《建筑工程施工合同样本》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑工程施工合同样本（6页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、 建筑工程施工合同样本撰写人：_日 期：_建筑工程施工合同样本按照中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的具体情况，双方经协商达成一致协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条工程概况1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建1.2工程地点：本市桥口区太平洋1.3承包范围：旧房拆除，新房重建1.4承包方式：包工包料1.5建设工期：本工程自_年_月_日开工，于_年_月_日竣工1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求1.7合同价款（人民币大写）：_叁_佰_叁_拾元每平方米（根据建筑施工完成后实际面积结算）第2条甲方工作2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙
2、方提供施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并承担相应费用。第3条乙方工作3.1参加甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度计划【附件一】，交甲方审定。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。第4条关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电，停水，停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条关于工程质量及验收的约定5.1本工
3、程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质量检验评定统一标准（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知_日内组织验收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。第6条关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内根据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后_日内，甲方支付总计工程款的_%，计人民币_元；第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款
4、的_%，计人民币_元；第二层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的_%，计人民币_元；第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的_%，计人民币_元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的_%，计人民币_元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的_%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责采购供应的材料【附件二】，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。7.2凡由乙方采购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用。若已使用
5、，对工程造成的损失由乙方负责。第8条有关安全生产和防火的约定8.1乙方提供的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程，消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的一切经济损失。第9条奖励和违约责任9.1由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方_元。9.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解
6、决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条附则11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。法人代表：_ 联系电话：_日期：_ 日期：_附件一：施工图纸或作法说明附件二：乙方提供材料及施工质量要求1.水泥，使用黄石华新水泥，梁柱现浇使用号，墙，地粉砌使用号；2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；3.内外墙粉砌厚度不得少于_MM；地坪厚度不得少于_MM；4.钢筋，梁柱中使用直径不得小于18MM，阳台牛腿中使用直径不得小于22MM；5.任何墙壁厚度不得小于240MM；6.其他约定。 范文仅供参考 感谢浏览
建筑工程施工合同样本
