中级经济师《建筑经济》试题模拟训练含答案（第89次）

《中级经济师《建筑经济》试题模拟训练含答案（第89次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中级经济师《建筑经济》试题模拟训练含答案（第89次）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、中级经济师建筑经济试题模拟训练含答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 姓名：_ 成绩：_一.单选题(共100题)1.【真题】下列费用中，应列人工程量清单中其他项目清单的是（）。A.专业工程暂估价B.安全文明施工费C.二次搬运费D.工程排污费【正确答案】A2.【真题】债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权的履行，这种担保方式称为（）。A.留置B.抵押C.质押D.保证【正确答案】C3.某投资方案净现值可能为5600万元、4300万元和2680万元，发生的概率分别为0.2、0.3和0.5，则该投资方案净现值的期望值是（）万元。A.3650B.3750C.3880D.398

2、0【正确答案】B4.当事人不直接用口头或书面形式进行意思表示，而是通过实施某种行为或者以不作为的沉默方式进行意思表示而达成的合同称为（）。A.明示合同B.默示合同C.主合同D.无名合同【正确答案】B5.【真题】采用扩大单价法编制单位工程概算时，编制的主要依据是（）。A.概算定额B.类似工程预算C.概算指标D.预算定额【正确答案】A6.单代号网络计划图中，相邻两项工作之间的时间间隔等于紧后工作的（）和本工作的最早完成时间之差。A.最早完成时间B.最迟完成时间C.最迟开始时间D.最早开始时间【正确答案】D7.下列不属于标底价格组成部分的是（）。A.标底文件B.主要材料用量C.评标委员会组成人员D.

3、标底价格的综合编制说明【正确答案】C8.下列说法中正确的是()。A.联合体成员集体提交一份符合要求的全套资格预审文件即可B.联合体中有一方具备承担该招标工程的相应资质条件即可C.联合体各方均应具备承担该招标工程的相应资质条件D.联合体的资质等级应按其成员中资质等级较高的来确定【正确答案】C9.【真题】根据我国公司法，关于公司注册资本的说法，正确的是（）。A.有限责任公司注册资本的最低限额为人民币10万元B.有限责任公司注册资本必须次性缴足C.股份有限公司注册资本的最低限额为人民币100万元D.股份有限公司采取发起方式设立的，公司全体发起人的首次出资额不得低于注册资本的20%【正确答案】D10.

4、根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，若因非承包人原因造成增加新的工程量清单项目，其工程变更价款的确定方法是()。A.合同中有类似的综合单价的，参照类似的综合单价确定B.合同中没有适用或类似的综合单价的，由承包人提出并确定综合单价后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内的，其综合单价及措施费应予以调整D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外的，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】A11.风险识别的第一步工作是()。A.确认不确定性的客观存在B.建立初步清单C.确立各种风险事件D.进行风险防范【正确答案】A12.某单位拟建生产性工程项目，初期投资额为200万

5、元，此后自第一年年末开始有净收益，每年折算至年末的净收益为58万元，则该建设项目的投资回收期为（）年。A.3.4B.2.4C.4.4D.4【正确答案】A13.下列人员或部门中，可主持开标工作的是（）。A.投标人代表B.评审委员会成员C.招标人D.行政主管部门【正确答案】C14.【真题】根据我国合同法，当事人可以通过和解或者调解解决合同争议当事人不愿意和解、调解或者和解调解不成的，可以根据（）向仲裁机构申请仲裁.A.调解书B.起诉书C.仲裁协议D.和解结论书【正确答案】C15.【真题】某施工机械预计的次大修理费为10000元，大修理周期数为3，机械的耐用总台班数为2000台班，则该机械的大修理费

6、用（）元/台班。A.10B.20C.30D.40【正确答案】A16.企业固定资产中小修理费用的处理一般采用（）方式。A.预提费用B.待摊费用C.计入营业收入D.计入成本费用【正确答案】D17.安装工程保险中，存在设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善的被保险机器设备本身的损失，由()承担赔偿。A.机器设备的生产厂家根据购货合同B.承包人根据承包合同C.安装工程保险D.承包商机械设备保险【正确答案】A18.根据中华人民共和国环境影响评价法，对可能造成轻度环境影响的项目，应当编制（）。A.环境影响报告书B.环境影响报告表C.环境影响登记表D.环境影响测评报告【正确答案】B19.某公司发行普通股正常市

7、价为1000万元，筹资费率为3%。预计第一年股利率为8%，以后每年平均增长3%，则该股票的资金成本率为（）。A.8%B.8.25%C.11%D.11.25%【正确答案】D20.某设备投资20万元后，可使用10年，当寿命期到达时，其净残值为10万元，若基准收益率为10%，则该设备的年度投资额相当于（）万元。已知：(A/P，10%，10)=0.1627;(A/F，10%，10)=0.0627。A.3.462B.2.627C.2.946D.2.855【正确答案】B21.从现在起每年年末存款1000元，年利率为12%，复利半年计息一次，第5年年末本利和为（）元。已知：(A/F，6%，2)=0.4854

8、;(F/A，6%，10)=13.181。A.6399B.7226C.8388D.13181【正确答案】A22.按照国家规定，投资估算时候要打足投资，不留缺口，也就是要考虑物价上涨因素，其处理方法是（）。A.采用投资额较高的估算方法B.预留不可预见费C.预留涨价预备费D.做好固定资产投资减值准备【正确答案】C23.根据建设工程质量管理条例规定，房间和外墙面的防渗漏工程的最低保修期限为（）年。A.2B.5C.8D.10【正确答案】B24.下列费用中，属于建筑安装工程措施费的是()。A.工会经费B.脚手架费C.施工机械使用费D.工程排污费【正确答案】B25.【真题】某产品由A、B、C、D四个零部件组

9、成，进行价值工程对象选择时，它们的价值指数如下所示，则可作为价值工程分析对象的是（）。A.1.5045B.1.0000C.1.2846D.0.5432【正确答案】D26.若10年内每年年初存款4000元，利率为6%，按复利计，第10年年末本利和为（）元。已知：(F/A,6%,10)=13.181;(F/P,6%,1)=1.060。A.40000B.42400C.45500D.55887【正确答案】D27.某企业大修理一台设备，发生修理费用24000元，该设备的大修理周期为5年，若按月摊销大修理费用，则每月待摊的大修理费用为（）元月。A.400B.150C.600D.350【正确答案】A28.废

10、水处理采取三级处理法，其中二级处理可以（）。A.去除大部分有机物和固定悬浮物B.去除废水中部分污染物C.使水质达到排放标准D.把废水中部分污染物转化为非污染物【正确答案】A29.个人意外伤害保险按其险种结构分类，可分为（）。A.自愿意外伤害保险和强制意外伤害保险B.普通意外伤害保险和特定意外伤害保险C.一年期意外伤害保险和多年期意外伤害保险D.单纯意外伤害保险和附加意外伤害保险【正确答案】D30.【真题】关于监理工程师在建设工程施工招标阶段进行项目目标控制活动的说法,正确的是（）A.编制施工招标文件B.确定招标控制价C.协助业主进行投标资格预审工作D.协助业主选择施工单位【正确答案】D31.财

11、政收入指标属于（）。A.经济总量指标B.经济结构指标C.国力适应性指标D.就业效果指标【正确答案】A32.【真题】工程建设项目招标过程中的资格审查，主要审查投标人是否具有（）的能力。A.编制工程量清单B.履行合同C.组织施工D.组织协调【正确答案】B33.某债券现在购买需24万元，6年后出售可得64万元，基准收益率为8%，则该项投资收益的净现值是（）万元。已知：(P/F，8%，6)=0.6302。A.16.333B.18.260C.20.285D.21.356【正确答案】A34.【真题】在我国按规定，索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的（）天内向工程师递交索赔意向通知，声明将对此事件提出

12、索赔。A.7B.14C.24D.28【正确答案】D35.下列不属于与项目建设有关的其他费用的是（）。A.研究试验费B.勘察设计费C.联合试运转费D.建设单位经费【正确答案】C36.【真题】某方案初期投资额为3000万元，此后每年年末的作业费用为400万元。方案的寿命期为10年，10年后的残值为零。假设基准收益率为10%，则该方案总费用的现值是()万元，已知：(P/A，10%，10)=6.144。A.542.4B.2457.6C.3654.8D.5457.6【正确答案】D37.【真题】投标人的报价评估可以采用低标价和高标价的方法，其中高标价是指()。A.与成本相一致的最高报价B.充分考虑预计利润

13、的最高报价C.基础标价减去预期盈利与修正系数乘积之差的最高报价D.充分考虑可能发生的风险损失以后的最高报价【正确答案】D38.【真题】总监理工程师组建项目监理机构的依据是()。A.监理规划和监理实施细则B.监理目标和监理实施计划C.监理大纲和委托监理合同D.监理计划和监理实施细则【正确答案】C39.【真题】用资金周转率法估算某项目建设投资已知该项目资金周转率的近似值为1.5，项目生产期产品的年产量为450万吨，产品价格为100元/吨.该项目总投资估算结果应为（）万元.A.3000B.30000C.45000D.67500【正确答案】B40.【真题】投标人在其他项目清单报价时，须按照招标人在其他

14、项目清单中列出的金额填写的是（）。A.暂列金额B.总承包服务费C.计日工费用D.材料暂估价【正确答案】A41.在工程所在地，发生因地雷、导弹等引起的破坏和人身伤亡等的风险由()来承担。A.政府部门B.施工方C.业主方D.总承包商【正确答案】C42.【真题】下列建设工程造价构成费用项目中,属于工程费用的是()A.工程建设其他费用B.建设期利息C.基本预备费D.设备工器具购置费用【正确答案】D43.【真题】编制某单位工程施工图预算时，先根据地区统单位估价表中的各项工程工料单价，乘以相应的工程量并相加，得到单位工程的人工费、材料费和机械使用费三者之和，再加上措施费、间接费、利润和税金，汇总求和.这种

15、编制预算的方法是（）。A.工料单价法B.综合单价法C.全费用单价法D.实物单价法【正确答案】A44.【真题】关于采用资金周转率法编制建设投资估算的说法，正确的是（）。A.资金周转率法以拟建项目中主要的或投资比重较大的工艺设备投资为基数估算投资额B.资金周转率法以拟建项目或装置的设备费为基数估算投资额C.资金周转率法是推算投资额的简单方法，计算速度快，但精确度较低D.资金周转率法需要类似工程的可靠资料【正确答案】C45.【真题】在下述各项中，列入建筑单位工程概算的是（）。A.机械设备概算B.生产家具购置费概算C.电气设备概算D.通风工程概算【正确答案】D46.【真题】安装工程一切险的保险期内包括

16、一个试车考核期，其保险责任期一般不超过（）。A.1个月B.3个月C.6个月D.整个工期的一半【正确答案】B47.企业某项固定资产的原值为22万元，规定折旧年限为6年，预计净残值为1万元。采取年数总和法计提折旧时，第一年的折旧额为（）万元。A.3.50B.6.00C.6.29D.7.33【正确答案】B48.【真题】下列方法中，可用于价值工程对象选择的是（）。A.德尔菲法B.头脑风暴法C.ABC分析法D.敏感性分析法【正确答案】C49.下列指标中，属于经济总量指标的是()。A.增加值B.收益分配效果指标C.资源合理利用指标D.就业效果指标【正确答案】A50.利用实物法编制施工图预算时，应在单价法所

17、收集的资料基础上，进一步收集()。A.施工图纸B.当时当地人工、材料、机械单价C.现行取费文件之一D.施工组织设计【正确答案】B51.【真题】在工程项目招投标中应禁止()。A.联合体各方单独参加资格预审B.属于同一集团的投标人按照该组织要求协同投标C.中标人按规定将中标项目的部分非主体工作分包他人D.招标人按规定直接确定评标专家【正确答案】B52.【真题】下面所列工程建设定额中，属于按定额编制程序和用途分类的是（）。A.机械台班消耗定额B.行业通用定额C.投资估算指标D.补充定额【正确答案】C53.【真题】商品或生产要素的任何边际变化对国家的基本社会经济目标所做贡献的价值称为（）。A.市场价格

18、B.均衡价格C.影子价格D.计划价格【正确答案】C54.工作E有四项紧前工作A,B,C,D，其持续时间分别为2天、6天、7天、5天，最早开始时间分别为8天、4天、6天、10天，则工作E的最早开始时间为()天。A.10B.12C.13D.15【正确答案】D55.【真题】某投资方案预计今后运营过程中可能发生三种情况：经营情况好的概率为0.5，内部收益率可达15.6%；经营情况一般的概率为0.3，内部收益率可达12.3%；经营情况差的概率为0.2，内部收益率为5.6%。该投资方案内部收益率的期望值是()。A.10.26%B.11,45%C.12.23%D.12.61%【正确答案】D56.【真题】下列

19、装配式混凝土建筑结构中,预制率水平最高的结构方式是()。A.竖向承重结构现浇外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制件父B.部分竖向承重结构以及外围护墙、内隔墙、楼板、楼梯等采用预制构件C.全部竖向承重结构、水平构件和非结构构件均采用预制构件D.竖向承重结构现浇,外围护墙、内隔墙、楼板等部分采用预制构件【正确答案】C57.【真题】某城市污水处理工程的建筑安装工程费为2500万元，设备购置费为800万元。根据建筑工程监理范围和规模标准规定，该工程（）。A.必须实行监理B.可不实行监理C.仅建筑安装工程实行监理D.仅设备制造实行监理【正确答案】A58.【真题】下列关于主动控制与被动控制的说法中，正确

20、的是（）。A.由于主动控制比被动控制的效果好，因而应采取主动控制B.由于建设工程实施中有许多风险因素不可预见和防范，因而只能采取被动控制C.进行项目目标控制应以主动控制为主，被动控制为辅D.只有将主动控制与被动控制有机融合，才能使控制更为有效【正确答案】D59.【真题】根据建设工程质量管理条例，建设工程保修期自（）之日起计算。A.竣工决算完成B.竣工验收合格C.交付使用D.工程结算完成【正确答案】B60.【真题】某土建分项工程，工程量为100m3，预算定额人工、材料、机械台班每立方米用量分别为0.8工日、2m3和0.5台班，其他材料费10元.当时当地人工、材料、机械台班单价分别为35元/工日、

21、60元/m3和160元/台班.用实物法编制的该分项工程直接工程费应为（）元。A.14800B.15800C.22800D.23800【正确答案】D61.以下各项费用中，应计入企业产品成本或劳务成本的有（）。A.管理费用B.短期贷款利息C.长期贷款利息D.直接工资【正确答案】D62.我国进口设备时，若采用装运港船上交货价方式，卖方的责任有（）。A.负责租船和订舱，支付运费B.负责办理保险及支付保险费C.办理在目的港的进口手续D.负责货物装船前的一切费用和风险【正确答案】D63.下列属于组织协调子系统的功能是（）。A.公文的编辑、处理B.工程建设相关单位查询C.合同结构模式的提供和选用D.安全生产

22、保证措施【正确答案】B64.某网络计划的执行中，检查发现D工作的总时差由3天变成了-1天，则D工作()。A.工期拖后l天，影响工期l天B.工期拖后3天，影响工期l天C.工期拖后4天，影响工期1天D.工期拖后4天，影响工期3天【正确答案】C65.【真题】某些非盈利项目的效果属于不宜用货币衡量的无形效果，只能用产品或劳务本身的效用来表示。评价这类项目应主要采用()方法。A.净现值B.内部收益率C.经济效益分析D.成本效用分析【正确答案】D66.下列不属于目的地交货类方式的是（）。A.DDUB.EXWC.FASD.DDP【正确答案】B67.下列关于邀请招标的特点的说法中，不正确的是（）。A.应当向3

23、个以上的潜在投标人发出投标邀请书B.只有接受投标邀请书的法人或者其他组织才可以参加投标竞争C.招标人以邀请书的方式发m投标邀请D.招标人以招标公告的方式发出投标邀请【正确答案】D68.完成某工作的最短持续时间为8天、最长持续时间为16天、最可能持续时间为15天，则该工作的持续时间是()天。A.13B.14C.15D.16【正确答案】B69.【真题】某人从银行借款10万元，借款期为5年，若年利率为6%，则5年后按复利和单利计息时利息总额的差值是（）万元。已知：(F/P，6%，5)=1.338。A.0.25B.0.28C.0.35D.0.38【正确答案】D70.假定某一建筑承包工程的结算价款总额为

24、3000万元，预付备料款占价款的20%，主要材料和构件金额占工程价款的60%。按照理论扣回方式，预付备料款起扣点是（）万元。A.1500B.2800C.2000D.1900【正确答案】C71.某人在10年前每年年末存款1000元，年利率为3%，但两年前利率变为4%，其每年末存款额仍为1000元，时至今日，该人存款的复本利和为()元。已知；(F/A，3%，8)=8,892，(F/P，4%，2)=1,082，(F/A，4%，2)=2,040。A.13865B.14826C.11661D.12485【正确答案】C72.根据建设工程质量管理条例，在正常使用条件下，房间和外墙面防渗漏的最低保修期为（）年

25、。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D73.【真题】某工程竣工验收合格,但建设工程施工合同被法院认定无效,在此情形下,承包人请求参照合同约定支付工程价款，法院应当()A.不予支持B.要求发包人给予一定比例补偿C.要求发承包双方协商解决D.予以支持【正确答案】D74.【真题】我国对建设工程监理的市场准入采取的控制手段是（）。A.对企业资质和工程监理范围实行双重控制B.对人员资格和工程监理范围实行双重控制C.只对建设工程的监理范围实行控制D.对企业资质和人员资格实行双重控制【正确答案】D75.发包人在收到承包人提交的竣工结算款支付申请后（）天内不予核实，不向承包人签发竣工结算支付证书的，视为承包

26、人的竣工结算款支付申请已被发包人认可。A.7B.5C.10D.12【正确答案】A76.在采用成本加酬金合同价时，为了有效地控制工程投资，并能鼓励承包商最大限度地降低工程成本，最好采用（）形式确定的合同价。A.最高限额成本加固定最大酬金B.成本加固定百分比酬金C.成本加固定金额D.成本加奖罚【正确答案】A77.FIDIC合同条件下，下列合同文件中，解释次序最优先的是()。A.合同协议书B.中标函C.投标书D.图纸【正确答案】A78.关于工程建设项目招投标的说法，错误的是()。A.投标人不得以低于成本的报价竞标B.中标的联合体各方应共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任C.招标人可根

27、据建设项目的性质，强制某些投标人组成联合体共同投标D.投标人不得相互串通投标报价，损害他人合法权益【正确答案】C79.现有一笔10万元的债务，若要求每年末偿还3万元，年利率为10%，则该债务可在（）年还清。已知：(A/P，10%，4)=0.31547，(A/P，10%，5)=0.26338。A.45B.56C.67D.78【正确答案】A80.【真题】施工组织设计和工期条款在建设工程施工合同(示范文本)的（）中。A.协议书B.通用条款C.专用条款D.附件【正确答案】B81.【真题】以下情形中，开标时属于有效投标文件，呵以进入评标的是（）。A.组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的

28、B.投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的C.投标文件按规定予以密封的D.投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函的【正确答案】C82.某建设项目从美国进口的设备重100吨，装运港船上交货价为1000万美元，海运费为300美元/吨，海运保险费为2万美元，美元兑人民币汇率按l；7计算。该设备的到岸价格为人民币()万元。A.7000B.7014C.7021D.7035【正确答案】D83.【真题】在建设工程施工合同中市发包人的工程价款结算应当按照()讲行。A.进度款竣工结算款B.签约双方认可的支付方式C.预付款、进度款、竣工结算表D.发包人确定的支付方式【正确答案】C84.下列关于索赔处

29、理的说法中，不正确的是（）。A.工程师在收到承包人递交的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作出进一步要求的，视为该索赔已经认可B.通常，工程师对索赔的处理决定不是终局的，对发包人和承包人都不具有强制的约束力C.当工程师确定的索赔额超过其权限范围时，必须报请发包人批准D.承包人如果不同意最终的索赔处理决定，诉讼解决是最理想的方式【正确答案】D85.【真题】企业每期实现的利润在交纳所得税后，实现的净利润应首先()。A.弥补以前年度尚未弥补的亏损B.计提法定盈余公积金C.计提任意盈余公积金D.向投资者分配利润【正确答案】A86.【真题】下列收益中，不计入施工企业营业利润的是（）。A.工程结算利润

30、B.投资净收益C.其他业务利润D.营业外收支净额【正确答案】D87.（）是建设项目投资决策的基础，是在技术上、财务上、经济上的可行性后作出投资与否的关键步骤。A.机会研究B.初步可行性研究C.最终可行性研究D.项目评估与决策【正确答案】C88.下列情形中，属于招标人与投标人串通投标的是（）。A.投标人之间约定中标人B.招标人授意投标人撤换、修改投标文件C.投标人之间协商投标报价等投资文件的实质性内容D.不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出【正确答案】B89.【真题】在计算企业所得税应纳税所得额时，按规定可以扣除（）。A.赞助支出B.向投资者支付的股息、红利C.在规定比例之内的公益

31、性捐赠支出D.罚金、罚款损失【正确答案】C90.【真题】关于建设工程进度控制的说法，正确的是（）。A.应通过有效的进度控制确保工程实际工期不超过计划工期B.建设工程实施过程中旦发生延误，应立即采取调整措施C.进度控制应重点控制关键工作按照预定时间完成D.当采取进度控制措施时，不能对投资和质量项目有任何影响【正确答案】C91.在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（）。A.该工作与其紧后工作开始之间的时距最小B.该工作与其紧前工作之间的时间间隔为零C.该工作与其紧后工作之间的时间间隔为零D.该工作最迟开始时间与最早开始时间的差值最小【正确答案】D92.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范，关于

32、确定因非承包人原因引起工程量增减的综合单价的说法，正确的是（）。A.因合同中已有适用的综合单价，故应继续按合同中已有的综合单价执行B.必须由承包人提出新的综合单价，经发包人确认后执行C.若该项工程量变化在合同约定幅度以内，应执行原有的综合单价D.若该项工程量变化在合同约定幅度以外，其综合单价应予以调整，但措施费不能调整【正确答案】C93.下列选项中，不属于建设工程合同的主体应具备的相应条件的是（）。A.有符合国家规定的注册资本B.有与从事的建筑活动相适应的具有法定执业资格的专业技术人员C.有从事相关建筑活动所应有的技术装备D.从事过相关工程的施工【正确答案】D94.下列事件中，属于因业主或工程

33、师原因引起的可能造成工期延误的事件是（）。A.开工延误B.出现停工待料的现象C.施工机械设备不配套D.工程预付款不能按时支付【正确答案】D95.下列关于工程量清单的说法中，正确的是（）。A.采取工程量清单招标时，必须将工程量清单作为招标文件的组成部分B.工程量清单必须由投标人编制C.工程量清单必须由招标人编制D.工程量清单必须委托有资质的工程造价咨询人编制【正确答案】A96.某人现年40岁，现有2万元存款，因为他将在60岁时退休，退休时他想有10万元存款，以保证生活水平不至降低。假设退休时单位可以支付1万元退休金，从现在开始每年年末他将均等混合地存入银行一笔钱，那么，为达到退休时有10万元的积

34、蓄，则应存款（）元。已知：(F/P，5%，20)=2.653，(F/A，5%，20)=33.066。A.2456.4B.1117.2C.3256.7D.1846.7【正确答案】B97.【真题】从用户需求的角度，可将功能类型分为（）。A.基本功能与辅助功能B.美学功能与使用功能C.必要功能与不必要功能D.过剩功能与不足功能【正确答案】C98.建设工程工程量清单计价规范规定，因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，合同中没有适用或类似的综合单价，由（）提出综合单价，经发包人确认后执行。A.监理工程师B.总监理工程师C.发包人D.承包人【正确答案】D99.【真题

35、】根据我国合同法，一方通过履行合同规定的义务而给对方某种利益，对方要得到该利益必须为此支付相应代价，这种合同称为()。A.单务合同B.诺成合同C.有偿合同D.不要式合同【正确答案】C100.建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过（）年，方决定该项目开工建设的，其环境影响评价文件应当报原审批部门重新审核。A.2B.3C.4D.5【正确答案】D二.多选题(共70题)1.【真题】投标人投标环境调查的重点主要有（）。A.施工现场条件B.招标文件的内容C.工程现场附近的各种社会服务设施和条件D.相关的环保法律法规E.材料设备的供应条件【正确答案】ACE2.下列各类索赔中，属于按合同依据分类的有（）。

36、A.合同中的明示索赔B.单项索赔C.合同中的默示索赔D.综合索赔E.工期索赔【正确答案】AC3.【真题】关于项目监理机构组织形式的说法，正确的有()。A.直线制监理组织形式具有机构简单、权力集中、隶属关系明确的优点B.职能制监理组织形式的缺点是下级人员受多头领导C.直线制监理组织形式具有直线制和职能制监理组织形式的优点D.矩阵制监理组织形式中职能部门有权对项目指挥部门发布指令E.矩阵制监理组织形式优点是容易进行项目的纵横协调【正确答案】ABC4.已知某建设项目的计算期为n，基准收益率为i，内部收益率为FIRR，则下列关系正确的有（）。A.当FIRR=i时，NPV=0C.当FIRRi时，NPV0

37、E.当NPV0时，投资回收期小于n【正确答案】ACE5.【真题】根据现行规定，下列关于工程预付款的说法中，正确的有（）。A.工程预付款百分比应在合同中约定B.包工包料工程的预付款比例不得低于合同金额的10%C.工程开工后，已支付的预付款必须在工程竣工结算时一次性扣回D.在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的1个月内或不迟于约定开工日期前的1个月内预付工程款E.工程预付款应在竣工决算时予以扣回【正确答案】AB6.【真题】装配式建筑具有的特征有()A.管理信息化B.施工装配化C.生产工厂化D.企业集团化E.设计标准化网【正确答案】ABCE7.下面关于经济采购批量的说法，正确的是()。A

38、.指在保证生产需要的条件下总费用最低的合理订购量B.其费用包括采购费用和仓储保管费用C.订购量大，可以减少采购费用D.订购量大，会增加采购费用和仓储保管费用E.决定订购量时，应以采购费用为考虑的主要因素【正确答案】ABC8.【真题】下列收入或收益中，应计入企业资本公积金的有（）。A.股份有限公司溢价发行股票取得的收入中，超出股票面值的部分B.外币资本折算差额C.企业接受的现金捐赠D.从企业税后利润中提取的公积金E.股东非货币出资【正确答案】ABC9.不可控制因素引起的工期延误包括（）。A.施工期间持续非正常降雨B.战争、革命C.质量不符合合同要求而造成的返工D.劳动力不足E.不利的施工条件及外

39、界阻碍【正确答案】ABE10.按照项目与企业原有资产的关系，建设项目分为（）。A.政府投资项目B.企业投资项目C.新建项目D.改建项目E.经营性项目【正确答案】CD11.【真题】下列保证金中,属于可以依法依规设立的保证金有()。A.投标保证金B.农民工工资保证金C.安全事故保证金D.绿色环保保证金E.履约保证金【正确答案】AD12.设备安装工程概算的编制方法有（）。A.预算单价法B.扩大单价法C.概算指标法D.实物法E.类似工程预决算法【正确答案】ABC13.采用工程量清单计价，建设工程施工发承包造价应由（）组成。A.间接费B.措施项目费C.其他项目费D.规费和税金E.分部分项工程费【正确答案

40、】BCDE14.下列指标中，属于建设项目动态财务评价指标的有（）。A.利息备付率B.财务内部收益率C.资产负债率D.财务净现值E.偿债备付率【正确答案】BD15.【真题】下列收入中,属于施工企业对外投资收益的有()A.设备租赁收入B.材料销售收入C.股票投资分的股息红D.投资债券获得的利息E.处置报废施工机械获得的净收益【正确答案】CD16.【真题】下列管理工作中，属于专业监理工程师职责的有（）。A.签发工程款支付证书B.负责编制监理实施细则C.复核与工程计量有关的数据D.处置质量问题和安全事故隐患E.检查进场的工程材料、设备、构配件的质量【正确答案】BDE17.企业的期间费用包括（）。A.制

41、造费用B.材料费用C.管理费用D.营业费用E.财务费用【正确答案】CDE18.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE19.根据建设工程质量管理条例，下列工程中，在正常使用的条件下，最低保修期限为5年的有()。A.屋面防水B.给排水管道C.外墙的防渗漏D.电气管线E.供冷系统【正确答案

42、】AC20.下列关于建设工程施工阶段的特点说法中，正确的有（）。A.表现为创造性的脑力劳动B.是决定建设工程价值和使用价值的主要阶段C.是资金投入量最大的阶段D.是以执行计划为主的阶段E.是影响建设工程投资的关键阶段【正确答案】CD21.【真题】企业发行债券筹资的缺点有（）。A.增加企业的资金成本B.提高企业负债比率C.增大企业筹资风险D.使原股东的控制权降低E.增加企业缴纳的所得税【正确答案】BC22.【真题】下列资产中，属于企业固定资产的有（）。A.脚手架B.商标权C.起重机D.自卸汽车E.长期股权投资【正确答案】CD23.工程建设招投标应遵循的原则是（）。A.公开原则B.公平原则C.公正

43、原则D.效率优先原则E.诚实信用原则【正确答案】ABCE24.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2008)，除合同另有约定外，工程进度款支付应包含的内容有（）。A.应拨付的工程预付款B.应增加和扣减的索赔金额C.应增加和扣减的变更金额D.应抵扣的工程预付款E.应增加的质量保证金【正确答案】BCD25.关于公司发行普通股和债券的说法，正确的有()。A.发行债券的资金成本大于发行普通股的资金成本B.发行债券会提高公司的负债比率，发行普通股会降低公司的负债比率C.相对于发行普通股而言，发行债券会降低公司所缴纳的所得税D.发行债券会使原有股东控制权降低，而发行普通股不会影响原股东

44、控制权E.发行债券会增大公司的融资风险，发行普通股会降低融资风险【正确答案】BCE26.【真题】工程合同谈判人员一般应由()的专业人员组成。A.建筑法律法规B.工程技术C.企业管理D.行政管理E.建筑经济【正确答案】ABE27.某建筑施工企业全年的营业收入分为工程价款收入和建筑材料销售收入两部分。该企业当年亏损，则当年需实际缴纳的税种有()。A.营业税B.增值税C.企业所得税D.城市维护建设税E.教育费附加【正确答案】ABDE28.咨询设计服务者风险中，属于来自业主的风险的有（）。A.盲目干预B.咨询服务合同欠公平C.投资估算和设计概算不准D.可行性研究缺乏严肃性E.项目资金不足【正确答案】A

45、BDE29.建筑工程一切险的被保险人可以包括（）。A.工程所有人B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.建设行政主管部门【正确答案】ABCD30.【真题】根据我国担保法，不可以作为抵押物的有（）。A.抵押人所有的建筑物B.宅基地C.医院D.土地所有权E.抵押人所有的交通运输工具【正确答案】BCD31.业主或投资商通常遇到的风险主要有（）。A.经济风险B.人为风险C.自然风险D.责任风险E.决策错误风险【正确答案】ABC32.下列各项索赔中，属于按索赔目的分类的有()。A.合同终止索赔B.工期索赔C.费用索赔D.工程变更索赔E.明示索赔【正确答案】BC33.下列关于纯风险的表述中，正确

46、的有（）。A.纯风险是指只会造成损失而不会带来收益的风险B.纯风险可能造成损失，但也可能创造额外收益C.纯风险一般可重复出现D.纯风险重复出现的概率小E.纯风险和投机风险两者常常同时存在【正确答案】ACE34.【真题】某工程网络计划中，已知工作M的自由时差为4天。在该网络计划执行过程中，工作M的实际进度比原计划延后了2天，其他工作正常。则此时工作M（）。A.不会使总工期延长B.不影响其后续工作的正常进行C.总时差不变，自由时差减少2天D.总时差和自由时差各减少2天E.自由时差不变，总时差减少2天【正确答案】ABD35.国民经济评价与财务评价的区别在于（）。A.两种评价的角度不同B.两种评价的主

47、要参数不同C.两者的适用范围不同D.两者采用的价格不同E.效益和费用的含义和划分范围不同【正确答案】ABDE36.下列施工索赔事项中，费用索赔和工期索赔能同时成立的有()。A.由于业主提供的数据有误，导致承包商错误施工B.由于公众性突发医疗事件，导致工期延误和窝工C.承包商遇到了图纸上未说明的地下构筑物或文物等障碍，导致费用增加和工期延误D.由于物价上涨，引起工程成本的增加E.由于工程师错误指令，导致工程延误【正确答案】ABCE37.【真题】某工程项目的单代号网络计划如下图所示，其关键工作有（）。A.工作BB.工作CC.工作DD.工作FE.工作H【正确答案】ABE38.按代号的不同，网络计划可

48、以分为（）。A.双代号网络计划B.单代号网络计划C.标注时间网络计划D.时间坐标网络计划E.多目标网络计划【正确答案】AB39.监理单位受业主委托对建设工程实施监理时，应遵守的基本原则包括（）。A.权责一致的原则B.综合效益的原则C.强制原则D.总监理工程师负责制的原则E.严格监理、热情服务的原则【正确答案】ABDE40.工期泛指完成一项任务所需要的时间，在网络计划中工期一般包括（）。A.计算工期B.要求工期C.合同工期D.计划工期E.虚拟工期【正确答案】ABD41.计算施工企业营业利润时，涉及的因素包括（）。A.营业外支出B.工程结算利润C.其他业务利润D.财务费用E.管理费用【正确答案】B

49、CDE42.【真题】价值工程实施程序包括（）阶段。A.产品市场价值分析B.功能定义C.功能评价D.制定改进方案【正确答案】BCD43.某分部工程双代号网络计划如下图所示，其存在的作图错误有()。A.节点编号有误B.存在循环回路C.存在多余的虚工作D.有多个起点节点E.有多个终点节点【正确答案】ACD44.在绘制双代号网络图时，应遵循的基本规则包括()等。A.双代号网络图必须正确表达已定的逻辑关系B.双代号网络图中，可以出现循环回路C.双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双向箭头或无箭头的连线D.当双代号网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用过桥法绘制E.双代号网络

50、图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线【正确答案】ACE45.下列关于建设项目总投资相关内容说法中，正确的有（）。A.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和流动资产投资三部分B.建设项目总投资包含建设投资、建设期本金和流动资产投资三部分C.建设项目总投资包含建设投资、建设期利息和固定资产投资三部分D.建设工程造价指项目建设投资和建设期本金之和E.建设工程造价指项目建设投资和投产期利息之和【正确答案】AE46.下列不属于股份有限公司发行新股必须具备的条件的是（）。A.具备健全且运行良好的组织机构B.公司股本总额不少于3000万元C.公开发行的股份达到公司股份总数的25%以上D.公司最近

51、三年没有重大违法行为E.具有持续盈利能力、财务状况良好【正确答案】BC47.以下不能作为保证人的有（）。A.法人B.企业法人的分支机构、职能部门C.国家机关D.医院E.学校【正确答案】BCDE48.工程建设项目招标的组织形式有（）。A.公开招标B.自行组织招标C.邀请招标D.委托工程招标代理机构代理招标E.上级主管部门组织招标【正确答案】BD49.建设项目总概算是确定整个建设项目从筹建到竣工验收所需全部费用的文件，它是由（）汇总编制而成的。A.各个单项工程综合概算B.工程建设其他费用概算C.预备费用概算D.各个单位工程综合概算E.各个设备及安装单位工程概算【正确答案】ABC50.建设项目可行性

52、研究的具体阶段包括（）。A.机会研究B.初步可行性研究C.财务分析与经济分析D.最终可行性研究E.项目的评估和决策【正确答案】ABDE51.我国合同法规定，应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行（）。A.经营状况严重恶化B.转移财产、抽逃资金，以逃避债务C.丧失商业信誉D.更换总经理E.合同部分内容变化【正确答案】ABCD52.【真题】下列费用中，属于进口设备运杂费的有()。A.建设单位的采购与仓库保管费B.进口设备从我国到岸港口、边境车站起至工地仓库所发生的运费和装卸费C.设备装配费用D.单个设备无负荷试运转费E.进口代理手续费【正确答案】AB53.【真题】

53、下列费用中，属于机械台班单价组成部分的有（）。A.燃料动力费B.机械闲置费C.经常修理费D.安拆费和场外运输费E.大修理费【正确答案】ACDE54.项目监理机构的组织结构设计包括（）。A.合理确定管理层次与管理跨度B.选派监理人员C.划分项目监理机构部门D.制订岗位职责及考核标准E.确定建设工程监理依据【正确答案】ABCD55.进口设备的交货方式有（）。A.目的地交货类B.内陆交货类C.装运港交货类D.运抵港交货类E.产地交货类【正确答案】ABC56.下列投资方案评价方法中，不能用于独立方案选择的有（）。A.投资回收期法B.内部收益率法C.差额法D.净现值法E.最小公倍数法【正确答案】ACDE

54、57.符合建筑工程保险责任终止的条件包括（）。A.工程所有人开始使用时B.工程保修期结束C.工程完毕移交给所有人时D.保险单规定的终止日期E.在施工中，经双方协商一致，书面认定的日期【正确答案】ACD58.按建设监理控制目标的不同，建设监理信息可划分为（）。A.投资控制信息B.质量控制信息C.进度控制信息D.经济信息和资源信息E.安全生产控制信息和合同管理信息【正确答案】ABCE59.【真题】在招标人自行组织工程项目招标工作时，招标人必须有（）。A.编制招标文件的能力B.评标专家库C.组织评标的能力D.从事同类工程建设项目招标的经验E.施工组织机构【正确答案】ACD60.下面关于企业税后利润分配的说法，正确的有（）。A.先提取法定盈余公积金，再弥补以前年度亏损B.先向投