干煤棚延长人工挖孔桩施工补充协议.doc
《干煤棚延长人工挖孔桩施工补充协议.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《干煤棚延长人工挖孔桩施工补充协议.doc(9页珍藏版)》请在装配图网上搜索。
合同协议:_干煤棚延长人工挖孔桩施工补充协议甲方:_乙方:_签订日期:_年_月_日第 1 页 共 9 页干煤棚延长人工挖孔桩施工补充协议乙方:为确保工程质量符合设计要求,如期完成本工程,经双方协商达成补充协议,具体条款如下。一、原设计为机械钻孔桩,现采用人工挖孔桩,乙方承诺如下:1、按设计要求达到桩体施工质量合格。2、确保安全施工,若因乙方安全措施不到位,因此所造成的一切损失和事故均由乙方自行承担。3、乙方确保施工工期,满足施工进度所需的人员,至少12人每天以上,工期30天。由8月14日计算工期,其它因天气影响施工的因素,以现场签证为准。4、由机械钻孔桩改为人工挖孔桩,无论任何因素,不再增加额外签证费用。二、乙方确保按图纸,安全、文明施工。现场材料有序堆放,若因乙方未按业主安监部、保卫部、工程部要求组织施工,所发生的停工整改通知,在整改期间所用的工日不予在工期中扣除,若因甲方调协不到位,所造成的工期延误,由甲方签证给予顺延工期,窝工费按每人每天1元计取(不含管理人员)。三、工期延误,每天考核20元。四、合同范围外的增项内容,以现场甲方负责人签证为准,计算增加费用。五、原材料、砼,桩体等要求报验、报检的材料和项目,由乙方按监理的指定取样送检、报验。由甲方协调,检测、检验费由乙方负责。甲方代表:乙方代表:xx年八月十四日第 3 页 共 9 页干股协议书范本干股协议书范本 甲方:教授、教授(大学学院现聘) 乙方: (公司) 第一条合作宗旨和目的: 为了促进高科技生物技术的推广应用,推动高技术农业产业化经营和 上市工作,现甲方和乙方充分利用其科技优势、投资优势、融资优势和品 牌优势,共同进行涉及良种牛的 干股协议书范本甲方:教授、教授(大学学院现聘)乙方: (公司)第一条合作宗旨和目的:为了促进高科技生物技术的推广应用,推动高技术农业产业化经营和上市工作,现甲方和乙方充分利用其科技优势、投资优势、融资优势和品牌优势,共同进行涉及良种牛的胚胎技术的开发和应用推广工作,共同成立生物技术研究所。第二条拟成立研究所的基本情况为:(一)研究所名称:(二) (二)组织形式:企业法人(三)注册资金:万元(四)注册地:市路大厦楼(五)法定代表人:(六)职能和经营范围:为公司进行配套的牛和其他良种牛进行胚胎技术开发推广应用。第三条甲方出资条件及享有的权益条件约定如下:(一)甲方勿需进行实物、土地使用权、货币、有价证券的投入。(二)甲方以其专有的技术投入研究所,如系专利或专利技术则需办理产权转移手续。(三)乙方同意甲方技术折成研究所股份,即乙方拥有研究所的的股权。(五)如甲方的技术无法办理产权转移手续,则甲方需为研究所工作满三年以上才可以拥有本条第三款规定的完全股权,否则,依年份的长短计算,即甲方在研究所工作第一年为实现股权拥有率比例为研究所总股权的13,第二,第三年依此类推,末满一年以实际月份计算。(六)甲方每工作满一年,于该年的会计年度束的最后两天可以依据其拥有的的股份权享有研究所的利润分成,如不参加研究工作或拒绝参加工作则不能参与分成。第四条乙方以现金万元出资,占有研究所的股份。如果甲方根据本协议第三条(五)项规定,乙方拥有甲方依约减少的股份。乙方万元注册资金于年月日到位。第五条甲方根据勤勉原则以其拥有的技术为研究所工作。甲方到研究所工作的基本要求为:(一)组织胚胎技术的研究开发工作,以便能够适应甲方经营生产的需要:(二)组织乙方为研究所招聘的技术人员进行相关技术的培训工作,使其掌握相关技术(3年内完成);(三)甲方在经营生产中需积极配合乙方;第六条乙方拟将乙方公司上市,如乙方公司能够上市,乙方也同意将公司股份的lO送给甲方参股的研究所;如乙方公司未能申请上市,乙方也同意依前述比例赠送股份给研究所;甲方根据其在研究所持有股权比例享有相关权利。乙方将本条规定lO的公司股权赠送给研究所,需甲方达到以下条件,否则,乙方无需承担上述义务:(一)甲方必须为研究所工作满3年,实现乙方拥有总股权的5,满6年后,实现拥有总股权的10。(二)甲方由乙方聘任为研究所的主任,副主任由乙方委托,主任缺位工作时,由副主任行使主任之职。前述工作的年限以聘书为准。聘任的工作为本协议第一条规定之内容。第七条甲乙双方同意研究所租用乙方的场地为工作场地,乙方以市场价格为准收取租金。第八条乙方负责研究所的成立注册事宜。研究所最迟不得迟于年月日注册成立。第九条研究所为营利性机构。甲乙双方对研究所的分红根据公司法的舍计制度执行。第十条研究所的会计由乙方委派,出纳由双方共同聘任。乙方有责任要求其委派的会计每月出一份研究所的会计报表供甲方查阅。第十一条当本协议第六条规定和条件满足之后,乙方必须依法对研究所进行分红和依法享有相关的股东权益(以整体的研究所作为股东)。第十二条研究所股份的转让需股东全体同意。乙方不能在五年内要求退股或转让研究所的股份。第十三条甲方不能以其技术干股要求研究所或乙方折成现金退出或要求乙方强制收购。第十四条甲方不得从事下列工作和进行其他同业竞争:(一)不得利用其技术和其他机构进行合作或进行盈利性的工作;(二)甲方不得免费为其他盈利性机构进行相关技术性工作。第十五条违约责任:任何一方违约将支付守约方lO万元的违约金。第十六条纠纷的解决途径:出现纠纷,任何一方均可在市各级法院起诉。第十七条本协议于年月日生效。甲方:(公章) 乙方:(公章)地址: 地址:代表: 代表:联系电话: 联系电话:年月日分享到: 上一篇:请求公司解散的诉讼下一篇:新公司法全文特别推荐 合作协议书样本 股东贷款协议 股东出资转让协议(一) 股东投资设立公司协议书 设立有限责任公司出资协议书(样式二) 干股协议书(范本)相关文章 干股股权书如何写 协议成立即生效 股权登记避风险 投资入股未兑现,投资人能以投资款转变为借款为由要求返还吗? 股东投资设立公司协议书 股东协议书样本 股东投资协议书范本:怎么写股东投资协议?返回首页 回顶部 收藏本页 打印 投稿 投诉建议 无须注册,快速提问。律师免费为您解答法律问题!第 8 页 共 9 页合同协议:_本文至此结束,感谢您的浏览!(模板仅供参考)下载修改即可使用第 9 页 共 9 页- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 干煤棚 延长 人工 挖孔桩 施工 补充协议
装配图网所有资源均是用户自行上传分享,仅供网友学习交流,未经上传用户书面授权,请勿作他用。
关于本文