简单工程承包合同范文(四篇).doc
《简单工程承包合同范文(四篇).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《简单工程承包合同范文(四篇).doc(9页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
合同是当事人或当事双方之间设立,变更,终止民事关系的协议。依法成立的合同,受法律保护。广义合同指所有法律部门中确定权利,义务关系的协议。狭义合同指一切民事合同。还有最狭义合同仅指民事合同中的债权合同.合同是平等主体的自然人,法人,其它组织之间设立,变更,终止民事权利义务关系的协议.婚姻,收养,监护等有关身份的协议,适用其它法律的规定.合同编号:_简单工程承包合同范文(四篇)_年_月_日_制定说明:本合同示范文本只是提供给当事人在签订合同时的一种参考,当事人须根据具体实际情况正确选择适用的条款并作相应的调整,切勿套用.订立重大合同或者内容复杂的合同最好咨询相关的法律专业人士.发包人:_. (简称甲方)承包人:_. (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:_. 2、工程地点:_. 3、工程范围:_. _. _. 4、承包方式: _. _. _. 二、合同工期1、开工日期: 年 月 日 ,竣工日期 年 月 日 ,合同工期总天数 天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准:合格、按照_施工质量验收规范验收。四、合同价款总计合同金额(大写)_(人民币) ,小写¥_ 。 五,付款方式付款方式:本工程进场完成 %工作后10天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程进场完成 %工作后15天内,发包人向承包人支付 %工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。 工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后 日内免费完成图纸的设计和细化,完成后由发包人提交给设计院,承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作,提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施,检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全,施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故,乙方负全部责任,甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内,应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收,如发包人不能按期参加验收,须提前通知承包人,并与承包人另行商定验收日期,但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收,其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议,但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的,视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日,办理工程移交,从验收之日起三日内移交完毕,如发包人不按期接管,致使工程发生损失,应由发包人承担;4、工程已基本竣工,如遇某种材料或设备双方均无法解决,致使该项工程不能全部按期竣工,可作减项竣工,并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修,保修期限届满后,承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工,按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品,并对其负责。由于承包人施工质量不合格,承包人应负责无偿给予修缮,使其达到质量合格。若承包人无力补充完善,需委托其他单位时,承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_,承包人现场代表_ _,双方代表的权利义务按本合同约定,解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时,承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外,应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时,除前面条款另有约定外,违约方支付违约金 万元。 本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成的按下列第 种方式解决:(一)提交 仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。 合同订立时间:_年_月_日合同订立地点:_本合同共_ 页发包人:_(盖章)法定代表人/委托代理人:_(签)承包人:_(签) 联系方式:_开户银行:_银行账号:_简单工程承包合同范文二发包人:_ (简称甲方)承包人:_ (简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,就本建设工程协商一致,订立本合同,供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称:_2、工程地点:_3、工程范围:_顶钢架 。4、承包方式: 包工包料。5、承包面积为 _,每平方价格为_ 元。二、合同价款总计合同金额(大写)_(人民币) ,小写¥_ 。三、付款方式付款方式:工程完工后经甲方验收合格后一周内付清全部工程款。本合同未尽事宜,经发包人与勘察人协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。本合同以双方签盖章后生效,一式贰份,发包人与承包人各执壹份。甲方:_乙方:_年 月 日简单工程承包合同范文三一、发包方:_(以下简称甲方)承包方:_(以下简称乙方)二、承包范围:1、项目工程名称_。合同价捌万捌仟捌佰捌拾捌圆。开工日期:20_年_月_日。竣工日期:20_年_月_日工程质量等级合格。2、范围:三、工程款(进度款)拨付四、承包人乙方的责任:乙方必须对工程质量、安全、工期全面负责。并接受甲方的监督指导。发生安全工伤事故的一切费用由乙方负担。由于质量返工,工期延误罚款,均由乙方负责。甲方的直接原因造成的责任除外。五、甲方的责任:1、负责对工程质量、安全、技术、工期的检查、监督、指导。2、负责项目工程的签证、协调工程决算问题。六、本合同自甲乙双方签之日生效。本合同一式二份,甲方一份,乙方一份。发包人(甲方):_承包人(乙方):_年 _月 _日简单工程承包合同范文四.订立合同双方:建设单位:_(以下简称发包方)施工单位:_(以下简称承包方)双方经充分协商,达成如下协议:第一条:工程名称:_第二条:工程地点:_第三条:建筑面积:_第四条:工程价款及付款方法:第五条:工程期限(开工、竣工时间)第六条:工程质量标准第七条:承包形式及材料设备供应第八条:发包方义务:1.开工前_天,甲方给乙方施工图一式_份,并做到“三通一平”;办好施工许可证。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作,另行签订协议执行)2.按协议分工,开工前_天甲方办好材料供应并交乙方签认。3.负责组织设计、施工单位,共同审查施工组织设计,负责组织验收工作,负责监督工程质量。4.按协议负责按期拨款。第九条:承包方义务乙方负责:1.按协议分工负责材料供应。2.编制施工组织设计和施工形象进度表。开工前5天交甲方一式二份。3.按施工图负责组织施工,按期竣工。4.竣工后,5天内按规定将竣工资料整理好交甲方。5.保证施工质量,严格按照国家施工验收规范进行。第十条:违约责任及奖励条款第十一条:其他协助条款。第十二条:本合同正本_份,承包方、发包方各一份,报送_、_各一份。第十三条:合同有效期及合同争议解决。第十四条:附表及其他具有合同效力的文件。发包方:_(盖章)承包方:_(盖章)法定代表人:_法定代表人:_地址:_ 地址:_开户银行:_开户银行:_帐号:_ 帐号:_签约日期:_年_月_日 9 / 9- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 简单 工程 承包合同 范文
装配图网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文