIDIC合同价款结算的规定。业主所扣留承包商保留金的第二次返还时间是（）。A.颁发履约证书后B.颁发工程接收证书后C.提交履约保函后D.缺陷通知期期满后【正确答案

19、】D49.根据计时观测资料得知，每平方米标准砖墙勾缝时间为10min，辅助工作时间占工序作业时间的比例为5%，准备结束时间、不可避免中断时间、休息时间占工作时间的比例分别为3%、2%、15%。则每立方米砌体1砖半厚砖墙勾缝的时间定额为(1工日/m3)。A.13.32B.0.0751C.0.114D.8.772【正确答案】B50.住宅设计中的四居室比三居室工程造价一般会降低（）。A.2.0%B.2.5%C.3.0%D.3.5%【正确答案】D51.某建设项目在竣工验收时，为了鉴定一项隐蔽工程质量，进行了必要挖掘，则该项挖掘费用应计入（）。A.涨价预备费B.基本预备费C.间接费D.其他间接费【正确答

20、案】B52.在某工程的施工招标中，某施工单位中标后被要求垫付建设资金280万元，双方在合同中约定了垫资条款，但未约定垫资利息。根据有关司法解释，下列说法正确的是（）A.由于当事人对垫资利息没有约定，按照工程欠款处理?B.对施工单位支付垫资利息的请求不予支持?C.应当按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息?D.应当按照不高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的4倍计息【正确答案】B53.【真题】未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基数一般为（）。A.工程建设其他费B.建设安装工程费C.设备购置费D.设备及安装工程费【正确答案】C54.某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位工

21、程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001，则第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）A.010302001001B.010302001002C.010302001003D.010302002002【正确答案】B55.在我国，项目建议书阶段的投资估算。其误差率应控制在（）。A.30以上B.30以内C.20以内D.10以内【正确答案】B56.在工业项目的工艺设计过程中，影响工程造价的主要因素包括()。A.生产方法、工艺流程、功能分区B.产品方案、工艺流程、设备选型C.工艺流程、功能分区、运输方式D.工艺流程、原材料

22、供应、运输方式【正确答案】B57.发包人应在工程接收证书颁发后（）天内把履约保证金退还给承包人。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C58.下列各项费用中属于工程建设其他费用中研究试验费的是（）。A.应由科技三项费用开支的项目费用B.应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用C.按设计规定在施工中必须进行试验、验证所需费用D.应由勘察设计费或工程费用中开支的项目费用【正确答案】C59.投标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.根据投入人员进行修改C.列入措施项目费D.列入间接费【正

23、确答案】A60.下列工程建设定额中，属于按主编单位和管理权限分类的是（）。A.预算定额B.投资估算指标C.补充定额D.专业专用定额【正确答案】C61.建设项目竣工验收方式中，又称为交工验收的是（）。A.分部工程验收B.单位工程验收C.单项工程验收D.工程整体验收【正确答案】C62.【真题】在民用建筑设计评价中，建筑体积指标是用来衡量（）技术经济合理性的指标。A.功能分区B.层数C.层高D.空间布置【正确答案】C63.下列不是工业建设项目总平面设计中影响工程造价的主要因素是（）。A.现场条件B.占地面积C.功能分区D.建设规模【正确答案】D64.砌筑每m3一砖厚砖墙，砖(240mm115mm53

24、mm)的净用量为529块，灰缝厚度为10mm，砖的损耗率为1%，砂浆的损耗率为2%。则每m3一砖厚砖墙的砂浆消耗量为（）m3。A.0.217B.0.222C.0.226D.0.231【正确答案】D65.采用FOB货价方式进口设备抵岸价构成中，国际运费是指()。A.从出口国的生产厂起到我国建设项目工地仓库止的运费B.从出口国的生产厂起到我国抵达港（站）止的运费C.从装运港（站）起到我国目的港（站）止的运费D.从装运港（站）起到我国建设项目工地仓库止的运费【正确答案】C66.从施工过程组织的复杂程度上说，砌砖墙应属于（）。A.工序B.工作过程C.综合工作过程D.非循环施工过程【正确答案】C67.【

25、真题】关于缺陷责任期与保修期，下列说法中正确的是()。A.缺陷责任期就是保修期B.屋面防水工程的保修期为5年C.结构工程的保修期为10年D.给排水管道的保修期为5年【正确答案】B68.某高速公路项目招标采用经评审的最低投标价法评标，招标文件规定对同时投多个标段的评标修正率为4%。现有投标人甲同时投标1#、2#标段，其报价依次为6500万元、5500万元，若甲在1#标段已被确定为中标，则其在2#标段的评标价为（）万元。A.5240B.5760C.5280D.6240【正确答案】C69.【真题】根据FIDIC施工合同条件，缺陷通知期的起算日期是（）。A.工程师颁发履约证书之日B.工程师颁发工程接收

26、证书之日C.工程接收证书中载明的竣工日D.履约证书中载明的竣工日【正确答案】C70.关于招标文件的澄清，下列说法中错误的是（）。A.招标文件的澄清应在投标截止时间14天前发出B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源C.招标人收到澄清后的确认时间可以采用一个相对的时间D.招标人收到澄清后的确认时间可以采用一个绝对的时间【正确答案】A71.关于招标工程量清单中分部分项工程量清单的编制，下列说法中错误的是（）A.招标人只负责项目编码、项目名称、计量单位和工程量四项内容的填写B.同一招标工程的项目编码不得有重码C.清单所列项目应是在单位工程施工过程中以其本身构成该工程实体的分项工程D.当清单计价规范

27、附录中有两个计量单位时，应结合实际情况选择其中一个【正确答案】A72.下列有关分部分项工程量清单的说法，叙述错误的是（）。A.分部分项工程量清单项目编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置B.工程量的计算结果在开标后得出C.同一招标工程的项目编码不得有重码D.工程量的计算要按照相关规则计算【正确答案】B73.用成本计算估价法计算国产非标准设备原价时，利润的计算基数中不包括的费用项目是（）。A.材料费B.税金C.专用工具费D.包装费【正确答案】B74.【真题】关于办理有质量争议工程的竣工结算，下列说法中错误的是（）。A.以实际投入使用工程的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理B.

28、已竣工未投入使用成册的质量争议按工程保修合同执行，竣工结算按合同约定办理C.停工、停建工程的质量争议可在执行工程质量监督机构处理决定后办理竣工结算D.已竣工未验收并且为实际投入使用，其无质量争议部分的工程，进攻结算按合同约定办理【正确答案】B75.已知某项目设备及工、器具购置费为1000万元，建筑安装工程费为580万元，工程建设其他费用为240万元。基本预备费为150万元，涨价预备费为50万元。建设期贷款利息为80万元。项目正常生产年份流动资产平均占用额为350万元，流动负债平均占用额为280万元，则该建设项目建设投资为（）万元。A.2170B.2450C.2020D.2950【正确答案】C7

29、6.按照索赔目的分类，工程索赔可以分为()。A.合同中明示的索赔和合同中默示的索赔B.工期索赔和费用索赔C.工程延误索赔和工程变更索赔D.工程变更索赔和工程加速索赔【正确答案】B77.某分部分项工程的人工、材料、机械台班单位用量分别为3个工日、1.2m3和0.5台班，人工、材料、机械台班单价分别为30元工日、60元m3和80元台班。措施费费率为7%，间接费费率为10%，利润率为8%，税率为3.41%。则该分部分项工程全费用单价为（）元。A.245.25B.248.16C.259.39D.265.53【正确答案】D78.【真题】关于建设用地的取用及使用年限，下列说法中正确的是（）。A.获取建设用

30、地使用权的方式可以是租赁或转让B.通过协议出让获取土地使用权的方式分为投标、竞标、挂牌三种C.城市公益事业用地不得已划拨方式取得D.将土地使用权无偿交付给使用者的，其土地使用年限最高为70年【正确答案】A79.关于建设工程竣工图的说法中，正确的是（）。A.工程竣工图是构成竣工结算的重要组成内容之一B.改建、扩建项目涉及原有工程项目变更的，应在原项目施工图上注明修改部分，并加盖“竣工图”标志后作为竣工图C.凡按图竣工没有变动的，由承包人在原施工图加盖“竣工图”标志后，即作为竣工图D.当项目有重大改变需重新绘制时，不论何方原因造成，一律由承包人负责重绘新图【正确答案】C80.在施工过程中，暂列金额

31、由建设单位掌握使用，扣除合同价款调整后如有余额，归（）A.建设单位B.施工单位C.监理单位D.总承包单位【正确答案】A81.在施工机械台班单价的组成和确定过程中，下列不涉及台班折旧费计算的因素是（）。A.机械预算价格B.建筑工程量C.耐用总台班数D.残值率【正确答案】B82.建设项目的工程造价在量上与（）相等。A.固定资产投资与流动资产投资之和B.工程费用与工程建设其他费用之和C.建设期利息与固定资产投资方向调节税之和D.固定资产投资【正确答案】D83.国外建筑安装工程费用的构成中，工人现场福利费及安全费属于（）。A.分包工程费用B.管理费C.开办费D.暂定金额【正确答案】C84.关于投资估算

32、内容，下列说法正确的是（）。A.投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标和单位工程指标B.投资估算指标一般可分为建设项目综合指标、单项工程指标、单位工程指标和分部工程指标C.投资估算指标的内容可以作为工程结算的直接依据D.投资估算指标的综合指标不能考虑预备费【正确答案】A85.大型项目投标有效期为（）天左右。A.50B.80C.90D.120【正确答案】D86.关于建设工程投标的说法，正确的是（）。A.投标属于承诺B.投标人在递交投标文件的同时，应递交投标保证金，投标保证金只能使用现金C.投标书的内容不具备足以使合同成立的主要条件D.投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可提

33、出比招标文件要求更有利于吸引招标人的承诺【正确答案】D87.对工程造价信息进行分类必须遵循的原则中。下列（）是对可扩展性的描述。A.以分类对象最稳定的本质属性和特征作为分类的基础和标准B.满足不同项目参与方高效信息交换的需要C.分类的灵活性，可方便扩展，增加新信息类型，不打乱原有分类D.综合考虑项目的实施环境和信息技术工具【正确答案】C88.施工机械台班单价一次安拆费应包括施工现场机械安装和拆卸一次所需的（）。A.人工费、材料费、机械费及架线等费B.人工费、材料费、机械费、辅助材料和架线等费C.人工费、材料费、机械费及试运转费D.人工费、材料费、机械费、试运转费、装卸费、辅助材料和架线等费【正

34、确答案】C89.【真题】关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是（）。A.规费是指有县级及以上有关权力部门规定必须缴纳或计取的费用B.规费包括工程排污费和住房公积金C.投标人赞投标报价时填写的规费可高于规定的标准D.社会保险费中包括建筑安装工程费一切险的投保费用【正确答案】B90.【真题】编制某分项工程预算定额人工工日消耗量时,已知基本用工,辅助用工、超运距用工分别为20工日、2工日、3工日,人工幅度差系数为10%,则该分项工程单位人工工日消耗量为（）工日。A.27.0B.27.2C.27.3D.27.5【正确答案】D91.投标人投标报价中关于暂列金额编制原则，说法正确的是（）。A.按

35、照其他项目清单中列出的金额填写，不得变动B.根据施工组织进行修改C.列入措施费D.列入管理费【正确答案】A92.【真题】竣工决算文件中，真实记录各种地上、地下建筑物、构筑物、特别是基础、地下管线以及设备安装等隐蔽部分的技术文件是指（）。A.总平面图B.竣工图C.施工图D.交付使用资产明细表【正确答案】B93.以下各项费用中属于措施项目中安全、文明施工费的是（）。A.工程排污费B.夜间施工增加费C.二次搬运费D.临时设施费【正确答案】D94.单项工程验收合格后，共同签署“交工验收证书”的责任主体是（）。A.发包人和承包人B.发包人和监理人C.发包人和主管部门D.承包人和监理人【正确答案】A95.

36、下列情形中，不属于投标人串通投标的是（）。A.投标人A与B的项目经理人为同一人B.投标人C与D的投标文件相互错装C.投标人E与F在同一时刻提前递交投标文件D.投标人G与H作为暗标的技术标由同一人编制【正确答案】B96.按工程量清单计价方式，下列构成投标报价的各项费用中，应该在单位工程费汇总表中列项的是（）。A.直接工程费B.管理费C.利润D.税金【正确答案】D97.根据标准施工招标文件规定，由于发包人原因导致工程试运行失败，可以补偿的内容是（）。A.只索赔工期B.只索赔费用C.索赔费用、利润D.索赔工期、费用【正确答案】C98.利用概算指标法编制拟建工程概算，已知概算指标中每100m2建筑面积

37、中分摊的人工消耗量为500工日。拟建工程与概算指标相比，仅楼地面做法不同，概算指标为瓷砖地面，拟建工程为花岗石地面。查预算定额得到铺瓷砖和花岗石地面的人工消耗量分别为37工日100m2和24工日100m2。拟建工程楼地面面积占建筑面积的65。则对概算指标修正后的人工消耗量是（）工日100m2。A.316.55B.491.55C.508.45D.845.00【正确答案】B99.安全、文明施工费除包括安全施工费、文明施工费外，还包括（）。A.环境保护费和临时设施费B.环境保护费和建设单位管理费C.临时设施费和监理费D.环境保护费【正确答案】A100.【真题】关于竣工结算的编制与审查的说法中，错误的

38、是（）。A.单位工程竣工结算由承包人编制B.建设项目竣工总结算经发、承包人签字盖章后有效C.竣工结算的编制依据包括经批准的开、竣工报告或停、复工报告D.结算中的暂列金额应减去工程价款调整与索赔、现场签证金额，若有余款归承包人【正确答案】D二.多选题(共70题)1.采用工料单价法编制施工图预算造价时，应在汇总单位工程人工、材料、机械的基础上，计算出人工、材料、机械费后，再加上（）。A.企业管理费B.风险费C.利润D.税金E.规费【正确答案】ACDE2.关于施工图预算的说法，正确的有（）。A.施工图预算一定要结合施工图样和预算定额编制B.施工图预算是进行“两算”对比的依据C.综合单价法中的单价是指

39、全费用综合单价D.实物法能将资源消耗量和价格分开计算E.使用预算单价法时一般需要进行工料分析【正确答案】BDE3.根据建筑安装工程费用项目组成(建标201344号文)，下列属于企业管理费的有（）。A.职工教育经费B.工伤保险费C.材料的检验试验费D.劳动保护费E.职工福利费【正确答案】ACDE4.关于编制预算定额应遵循的原则，下列说法中正确的有()。A.反映社会先进平均水平B.坚持统一性和差别性相结合C.价格的灵活可协调性D.综合、简化E.简明适用【正确答案】BE5.小型建设项目竣工决算报表包括（）。A.竣工财务决算总表B.建设项目交付使用财产明细表C.建设项目概况表D.建设项目工程结算表E.

40、建设项目竣工财务决算审批表【正确答案】ABE6.询价的渠道包括（）。A.直接向招标人咨询B.通过互联网查询C.向咨询公司进行询价D.向经营该项产品的销售商了解E.自行进行市场调查或信函询价【正确答案】BCDE7.下列费用包含或可能包含在材料价格中材料运杂费的是()。A.附加工作费B.装卸费C.运输损耗D.调车费E.运输费【正确答案】ABDE8.关于合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的有（）。A.借用有资质的建筑施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效B.当事人对垫资利息有约定的利息高于同期同类贷款利率的应予以支持C.当事人对建筑工程的计价标准或计价方法有约定的按约定结算工程价款D.对于

41、阴阳合同，其价款结算应以备案的中标合同作为依据E.建设工程未交付，工程价款也未结算的，则工程欠款的计算13为当事人的起诉之日【正确答案】ACDE9.下列属于工程量清单总说明内容的是（）。A.工程概况B.工程招标分包范围C.工程量清单编制依据D.工程质量、材料、施工等的特殊要求E.工程造价管理机构发布的工程造价信息【正确答案】ABCD10.选择工艺流程方案时，需研究的问题有（）。A.工艺流程方案对产品质量的保证程度B.工艺流程各工序间衔接的合理性C.拟采用生产方法的技术来源的可得性D.工艺流程的主要参数E.是否有利于厂区合理布置【正确答案】ABD11.【真题】下列事件的发生，已经或将造成工期延误

42、，则按照标准施工招标文件中相关合同条件，可以获得工期补偿的有()。A.监理人发出错误指令B.监理人对已覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果不合格C.承包人的设备故障D.发包人提供工程设备不合格E.异常恶劣的气候条件【正确答案】ADE12.【真题】依法必须招标的工程，对投标保证金的退还，下列处置方式正确的有（）。A.中标人无正当理由拒签合同的，投标保证金不予退还?B.招标人无正当理由拒签合同的，应向中标人退还投标保证金C.招标人与中标人签订合同的，应在合同签订后向中标人退还投标保证金D.招标人与中标人签订合同的，应向未中标人退还投标保证金及利息E.未中标人的投标保证金，应在中标通知书发书同时退还

43、【正确答案】AD13.建设项目的具体地点(厂址)的选择要求是（）。A.节约土地，少占耕地，降低土地补偿费用B.要有利于厂区合理布置和安全运行C.尽量靠近交通运输条件和水电供应等条件好的地方D.减少拆迁移民数量E.建设地点(厂址)的地下水位应高于地下建筑物的基准面【正确答案】ABCD14.【真题】下列材料单价的构成费用，包含在采购及保管费中进行计算的有（）。A.运杂费B.仓储费C.工地管理费D.运输损耗E.仓储损耗【正确答案】BCE15.计时观察法的作用包括（）。A.取得编制劳动定额、材料定额、机械定额所需的基础资料B.研究先进工作法对提高劳动生产率的具体影响C.研究先进技术操作对提高劳动生产率

44、的具体影响D.研究减少工时消耗的潜力E.研究定额执行情况，反馈信息【正确答案】BCDE16.【真题】国际工程合同价款结算中，关于预付款下列说法中正确的有()。A.首次预付款的支付时间以收到预付款保函和颁发中标函之日两者中较早者为准B.预付款应在支付证书中按百分比扣减的方式偿还C.当期中支付证书中累计总额超过中标合同价(含暂定金额)的10%开始扣减D.在预付款完全偿还之前承包商应保证预付款保函一直有效E.如在预付款保函截止日期前28天预付款还未完全偿还，则承包商应相应延长保函期限【正确答案】BDE17.下列内容中，属于建筑安装工程施工图预算编制依据的是（）。A.工程地质勘察资料B.工程量清单与招

45、标文件C.设备原价及运杂费率D.资金筹措方式与资金来源E.工料分析表【正确答案】ABC18.下列关于合同价款纠纷的处理原则。描述正确的是（）。A.建设工程施工合同无效，承包人对竣工验收合格的工程要求支付价款，应予以支持B.对垫资施工合同，当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息不予支持C.施工合同解除后，建设工程经修复后质量不合格的，承包人请求支付工程价款的，不予支持D.对于阴阳合同的结算依据应以工程实际情况为准进行确定E.当事人欠付工程价款利息按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计算【正确答案】ABC19.投资估算中。属于静态投资估算方法的有（）等几种。A.比例估算法B.朗格系数法C.

46、指标估算法D.分项详细估算法E.扩大指标估算法【正确答案】ABC20.当用“计算基础乘以消费税税率”计算进口设备的消费税时，计算基础中应该包括（）。A.货价B.国际运费C.关税D.增值税E.消费税?【正确答案】ABC21.投资估算的单项工程指标包括下列（）。A.建筑工程费B.安装工程费C.设备、工器具及生产家具购置费D.工程建设其他费E.预备费【正确答案】ABC22.按我国现行投资构成。下列费用中，构成工程建设其他费用中无形资产其他费用的是（）。A.可行性研究费B.专有技术使用费C.工程保险费D.商标权E.特许经营权【正确答案】BDE23.概算定额与预算定额的相同之处在于（）。A.都是以建(构

47、)筑物各个结构部分和分部分项工程为单位表示的B.内容均包括人工、材料和机械台班使用量定额三个基本部分C.项目划分和综合扩大程度上相同D.都用于设计概算的编制E.表达的主要内容、主要方式相近【正确答案】ABE24.建筑设计阶段影响工程造价的主要因素包括（）。A.平面形状B.建筑物的体积与面积C.流通空间D.空间组合E.功能分区?【正确答案】ABCD25.下列关于招标工程量清单的描述，说法正确的是()。A.招标工程量清单是招标文件的组成部分，可以由招标人委托的工程造价咨询人编制B.招标人对工程量清单的准确性和完整性负责C.由于措施项目投标人可自行选择，因此招标人无需对措施项目工程量的准确性和完整性

48、负责D.招标工程量清单编制前也要进行现场踏勘E.拟订常规施工组织设计【正确答案】ABDE26.工程造价咨询人所需遵守的一般性规定包括（）。A.禁止工程造价咨询人在鉴定期满后以资料不全或自身业务能力有限等理由不做出鉴定结论，影响案件处理B.工程造价咨询人应当依法出庭接受鉴定项目当事人对工程造价司法鉴定意见书的质询C.工程造价咨询人接受委托，提供工程造价司法鉴定服务，除应符合规范的规定外，应按仲裁、诉讼程序和要求进行，并符合国家关于司法鉴定的规定D.工程造价咨询人应在收到工程造价司法鉴定资料后14天内，根据自身专业能力和证据资料，判断能否胜任该项委托，如不能，应辞去该项委托E.工程造价咨询人进行工

49、程造价司法鉴定，应指派专业对口、经验丰富的注册造价工程师承担鉴定工作【正确答案】ABCE27.下列各项属于建设项目基本预备费的有()。A.人工、设备、材料、施工机械的价差费B.竣工验收时为鉴定工程质量对隐蔽工程进行必要的挖掘和修复费用C.利率、汇率调整所增加的费用D.超规超限设备运输增加的费用E.一般自然灾害造成的损失和预防自然灾害所采取的措施费用【正确答案】BDE28.建筑安装工程概算指标通常是()和造价指标。A.以整个建筑物和构筑物为对象B.以建筑面积、体积为单位C.以成套设备装置的台或组为计量单位D.人工、材料和机械台班的消耗量标准E.以部分建筑物或构筑物为对象【正确答案】BCD29.下

50、列发生的各项费用，应计入总承包服务费的是（）。A.不可预见的所需服务的采购费用B.施工现场管理发生的费用C.配合协调发包人进行专业工程发包发生的费用D.自行采购材料进行保管发生的费用E.竣工资料汇总整理发生的费用【正确答案】BCE30.项目规模合理化的制约因素有（）。A.技术因素B.经济因素C.市场因素D.环境因素E.人才因素【正确答案】ACD31.【真题】下列措施项目中，应按分部分项工程量清单编制方式编制的有（）。A.超高施工增加B.建筑物的临时保护设施C.大型机械设备进出场及安拆D.已完工程及设备保护E.施工排水、降水【正确答案】ACE32.企业定额必须具备的特点有（）。A.能够体现本企业

51、的技术优势B.能够体现本企业的管理优势C.其人工平均消耗高于社会平均水平D.其机械平均消耗低于社会平均水平E.以分项工程为对象编制【正确答案】ABD33.【真题】确定项目建设规模需要考虑的政策因素有()。A.国家经济发展规划B.产业政策C.生产协作条件D.地区经济发展规划E.技术经济政策【正确答案】ABDE34.根据标准施工招标文件下列因不可抗力而发生的费用或损失中。应由承包人承担的有（）。A.承包人的人员伤亡相关费用B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害C.承包人的停工损失D.承包人设备的损害E.工程所需清理和修复费用【正确答案】ACD35.【真题】国产非标准设备按其成本估算其原价时，下列

52、计算式中正确的有（）。A.材料费=材料净重每吨材料综合价B.加工费=设备总重量设备每单位重量加工费C.辅助材料费=设备总重量辅助材料费指标D.增值税=进项税额-当期销项税额E.当期销项税额=销售额适用增值税率【正确答案】BCE36.土地使用权出让最高年限为50年的有（）。A.体育用地B.商业用地C.文化用地D.旅游用地E.娱乐用地【正确答案】AC37.在建设项目施工招标过程中，招标公告和资格预审公告中共同包含的内容有（）。A.投标人资格要求B.招标文件的获取C.项目概况与招标范围D.资格预审的方法E.发布公告的媒介【正确答案】CE38.投标保证金的形式包括（）。A.银行保函B.保兑支票C.股权

53、D.债权E.银行汇票【正确答案】ABE39.对于（）特殊情况，工程施工虽未全部按设计要求完成，也应进行验收。A.因少数非主要设备或某些特殊材料短期内不能解决，虽然工程内容尚未全部完成，但已可以投产或使用的工程项目B.规定要求的内容已完成，但因外部条件的制约，如流动资金不足、生产所需原材料不能满足等，而使已建工程不能投人使用的项目C.投资额在5000万元以上的关系国计民生的大型项目D.有些建设项目或单项工程，已形成部分生产能力，但近期内不能按原设计规模续建。经主管部门批准后，可缩小规模对已完成的工程和设备组织竣工验收，移交固定资产E.国外引进设备项目，按照合同规定完成负荷调试、设备考核合格后，进

54、行竣工验收【正确答案】ABDE40.工程量清单计价中，分部分项工程的综合单价由完成规定计量单位工程量清单项目所需的（）等费用组成。A.人工费、材料费、机械使用费B.管理费C.临时设施费D.利润E.税金【正确答案】ABD41.施工中材料的消耗分为必须消耗的材料和损失的材料。在确定材料定额量时，必须消耗的材料包括（）。A.直接用于建筑和安装工程的材料B.不可避免的场外运输损耗材料C.不可避免的施工废料D.不可避免的现场仓储损耗材料E.不可避免的材料损耗【正确答案】ACE42.下列工程造价指数中。属于总指数的有（）。A.措施费指数B.设备、工器具价格指数C.工程建设其他费用指数D.单项工程造价指数E.建设项目造价指数【正确答案】BDE43.下列属于新增流动资产价值中的流动资产的是（）。A.待分摊的待摊投资B.货币性资金C.存货D.股票E.基金【正确答案】BCDE44.建筑工程竣工决算反映了交付使用资产的全部价值，包括（）。A.固定资B.流动资产C.新增资产D.无形资产E.其他资产【正确答案】ABDE45.设备安装工程费概算的编制方法包括（）。A.预算单价法B.综合单价法C.设备