绿化工程分包协议
《绿化工程分包协议》由会员分享,可在线阅读,更多相关《绿化工程分包协议(3页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
绿化工程分包协议 发包方 以下简称甲方 承包方 以下简称乙方 按照 中华人民共和国合同法 及其他相关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚实信用的原则 双方就本工程建设事项协商一致 订立本分包合同 一 工程内容 甲方将 绿化工程委托 给乙方施工 以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表 所列项目 规格 备注 数量 要求施工 二 工期 1 开工日期 本项目工程工期从 年 月 日起至 年 月 日止 共计 天 2 施工期内 若因停水 停电 大雨 暴雨天等因情况或甲方 书面确认工期可顺延 3 因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延 三 工程合同价款 经双方协商本合同总承包价款为人民币 若施工过程中甲方有变更需要增加工程 则按实结算 四 承建方式 乙方对道路绿化工程包工 包料 包质量 包验收合格 包安 全 包工期 包文明施工 1 乙方负责提供所承建工程的苗木样本 必须经双方确认方可 进料施工 2 施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用 五 工程付款办法 1 施工完成后 甲方向乙方支付总承包价款的 剩余 竣工验收合格后支付 六 工程质量要求 1 乙方必须严格按双方所审定设计之施工图纸的内容 要求及 有关园林绿化施工规范进行施工 在施工过程中 乙方必须服从甲 方监督管理 若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进 行施工的事项 甲方有权提出并要求返工 修改 其停工 返工所 造成的一切经济损失均由乙方负责承担 2 施工过程必须作好记录及隐蔽工程验收签证 七 奖励和违约责任 7 1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工 甲方应补偿乙方 因停工 窝工所造成的损失 甲方不按合同的约定付款 每拖期一 天 按付款额的 支付滞纳金 7 2 由于乙方原因 逾期竣工 每逾期一天 按总造价的 罚 款 7 3 因一方原因 合同无法继续履行时 应通知对方 办理合 同终止协议 并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失 八 工程竣工验收结算 乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告 甲方在收 到竣工验收报告后五天内组织有关部门进行验收 并于验收后三天 内根据设计施工图纸 合同 补充合同及 有关园林绿化标准 给 予合格批准或提出整改意见 乙方须按甲方要求整改 并承担因此 造成的一切费用 甲方在验收合格后依据合同 补充合同及增加工 程的签证清单进行结算 并于二十个工作日内结算完毕 九 合同生效与终止 本合同自双方法人代表签字并加盖公章后生效 至工程竣工办 理交工验收和结清账款后合同即告终止 十 争议或纠纷处理 1 本合同在履行期间 双方发生争议时 在不影响工作进度的 前提下 双方可采取协商解决或请有关部门进行调解 2 协商 调解不成时 可向人民法院起诉 十一 本合同壹式贰份 甲 乙方各执壹份 具同等法律效力 合同履行中未尽事宜 应尽可能协商解决 可补签有关协议 补签 有关协议与本合同具有同等法律效力 发包方 盖章 承包方 盖章 法定代表人签名 法定代表人签名 合同签订地 合同签订地 签订日期 签订日期- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 绿化 工程 分包 协议
![提示](https://www.zhuangpeitu.com/images/bang_tan.gif)
关于本文