二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(82)

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(82)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(82)（76页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.某建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证()。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【正确答案】A2.某施工企业在对建筑材料进行检验时，采取了如下做法，其中不符合规定的是()。A.未经检验或者检验不合格的建筑材料，不得在工程上使用B.将工程设计要求和施工技术标准作为检验的依据C.将合同约定作为检验的依据D.检验结果按规定的格式形成书面记录【正确答案】D3.下列法律中，属于民法商法的是()。A.政府

2、采购法B.公司法C.招标投标法D.劳动法【正确答案】B4.【真题】关于不动产物权设立的说法，正确的是（）。A.不动产物权的设立应依法登记B.不动产物权的设立属自愿登记C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理【正确答案】A5.工人甲在现场作业时摔伤，将所在单位乙公司起诉。现公司对于人民法院作出的要求其现予支付部分工伤员工医疗费用的裁定表示不服，则下列说法正确的是()。A.公司可以自收到裁定之日起10日内上诉B.公司可以自作出裁定之日起15日内上诉C.公司可以自收到裁定之日起15日内上诉D.公司对此先予支付裁定不得上诉【正确答案】A6.关于建设工程分包的说法

3、，正确的有（）。A.总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体.非关键性工作分包给其他企业B.总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C.总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业【正确答案】A7.某办公楼设计合同经双方协商进行了变更，则该合同变更的效力应当表述为()。A.变更的效力仅及于变更的部分B.未变更部分效力不确定C.已履行部分应恢复原状D.当事人丧失赔损请求权【正确答案】A8.甲设备租赁公司与乙建筑工程公司签订了融资租赁合同，双方约定，甲应按照乙的要求，从国外

4、购买起重设备租赁给乙，乙支付租金。在乙使用起重设备中发生了故障，并及时告知甲和国外出售商，而国外出售商不履行修理义务。此时，应行使索赔的权利的是()。A.甲设备租赁公司B.担保人C.乙建筑工程公司D.代理人【正确答案】C9.关于合同撤销权的行使，当事人必须从知道或者应当知道撤销事由之日起一定期限内行使撤销权。该期限为()年。A.1B.2C.3D.5【正确答案】A10.【真题】甲公司收到乙公司发来的订货要约后，随即又收到了乙公司取消订货的通知，甲公司对此未予理睬，仍告知三天后向乙公司发货。乙公司拒绝收货，因此双方发生争议。乙公司拒绝收货的合法理由应当是（）。A.要约已撤销B.要约已撤回C.合同已

5、失效D.甲方未承诺【正确答案】A11.甲与乙因施工合同纠纷诉至人民法院。首次开庭前，乙出示了双方订立的有效仲裁协议，此时人民法院应当（）。A.驳回起诉B.继续审理C.终止起诉D.将案件移交合同约定的仲裁机构【正确答案】A12.2011年3月1日，某建筑公司与某水泥厂签订了一份购买水泥的合同，合同中约定水泥厂于2011年4月12日将100t水泥运至建筑公司的施工现场，建筑公司验收货物后三天内支付水泥款。2011年4月12日，水泥厂如约将水泥运至建筑公司的施工现场并通过了建筑公司的验收，但建筑公司却一直没有支付水泥款。2011年5月4日，水泥厂计划起诉，但由于2011年5月4日6月4日发生了洪水导

6、致交通中断，使得起诉活动无法进行。2013年4月20日，水泥厂正式提起诉讼，要求建筑公司偿还水泥款，但法院以超过诉讼时效期间为由对其请求不予支持。以下观点正确的是（）。A.本案例中由于不可抗力原因使得诉讼时效中止，目前还没有超过诉讼时效B.由于不可抗力导致无法进行诉讼的事由必须是发生在诉讼时效期间才能导致诉讼时效中止C.本案例中不可抗力已经导致诉讼时效中止，但没有终止，所以没有超过诉讼时效期间，法院裁定有误D.本案例不符合导致诉讼时效中止条件，已经超过了诉讼时效期间【正确答案】D13.关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）。A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点B.投标文

7、件未按照招标文件要求密封的，招标人可以拒收C.投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明D.联合体投标的，可以在评标委员会提出书面评标报告前更换成员【正确答案】A14.【真题】关于合同成立地点的说法，正确的是（）。A.当事人不得约定合同成立地点B.要约发出地点为合同成立地点C.数据电文合同中，收件人任一营业地为合同成立地点D.承诺生效地点为合同成立地点【正确答案】D15.某生产经营单位主要负责人在本单位重大生产安全事故调查处理期间擅离职守，其受到的处理不包括（）。A.撤职B.降级C.刑罚D.行政拘留【正确答案】D16.小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方

8、违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是（）。A.小张取得该房屋的所有权B.小王必须收回房屋并向小李交付C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任D.小李与小王签订的合同有效【正确答案】B17.2020年1月，甲建筑材料公司聘请王某担任推销员，但2020年3月，由于王某怀孕，身体健康状况欠佳，未能完成任务，为此，公司按合同的约定扣减工资，只发生活费，其后，又有两个月均未完成承包任务，因此，甲公司作出解除与王某的劳动合同的决定。下列选项中表述正确的是()。A.由于在试用期内，甲公

9、司可以随时解除劳动合同B.由于王某不能胜任工作，甲公司应提前30日通知王某，解除劳动合同C.甲公司可以支付王某一个月工资后解除劳动合同D.由于王某在怀孕期间，所以甲公司不得解除劳动合同【正确答案】D18.下列确定中标人的有关说法中，错误的是()。A.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人B.中标人应该能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准C.中标人应该能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低，但是投标价格低于成本的除外D.在确定中标人前，招标人可以与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进一步协商谈判再最终确定合同内容【正确答案】D19.【

10、真题】关于二级注册建造师执业的说法，正确的是（）。A.不得同时担任同一工程相邻分段发包的施工项目负责人B.可以担任二级及以下建筑业企业资质的建设工程项目施工的项目经理C.可以同时在一个施工企业和一个设计单位执业D.不得在一级建筑企业执业【正确答案】B20.某施工现场发生模板支撑系统坍塌事故，导致5名作业人员被埋，施工单位负责人接到项目经理事故报告后，应当（）内向事故发生地政府安全监管部门报告事故。A.1小时B.24小时C.作业人员救出后1小时D.作业人员救出后24小时【正确答案】A21.工程建设中使用的计算机软件是（）保护的客体，受知识产权保护。A.专利权B.商标权C.著作权D.发明权【正确答

11、案】C22.安全及劳动卫生规程未对用人单位提出严格要求的是()。A.执行国家劳动安全卫生规程和标准B.为劳动者办理意外伤害保险C.对劳动者进行劳动安全卫生教育D.对从事有职业危害作业的劳动者应当定期进行健康检查【正确答案】B23.2013年3月1日，张某下班回家路过某建筑施工工地时，不幸被掉下的石灰粉包砸中，弄伤双眼，共花去医疗费8.000余元。张某可依()原因请求施工单位赔偿。A.违约责任B.不当得利C.侵权行为D.无因管理【正确答案】C24.甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理

12、文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【正确答案】D25.根据劳动法的规定，以下情形不属于用人单位不得解除劳动合同情形的是（）A.职工患病在规定的医疗期内?B.职工非因公负伤，伤愈出院?C.女职工在孕期的?D.在本单位连续工作满15年，距法定退休年龄还有2年【正确答案】B26.某工地施工人员欲将用于承重结构的混凝土试块见证取样和送检，见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的()。A.20%B.25%C.30%D.40%【正确答案】C27.2012年4月22日，甲建筑工程公司承包乙房

13、地产开发公司的一座高层公寓的建设工程；2012年8月10日，甲公司将玻璃幕墙工程分包给丙建筑施工公司；在施工过程中，由于脚手板断裂致使丙公司6名施工工人高空坠落丧生。根据我国建设工程安全生产管理条例的规定，此次安全事故应由（）。A.甲公司承担主要责任B.甲公司和乙公司共同承担责任C.丙公司承担主要责任D.甲公司和丙公司承担连带责任【正确答案】D28.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7?B.14?C.28?D.30?【正确答案】B29.工程师肖万取得建造师资格证书后，因故未能在3年内申请注册，3年后申请初始注册时必须()。A.重新取得资格证书

14、B.提供达到继续教育要求的证明材料C.提供新的业绩证明D.符合延续注册的条件【正确答案】B30.一级建造师的初始注册有效期和续期注册有效期是（）。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C31.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收C.监理工程师可依法发布有关指令D.施工监理必须采用旁站监理方法【正确答案】A32.在某实行工程总承包的建设工程的施工中，总承包单位将专业工程分包给具有相应资质的分包单位，在施工过程中分包单位不接受总承包单位的质量管理，造成分

15、包工程存在很大的质量缺陷，承担主要责任的应该是（）。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.总承包单位与分包单位承担连带责任【正确答案】A33.关于中标人违法行为应承担的法律责任，下列表述错误的是()。A.中标人将中标项目转让给他人的，处转让项目金额5以上10以下的罚款B.中标人不履行与招标人订立的合同的，履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿C.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的，取消其5年至8年内参加投标的资格并予以公告D.中标人无正当理由不与招标人订立合同，取消其中标资格，投标保证金不予退还【正确答案】C34.下列有关设计文

16、件技术交底的说法，符合建设工程质量管理条例规定的是()。A.在报审施工图文件前，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件B.在报审施工图文件同时，设计单位应当向建设单位简要说明该施工图设计文件C.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向施工单位详细说明该施工图设计文件D.在施工图文件审查合格后，设计单位应当向建设单位详细说明该施工图设计文件【正确答案】C35.自然人之间的借款合同如果没有约定利息，贷款人主张利息的，人民法院（）。A.不予受理B.可以受理C.不予支持D.可以支持【正确答案】C36.【真题】单位甲委托自然人乙采购特种水泥，乙持授权委托书向供应商丙采购。由于缺货，丙向乙说明无法供

17、货，乙表示愿意购买普通水泥代替，向丙出示加盖甲公章的空白合同。经查，丙不知乙授权不足的情况下。关于甲、乙行为的说法，正确的是()。A.乙的行为属于法定代理B.甲有权拒绝接受这批普通水泥C.如甲拒绝，应由乙承担付款义务D.甲应承担付款义务【正确答案】D37.施工企业与劳动者签订了一份期限为2年半的劳动合同，施工企业和劳动者的试用期依法最长不得超过（）个月。A.1B.2C.3D.6【正确答案】B38.建设单位委托设计单位进行设计工作，双方没有约定著作权的归属，设计单位将工程设计图交由本单位的甲设计师完成，则此工程设计图的署名权归()。A.建设单位和设计单位共同所有B.设计单位和甲设计师共同所有C.

18、建设单位和甲设计师共同所有D.甲设计师【正确答案】D39.某医院与某卫生院签订了融资租赁合同，双方约定，该医院应按照卫生院的要求，购买医疗设备租赁给卫生院，卫生院按约定支付租金。本合同中该医院()。A.享有买受人的权利但不承担买受人的义务B.向承租人承担标的物的瑕疵担保C.妥善保管和使用租赁物D.不负担租赁物的维修与瑕疵担保义务【正确答案】D40.【真题】关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法中，正确的是（）A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开D.招标投标违法行

19、为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开【正确答案】D41.【真题】建设单位取施工许可证后，若不能按期开工，应当向发证机关申请延期，延期不超过()个月。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C42.当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）日内向上一级人民法院提起上诉。A.10?B.15?C.30?D.60?【正确答案】B43.【真题】必须经总监理工程师签字的工作是()。A.开工前的放线定位B.分项工程质量验收C.下一道工序施工D.建设工程竣工验收【正确答案】D44.下列关于中标通知书的表述，正确的是（）。A.中标通知书对招标人具有法律效力，而对中标人无法律效力B.招标人和中标人

20、应当自中标通知书发出之日起15日内订立书面合同C.招标人不得向中标人提出任何不合理要求作为订立合同的条件，双方也不得私下订立背离合同实质性内容的协议D.依法必须进行招标的项目，招标人应当自确定中标人之日起30日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告【正确答案】C45.物权是一项基本民事权利，也是大多数经济活动的基础和目的。下列不属于物权的是()。A.抵押权B.房屋产权C.商标专用权D.建设用地使用权【正确答案】C46.工商局以涉嫌非法销售汽车为由扣押甲公司5辆汽车。工商局实施该项行政强制措施，下列哪种做法是正确的()。A.委托城管执法局实施扣押B.扣押汽车期限为90天C.委托第三人保

21、管被扣押车辆D.要求甲公司承担车辆被扣押期间发生的保管费用【正确答案】C47.【真题】施工人呢元在施工汇总发现文物隐匿不报或者拒不上交，或者未按照规定一脚拣选文物，情节严重但尚不构成犯罪的，可以处以()罚款A.1千元以上1万元以下B.5千元以上5万元以下C.1万元以上10万元以下D.5万元以上50万元以下【正确答案】B48.甲乙因合同纠纷申请仲裁，在审理过程中，双方自行和解达成和解协议，并请求仲裁庭根据和解协议制作了裁决书。之后甲反悔。对此事件下述说法正确的是()。A.该裁决书不需履行B.甲应当履行裁决书C.甲可以就裁决事项提起诉讼D.甲可以就裁决事项再行申请仲裁【正确答案】B49.【真题】关

22、于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是（）。A.超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级B.将承包的工程转包的，责令改正并没收违法所得C.未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处以罚款，有违法所得的，予以没收D.允许他人以本企业名义承揽工程的，没收违法所得并处以罚款和吊销资质证书【正确答案】C50.下列关于应急预案的修订的表述中，错误的是（）。A.应急预案应当至少每5年修订一次B.企业法定代表人变更应及时修订应急预案C.修订后的应急预案应当重新备案D.预案修订情况应有记录并归档【正确答案】A51.【真题】因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对

23、该部分工程价款不能协商一致的，可以参照（）建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。A.签约时的签约地B.签约时的项目所在地C.履约时的签约地D.履约时的项目所在地【正确答案】B52.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但以下可以夜间施工，无需取得证明的是()。A.配合建设单位24小时联动试车B.为避免冬期施工进行抢工C.自来水管道爆裂进行抢修D.全运会项目开幕时间临近必须抢工【正确答案】C53.根据电子招标投标办法，关于投标行为的说法，正确的是()。A.投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回B.投标人可以

24、在投标截止时间后完成投标文件的传输递交C.投标人不可补充、修改投标文件，但可以撤回D.投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台可以拒收【正确答案】A54.文物保护法规定，一切机关、组织和个人都有依法保护文物的()。A.责任B.义务C.任务D.权利【正确答案】B55.从事建筑活动的建筑业企业，应当具备下列选项中除()以外的法定条件。A.有符合国家规定的注册资本B.有相应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有相关建筑活动应有的技术装备D.有一定的从事相关建筑活动的业绩【正确答案】D56.某施工企业的建筑工地发生安全事故，王某在事故中受伤，该企业向统筹地区社会保险行政部门提出王某的工伤认定

25、申请，申请的时间期限不应超过自事故伤害发生之日起()。A.7日B.15日C.30日D.60日【正确答案】C57.建筑市场诚信行为信息管理办法规定，建筑市场诚信行为记录信息的公布时间为行政处罚决定做出后7日内，良好行为记录信息公布期限一般为（）。A.6个月B.1年C.2年D.3年【正确答案】D58.【真题】租赁合同的出租人出卖租凭房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是（）。A.优先购买权B.留置权C.抗辩权D.优先受偿权【正确答案】A59.下面不属于建设工程施工常用担保种类的是()。A.施工投标保证金B.施工合同履约保证金C.预付款担保D.竣工结算保证金【正确答案】D60.【真题】根据安全生

26、产许可证的取得条件，必须持操作证书上岗的人员是()。A.项目经理B.脚手架作业人员C.专职安全员D.BIM系统操作员【正确答案】B61.工程建设标准分为强制性标准和推荐性标准，下列说法正确的是()。A.国家标准属于强制性标准B.行业标准属于强制性标准C.地方标准属于推荐性标准D.国家标准包含强制性标准【正确答案】D62.根据建筑法及相关法规，建设单位应当办理施工许可证的工程是（）。A.国务院批准开工报告的工程B.建筑面积200m2以上的农民自建低层住宅C.城镇市政基础设施工程D.工程投资额在20万元以上的工程【正确答案】C63.某单位未经城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准，对历史建筑进行

27、外部修缮，并添加了一些设施，限期内无法恢复原状，造成严重后果。为此，对该单位应处的罚款额为()。A.5万元以下B.5万元以上10万元以下C.10万元以上15万元以下D.15万元以上【正确答案】B64.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证。开工后因故于2012年10月15日中止施工。该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年()。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【正确答案】C65.【真题】甲乙双方在合同条款达成一致后，甲乙于当月4日签字盖章。乙方于当月8日签字盖章。该合同约定须经公证机构公证并取得公证书后5日合

28、同生效，当月18日取得公证书。则该合同成立日期为当月（）日。A.8B.4C.18D.24【正确答案】A66.（）是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。A.开工报告制度B.施工许可证C.规划许可证D.建设用地规划许可证【正确答案】A67.某建设单位不按合同约定，要求施工单位压缩工期。为此，该建设单位应承担的法律责任是：限期改正，并处一定额度的罚款。该罚款额度是()。A.10万元以下B.10万元以上20万元以下C.50万元以上D.20万元以上50万元以下【正确答案】D68.【真题】多名劳务作业人员与劳务分包企业发生劳动争议时，劳动仲裁委员会对案件所实行的体制是()。A.一案一庭制B.多案一庭制

29、C.一案多庭制D.多案多庭制【正确答案】A69.建造师初始注册者，自资格证书签发之日起提出注册申请的最长期限为（），逾期未申请者，须符合本专业继续教育的要求后方可申请初始注册。A.3年B.6个月C.1年D.2年【正确答案】A70.我国建筑法规定，在建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向（）申请领取施工许可证。A.工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B.工程所在地市级以上人民政府建设行政主管部门C.工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D.上级人民政府市政管理部门【正确答案】A71.电气管线.设备安装及装修工程的保修期限为（）。A.2年?B.3年?C.5年?D.设计文件规定的合

30、理使用年限?【正确答案】A72.在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人【正确答案】B73.【真题】根据担保法，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】D74.下列文物中，属于国家所有的是（）。A.祖传文物B.我国邻海毗邻海域中遗存的文物C.民营企业家捐赠给国家的文物D.遗存于公海的起源于中国的文物【正确答案】C75.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒

31、绝违章指挥和强令冒险作业【正确答案】B76.下列关于合同示范性文本的性质和作用的描述中，不正确的是()。A.合同示范性文本是规范性文本B.合同示范性文本对当事人订立合同起参考作用C.签订合同时有合同示范性文本的必须使用D.合同成立与否与是否采用合同示范性文本无直接关系【正确答案】C77.建筑工地使用的下列材料，不必实施见证取样和送检的是()。A.用于承重墙的砖B.用于非承重结构的混凝土小型砌块C.用于拌制混凝土的水泥D.地下、屋面、厕浴间使用的防水材料【正确答案】B78.根据仲裁法，以下关于仲裁的表述正确的是()。A.仲裁委员会是国家机关B.限制民事行为能力人订立的仲裁协议效力待定C.当事人选

32、择仲裁委员会可以不受地点的限制D.仲裁委员会是按照行政区划设立的【正确答案】C79.按照建设工程质量管理条例规定，下列关于工程监理责任、权限的说法中，正确的是()。A.监理单位对施工质量承担监理责任，包括违约责任和违法责任B.未经监理工程师签字，不进行竣工验收C.未经监理工程师签字，建设单位不拨付工程款D.施工监理必须采用旁站监理方法【正确答案】A80.【真题】律师出庭的权利是基于（）而产生的。A.人民法院的允许B.委托合同与单方授权C.当事人一方无诉讼能力D.维护社会合法权益【正确答案】B81.关于承包人工程价款的优先受偿权，下列说法中正确的是()。A.房地产纠纷案件中，抵押权优于建筑工程的

33、承包人的优先受偿权B.具有优先受偿权的建设工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬等实际支出的费用，也包括承包人因发包人违约所造成的损失C.消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人D.承包人行使法定优先权的期限为3个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算【正确答案】C82.根据建设工程质量管理条例规定，建设单位应当向县级以上人民政府的()报审施工图设计文件。A.建设投资主管部门B.城市规划行政主管部门C.建设行政主管部门D.工程质量监督机构【正确答案】C83.阳光工程公司提出与公司员工李某解除合同，并经双方

34、协商一致，解除了劳动合同。李某在该公司工作了2年4个月，解除合同前李某月工资2400元。李某要求公司经济补偿，而阳光公司认为是双方协商终止合同，不应当进行经济补偿。根据劳动合同法的规定，下列说法正确的是()。A.阳光公司无须给予李某任何经济补偿B.阳光公司应当给予李某6000元经济补偿C.阳光公司应当给予李某7200元经济补偿D.阳光公司应当给予李某5600元经济补偿【正确答案】B84.关于买卖合同的法律特征，下列表述错误的是（）。A.买卖合同是一种转移财产所有权的合同B.买受人不但要取得合同涉及的财产，更以依法获得其所有权作为根本目的C.在买卖合同中，买方和卖方的权利与义务是对应的D.买卖合

35、同的标的物是作为一般等价交换物的货币【正确答案】D85.环境噪声污染防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有（）或者其有关主管部门的证明A.县级以上人民政府B.市级以上人民政府C.省级以上人民政府D.国务院【正确答案】A86.【真题】仲裁当事人达成仲裁和解协议的，一方当事人撤回仲裁申请后反悔的，另一方当事人（）。A.可申请仲裁机构强制执行B.可申请法院判决C.可申请仲裁庭恢复审理D.不得再就同一事项申请仲裁【正确答案】C87.关于施工企业资质管理

36、制度，说法正确的是（）A.建筑业企业増项申请资质，应当申请最低等级资质B.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同C.企业遗失建筑业企业资质证书的，在申请补办后应当在公众媒体上刊登遗失声明D.企业合并分立改制重组的，可以直接承继原建筑业企业资质【正确答案】A88.【真题】下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定将定的专利.品牌.原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件D.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业【正确答案】C89.某工程已具备竣工条件，2012年3月2日施工单位

37、向建设单位提交竣工验收报告，3月7日经验收不合格，施工单位返修后于3月20日再次验收合格，3月31日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2012年3月2日B.2012年3月7日C.2012年3月20日D.2012年3月31日【正确答案】C90.下列可以单独作为证据的是（）。A.存在有疑点的视听资料B.未成年人所作的与其年龄和智力状况相当的证言C.无正当理由未出庭作证的证人证言D.无法与原件核对的复印件【正确答案】B91.王某与用人单位发生劳动争议，要求补发所扣工资，并继续履行劳动合同，为此，王某应采取的措施是()。A.向人民法院提起诉讼B.向劳动争议

38、仲裁委员会申请仲裁C.向政府信访部门投诉D.向劳动监察部门提起行政诉讼【正确答案】B92.工程项目验收存在（）的，应重新组织建筑节能工程验收A.未完成建筑节能工程设计内容B.参加验收人员不具备相应资袼的C.隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整D.对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕【正确答案】B93.某施工企业施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成了重大安全事故，但尚未达到后果特别严重程度。事故处理追究直接责任人员刑事责任，除了罚金还应该处有期徒刑()。A.1年以上3年以下B.5年以下C.3年以上5年以下D.5年以上【正确答案】B94.某开发公司聘请王某做销售员，双方签订劳动合同，约定

39、劳动试用期6个月，6个月后再根据王某工作表现确定劳动合同期限。对此下列选项表述正确的是()。A.开发公司与王某订立的劳动合同属于无固定期限合同B.王某的工作不满1年，试用期不得超过1个月C.劳动合同的试用期不得超过9个月，所以王某的试用期是成立的D.试用期是不成立的，6个月应为劳动合同期限【正确答案】D95.建筑企业未按照建筑业企业资质管理规定的要求提供建筑业企业信用档案信息的，由（）给予警告。A.建委B.国务院C.省级以上人民政府建设主管部门D.县级以上人民政府建设主管部门【正确答案】D96.根据民事诉讼法的相关规定，起诉必须符合的条件不包括()。A.原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和

40、其他组织B.有明确的被告C.有书面的起诉书D.属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖【正确答案】C97.下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括（）。A.盗掘古文化遗址、古墓葬B.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人C.非法侵占国有文物D.将文物赠送给亲友或朋友【正确答案】D98.关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是（）。A.买卖合同是实践合同B.买卖合同是双务合同C.买卖合同是有偿合同D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同【正确答案】A99.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A.有县级以上人

41、民政府或者其有关主管部门的证明B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报【正确答案】A100.中外合作经营单位建筑业企业中方合营者的出资总额不得低于注册资本的（）。A.50%B.35%C.30%D.25%【正确答案】D二.多选题(共70题)1.工程建设单位的安全生产投入包括（）A.安全设施与工程建设项目同时投入生产使用B.建筑施工单位应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员C.安排进行安全生产培训的经费D.对安全设备进行经常性维护、保养，并定期检测E.进行爆破、吊装等危险作业，安

42、排专门人员进行现场安全管理【正确答案】BC2.【真题】下列情形中，人民法院应该再审的有（）。A.管辖错误的B.剥夺当事人辩论权利的C.缺席判决的D.原判决超出诉讼请求的E.审判庭组成不合法【正确答案】DE3.根据建设工程安全生产管理条例规定，下列说法正确的有()。A.建设单位不得向有关单位提出影响安全生产的违法要求B.监理单位应当审查专项施工方案C.工程监理单位对建设工程安全生产不承担责任D.建设单位不得压缩合同约定的工期E.分包单位只接受总承包单位的安全生产管理【正确答案】ABD4.根据工程建设国家标准管理办法规定，需要在全国范围内统一而应当制定国家标准的有()。A.工程建设通用的术语、符号

43、、代号和制图方法B.工程建设勘察、设计等通用的质量要求C.工程建设设计、施工等重要的行业专用的质量标准D.工程建设施工及验收等通用的质量要求E.工程建设通用的试验、检验和评定等方法【正确答案】ABDE5.合同当事人承担违约责任的形式有（）。A.合同继续履行B.采取补救措施C.支付赔偿金D.返还财产，恢复原状E.支付违约金【正确答案】ABCE6.下列关于无效合同的说法中正确的有（）。A.无效合同中的合同自始无效B.当事人通过追认可以使无效合同生效C.法院或仲裁机构可以主动审查决定该合同无效D.合同无效只能是全部无效E.合同无效可能是部分无效【正确答案】ACE7.某仲裁委员会在受理仲裁案件时，发现

44、一些仲裁协议无效，并因此不予受理。下列属于无效仲裁协议的有()。A.在合同中约定发生争议可以提交仲裁，也可以提交诉讼B.约定的仲裁事项是不动产争议C.仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确，但能够确定具体的仲裁机构D.在合同中就争议达成了仲裁条款，但合同已经终止E.仲裁协议约定了两个仲裁机构，但当事人未能就仲裁机构选择达成一致【正确答案】AE8.某建筑公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列不符合劳动法规定的情形是()。A.劳动合同约定试用期为1年B.在试用期内，张某不得通知建筑公司解除劳动合同C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，建筑公司

45、可随时解除劳动合同D.张某如被依法追究刑事责任，建筑公司可以随时解除劳动合同E.张某如果患病，建筑公司可以随时解除劳动合同【正确答案】ABE9.建筑施工企业负责人应带班实施对工程项目质量安全生产状况进行检查，建筑施工企业负责人可以是企业的()。A.法定代表人、总经理B.主管质量安全的副总经理C.总工程师和副总工程师D.主管生产工作的副总经理E.主管财务工作的副总经理【正确答案】ABCD10.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.应急处置程序E.应急保障措施方案【正确答案】ABC11.某施工项目在施工

46、过程中，施工单位与A材料供应商订立了材料买卖合同，但施工单位误将应支付给A材料供应商的货款支付给了B材料供应商，则下列表述中正确的是（）A.施工单位与A材料商之间存在合同之债B.A材料商与B材料商之间存在无因管理之债C.施工单位与B材料商存在不当得利之债D.A、B材料商之间不存在债的关系E.施工单位与B材料商之间存在侵权之债【正确答案】ACD12.【真题】根据民事诉讼法，属于广义民事诉讼当事人的有（）。A.第三人B.刑事附带民事案件自诉人C.辩护人D.原告与被告E、共同诉讼人【正确答案】AD13.属于文物保护法关于施工中发现文物的报告和保护的规定的是()。A.任何单位或者个人发现文物，应当保护

47、现场B.应当接受审批机关的监督和指导C.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在48小时内赶赴现场D.文物行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场E.文物行政部门应在7日内提出处理意见【正确答案】ADE14.注册建造师不得有下列行为中的（）行为。A.不履行注册建造师的义务B.同时在两个企业受聘并执业C.对本人执业活动进行解释和辩护D.超出执业范围执业E.允许他人以自己的名义从事执业活动【正确答案】ABDE15.【真题】某体育馆工程实行工程总承包，发包单位可以将该工程的()一并发包给一个工程总承包单位。A.代建B.施工C.监理D.设计E.设备采购【正确答案】BDE16.下列

48、工作应由总监理工程师签字认可的是（）A.竣工验收?B.隐蔽工程验收?C.拨付工程款?D.建筑材料、建筑构配件和设备用于工程上?E.分项工程质量验收【正确答案】AC17.关于表见代理构成要件，下列表述正确的是()。A.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的事实B.存在足以使相对人相信行为人具有代理权的理由C.本人存在过失D.相对人为善意E.相对人为主观恶意【正确答案】ABCD18.根据建筑法及相关法律规定，下列关于意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费B.建筑职工意外伤害保险是一种非强制性保险C.意外伤害保险费由施工单位支付D.意外伤害保险费由建设

49、单位支付E.单位应当为所有员工支付意外伤害保险费用【正确答案】ABC19.我国现行的建设行政法规主要有（）。A.建设工程质量管理条例B.建设工程安全生产管理条例C.建设工程勘察设计管理条例D.城市房地产开发经营管理条例E.市政公用设施抗灾设防管理规定【正确答案】ABCD20.在招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件的情况下，下列可以做同一项目的工程总承包单位的有（）。A.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位B.政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件评估单位C.工程总承包项目的项目管理单位D.工程总承包项目的造价咨询单位E.工程总承

50、包项目的代建单位【正确答案】AB21.某大型水电站建设项目，项目业主与某电机生产厂签订了发电机购买合同。合同中约定了发电机的质量、交付时间及款项交付方式等内容。此时项目业主的主要义务有()。A.支付价款的义务B.瑕疵担保义务C.受领发电机的义务D.对发电机进行验收的义务E.对发电机生产过程进行管理的义务【正确答案】ACD22.招标投标法实施条例对于开标的规定，下列表述正确的有()。A.投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录B.投标人对开标有异议的，应当在开标当日3日内提出，招标人应当作出答复，并制作记录C.投标人少于3个的，不得开标D.投标人少于5个的，不

51、得开标E.招标人应当按照招标文件规定的时间、地点开标【正确答案】ACE23.根据我国民事诉讼法，需要保全证据的情况有()。A.当事人申请B.法院依职权C.证据可能灭失D.证据以后难以取得E.证据非常重要【正确答案】ABCD24.下列关于施工总承包资质的单位承担工程项目全过程管理业务的说法，正确的是()。A.在同一个工程项目中同时承担工程总承包和工程项目管理业务B.既从事工程总承包业务，又从事工程项目管理服务业务C.与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系D.不应与承担该工程总承包业务的另一方企业有隶属关系或利害关系E.同时承担该工程项目的设计和施工业务【正确答案】BDE25.关于

52、无权代理存在的表现形式，下列选项正确的是（）。A.自始未经授权B.超越代理权C.代理权已终止D.转托他人代理E.委托授权不明【正确答案】ABC26.【真题】下列各项权利中，属于施工作业人员安全生产权利的是（）。A.检举权B.控告权C.批评权D.接受安全教育培训的权利E.危险报告全【正确答案】ABC27.【真题】建筑工程项目申请领取施工许可证就当具备的条件包括（）。A.已经办理了用地批准手续B.施工图设计文件已按规定通过了审查C.消防设计图纸已经公安消防机构审核D.按照规定应该委托监理的工程已委托监理E.已经办理了招标投标核准手续【正确答案】ABCD28.仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理

53、并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人可以在出现下列（）情形时申请撤销仲裁裁决。A.裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的B.裁决所根据的证据是伪造的C.对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的D.仲裁裁决适用法律错误E.没有仲裁协议的【正确答案】ABCE29.【真题】下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有()。A.联合体未提交共同投标协议B.投标报价高于招标文件设定的最高投标限价C.投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字D.投标人主动提出了对投标文件的澄清、修改E.投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应【正确答案】ABCE30.下列选项中，应当认定工伤的情

54、形有()。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【正确答案】AC31.下列选项中不属于商事仲裁基本制度的是（）。A.协议仲裁制度B.两审终审制C.一裁终局制度D.公开审理制度E.排除法院管辖制度【正确答案】BD32.施工单位应当根据本单位的实际情况，按照法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文的要求，制定有关施工安全生产的具体规章制度。下列属于施工安全生产规章制度的有()。A.施工安全技术措施制度B.绩效考核评价制度C.企业负责人施工现场带班制度D.施工安全生产应急管理制度E.施工机

55、械设备安全管理制度【正确答案】ACDE33.某施工合同中未约定违约责任，如果一方当事人违约，则应该承担的违约责任有（）。A.赔礼道歉B.继续履行C.赔偿损失D.采取补救措施E.支付违约金【正确答案】BCD34.某项目在施工过程中发生火灾，邻近的甲单位主动组织人员灭火，这一行为减少了施工单位的损失8万元，甲单位因此支付了1万多的费用。则下列说法中，不正确的是（）。A.由于这是甲方的自发行为，没有得到施工单位的授权与委托，所以甲单位自行承担这1万元的损失B.因甲单位的援救使施工单位减少了8万元的损失，所以施工单位应支付8万元给甲单位C.甲单位有权要求施工单位支付1万元D.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付1万元E.甲单位必须获得施工单位的追认授权，才能要求施工单位支付8万元【正确答案】ABDE35.下列情况中，不影响劳动合同履行的有()。A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇B.用人单位名称发生变更C.用人单位法定代表人变更D.用人单位投资人变更E.用人单位被依法宣告破产【正确答案】BCD36.超越资质等级承揽工程应承担的法律责任包括()。A.责令停止违法行为，处以罚款B.责令停业整顿，降低资质等级C.情节严重的，吊销资质证书D.有违法所得的，予以没收E.3年内不得申请建筑业企业资质