水电站施工合同范本.doc
《水电站施工合同范本.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《水电站施工合同范本.doc(5页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
水电站施工合同范本水电站施工合同范本发包方:(以下简称甲方)法定代表人:承包方:(以下简称乙方)法定代表人:根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例和该工程施工(招标文件)以及其他相关法律行政法规,结合实际情况,经双方协商,达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、工程主要内容:4、承包方式:包工包料。二、工程期限工程期限_天,预定_年_月_日至_年_月_日止。三、工程承包价及其它总承包价_元,工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任(一)甲方责任1、提供乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据;2、监督工期及工程质量、施工进度,配合乙方做好与工程相关的协调工作。(二)乙方责任1、严格按照甲方提供的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工,施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中,每个单项工程结束后及时清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必须严格按照甲方提供的设计图纸进行施工,工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求,方为合格工程。3、主要材料进场前必须提供样品合格证明,经甲方工程负责人及监理方共同认可,方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%,整体工程验收合格后5日内付50%。七、工期延误若甲方原因则工期顺延,若乙方原因则按500元/天罚款。工期严重滞后的,甲方有权终止合同,由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不承担乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、安全施工要求施工期间乙方人员必须遵守国家法律和法规,遵守甲方及监理方的相关规章制度,维护好相关设施和保护周围居民的正常生活,并做好安全预防工作。乙方施工中发生的一切安全事故,概由乙方负责,甲方不负任何责任。十、不可抗拒的自然灾害认定标准不可抗拒的自然灾害发生,造成的损失,由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任1、本合同经双方签字生效后,双方都必须严格遵守执行,任何一方违反合同条款,给对方造成损失的,责任方应按合同法规定标准进行赔偿。2、若甲方在整体工程验收合格后,未将款项付清给乙方,乙方有权停止供水。3、双方如发生纠纷,通过协商未达成协议的,由禄丰县人民法院进行裁决。十二、争议承包单位与发包单位发生合同纠纷时,双方协商解决,协商不成时,提请上级主管部门调解,调解无效时,可向_人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式_份,甲方_份、乙双方_份。十四、若有未尽事宜,由甲乙双方另行协商解决。甲方:法人代表:_年_月_日乙方:法人代表:_年_月_日第 5 页 共 5 页- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 水电站 施工 合同范本
装配图网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文