建设工程招标合同.doc
《建设工程招标合同.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程招标合同.doc(33页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
建设工程招标合同依据中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规、规章, 现委托人与代理人就xx工程的招标事宜,经充分的友好协商,达成一致意见,特订立本合同。自生效日起双方应共同遵守。一、委托人委托代理人的工程(以下简称“本工程”)概况1、工程地点:2、工程项目审批文件:3、资金来源:4、工程规模:5、总投资额:二、委托代理范围1、委托代理招标内容设计,具体包括:2、委托代理范围内单项合同估算价:3、委托代理的事项三、委托人的权利1、委托人有权参与招投标的有关活动。2、委托人有权要求代理人及时提供代理工作阶段性的进展情况。3、委托人有权要求代理人更换不称职的人员或应回避的人员。4、委托人有权确定代理人的具体工作内容。5、如委托人或建设行政主管部门发现代理人在代理活动中违反有关的法律、法规或建设程序并经确认,委托人有权要求代理人纠正,直至中止合同。四、委托人的义务和责任1、委托人在代理人开展招标代理业务之前应按照有关规定办全本项目招标所需的有关审批手续,使招标工作具备条件。2、委托人应当向代理人及时、无偿、真实、详细的提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料3、对代理人提出的书面要求,委托人应当在 日内做出书面答复,如因此造成的时间延长由委托人负责。4、在合同履行期间,委派熟悉业务、知晓法律法规、工作认真负责的 作为委托人的代表,配合代理人工作。5、委托代理咨询项目中如内容、时间等有重大调整,委托人应当书面提前 日通知代理人,以便调整相应的工作安排,如因此造成的时间延长由委托人负责。6、委托人不得泄露依法应当保密的任何信息。7、在法律规定的时限内签订工程合同,并在签订合同后提交招投标监管机构备案。8、承担由于自己过失造成代理人的经济损失。9、委托方及其工作人员,不得以任何形式向代理人收受或索要回扣、好处费、礼金、有价证券和其它礼物;不得在代理人报销应由个人支付的费用。五、代理人的权利1、有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门有关规定的人为干预。2、依据国家有关法律法规的规定,在授权范围内办理委托项目的招标工作。3、有权建议更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员。4、如委托人的某些条件和要求不符合现行的法律、法规或程序,代理人可以建议委托人进行修改。拒不修改的,代理人有权单方面终止履行合同。5、除发包方案、中标通知书及招投标情况书面报告由委托人盖章签字,中标通知书再加盖代理人公章外,自拟定发包方案至提交招投标情况书面报告所形成的资料、文件均只需由代理人盖章签字。六、代理人的义务和责任1、按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动。2、在委托授权范围内为委托方提供招标代理服务,不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方。3、有义务向委托方提供招标计划以及相关的招投标资料,做好相关法律、法规及规章的解释工作。4、代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避。5、在代理活动中不得泄露依法应当保密的任何信息。6、对代理过程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责。7、代理人成立招标代理项目组,并任命 为项目组组长,负责该项目招标代理工作。项目组组成人员情况见附件一。8、因代理人的单方过失造成的经济损失,应当向委托人进行赔偿。累计赔偿总额不应超过建设工程招标代理服务费总额(除去税金)。9、因不可抗力导致代理合同不能全部或部分履行,代理人不承担责任。10、代理人不得采用行贿、给予其他利益或者诋毁他人等不正当手段进行竞争;七、招标代理服务收费的计取1、根据国家现行取费政策,按照以下计算方法确定招标代理服务费金额:2、招标代理服务费的支付,采用以下 方式。3、支付招标代理服务费的时间:八、委托人对代理人完成本合同委托内容的时间要求1、代理工作开始时间:2、代理工作完成时间:九、违约和争议的解决1、由于一方违约造成的损失,由违约方承担,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。2、由于违约造成第三方损失的,也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。3、双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款,补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力。4、委托人与代理人在合同履行期间发生争议时,可以和解或者要求有关主管部门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以选择以下 方式解决争议:(1)双方约定向 (工程所在地)仲裁委员会申请仲裁。(2)向有管辖权的人民法院起诉。十 、合同份数双方约定合同正本一式三份,双方各执一份,报招投标监督机构一份,副本 份,各执 份。委托人(公章): 代理人(公章):法定代表人(签章): 法定代表人(签章):电话: 电话:地址: 地址:开户: 开户:帐号: 帐号:邮编: 邮编:e-mail: e-mail:年 月 日 年 月 日第二篇:建设工程招标合同合同主要协议条款合同条件采用建设工程施工合同示范文件(gf19990201)的合同条件。合同协议条款将由招标单位(甲方)与中标单位(乙方)结合本工程具体情况协商后签订。以下为招标单位提出涉及投标单位的主要条款,投标单位应在投标文件中进行承诺。一、施工组织设计和工期(一)进度计划乙方投标文件中的施工组织设计(或方案),甲方对进度计划提出质疑和合理修正时,乙方应在签订合同后七天内提供修正的施工组织设计,甲方代表将在三天内批复。(二)工程开工和工期1乙方中标后三天内准备进场。2乙方与甲方签订工程承包合同生效后,须在七天内开工。3合同工期以乙方的中标工期为准。(三)工期延误1对下述原因造成竣工日期推迟的,经监理方和甲方代表确认签证后,合同工期相应顺延。(1)由甲方原因造成的延误。(2)不可抗拒的自然因素。(3)重大的设计变更。2非上述原因,乙方不能按合同约定的时间竣工,应承担违约责任,除罚没工期履约保证金外,每延迟一天再罚xx元。二、工程质量与验收(一)工程质量标准1乙方应严格按国家颁发的建设工程强制性条例、施工验收规范和质量评定标准进行施工,如有违反施工规范规程,甲方有权暂停其施工,由此产生的经济损失由乙方负责。2甲方提交的设计图纸、说明和有关的技术资料作为施工的有效依据,开工前由甲方组织进行施工图技术会审,会议纪要作为施工的补充依据。3如发现设计图纸有误或因施工原因需要修改设计时,必须事先由监理工程师签署意见,并交甲方及设计单位办理认可手续后方可实施。4甲方或设计单位提出合理修改设计时(联系单),乙方不得借故拒绝。(二)工程质量等级1乙方中标所承诺的质量等级标准为本工程的合同约定条件,中标方如未达到质量保证的除限期整改外,罚没质量履约金。2本工程质量等级:一次性验收合格以具备竣工验收备案条件为准,创杯以获奖正式证书为准。3本工程甲方委托_监理公司监理。4隐蔽工程验收,乙方必须提前三天通知甲方及监理公司,经甲方和监理方等有关单位验收签字后方可进行下一道工序施工。三、合同价款与支付(一)工程款支付按月完成工作量的80%,以有关部门审核作为付款依据(具体另商议);(二)合同价款的调整发生下列情况之一的合同价格可以调整:(1) 暂定材料价确定(需经甲主及监理公司签证);(2) 设计变更:需经设计院甲方及监理公司签证;(3) 中标单位在本工程的管理人员的劳保统筹交纳有效证件。四、保修1本工程保修期限,执行国家建设工程质量管理条例,土建_年,防水落石出_年,安装_年。2保修期从甲方批准的竣工之日算起。工程的保修押金为工程总造价的3%(其中15%为屋面工程保修押金),在保修期满28天后,退还保修金(不计息)。3保修期间出现的质量问题,乙方应在接到甲方通知日起三天内前来负责做无偿修理。如逾期,甲方有权请第三方进行修理,其修理费用由乙方负责。4竣工后,乙方应按规范进行沉降测量,并将资料提供给甲方。五、其他1本工程的中标单位为承包单位,严禁转包,特殊分项工程确需分包部分,应经甲方许可。项目经理在工地现场时间到位率如少于90%,且中途无故更换项目经理,甲方有权按工程总造价的1%5%扣取罚金,直至终止合同,由此造成的一切损失由乙方负责,甲方保留索赔的权利。2乙方在施工中应按照国家有关施工规范和规程进行施工,施工中发生的材料、设备、操作等施工质量事故,均由乙方负责,甲方不负任何责任。3乙主必须切实做好安全施工、文明施工,遵守社会治安等有关规定,搞好环境卫生,搞好计划生育工作,因违章而导致罚款和一切后果,均由乙方负责,甲方不负任何责任。4工程竣工后中标方应向招标方提供全套符合建筑工程档案要求的资料三套,其中二套为原件。5本招标文件作为施工合同附件之一具有同等的法律效力。投标书_市_公司:1根据已收到的一工程招标文件,遵照一市重点建设工程施工招标投标管理办法的规定,我方经考察现场和研究上述工程的招标文件后,我方愿以招标方预算造价下浮_%承包上述工程的施工、竣工和保修。2如果我方中标,我方将按照规定提交质量、工期履约金各_元。3一旦我方中标,我方保证在_年_月_日开工,_年_月_日竣工,即_天(日历天)内竣工并移交整个工程若违约,除罚没全额的工期履约保证金外,每延迟一天再罚_元。4如我方中标,我方保证使施工的工程质量达到市优。若违约,除罚没全额的工期履约的保证金,再按结算总价的_%人作为违约处罚金。5我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效,在此期间内我方的投标有可能中标,我方将受此约束。6除非另外达成协议并生效,你方的中标通知书、本招标文件、我方的投标文件将构成约束我们双方的合同文件。7根据惯例,我方将承担所有的投标费用。投标单位(盖章):_法定代表从(签字并盖章)_年_月_日第三篇:建设工程招标代理合同建设工程招标代理合同中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局制定工程建设项目招标代理协议书委托人: 受托人:依照 中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及国家的有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就招标代理事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:地点:规模:招标规模:总投资额:二、委托人委托受委托人为:工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的招标代理工作。三、合同价款代理报酬为人民币元。四、组成本合同的文件:1、本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;2、本合同协议书;3、本合同专用条款;4、本合同通用条款。五、本协议书中的有关词语定义与合同第一部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。七、委托人向受委托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。八、合同订立合同订立时间:合同订立地点:九、合同生效本合同双方约定后生效。委托人(盖章):受托人(盖章):法定代表人(签字或盖章):法定代表人(签字或盖章): 授权代理人(签字或盖章):授权代理人(签字或盖章): 单位地址:单位地址:邮政编码:邮政编码:联系电话:联系电话:传真:传真:电子信箱:电子信箱:开户银行:开户银行:帐号:帐号:第四篇:建设工程招标代理合同工程招标代理合同委托人与代理人方协商一致,签订本合同。一、委托人委托代理人代理的工程概况如下:工程名称:工程地点:工程规模:二、代理范围和内容1、确定招标方案;2、编写招标文件;3、审核施工合同的签订;4、委托人要求的其他服务性工作。三、权利和义务1、委托人的权利和义务1.1委托人有选定代理人,以及与其签订合同的权利;1.2代理人调换代理负责人必须事先经委托人同意;1.3当委托人发现代理人不按招投标法进行代理时,有权终止合同;1.4委托人应当负责所有外部关系的协调;1.5委托人应向代理人提供工程的有关资料。2、代理人的权利和义务2.1招标方案的建议权;2.2施工合同的审核权;2.3发中标通知书;2.4代理人必须严格按招投标法及有关法规政策进行代理;2.5向委托人提供招标过程全部资料卷宗。四、委托人向代理人承诺按以下条款注明的期限、方式、金额,向代理人支付报酬:五、本合同自编制招标方案开始实施,至发出中标通知书及签订施工合同止完成。六、本合同一式份,具有同等法律效力,双方各执份。委托人:(盖章)代理人:(盖章)法定代表人:法定代表人:本合同签订于:年月日第五篇:建设工程招标代理合同中华人民共和国建设部 国家工商行政管理总局 制定工程建设项目招标代理协议书委托人:_受委托人:_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及国家的有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_招标代理事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:_地点:_规模:_招标规模:_总投资额:_二、委托人委托受托人为工程建设项目的招标代理机构,承担本工程的招标代理工作。三、合同价款代理报酬为人民币_元。四、组成本合同的文件承担本工程的:1本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;2本合同协议书;3本合同专用条款;4本合同通用条款。五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。六、受托人向委托人承诺,按照本合同的约定,承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。七、委托人向受托人承诺,按照本合同的约定,确保代理报酬的支付。八、合同订立合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_九、合同生效本合同双方约定_后生效。委托人(盖章):_法定代表人(签字或盖章):_授权代理人(签字或盖章):_单位地址:_邮政编码:_联系电话:_传真:_电子信箱:_开户银行:_帐号:_ 受托人(盖章):_法定代表人(签字或盖章):_授权代理人(签字或盖章):_单位地址:_邮政编码:_联系电话:_传真:_电子信箱:_开户银行:_帐号:_第一部分通用条款一、词语定义和适用法律l词语定义下列词语除本合同专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义11招标代理合同:委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人,实施招标活动签订的委托合同,12通用条款:是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立,通用于各类工程建设项目招标代理的条款。13专用条款:是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定,结合具体工程建设项目招标代理的实际,经协商达成一致意见的条款,是对通用条款的具体化、补充或修改。14委托人:指在合同中约定的,具有建设项目招标委托主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。15受托人:指在合同中约定的,被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人,以及取得该当事人资格的合法继承人。16招标代理项目负责人:指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。17工程建设项目:指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。18招标代理业务:委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。19附加服务:指委托人和受托人在本合同通用条款41款和专用条款41款中双方约定工作范围之外的附加工作。110代理报酬:委托人和受托人在合同中约定的,受托人按照约定应收取的代理报酬总额。111图纸:指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。112书面形式:指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传真)等可以有形地表现所载内容的形式。113违约责任:指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。114索赔:指在合同履行过程中,对于并非自己的过错,而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失,向对方提出经济补偿或其他的要求。115不可抗力:指双方无法控制和不可预见的事件,但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震,或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。116小时或天:本合同中规定按小时计算时间的,从事件有效开始时计算(不扣除休息时间);规定按天计算时间的,开始当天不计入,从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的,以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2合同文件及解释顺序21合同文件应能互相解释,互为说明。除本合同专用条款另有约定外,组成本合同的文件及优先解释顺序如下:(1)本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件;(2)本合同协议书:(3)本合同专用条款;(4)本合同通用条款。22当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时,应在不影响招标代理业务正常进行的情况下,由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时,按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。3语言文字和适用法律31语言文字除本合同专用条款中另有约定,本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上(含两种)语言文字时,汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。32适用法律和行政法规本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规,双方可在本合同专用条款中约定。二、双方一般权利和义务4委托人的义务41委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。42委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作:(1)向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料(如立项批准手续规划许可、报建证等)及资金落实情况资料;(2)向受托人提供完成本工程:招标代理业务所需的全部技术资料和图纸,需要交底的须向受托人详细交底,并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责;(3)向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件,提供的条件在本合同专用条款内约定;(4)指定专人与受托人联系,指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定;(5)根据需要,作好与第三方的协调工作;(6)按本合同专用条款的约定支付代理报酬;(7)依法应尽的其他义务,双方在本合同专用条款内约定。43受托人在履行招标代理业务过程中,提出的超出招标代理范围的合理化建议,经委托人同意并取得经济效益,委托人应向受托人支付一定的经济奖励。44委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。45委托人未能履行以上各项义务,给受托人造成损失的,应当赔偿受托人的有关损失。5受托人的义务51受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容,选择有足够经验的专职技术经济人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、身份证号在专用条款内写明。52受托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作:(1)依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则,组织招标工作,维护各方的合法权益;(2)应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务;(3)向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章,解释合理的招标程序,以便得到委托人的支持和配合;(4)依法应尽的其他义务,双方在本合同专用条款内约定。53受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。54受托人不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投咨询业务。55受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控,受托人须与第三方交涉并承担由此而引起的一切法律责任和费用。56未经委托人同意,受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。57受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处,不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后,未经委托人同意,受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。58受托人未能履行以上各项义务,给委托人造成损失的,应当赔偿委托人的有关损失。6委托人的权利61委托人拥有下列权利:(1)按合同约定,接收招标代理成果;(2)向受托人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议;(3)审查受托人为本合同工程编制的各种文件,并提出修正意见;(4)要求受托人提交招标代理业务工作报告;(5)与受托人协商,建议更换其不称职的招标代理从业人员;(6)依法选择中标人;(7)本合同履行期间,由于受托人不履行合同约定的内容,给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的,委托人有权终止本合同,并依法向受托人追索经济赔偿,直至追究法律责任;(8)依法享有的其他权利,双方在本合同专用条款内约定。7受托人的权利71受托人拥有下列权利:(1)按合同约定收取委托代理报酬;(2)对招标过程中应由委托人做出的决定,受托人有权提出建议;(3)当委托人提供的资料不足或不明确时,有权要求委托人补足材料或作出明确的答复;(4)拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求,并向委托作出解释;(5)有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动;(6)对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权,委托人,使用或复制的权利;(7)依法享有的其他权利,双方在本合同专用条款内约定。三、委托代理报酬与收取8委托代理报酬81双方按照本合同约定的招标代理业务范围,在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、时间。82受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的,其外出人员数量和费用,经委托人同意后,向委托人实报实销。83在招标代理业务范围内所发生的费用(如:评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等),由委托人与受托人在补充条款中约定。9委托代理报酬的收取91由委托人支付代理报酬的,在本合同签订后10日内,委托人应向受托人支付不少于全部代理报酬20的代理预付款,具体额度(或比例)双方在专用条款内约定。由中标人支付代理报酬的,在中标人与委托人签订承包合同5日内,将本合同约定的全部委托代理报酬一次性支付给受托人。92受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作,为附加服务项目,应收取的报酬由双方协商,签订补充协议。93委托人在本合同专用条款约定的支付时间内,未能如期支付代理预付费用,自应支付之日起,按同期银行贷款利率,计算支付代理预付费用的利息。94委托人在本合同专用条款约定的支付时间内,未能如期支付代理报酬,除应承担违约责任外,还应按同期银行贷款利率,计算支付应付代理报酬的利息。95委托代理报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间,直接向受托人支付;或受托人按照约定直接向中标人收取。四、违约、索赔和争议10违约101委托人违约。当发生下列情况时:(1)本合同通用条款第42-(3)款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件,致使招标工作无法进行;(2)本合同通用条款第42-(6)款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬;(3)委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。委托人承担违约责任,赔偿因其违约给受托人造成的经济损失,双方在本合同专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。102受托人违约。当发生下列情况时:(1)本合同通用条款第52-(2)款提到的受托人未按本合同专用条款的约定,向委托人提供为完成招标工作的咨询服务;(2)本合同通用条款第54款提到的受托人未按本合同专用条款的约定,接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务;(3)本合同通用条款第57款提到的受托人未按本合同专用条款的约定,泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况;(4)受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。受托人承担违约责任,赔偿因其违约给委托人造成的经济损失,双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。受托人承担违约责任,赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额(扣除税金)。103第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的,则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任,再由承担违约责任的一方向第三方追索。11索赔111当事人一方向另一方提出索赔时,要有正当的索赔理由,且有索赔事件发生时的有效证据。112委托人未能按合同约定履行自己的各项义务,或者发生应由委托人承担责任的其他情况,给受托人造成损失,受托人可按下列程序以书面形式向委托人索赔:(1)索赔事件发生后7天内,向委托人发出索赔报告及有关资料;(2)委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后,于7天内给予答复,或要求受托人进一步补充索赔理由和证据;(3)委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复,或未对受托人作进一步要求,视为该项索赔已经认可。113受托人未能按合同约定履行自己的各项义务,或者发生应由受托人承担责任的其他情况,给委托人造成经济损失,委托人可按112款确定的时限和程序向受托人提出索赔。12争议121委托人和受托人在履行合同时发生争议,可以和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,双方可以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议:(1)双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;(2)向有管辖权的人民法院起诉。五、合同变更、生效与终止13合同变更或解除131本合同签订后,由于委托人原因,使得受托人不能持续履行招标代理业务时,委托人应及时通知受托人暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时,应当在正式恢复前7天通知受托人。若暂停时间超过六个月,当需要恢复招标代理业务时,委托人应支付重新启动该招标代理工作一定的补偿费用,具体计算方法经双方协商以补充协议确定。132本合同签订后,如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变,则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。133本合同当事人一方要求变更或解除合同时,除法律、行政法规另有规定外,应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的,本合同依然有效。6委托人的权利61委托人拥有的权利:(8)委托人拥有的其他权利:_;7受托人的权利71受托人拥有的权利:(7)受托人拥有的其他权利:_;三、委托代理报酬与收取8委托代理报酬81代理报酬的计算方法:_;代理报酬的金额或收取比例:_;代理报酬的币种:_ 汇率:_代理报酬的支付方式:_;代理报酬的支付时间:_ ;9委托代理报酬的收取91预付委托代理费用额度(比例):_;93逾期支付时,银行贷款利率:_;94逾期支付时,应收取的利息:_;四、违约、索赔和争议10违约101本合同关于委托人违约的具体责任:(1)委托人未按照本合同通用条款第42-(3)款的约定,向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件应承担的违约责任:_;(2)委托人未按本合同通用条款第42-(6)款的约定,向受托人支付委托代理报酬应承担的违约责任:_;(3)双方约定的委托人的其他违约责任:_;102本合同关于受托人违约的具体责任:(1)受托人未按照本合同通用条款第52-(2)款的约定,向委托人提供为完成招标工作的咨询服务应承担的违约责任:_;(2)受托人违反本合同通用条款第54款的约定,接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务应承担的违约责任:_;(3)受托人违反本合同通用条款第57款的约定,泄露了与本合同工程相关的任何不应泄露的招标资料和情况应承担的违约责任: _;(4)双方约定的受托人的其他违约责任:_;12争议121双方约定,凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议,当和解或调解不成时,选择下列第_种方式解决:(1)将争议提交_仲裁委员会仲裁;(2)依法向_人民法院提起诉讼。五、其他16合同份数162 双方约定合同副本_份,其中,委托人_份,受托人_份。17补充条款:_第 33 页 共 33 页- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 建设 工程 招标 合同
装配图网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文