一级建造师法规知识资格证书资格考核试题附参考答案30

《一级建造师法规知识资格证书资格考核试题附参考答案30》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师法规知识资格证书资格考核试题附参考答案30（24页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师法规知识资格证书资格考核试题附参考答案1. 单选题：【2016年真题】关于抵押实现的说法，正确有是()。A.抵押物折价后，其价款超过债权数额的部分归债务人所有，不足部分由债务人清偿B.债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以拍卖该抵押物所得价款受偿C.同一财产向两个以上债权人抵押，抵押后同自签订之日起生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿D.同一财产向两个以上债权上抵押，抵押合同以登记生效的，拍卖、变卖抵押物所得价款按债权比例清偿正确答案：B2. 单选题：【2013年真题】在建设单位要求赶工的情形下，隐蔽工程未通过监理单位验收，施工单位继续施工，由此发生质量问题所

2、产生费用由()承担。A.施工单位B.建设单位C.监理单位D.建设主管部门正确答案：A3. 多选题：某工程项目招标人的下列行为中，属于以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或投标人的有()。A.招标文件设有最高投标限价B.向投标人提供了有差别的项目信息C.设定的资格、技术、商务条件与项目特点和实际需要不符D.对投标人采取不同的资格审查条件E.以特定奖项作为加分或中标条件正确答案：BCDE4. 单选题：【2015年真题】某高速公路项目进行招标，开标后允许（）A.评标委员会要求投标人以书面形式澄清含义不明确的内容B.投标人再增加优惠条件C.投标人撤销投标文件D.招标人更改招标文件中说明的评标定标办法正确

3、答案：A5. 单选题：建设工程发生质量事故，有关单位应向当地（）和其他有关部门报告。A.当地建设行政主管部门?B.上级建设行政主管部门C.人民政府?D.质量监督机构正确答案：A6. 多选题：【2015年真题】根据历史文化名城名镇名村保护条例，属于申报历史文化名城、名镇、名村条件的有（）。A.保存文物特别丰富B.历史建筑集中成片C.保留着传统自然格局和地理风貌D.集中反映本地区建筑的文化特色、民族特色E.历史上曾经作为政治、经济、文化、交通中心或者军事要地正确答案：ABDE7. 多选题：下列选项中符合法规规定颁发施工许可证条件的有（）A.已经领取了拆迁许可证，准备开始拆迁?B.没有建设工程规划许

4、可证，但已经有了建设用地规划许可证?C.有满足开工需要的施工图纸及技术资料?D.已经依法确定了施工企业，但尚未按规定委托监理企业?E.办理了建设工程质量.安全监督手续正确答案：CE8. 单选题：建设单位领取施工许可证后因故不能正常开工可以申请延期，延期以两次为限，每次不得超过()个月。A.1B.2C.3D.6正确答案：C9. 单选题：关于仲裁审理案件的方式，表述正确的是()。A.不公开也不开庭B.不公开但开庭C.公开但不开庭D.公开且开庭正确答案：B10. 单选题：施工许可证与安全生产许可证之间的关系是()。A.两者无任何关系B.两者同时取得C.施工许可证以安全生产许可证为前提D.安全生产许可

5、证以施工许可证为前提正确答案：C11. 多选题：工程建设双方发生争议，申请仲裁应具备的条件是()。A.有仲裁协议B.仲裁请求具体C.属于仲裁委员会的受理范围D.选定的仲裁委员会E.有准确的被申请人正确答案：ABC12. 多选题：下列关于相关单位的安全责任的表述中，正确的是()。A.为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置B.安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由检验机构人员现场监督C.施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的，必须

6、经具有专业资质的检验检测机构检测D.出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，在设备交付使用时，应当出具检测合格证明E.设备检验检测机构进行设备检验检测时发现严重事故隐患，应当及时告知施工单位，并立即向特种设备安全监督管理部门报告正确答案：ACE13. 多选题：根据节约能源法，国家对固定资产项目实行()制度。A.节能核算B.节能评估C.节能审核D.节能审查E.节能评审正确答案：BD14. 多选题：关于工程文件与档案的整理立卷、验收移交要求的说法，符合建设工程文件归档整理规范的有()A.在施工合同中，建设单位应对工程文件套数、费用、质量、移交时间等提出明确要求B.建

7、设工程项目由几个单位承包的，各承包单位形成的文件由负责主要施工任务的施工单位整理立卷，并及时向建设单位移交C.在组织工程竣工验收前，建设单位应提请当地城建档案管理机构对工程档案进行验收D.未取得工程档案验收认可文件，建设单位不得组织竣工验收E.建设工程实行总承包的，各分包单位可将汇总、收集的档案直接向建设单位移交正确答案：ACD15. 单选题：某建设工程于2012年9月1日开工，由于设计图样变更。工程于9月18日中止施工。根据规定，建设单位最迟应当于（）前向施工许可证的发证机关报告A.2012年10月1日?B.2012年10月18日?C.2012年12月1日?D.2012年12月18日正确答案

8、：B16. 多选题：在建设工程合同中，属于承包人义务的有()。A.及时检查隐蔽工程B.参加工程验收C.提出工期索赔D.自行完成建设工程主体结构施工E.对质量不合格的工程无偿修理正确答案：BDE17. 单选题：【2014年真题】关于我们仲裁基本制度，正确的是（）。A.当事人对仲裁不服的，可以提起公诉B.当事人达成有仲裁协议，乙方向法院起诉的，人民法院不予受理C.当事人达成有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会应当受理D.仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权正确答案：B18. 单选题：建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场

9、A.12B.36C.45D.?24正确答案：D19. 单选题：安全生产责任事故应急救援预案的制定机关是()。A.县级以上建设行政主管部门B.县级以上各级人民政府C.国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门D.国务院或省、自治区、直辖市人民政府正确答案：B20. 单选题：三项岗位人员持证上岗最低比例为()。A.75%B.85%C.95%D.100%正确答案：D21. 多选题：以下情况可能会造成工期延误，但经工程师确认，其中()情况工期可相应地顺延。A.分包商工期拖延B.设计变更和工程量增加C.发包方未按合同约定提供图纸D.不可抗力E.承包方因质量不合格返工正确答案：BCD22. 多选题：生产经

10、营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括()A.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程B.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患C.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案D.组织制定并实施本单位的年度安全检验验收E.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划正确答案：ABCE23. 单选题：?根据我国有关法律规定，下列关于证据证明力的表述哪个是正确的?（）A.原始证据的证明力大于传来证据B.直接证据的证明力大于间接证据C.国家机关依职权制作的公文书证的效力一般大于其他书证D.书证的证明力一般大于鉴定结论?正确答案：C24. 单选题：下列关于建设单位的质量

11、责任和义务的表述中，错误的是（）。A.建设单位不得暗示施工单位违反工程建设强制性标准，降低建设工程质量B.建设单位不得任意压缩合同工期C.建设单位进行装修时不得变动建筑主体和承重结构D.建设工程发包单位不得迫使承包方以低于成本价格竞标正确答案：C25. 单选题：甲、乙双方于2014年4月1日签订的合同中约定：当某种条件成就时，当事人一方即可通知对方合同终止。这种合同属于（）A.附解除条件的合同B.附生效条件的合同C.附成就条件的合同D.附期限条件的合同正确答案：A26. 单选题：关于建筑施工劳务分包企业专职安全生产管理人员配备，说法正确的是()。A.无须配备B.不少于2人C.每个项目不少于2人

12、D.可以由其他人员兼任正确答案：B27. 多选题：【2017年真题】关于人民法院调解民事案件的说法,正确的有()。A.人民法院进行调解,只能由审判员一人进行调解B.人民法院只能在双方当事人都同意的情况下进行调解C.调解达成协议,人民法院应当制作调解书D.能够即时履行的案件,人民法院可以不制作调解书E.调解书一经制作,即发生法律效力正确答案：BCD28. 单选题：中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的()分包给他人完成。A.全部工作B.主体工作C.部分非关键性工作D.肢解部分正确答案：C29. 单选题：在民事诉讼中，当事人可以委托()人作为诉讼代理人。A.12B.13C.14D.1

13、5正确答案：A30. 单选题：对在建工程项目执行施工安全强制性标准情况进行监督检查的主体是()。A.规划审查机关B.施工图设计文件审查单位C.建筑安全监督管理机构D.工程质量监督机构正确答案：C31. 单选题：【2014年真题】甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法.正确的是（）A.王某的行为为无权代理，合同无效B.王某的行为为表见代理，合同无效C.王某的行为为委托代理，合同有效D.王某的行为为表见代理，合同有效正确答案：D32. 单选

14、题：按照2013版建设工程施工合同文本通用条款规定，工程具备隐蔽条件后，施工单位进行自检，并在共同检查前()以书面形式通知监理人验收。A.12小时B.36小时C.24小时D.48小时正确答案：D33. 单选题：某施工企业请某律师代理诉讼属于()。A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.表见代理正确答案：A34. 单选题：?建设项目的环境影响评价文件的报批单位是（）。A.施工单位?B.环评单位?C.设计单位?D.建设单位?正确答案：D35. 单选题：人民法院审理某建设工程施工合同纠纷，被告无正当理由拒不到庭的，法院有权()A.缺席判决B.延期审理C.驳回被告诉讼请求D.拘传被告到庭正确答案：A3

15、6. 多选题：抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物，应当()A.通知抵押权人B.经抵押权人同意C.重新办理抵押登记D.经所有权人许可E.告知受让人转让物已经抵押的情况正确答案：AE37. 单选题：在第一审民事诉讼程序中，当事人可以自行和解的最后阶段是()。A.法庭辩论终结前B.开庭审理前C.法院作出判决前D.最后陈述前正确答案：A38. 单选题：属于行政责任种类的是()。A.留用察看B.签订履行合同失职罪C.记大过D.重大环境污染事故罪正确答案：C39. 单选题：某建设工程施工合同中约定了三种优先权，即：抵押权人的优先受偿权；消费者交付全部或者大部分购房款项后对房屋所有权的优先权；承包人就欠

16、款工程的拍卖价款享有优先受偿权。上述三种优先权利的法定优先顺序是（）A.B.C.D.正确答案：C40. 单选题：【2013年真题】下列人员中，不属于建筑施工企业特种作业人员的是()。A.电工B.架子工C.钢筋工D.起重信号工正确答案：C41. 单选题：?下列属于违反建筑节能管理规定应承担法律责任的行为是（）A.设计单位施工单位未按照民用建筑节能标准的B.设计单位因按照建筑节能强制性标准进行设计调高了设计概算C.施工单位承担了对未按照节能设计进行施工进行了改正D.监理单位发现设计节能标准偏低，建议建设单位进行修改?正确答案：A42. 单选题：在合同中约定把未来期限作为合同效力消灭的根据，该合同是

17、（）A.预期违约合同B.附终止期限合同C.附生效期限合同D.附解除条件合同正确答案：B43. 单选题：【2016年真题】关于分包工程的说法，正确的是()。A.分包工程承包人在提供分包工程履约担保后，不得要求分包工程发包人提供分包工程付款担保B.中标人可以自行决定将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成C.中标人和分包人就分包项目向招标人根据各自过错承担相应的责任D.施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位完成正确答案：D44. 多选题：属于行政处罚种类的是()。A.没收违法所得，没收非法财物B.责令停产停业C.拘役D.行政拘留E.吊销许可证正确答案：ABDE45. 单选题

18、：大学生张某暑假到某工地打工，项目负责人曾与民工王某口头商定，不管出现任何事故，公司最多赔付5000元。后在施工中，由于王某疏忽致使扣件坠落，砸伤了张某，发生医疗费7000元。下述说法正确的是（）。A.公司最多赔偿5000元B.公司应赔偿医疗费7000元?C.张某应要求王某赔偿D.公司应赔偿6000元医疗费，另1000元由张某赔偿?正确答案：B46. 单选题：工程施工中所造成的下列损失中，承包人不承担任何损失的是()。A.承包方与监理方串通造成的损失B.承包方不履行保修义务所造成的损失C.发包方采购的材料运抵现场尚未验收的时间段内出现偷盗造成的损失D.工程经竣工验收合格后尚未交付发包方使用的时

19、间段内出现偷盗造成的损失正确答案：C47. 单选题：【2015年真题】根据绿色施工导则，处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用（）作为混凝土搅拌用水，养护用水，冲洗用水和部分生活用水。A.地下水B.市政自来水C.雨水D.中水正确答案：A48. 单选题：【2014年真题】根据节约能源法，用能产品的生产者、销售者，按照国家有关节能产品认证的规定，向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请，所依据的原则是（）。A.自愿原则B.强制原则C.限制原则D.申请原则正确答案：A49. 单选题：根据安全生产法，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡，拒不承担赔偿责任的，由()依法

20、强制执行。A.受害方B.公安部门C.人民法院D.建设主管部门正确答案：C50. 单选题：按照劳动合同法的规定，在下列选项中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或额外支付1个月工资后可以解除劳动合同的情形是()。A.劳动者患病或非因工负伤在规定的医疗期满后不能胜任原工作的B.劳动者试用期间被证明不符合录用条件的C.劳动者被依法追究刑事责任的D.劳动者不能胜任工作，经培训或调整岗位仍不能胜任工作的正确答案：D51. 多选题：【2014年真题】当事人另有约定的除外，承揽合同的承揽人应当以自己的（）完成主要工作。A.设备B.技术C.材料D.资金E.劳力正确答案：ABE52. 单选题：【2013

21、年真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例的有关规定，除到了变通事故、火灾事故外，自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.15B.20C.30D.40正确答案：C53. 多选题：施工企业职工发生的下列纠纷，属于劳动争议的是()。A.甲与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让B.乙因除名与单位发生的纠纷C.丙不服单位罚款产生的纠纷D.丁对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论不服E.戊与企业因是否签订劳动合同的纠纷正确答案：BCE54. 单选题：【2013年真题】根据中华人民共和国保险法，投保人参保建筑工程一切险的建筑工程项目，保险人须负责赔偿因()造成的损

22、失和费用。A.设计错误B.原材料缺陷C.不可预料的意外事故D.工艺不完善正确答案：C55. 单选题：根据招标投标法，招标代理机构应当具备的条件不包括()A.有从事招标代理业务的营业场所和相应资金B.有能够编制招标文件和组织评标的相应专业力量C.有符合法律规定条件，可以作为评标委员会成员人选的技术、经济等方面的专家库D.有一定数量的具有工程招标资格证书的人员正确答案：D56. 多选题：根据建筑法，建筑施工企业必须按照()，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，不合格的不得使用。A.工程设计要求B.企业标准C.施工技术标准D.通行惯例E.合同约定正确答案：ACE57. 单选题：关于无权代理人签订的

23、合同，下列说法中错误的是()A.未经被代理人追认，对被代理人不发生效力，由行为人承担责任B.相对人可以催告被代理人在1个月内予以追认C.被代理人未作表示的，视为同意追认D.合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利正确答案：C58. 多选题：根据立法法，()之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决。A.地方性法规与地方政府规章B.部门规章C.部门规章与地方性法规D.同一机关指定的旧的一般规定与新的特别规定E.地方政府规章与部门规章正确答案：BE59. 单选题：关于代理的法律特征，下列表述中正确的是()。A.任何行为都可以代理B.代理行为的法律后果归属于第三人C.代理人应该以自己的名义实施代理行为D

24、.代理人应该以被代理人的名义实施代理行为正确答案：D60. 单选题：根据民法通则，关于代理的说法，正确的是()。A.代理人在授权范围内实施代理行为的法律后果由被代理人承担B.代理人可以超越代理实施代理行为C.被代理人对代理人的一切行为承担民事责任D.代理是代理人以自己的名义实施民事法律行为正确答案：A61. 多选题：某建筑公司与某设备供应商签订了设备买卖合同，除购买一台大型设备外还捎带采购几个零部件。验货时发现该设备不符合合同约定的质量要求，但零部件满足质量要求。对此，下列选项中正确的有()。A.建筑公司可以解除设备买卖合同B.解除设备合同的效力及于零部件C.解除设备合同的效力不涉及零部件D.

25、建筑公司可以拒绝接收这台设备E.建筑公司可以解除设备合同但不应拒绝接收零部件正确答案：ABD62. 单选题：关于施工图报审和审查合格的时间，应为()。A.基础及结构部分在开工前报审及完成审核B.建筑部分开始施工前完成报审C.根据工程进度可以边报审边施工D.设计文件应在开工前完成报审和审核正确答案：D63. 单选题：注册建造师管理规定中规定，注册建造师或者其聘用单位未按照要求提供注册建造师信用档案信息的，由县级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门责令限期改正；逾期未改正的，可处以()的罚款。A.500元以上2000元以下B.1000元以上1万元以下C.5000元以上2万元以下D.2万元以

26、上5万元以下正确答案：B64. 单选题：【2013年真题】不良行为记录是指建筑市场各方主体在建设工程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行业规范，经（）级以上建设行政主管部门或者其委托的执法监督机构查实和行政处罚所形成的记录。A.乡（镇）B.县C.市D.省正确答案：B65. 多选题：【2014年真题】根据担保法，除双方认为需要约定的其他事项外，下列条款中，属于保证合同应当包含的内容有（）。A.被保证的主债权种类B.保证人的资产状况C.保证的期间D.保证的方式E.保证担保的范围正确答案：ACDE66. 单选题：某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。A.

27、项目经理B.项目技术负责人C.监理工程师D.建设单位驻工地代表正确答案：C67. 单选题：安全生产监督部门对某大型施工单位进行应急救援工作情况检查时，提出了以下要求，其中符合安全生产法有关规定的是()A.应建立应急救援资金专款专用制度B.可以不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员C.应对应急救援器材进行经常性维护保养D.各级负责人应兼任应急救援人员正确答案：C68. 多选题：根据住建部建筑工程发包与承包计价管理办法，国有资金投资的建筑工程招标的，应当（）A.设有最低投标限价?B.设有最高投标限价?C.编制标底?D.委托招标代理机构?E.采用工程量清单计价正确答案：BE69. 单选题：法律

28、体系通常指由一个国家()的各个部门法构成的有机联系的统一整体。A.现行的B.颁布的C.强制的D.制定的正确答案：A70. 多选题：行政机关及其工作人员在行使行政职权时有下列()种侵犯人身权情形的，受害人有取得赔偿的权利。A.唆使放纵他人以殴打、虐待等行为造成公民身体伤害或者死亡的B.依据行政强制法的规定，限制公民人身自由的C.违法拘留或者违法采取限制公民人身自由的行政强制措施的D.违法使用武器、警械造成公民身体伤害或者死亡的E.非法拘禁或者以其他方法非法剥夺公民人身自由的正确答案：ACDE71. 单选题：工程建设项目在开工前应取得项日土地的建设用地使用权，该建设用地使用权只能存在于（）之上。A

29、.国家土地所有权B.集体土地所有权C.农村土地所有权D.城市用地所有权正确答案：A72. 多选题：某工业厂房进行改建，工业厂房附近有一个二层楼，一楼存放的是白磷、红磷、硫等化学物品，二楼暂时闲置。由于空间狭窄，施工单位与建设单位协商使用二层楼，下列说法正确的是（）。A.二楼可以作为员工宿舍?B.二楼可以作为现场临时仓储用房C.经安全部门同意可做员工宿舍?D.整栋楼不得做员工宿舍E.整栋楼不得做办公用房?正确答案：BD73. 多选题：根据民事诉讼法及相关规定，下列在建设工程施工合同纠纷的诉讼中，能作为证据的有()A.律师代理意见B.施工单位偷录的谈判录音C.工程设计图纸D.工程质量鉴定报告E.被

30、告法定代表人的陈述正确答案：CDE74. 多选题：【2014年真题】当事人对法院管辖权有异议，应当在（）提出?A.第一次开庭时?B.提交答辩状期时?C.被告收到起诉状副本之日起15日内?D.法庭辩论终结前?E.第一审判决作出前?正确答案：BC75. 多选题：以下关于建设工程企业资质等级划分的表述中，正确的有()A.取得甲级工程勘察劳务资质的企业，承接工程勘察业务范围不受限制B.劳务分包与施工总承包是建筑业企业资质划分中两个独立的序列C.工程监理企业的资质等级分为一级、二级、三级D.工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质和工程设计专项资质E.工程勘察综合资质与工程设计综合资质只设置一

31、个级别正确答案：BDE76. 多选题：?对建设单位的行为处工程合同价款2以上至4以下的罚款，这些行为是指（）。A.未组织竣工验收，擅自交付使用B.任意压缩合理工期C.施工图设计文件审查不合格，擅自施工D.对不合格的建设工程按照合格工程验收E.明示或者暗示施工单位使用不合格的建筑材料?正确答案：AD77. 多选题：【2014年真题】下列情形之中，视为投标人相互串通投标的有（）?A.不同投标人的投标文件相互混装?B.属于同一集团.协会.商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标?C.招标人授电投标人撤换.修改投标文件?D.不同投标人委托同一单位办理投标?E.单位负责人为同一人或者存在控股.管理关

32、系的不同单位参加同一招标项目不同阶段的投标。?正确答案：ABD78. 单选题：当事人订立合同时，一方不得将自己的意志强加给另一方。这体现了合同订立的（）原则。A.平等B.公平C.自愿D.诚实守信正确答案：A79. 单选题：根据招标投标法实施条例，下列关于招标人权利的说法中，正确的是()A.依法必须招标的项目的评标委员会，可以由招标人指定的成员组成B.中标候选人公示期间，招标人对投标人提出的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动C.招标人可以自行决定对一个招标项目编制几个标底D.招标人必须确定排名第一的中标候选人为中标人正确答案：B80. 单选题：下列选项中，()不属于委托代理终止的原因。A.代理

33、期限届满B.被代理人取得民事行为能力C.代理人辞去委托D.代理人死亡正确答案：B81. 单选题：张某继承了一套商铺，在办理产权登记前就以300万元的价格卖给了李某，并由李某使用。张某在办理了产权登记后，又以380万元的价格将这套商铺卖给王某，并办理了过户手续。对此，下列选项中正确的说法是()。A.张某与李某间的买卖合同无效B.张某与王某间的买卖合同无效C.这两个买卖合同均有效D.张某办理产权登记前不享有所有权正确答案：C82. 多选题：【2013年真题】建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，经鉴定工程质量合格，关于竣工日期，说法正确的有()。A.应当以合同约定的竣工日期作为竣工日期B.应当

34、以鉴定合格日期为竣工日期C.鉴定日期为顺延工期的期间D.应当以申请鉴定日期作为竣工日期E.应当以提交竣工验收报告的日期为竣工日期正确答案：BC83. 单选题：建设单位于2013年2月15日申请领取了施工许可证，但因项目拆迁受阻，工程于2014年2月22日才决定开工。则建设单位（）A.向发证机关报告后即可开工B.应向发证机关申请施工许可证延期C.应向发证机关重新申请领取施工许可证D.应当报发证机关重新核验施工许可证正确答案：C84. 单选题：根据建设工程安全生产管理条例的规定，施工起重机械安装单位发生重大安全事故或者造成其他严重后果，应承担的法律责任是（）A.行政责任B.宪政责任C.刑事责任D.

35、国家赔偿责任正确答案：A85. 多选题：下列工程建设地方标准的条文中，经国务院建设行政主管部门确定，可作为强制性条文的有()A.直接采用国际标准的条文B.直接涉及公共利益的条文C.直接涉及环境保护的条文D.直接涉及人体健康的条文E.直接涉及人民生命财产安全的条文正确答案：BCDE86. 单选题：【2014年真题】根据物权法，不能设定权利质权的是（）A.专利权中的财产权B.应收账款债权C.可以转让的股权D.房屋所有权正确答案：D87. 单选题：下列关于保证金的说法正确的是()。A.履约保证金不得超过中标合同金额的2%B.招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算

36、价的10%C.投标保证金有效期应当与投标有效期一致D.中标人不履行与招标人订立的合同的，投标保证金不予退还正确答案：C88. 单选题：下列关于建设工程承包制度说法正确的是()。A.依合同约定建筑材料由工程承包单位采购的，发包单位应当指定承包单位购入用于工程的建筑材料B.依合同约定由工程承包单位采购建筑构配件的，应当由发包单位指定建筑构配件的生产厂、供应商C.工程勘察、设计、施工企业不可以组成联合体对工程项目进行联合总承包D.工程总承包是国际通行的工程建设项目组织实施方式，有利于发挥具有较强技术力量和组织管理能力的大承包商的专业优势正确答案：D89. 单选题：为了担保债的履行而在债务人或第三人特

37、定的物或权利上所设定的权利，称为()。A.用益物权B.担保物权C.收益权D.不动产物权正确答案：B90. 多选题：【2014年真题】根据建筑法，实施建设工程监理前，建设单位应当将委托的（），书面通知被监理的建筑施工企业。A.工程监理单位B.工程监理人员的名单C.工程监理权限D.工程监理的内容E.工程监理入场时间正确答案：ACD91. 单选题：下列关于格式条款的说法中，正确的是()A.格式条款和非格式条款不一致的，应以格式条款为准B.只要合同中写明，提供格式条款的一方无须提请对方注意限制其责任的条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当按通常理解予以解释D.对格式条款有两种以上解释的，应作出有利于

38、条款起草方的解释正确答案：C92. 单选题：【2011年真题】施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是()。A.抵押权B.质权C.留置权D.所有权正确答案：C93. 多选题：建设工程质量管理条例设定的行政处罚包括()A.罚款B.拘役C.行政拘留D.责令停业整顿E.吊销企业营业执照正确答案：ADE94. 单选题：【2011年真题】某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。建设单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于()万元。A.100B.200C.1000D.600正确答案：

39、D95. 多选题：【2016年真题】下列责任种类中，属于行政处罚的有()。A.警告B.行政拘留C.罚金D.排除妨碍E.没收财产正确答案：AB96. 单选题：关于建设工程分包的说法，正确的有（）A.施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业?B.劳务企业可以承接施工总承包、专业承包或其他劳务分包企业分包的劳务作业?C.施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业?D.总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业正确答案：C97. 单选题：【2011年真题】甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。关于甲权利义务的说法，正确的

40、是()。A.甲应支付相应部分报酬B.甲不得中途要求乙停止制作C.甲应支付全部约定报酬D.甲不用赔偿乙的损失正确答案：A98. 单选题：【2015年真题】下列安全生产职责中，不属于建筑施工企业安全生产管理机构职责的是()。A.编制并适时更新安全生产管理制度并监督实施B.编制项目生产安全事故应急救援预案并组织演练C.参加生产安全施工的调查和处理工作D.协调配备项目专职安全生产管理人员正确答案：B99. 单选题：?用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（）的工资。A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍?正确答案：B100. 多选题：甲企业与乙银行签订一份50万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期3个月，但未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法中，正确的有()。A.丙公司对此50万元的债务不再承担保证责任B.乙银行有权要求丙公司对50万元债务承担责任C.乙银行有权要求甲企业对50万元债务承担全部责任D.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任E.乙银行有权要求甲企业对30万元债务承担责任，丙公司对20万元债务承担责任正确答案：AC