二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(61)

《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(61)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程法规及相关知识》试题题库押题卷（答案）(61)（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程法规及相关知识试题题库押题卷（答案）答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】用人单位与劳动者约定以一定工作任务为期限的合同为（）劳动合同。A.固定期限B.无固定期限C.以完成一定任务为期限D.短期【正确答案】C2.甲乙两家建筑公司联合投标某一工程。在资格预审后，甲公司拟承担另一项目而退出该联合体，并推荐具有相同能力和资格条件的丙公司与乙公司重新组成联合体。该联合体被招标人拒绝，拒绝的理由应是（）。A.变化后的联合体削弱了竞争B.丙公司是资格预审后增加的成员，投标无效C.新联合体组成的时间过晚D.新联合体的资质低于

2、规定的最低标准【正确答案】B3.王某是某建筑工地施工作业人员，下列不属于王某应享有的安全生产权利的是()。A.对影响人身健康的作业条件提出改进意见B.获得安全生产所需的防护用品C.对危及生命安全的行为提出控告D.及时、如实报告生产安全事故情况【正确答案】D4.【真题】根据建设工程质量管理条例，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定B.注明规格.型号性能等技术指标C.注明生产厂.供应商D.征求施工企业的意见【正确答案】B5.【真题】下列财产中，不能作为抵押财产的是()。A.正在建造的船舶B.在建工程项目C.城市土地使用权D.被法院扣押的车辆【正

3、确答案】D6.承包人在工期可以顺延的情况发生后（）内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7天B.14天C.15天D.28天【正确答案】B7.采用弄虚作假等手段取得注册建造师继续教育证书的，一经发现，立即()。A.撤销当事人注册证书B.取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以罚款【正确答案】B8.【真题】一般保证的保证人与债权人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起()。A.3个月B.6个月C.1年D.2年【正确答案】B9.担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。A.抵押B.质押C.定金D.保证【正确答案】D10.承包人在

4、工期可以顺延的情况发生后（）天内，就延误的工期以书面形式向工程师提出报告。A.7?B.14?C.28?D.30?【正确答案】B11.下列选项中，关于责任承担的说法，正确的是（）。A.建设单位只能向给其造成损失的分包单位主张权利B.建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C.总承包单位承担的责任超过其应承担份额的，有权向分包单位追偿D.建设单位只能向与其有合同关系的总包单位主张权利【正确答案】C12.注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期

5、为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册【正确答案】C13.()，是指权利人在法定期间内不行使权利，诉讼时效期间届满后，义务人可以提出不履行义务抗辩的法律制度。A.时效B.诉讼中断C.诉讼时效D.诉讼时效的中止【正确答案】C14.施工单位试验员王某在混凝土浇筑现场，欲对正在浇筑的二层框架柱混凝土取样、制备试块，监督此过程的应当是（）。A.施工单位项目经理B.质监站质监人员C.监理工程师D.施工单位施工员【正确答案】C15.当事人向人民法院请求保护民事权利的普通诉讼时效是（）年。A.1B.3C.4D.20【正确答案】B16.由于工作的调动，注册建造师王某与聘用单位解除了劳动关系，则注册证书应当

6、()。A.被吊销B.被撤销C.延续有效D.注销或变更【正确答案】D17.根据建设工程质量管理条例规定，施工单位应当对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，下列做法不符合规定的是()。A.未经检验的，不得用于工程上B.检验不合格的，应当重新检验，直至合格C.检验要按规定的格式形成书面记录D.检验要有相关的专业人员签字【正确答案】B18.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，施工单位的相关人员未经安全教育培训或经考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，责令停业整顿，下列人员中，属于“相关人员”范围的是（）。A.安全员B.资料员C.材料员D.标准员【正确答案】A19.在建

7、设工程活动中，下列行为不得代理的是()。A.招标代理B.纠纷诉讼C.材料采购D.工程主体分包【正确答案】D20.某施工单位承包了一项超过一定规模且危险性较大的分部分项工程，该分部分项工程施工前编制了专项方案，并组织专家对专项方案进行论证，该组织者应该是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】C21.建筑法规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工，因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以（）次为限，每次不超过3个月。A.1；1B.2；2C.3；2D.4；3【正确答案】C22.【真题】安全生产许可证条例规定，除中央管理的建筑施工企业外，建筑施工企业

8、安全许可证由（）颁发和管理。A.县级以上人民政府B.县级以上人民政府建设主管部门C.省.自治区.直辖市人民政府D.省.自治区.直辖市人民政府建设主管部门【正确答案】D23.根据招标投标法的规定，下列施工项目不属于必须招标范围的是（）。A.企业投资的体育场B.企业投资的廉租住房C.企业投资的商品住房D.在资质等级许可范围内施工企业建设的自用办公楼【正确答案】D24.根据建设工程安全生产管理条例的规定，特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。下述选项中不属于特种作业人员的是()。A.垂直运输机械作业人员B.登高架设作业人员C.钢筋工D.起

9、重信号工【正确答案】C25.【真题】甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。A.60万元B.80万元C.120万元D.160万元【正确答案】C26.下列有关代理的描述，错误的是（）。A.委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，与代理人无关B.代理人不履行职责而给被代理人造成损害的，应当承担民事责任C.代理人和第三人串通，损害被代理人的利益的，由第三人和行为人负连带责任D.代理

10、人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，由被代理人和代理人负连带责任【正确答案】A27.【真题】甲公司租用乙公司脚手架，合同约定每月底支付当月租金，但甲公司拒绝支付租金，乙公司的诉讼时效期间为从应付款之日起算()年。A.1B.2C.4D.20【正确答案】A28.工伤保险条例规定，职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。用人单位未按规定提出工伤认定申请的，工伤职工在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起()内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。A.一个月B.半年C.一年D.

11、二年【正确答案】C29.关于临时用电管理，根据建设工程安全生产管理条例和施工现场临时用电安全技术规范规定，施工单位在()条件下应编制用电组织设计。A.施工现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下【正确答案】A30.关于劳动试用期的表述中，错误的是（）A.同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期B.劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月C.劳动合同期限1年以上不满3年的，试用期不得超过2个月D.3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过3个月【正确答案】

12、D31.根据合同法，下列合同为无效合同的是（）。A.供应商欺诈施工单位签订的采购合同B.某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定备案C.建设单位要求某总承包商带资承包的合同D.村委会负责人为获得回扣与施工单位高价签订的村内道路施工合同【正确答案】D32.以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任的是（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.在施工前向作业班组做技术交底D.监督危险性较大工程专项施工方案的落实【正确答案】D33.施工现场需要设置警示标志的部位不包括（）A.施工起重机械B.脚手架C.基坑边沿D.防火板仓库【正确答案】D34.危险化学品安全管理条例规定，

13、进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，施工单位应当在开工的()前书面通知管道所属单位。A.1日B.3日C.5日D.7日【正确答案】D35.某仲裁委员会仲裁一施工合同纠纷案件，首席仲裁员甲认为应裁决合同无效，仲裁庭组成人员乙、丙认为应裁决合同有效，但乙认为应裁决解除合同，丙认为应裁决继续履行合同，则仲裁庭应()。A.按甲的意见作出B.按乙或丙的意见作出C.请示仲裁委员会主任并按其意见作出D.重新组成仲裁庭经评议后作出【正确答案】A36.根据刑法第137条规定，对施工单位直接责任人员处5年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金的情形是施工单位()。A.违反国家规定，降低工程质量标准B.违反国家规定，降

14、低工程质量标准，造成重大安全事故C.违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，后果特别严重D.降低工程质量标准，后果特别严重【正确答案】B37.建筑市场诚信行为信息中的不良行为记录主要是指由()所形成的记录。A.合同履行纠纷B.投诉或诉讼过程C.工程质量和安全检查D.行政处罚【正确答案】D38.【真题】某施工企业采购在供应商处购买的水泥标号明显低于包装上的标注标号，使施工企业遭受了损失，关于施工企业提出的索赔要求()。A.只能由生产厂家承担B.只能由供应商承担C.只能施工企业自行承担D.可向生产厂商要求赔偿【正确答案】D39.由两种及以上的交通工具相互衔接、转运而共同完成的运输过程的合

15、同是（）A.双向式合同B.多向式合同C.多式联运合同D.单式联运合同【正确答案】C40.建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期【正确答案】A41.【真题】下列争议中，属于劳动争议的是()。A.企业职工沈某与某地方劳动保障行政部门工伤认定的争议B.公司股东李某因股息分配产生的争议C.退休职工王某与社会保险机构因退休费用产生的争议D.进城务工的黄某与劳务分包企业因支付工资报酬发生的争议【正确答案】D42.下列组织中，具有法人资格的组织是（）。A.项目监理部B.项目经理部C.勘察设计单位D.投标联合体【正确

16、答案】C43.项目经理甲因劳资纠纷被工人乙起诉，人民法院作出判决后，甲表示不服，准备上诉，则下列错误的是()。A.甲为上诉人B.甲应在判决书送达之日起15日内上诉C.甲已口头表示上诉，可在上诉期后补交上诉状D.当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院【正确答案】C44.自然人张某通过签订合同授权自然人李某代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）不会导致代理权终止。A.张某死亡B.李某死亡C.张某取消委托合同D.李某丧失民事行为能力【正确答案】A45.某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，其中不属于不合理干预行为的是()。A.要求承包方以

17、低于成本价竞标B.要求承包方尽可能缩短工期C.要求承包方无条件采用建设单位采购的材料设备D.要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本【正确答案】B46.符合办理施工许可证条件的建设工程，建设行政主管部门对符合条件的申请颁发施工许可证，应在收到建设单位申请之日起不超过()天。A.7B.15C.20D.30【正确答案】B47.【真题】关于财产保险合同的说法，正确的是()。A.保险合同不可以转让B.保险人不得以诉讼方式要求投保人支付保费C.保险合同中的危险具有损失发生的不确定性D.被保险人应当与投保人一致【正确答案】C48.某建设单位欲新建一座大型综合市场，于2012年3月20日领到工程施工许可证

18、。开工后因故于2012年10月15日中止施工。该建设单位向施工许可证发证机关报告的最迟期限应是2012年()。A.10月15日B.10月22日C.11月14日D.12月14日【正确答案】C49.【真题】根据担保法，下列财产不能作为担保物的是（）。A.厂房B.可转让的专利权C.生产原材料D.公立幼儿园的教育设施【正确答案】D50.在城市市区进行建设施工或者从事其他产生扬尘污染的活动，未采取有效扬尘防治措施，致使大气环境受到污染的，限期改正，处()万元以下罚款。A.1B.2C.3D.5【正确答案】B51.某施工单位将进行危险化学品管道的施工作业，该施工单位需书面通知管道所属单位的时间应当是开工前(

19、)。A.3日B.5日C.7日D.15日【正确答案】C52.下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务的是（）。A.对本单位的安全生产工作提出建议B.接受安全生产教育和培训C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D.拒绝违章指挥和强令冒险作业【正确答案】B53.绿色施工导则中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()米。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0【正确答案】B54.下列纠纷适用于专属管辖的是（）。A.加工承揽合同纠纷B.建设工程施工合同纠纷C.买卖合同纠纷D.房屋中介合同纠纷【正确答案】B55.关于人身保险合同的表述中，错误的是（）A.人身保险合同是以人的寿

20、命和身体为保险标的的保险合同B.投保人应向保险人如实申报被保险人的年龄、身体状况C.投保人于合同成立后，必须向保险人一次支付全部保险费D.保险人对人身保险的保险费，不可以用诉讼方式要求投保人支付【正确答案】C56.下述关于劳动能力鉴定的选项中，不符合工伤保险条例规定的是()。A.劳动功能障碍分为9个伤残等级B.最重的为1级C.生活自理障碍包括生活完全不能自理D.劳动能力鉴定包括劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定【正确答案】A57.经人民法院判决，建设单位应最迟于2020年5月10日向承包商支付工程款，但是到期却仍没有支付，则承包商请求强制执行的期限截止于（）。A.2020年5月10日

21、B.2021年5月10日C.2021年10月10日D.2022年5月10日【正确答案】D58.建设单位未将保证安全施工的措施或拆除工程的有关资料报送有关部门备案的，责令()。A.工程停工B.限期改正，给予警告C.给予罚款D.给予刑事处罚【正确答案】B59.环境噪声污染防治法规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声的，应当符合国家规定的()环境噪声排放标准。A.施工场地内B.建筑施工场界C.施工场地周边D.建筑施工场地【正确答案】B60.按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是（）。A.在试用期间被证

22、明不符合录用条件的B.严重违反用人单位的规章制度的C.在本单位患职业病或并被确认丧失部分劳动能力的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的【正确答案】D61.下列选项中，除()以外都视为投标人串通投标。A.不同投标人的投标文件由同一个单位或个人编制B.不同投标人的报价逞规律性差异C.不同投标人的投标保证金从同一个账户转出D.投标人以他人名义投标【正确答案】D62.【真题】某施工企业和某律师签订的授权委托书中仅写全权代理而无具体授权事项，则该律师有()的权利。A.提出管辖权异议B.代为承认、放弃诉讼请求C.进行和解D.提起反诉或者上诉【正确答案】A63.甲委托乙代理其出售某处房产

23、。乙与丙串通以低于市场价格签订房产买卖合同，将该房产卖给丙，乙收取丙回扣3万元。根据代理法律制度，甲遭受的损失应由（）承担。A.甲公司B.乙公司C.甲公司、乙公司连带D.乙公司、丙公司连带【正确答案】D64.中标后签订合同时，应以（）作为中标的合同价。A.评标价B.标底价C.修正后的标底价D.投标价【正确答案】D65.关于买卖合同法律特征的表述中，不正确的是（）。A.买卖合同是实践合同B.买卖合同是双务合同C.买卖合同是有偿合同D.买卖合同是一种转移财产所有权的合同【正确答案】A66.属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权()。A.归集体所有B.归

24、国家所有C.归个人所有D.受法律保护【正确答案】D67.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于()日。A.10B.15C.20D.30【正确答案】C68.张某因与某施工企业发生合同纠纷，委托李律师全权代理诉讼，但未作具体的授权。则李律师在诉讼中有权实施的行为是（）。A.提起反诉B.提出和解C.提出管辖权异议D.部分变更诉讼请求【正确答案】C69.【真题】关于承揽合同中解除权的说法，正确的是（）。A.定做人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应该赔偿损失B.承揽人将承揽的工作交由第三人完成的，定做人有权解除合同C.定做人不履行协助义务的，承揽

25、人可以解除合同D.承揽人可以随时解除合同，造成定做人损失的，应该赔偿损失【正确答案】A70.对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。A.施工企业项目经理、总监理工程师B.施工企业技术负责人、建设单位负责人C.施工企业技术负责人、总监理工程师D.建设单位负责人、监理工程师【正确答案】C71.甲是担任总承包项目经理的注册建造师，乙是该项目负责设备安装分包工程的注册建造师。对于该工程施工文件的签署，下列说法错误的是（）。A.甲对该工程施工管理文件签章B.设备安装部分的施工管理文件由乙签章C.设备安装部分的质量合格的文件上甲必须签章D.修改签章后的施工管理文件，只需签章人同意【

26、正确答案】D72.下列构成犯罪，依法追究刑事责任的行为不包括（）。A.盗掘古文化遗址、古墓葬B.将国家禁止出境的珍贵文物私自出售给外国人C.非法侵占国有文物D.将文物赠送给亲友或朋友【正确答案】D73.建设工程合同的法定形式为()。A.书面合同B.口头合同C.默示合同D.合同示范文本【正确答案】A74.【真题】甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同约定如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是()。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万

27、元，同时请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付违约金6万元【正确答案】B75.劳务分包单位作业人员发现本班组作业现场钢管堆放过高且无防护设施时，应立即向()报告。A.兼职安全巡查员B.专业监理工程师C.发包人代表D.建设工程安全生产监督站【正确答案】A76.【真题】建设工程招标的基本程序主要包括：发售招标文件；编制招标文件；委托招标代理机构；履行项目审批手续；开标、评标；签订合同；发布招标公告或投标邀请书；发出中标通知书。上述程序正确的排列顺序是（）。A.B.C.D.【正确答案】D77.甲施工单位欠乙材料供应商材料款3万元，约定2020

28、年5月1日还款。但到2020年6月1日，甲仍未还钱，2020年7月3日乙向人民法院提交起诉状。此行为的法律效果是()。A.引起诉讼时效的中断B.引起诉讼时效的中止C.引起诉讼时效的延长D.改变法定时效期间【正确答案】A78.下列案件调解达成协议，人民法院应当制作调解书的是（）A.调解和好的离婚案件B.调解维持收养关系的案件C.能够即时履行的案件D.调解解决租赁合同纠纷的案件【正确答案】D79.根据建设工程质量管理条例规定，工程监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的，应承担下列除()以外的法律责任。A.降低资质等级或吊销资质证书B.责令改正，处50万元以上100万元

29、以下的罚款C.没收违法所得，造成损失的，承担连带赔偿责任D.吊销营业执照【正确答案】D80.关于建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是()。A.发包人以装饰工程质量不符合约定主张索赔的，应予支持B.承包人应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担责任C.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任D.承包人的民事责任可以免除【正确答案】B81.【真题】定金合同以()之时生效。A.双方当事人签字B.合同备案C.定金实际交付D.主合同成立【正确答案】C82.根据民法通则，委托代理人在紧急情况下，为保护被代理人利益

30、而转托他人代理的，（)。A.应当取得被代理人的同意B.应当取得相对人的同意C.由代理人对自己所托的人的行为负民事责任D.由被代理人承担民事责任【正确答案】D83.按照建筑业企业资质管理规定，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被（）。A.撤回B.撤销C.注销D.吊销【正确答案】C84.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的（），经催告后在合期限内仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或者解除合同。A.二分之一B.三分之一C.四分之一D.五分之一【正确答案】D85.因非承包方原因致使工程项目停工超过（）（含），经建设单位同意，原工程项目经理可以同时担任两

31、个建设工程的项目负责人。A.365天B.120天C.100天D.14周【正确答案】B86.【真题】合同工期届满之前，施工企业明确表示不再施工的行为是（）。A.侵权B.预期违约C.合法行为D.单方解除合同【正确答案】B87.关于建筑施工企业安全生产许可证的管理，下列说法错误的是（）。A.不得转让、冒用或者伪造安全生产许可证B.未取得安全生产许可证不得从事建筑施工活动C.没有取得安全生产许可证的不得颁发施工许可证D.没有取得施工许可证的不得颁发安全生产许可证【正确答案】D88.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的()。A.5%B.10%C.2%D.20%

32、【正确答案】C89.【真题】关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是（）。A.一审程序包括普通程序和特殊程序B.必须以书面形式起诉C.原告必须与案件有直接利害关系D.提交起诉状的同事提交全部证据【正确答案】C90.张某采用弄虚作假的手段取得注册建造师继续教育证书，一经发现，张某将承担的法律责任是()。A.撤销当事人注册证书，给予警告B.立即取消当事人继续教育纪录，记入不良信用记录，对社会公布C.撤销当事人建造师资格证书D.处以1万元以上3万元以下的罚款【正确答案】B91.合同中的下列免责条款有效的是（）。A.受法律约束力的条款B.造成对方人身伤害的C.因故意行为造成对方财产损失的D.因重大过失造成

33、对方财产损失的【正确答案】A92.生产安全事故应急预案管理办法规定，生产经营单位制定的应急预案应当至少()修订一次，预案修订情况应有记录并归档。A.每五年B.每三年C.每年D.每半年【正确答案】B93.根据建设项目环境保护管理条例的规定，需要进行试生产的建设项目，建设单位应当自()之日起3个月内，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。A.提交建设工程竣工验收申请B.提交环境保护设施竣工验收申请C.建设项目投入试生产D.建设项目竣工验收【正确答案】C94.当事人不服地方人民法院一审裁定的，应当()。A.自判决书送达之日起30日内向上一级人民法院提起上诉B.自裁定书送达之日起15日内向

34、上一级人民法院提起上诉C.自裁定书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉D.自判决书送达之日起10日内向上一级人民法院提起上诉【正确答案】C95.建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷，负有修复或返修义务的是()。A.建设单位B.设计单位C.施工单位D.监理单位【正确答案】C96.下列纠纷可以申请仲裁的是（）。A.建筑工程施工纠纷B.婚姻纠纷C.劳动纠纷D.财产继承纠纷【正确答案】A97.根据建设工程质量管理条例，建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起（）日内，将建设工程验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5B.

35、15C.10D.30【正确答案】B98.下列法律部门中，建筑法属于()。A.经济法B.社会法C.行政法D.民法商法【正确答案】C99.关于保证人资格的说法，正确的是（）A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.公立医院可以作为保证人D.学校不得作为保证人【正确答案】D100.下列关于法人的表述中，正确的是()。A.法人可以自然产生B.法人的名称是法人相互区别的标志和法人活动使用的代号C.法人的场所与法律管辖权无关D.法人的民事责任由它的法定代表人承担【正确答案】B二.多选题(共70题)1.下列关于联合体承包工程的表述中，正确的有()。A.联合

36、体只能按成员中资质等级低的单位的业务许可范围承包工程B.联合体各方对承包合同的履行负连带责任C.如果出现赔偿责任，建设单位只能向联合体索赔D.联合体承包工程不利于规避承包风险E.联合体成员结成非法人联合体承包工程【正确答案】ABE2.下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包单位将主体结构分包给专业分包?B.未经建设单位许可，总承包单位将劳务作业分包给劳务分包?C.总承包单位按照合同约定将土方工程分包给其他单位?D.总承包单位将幕墙工程分包给不具有资质的单位?E.分包单位将部分劳务作业分包【正确答案】AD3.采用和解的方式解决纠纷，既有利于维持和发展双方的合作关系，又使当事人之间的争议得以较为

37、经济和及时地解决。以下关于和解的理解错误的有（）。A.和解应该发生在仲裁、诉讼程序之外B.当事人申请仲裁后，达成和解协议的，应撤回仲裁申请C.当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁D.和解可以发生在仲裁时效的任何阶段E.审判阶段的和解没有法律效力【正确答案】AB4.根据建设工程安全生产管理条例，下列关于建设单位相关安全责任的说法中，错误的有()。A.因需要可单方要求压缩合同约定的工期B.应当向施工单位提供真实、准确和完整的施工现场资料C.不得要求购买、租赁、使用不符合安全施工要求的用具设备等D.申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E.涉及建筑主体的装修工程

38、，没有设计方案的，可先施工随后再补充【正确答案】AE5.民事纠纷中，当事人达成调解协议，人民法院可以不制作调解书的是（）。A.调解和好的离婚案件B.能够即时履行的案件C.调解维持赡养关系的案件D.标的额较小的案件E.调解继续履行的案件【正确答案】AB6.下列合同中，属于无效合同的有()。A.一方以欺诈、胁迫手段订立的合同，损害国家利益B.恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的合同C.以合法形式掩盖非法目的的合同D.损害社会公共利益的合同E.违反法律、行政法规规定的合同【正确答案】ABCD7.在设计文件注明的工程合理使用年限内，下列应被保证在正常情况下安全使用的建筑分部有()。A.屋面防水B.

39、主体结构C.室内电气D.外墙装饰E.地基基础【正确答案】BE8.建设工程民事责任的承担方式主要包括（）。A.返还财产B.修理C.赔偿损失D.行政处罚E.支付违约金【正确答案】ABCE9.按照建设工程质量保证金管理暂行办法中关于工程建设缺陷责任期的规定，下列说法中正确的是（）。A.缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月B.缺陷责任期从工程通过竣(交)工验收之日起计C.承包人导致竣工迟延的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计D.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后进入缺陷责任期E.发包人导致竣工迟延的，在承包人提交竣工验收报告后60天，自动进入缺陷责任期【正确答案】ABC10.【

40、真题】民事违约责任的承担方式有()。A.赔偿损失B.采取补救措施C.定金制裁D.精神损害赔偿E.赔礼道歉【正确答案】ABC11.关于联合体投标的说法，正确的有（）。A.多个施工单位可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力C.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效D.由不同专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定业务许可范围E.联合体中标的，应当由联合体各方单独与招标人签订合同【正确答案】ABC12.【真题】关于劳动合同试用期的说法正确的有（）。A.试用期次数最多为2次B.试用期不包含在劳动合同期限内C.试用期最长为6个月D.试

41、用期内，用人单位可无理由解除劳动合同E.以完成一定工作任务为期限的劳动合同不得约定试用期【正确答案】CE13.国务院生产安全事故报告和调查处理条例将事故分为四个等级。在事故等级划分中考虑的要素有()。A.文化要素B.社会要素C.经济要素D.环境要素E.人身要素【正确答案】BCE14.某房地产开发商为了运输电梯与某运输公司签订了货运合同。在合同履行过程中，房地产开发商的权利有()。A.特殊情况下对货物的留置权B.任意变更解除权C.特殊情况下对货物的拒运权D.变更到达地点权E.有条件拒绝支付运费权【正确答案】BDE15.按照招标投标法实施条例的规定，下列投标应该被否决的有（）。A.投标文件未经投标

42、单位盖章和单位负责人签字B.投标人提交投标文件后，又在投标截止日期前一天，书面提出报价降低2%C.招标文件规定的进度要求为36个月，投标文件中确定工期为34个月D.投标文件中明显报价计算错误，评委会书面通知该投标人。投标人书面澄清，并未超出投标文件的范围，也未改变投标文件的实质性内容E.投标联合体没有提交共同投标协议【正确答案】AE16.对于建设工程分包的表述中，不正确的是（）。A.建设单位可以直接指定分包人B.承包单位不得将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人C.分包单位不得将其承包的工程再次分包给他人D.经建设单位同意，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分非主体工程发

43、包给具有相应资质条件的分包单位E.分包单位与总承包单位就全部工程承担连带责任【正确答案】AE17.根据建设工程安全生产管理规定，施工企业对作业人员进行安全生产教育培训，应在（）进行。A.作业人员进入新的岗位B.作业人员进入新的施工现场C.企业采用新技术时D.企业采用新工艺时E.企业申请办理资质延续手续【正确答案】ABCD18.根据劳动合同法，用人单位在招用劳动者以及订立劳动合同时，不得（）。A.要求劳动者提供担保B.就专项技术培训约定服务期C.向劳动者收取财物D.扣押劳动者的证件E.约定竞业限制【正确答案】ACD19.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定规定，下列属于必须

44、实施见证取样和送检的试块、试件和材料的有()。A.承重结构的钢筋及连接接头试件B.屋面、厕浴间使用的防水材料C.填充墙的混凝土小型砌块D.混凝土中使用的掺加剂E.拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥【正确答案】ABDE20.某工程监理单位在接受监理委托时，对可能影响其客观、公正地执行监理任务的单位未自行回避，建设单位发现后依法解除了对该工程监理单位的委托关系。造成此种结果的情形包括()。A.工程监理单位与施工承包单位隶属于同一上级单位B.工程监理单位与建设单位隶属于同一上级单位C.工程监理单位与建筑材料供应单位隶属于同一上级单位D.工程监理单位与设备供应单位具有商业合作关系E.工程监理单位与设计单位具有

45、合作关系【正确答案】ACD21.【真题】根据工程建设项目招标范围和规模标准规定，关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目的范围包括()。A.防洪、灌溉、排涝、饮(供)水、滩涂治理等水利项目B.垃圾处理、地下管道、公共停车场等城市设施项目C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络等邮电通讯项目D.供水、供电、供气、供热等市政工程项目E.生态环境保护项目【正确答案】ABCE22.对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）。A.行政行为超越职权B.行政处罚明显不当C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的E.行政行为涉及对款额的确定认定确有错误的【正确

46、答案】BE23.无处分权人处分他人的财产，在()的情况下，该合同有效。A.经过权利人追认B.与其年龄相适应C.与其智力相适应D.与其精神健康状态相适应E.无处分权人在订立合同后取得处分权【正确答案】AE24.【真题】根据建设工程安全生产管理条例，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将()报送工程所在的县级以上建设行政主管部门备案。A.施工单位资质等级证明B.拟拆除建筑物，构筑物及可能危及毗邻建筑的说明C.相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料D.拆除施工组织方案E.堆放、清除废弃物的措施【正确答案】ABDE25.取得招标职业资格的专业人员违反国家有关规定办理招标业务的处罚有（）。A.责令改正，

47、给予警告?B.情节严重的，暂停一定期限内从事招标业务?C.情节特别严重的，取消招标职业资格?D.处5万元以上10万元以下的罚款?E.处5万元以上25万元以下的罚款?【正确答案】ABC26.对于危险性较大的8.5m深基坑支护与降水分部工程施工，须严格按施工程序进行，那么下列做法中正确的是(）。A.施工单位在施工组织设计编制安全技术措施即可B.施工方案中应附具安全验算结果C.施工方案应经施工单位项目经理.总监理工程师签字后实施D.应由专职安全生产管理人员进行现场监督E.施工方案应经建设单位组织专家论证方可实施【正确答案】BD27.招标人在发出中标通知书前，由评标委员对中标人进行再次审查确认的情形有

48、（）。A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力B.中标候选人未能缴纳履约保证金C.中标候选人放弃中标D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力【正确答案】ADE28.生产安全事故应急预案管理办法将生产经营单位的应急预案按照针对情况的不同，分为（）。A.综合应急预案B.专项应急预案C.现场处置方案D.应急处置程序E.应急保障措施方案【正确答案】ABC29.【真题】某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，后双方发生施工合同争议，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（）。A.合同履行地法院B.仲裁委员会C.

49、合同签订地法院D.被告住所地法院E.原告住所地法院【正确答案】AD30.下列选项中，应当认定工伤的情形有()。A.出差途中，由于工作原因遭遇车祸受伤B.在施工现场斗殴受伤C.在施工现场因工作原因受到事故伤害D.施工期间醉酒坠落致残E.在办公场所内因劳资纠纷自杀【正确答案】AC31.建设工程施工合同履行过程中，应由承包人承担损失的因素包括（）。A.因承包人采购的原材料未按照约定时间运到现场，导致窝工、停工的损失B.承包人将主体工程分包给某分包商，分包商承揽的工程不符合质量标准造成的损失C.发包方中途变更设计造成的损失D.发包方采购的材料经承包方验收入库后，工地出现偷盗造成材料损失E.发生不可抗力

50、事件后，发包方采购且经承包方验收入库的材料出现损毁【正确答案】ABD32.甲电梯设备有限公司与乙房地产开发商签订了电梯买卖合同，甲电梯设备有限公司的主要义务包括()。A.电梯的瑕疵担保义务B.权利瑕疵担保义务C.将电梯的所有权转移给房地产开发商的义务D.受领标的物的义务E.按照质量要求交付电梯的义务【正确答案】ABCE33.文物保护法规定，古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为()文物保护单位。A.全国重点B.省级C.市、县级D.村级E.乡级【正确答案】ABC34.【真题】下列施工合同中，属于无

51、效合同的有()。A.施工企业借用他人资质签订的B.施工企业与建设单位串通投标，中标后签订的C.建设工程依法必须进行招标而未招标的D.施工企业超越资质等级与建设单位签订的E.施工企业将其承包的部部分非主体工程分包的【正确答案】ABCD35.【真题】根据建筑起重机械安全监督管理规定，建筑起重机械不得出租、使用的情形有()。A.经检验未达到安全技术标准规定的B.属于国家不鼓励使用的C.没有完整安全技术档案的D.安全保护装置齐全有效的E.超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的【正确答案】ACE36.【真题】某交通施工穿越噪声敏感区域，可能造成环境噪声污染，下列说法正确的是（）。A.禁止一切夜间施

52、工作业活动B.因特殊需要进行夜间施工的，须获批准C.建设工程施工前必须公告附近居民D.应当设置声屏障或采取其他有效的控制噪声污染的措施E.在开工15日前，向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门报告【正确答案】CDE37.发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人一般可以()。A.将工程直接拍卖B.与发包人协商将工程折价C.向人民法院申请将工程依法拍卖D.向仲裁机构申请将工程依法拍卖E.将工程直接占有【正确答案】BC38.甲建设单位因资金链断裂，将某市的在建住宅工程抵押给银行贷款，后因经营不善无力支付工程款，下列有关承包人权利说法

53、中，正确的是（）A.承包人只能在在建工程折价拍卖后归还银行借款之后，才能就剩余部分取得工程款?B.承包人可以申请将该工程拍卖?C.承包人可以在建设工程竣工之日起6个月申请行使优先权?D.承包人可以不申请拍卖，直接与甲建设单位协商将工程折价?E.承包人的优先受偿权不可以对抗购买该住宅的消费者【正确答案】BCDE39.下列有关终止劳动合同的经济补偿说法正确的有（）。A.劳动者在本单位工作年限，每满1年支付1个月工资B.劳动者在本单位工作年限不满6个月的，支付半个月工资C.劳动者在本单位工作年限6个月以上不满1年的，按半年计算经济补偿D.劳动者工资高于用人单位所在市的本地区上年度职工平均工资3倍的，

54、按职工月平均工资3倍支付，支付经济补偿的年限最高不超过12年E.月工资是指劳动者在合同解除或者终止前12个月的平均工资【正确答案】ABDE40.下列关于专利权期限的说法，正确的有（）。A.发明专利权的期限是20年B.实用新型专利权的期限是10年C.外观设计专利权的期限是5年D.发明专利权限自批准之日起计算E.专利权限届满后，专利权终止【正确答案】ABE41.关于施工企业强令施工人员冒险作业的说法，正确的是（）。A.施工企业有权对不服从指令的施工人员进行处罚B.施工企业可以解除不服从管理的施工人员的劳动合同C.施工人员有权拒绝该指令D.施工人员必须无条件服从施工企业发出的命令，确保施工生产进度的

55、顺利开展E.生产经营单位不得因从业人员拒绝强令冒险作业而降低其工资、福利等待遇【正确答案】CE42.【真题】民事违约责任的承担方式有（）。A.赔偿损失B.采取补救措施C.继续履行D.精神损失赔偿E.赔礼道歉【正确答案】ABC43.施工单位应当根据本单位的实际情况，按照法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文的要求，制定有关施工安全生产的具体规章制度。下列属于施工安全生产规章制度的有()。A.施工安全技术措施制度B.绩效考核评价制度C.企业负责人施工现场带班制度D.施工安全生产应急管理制度E.施工机械设备安全管理制度【正确答案】ACDE44.招标人发售资格预审文件、招标文件收取的费用包括()。A.