空调安装工程总包合同2022(6篇)

《空调安装工程总包合同2022(6篇)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《空调安装工程总包合同2022(6篇)（32页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、空调安装工程总包合同2022发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工

2、程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：第一条 、工程名称：第二条 、工程地点：第三条 、合同价款（不含税价）：￥：_元（大写：_元整）第四条 、合同工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工日期：_年_月_

3、日，计划竣工日期：_年_月_日，总_天。第五条 、承包方式：第六条 、承包范围：第七条 、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。第八条 、双方职责：甲方职责：1、组织图纸会审工作。2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。4、负责提供乙方施工中的用水、用电

4、协调工作。5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。乙方职责：1、必须服从甲方规定的现场管理办法。2、参加图纸会审和技术交底。3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合

5、格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。第九条 、价款支付：1、本合同工程款的支付方式：_，双方自行选择转帐或现金结算方式。2、付款方式：合同签订后，即付工程款的_%，设备材料进场、提主机前付的工程款的_%，安装调试结束即付的工程款的_%，余款作为质量保证金，质量保证期为_年。（主机保修为_个月）第十条 、保修期：风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有

6、关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。从竣工验收调试之日起，保修_个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。第十一条 、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点

7、变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。第十二条 、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。第十三条 、附则1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。2、本合同涂改无效，合同

8、的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。3、本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，经双方代表签字并加盖公章生效。甲方：代表人：联系方式：签订日期：_年_月_日乙方：责任人：联系方式：签订日期：_年_月_日空调安装工程总包合同2022（二）根据中华人民共和国经济合同法相关规定，经甲乙双方友好协商，达成设备安装合同壹份，内容如下：一、工程概况：工程名称：中央空调系统的安装调试工程地点：项目工地(号)二、合同范围：本合同范围：项目中央空调系统工程的安装、调试、验收及维保。乙方应提供崭新的未经使用的安装设备及材料、技术服务和所需的其他事项。在履行合同过程中，如乙方没有提供或

9、没有达到设计图纸中的技术性能指标，乙方应免费采取挽救措施，并承担全部责任。甲方需要而合同文件中未提出的技术要求，甲方有权发出变更通知，乙方有责任以合理的进度以及最优惠的价格满足甲方变更的要求。招标文件及投标文件作为合同附件，组成本合同不可分割的一部分，甲乙双方共同承诺、遵守。三、合同造价：本合同总造价为：￥元人民币大写：元整3.1“合同价格”是指项目中央空调系统工程，除甲方供应中央空调系统设备以外(甲方供应设备见附表)，从安装设备及材料、安装调试、备品备件供应至竣工验收合格交付使用及维保等的人民币报价，其中包括材料费、包装费、运杂费、装卸费、安装费、调试费、备品备件供应费、直至验收合格交付使用

10、的一切费用及维保期内的维保费用等。3.2合同价格为固定价，包括所有由于以原材料工本或其他条件的价格浮动而导致的全部额外费用，但由于甲方增减工程量引起的价格调整除外。3.3合同价格包括合同涉及到的，由乙方提供的与设备的安装与调试期间有关的一切专用工具、测试及所用仪器、耗材的费用，并由乙方负责运进和运离工程现场。3.4合同价格包括乙方人员到现场的一切交通食宿费，甲方协助乙方人员在现场居住的方便，但有关费用由乙方自理。3.5除非另有规定，乙方的价格须包括执行和完成合同文件描述的工作以及不可或缺的所有附带工作及费用，不论它们是否在合同文件中有所说明，也不论它们是否在签订合同时可以预料到。四、付款方式4

11、.1合同签订后，十天内，乙方进场前，甲方支付合同总价30为设备预付款;4.2主要设备含空调主机及风机盘管末端进场后，甲方支付合同总价_%4.3工程量进展到一半时，甲方支付合同总价20。4.4安装、调试、验收合格后，甲方支付合同总价15。4.5质量保证期结束，无质量问题，甲方付清全部余款五、工程工期：根据发包人使用要求，双方约定合同签定后，自乙方收到设备预付款之日起两个月内，乙方完成本合同全部工程的安装调试工作。5.1乙方进场前向甲方提供施工组织设计和施工总进度计划。5.2在合同生效以后，叁日内，乙方完成进场前的准备工作，并组织施工人员进场开始施工。5.3乙方须按合同规定的日期完成安装及调试，协

12、调与消防、装修的冲突，保证工程顺利进行，确保按期完成。5.4如工程实际与图纸设计存在较大差异，无法按图施工;或图纸有较大变更，不能按期完成施工，经甲方签字认可，工期顺延。5.5遇不可抗力(由于严重的自然灾害如洪水、地震等不可避免的或不可预见的及非人为所能控制的事件)，工期顺延。六、工程验收：6.1乙方应按国家或国际有关的标准与规范施工。6.2安装施工应以图纸要求为准，不得私自偷工减料，或更换图纸规定的安装材料。对于图纸未规定的安装材料，应选用质量较好的材料使用。工程安装调试完成以后，应达到图纸设计的功能及使用要求。6.3甲方的授权代表有权任何时候检查乙方的相关工程质量与工程材料的质量，并作为验

13、收的依据之一.七、变更通知7.1乙方如因为甲方原因影响了合同成本或交工期限，须立即以书面形式向甲方提出，甲方核实无误后将向乙方发出变更通知，但在以下情况中，不得发变更通知。7.1.1对乙方影响行为是在合同规定内作出的，或是由于乙方未能履行合同要求所必须的义务。7.1.2乙方合同执行情况是因其自身的失误、疏忽或未能按合同要求履行而受影响。7.2如果乙方认为所作的变更可能会使自己不能履行合同中义务时，须及时向甲方提出。相应设备及工程量的增减，按照国家_年工程定额三类取费进行合同金额修订。八、质保期8.1质保期从竣工验收合格之日起计算壹年，主机设备保修三年。8.2乙方所提供的安装材料为全新的、且中央

14、空调系统安装质量符合合同要求。主机为约克公司产品，风机盘管及末端为上海三燕产品。8.3在质保期内，若非误操作或人为破坏所致，则合同标的或其部件、安装材料等损坏应由乙方免费维修、供应和安装。8.4在质保期内，乙方在接到甲方通知后，2小时内作出反应并指导，24小时之内应派有经验的技术人员到工地现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作。超过24小时甲方可请其他人员进行修理，其费用从质保金中扣除。8.5若质保期内，甲方没有指出有缺陷，则代表甲方对乙方的工程安装是满意的，其质量保证责任已完成，但隐蔽性的、合理的检查和实验都不能发现的缺陷除外。九、违约责任9.1由于乙方的原因不能按时交付使用，所使用的安装材

15、料不符合合同规定，由此造成的损失，应有乙方承担一切责任。9.2若由于甲方原因出现如未按有关要求验收工程或其他原因致使乙方延期交工等，乙方不负责任。9.3乙方原因延误工期，每延误一天交付使用，支付金额为合同价款_的违约金(无法抗拒因素造成误工除外)。十、不可抗力10.1如果双方的任何一方因人力不可抗拒因素(诸如台风、地震、战争或双方认同的其他情况)而引起合同进度延误，在此情况下，一方应及时书面通知另一方，并提供当地政府签发的不可抗力的证明。受不可抗力事件影响一方，就尽力减少事件的影响，尽早恢复工作，双方应尽早协商并确定新的交工日期，并由甲方发给乙方完工变更通知书，确定合同进度相应顺延。10.2不

16、可抗力事件给双方造成任何损失，有各方自行负责，合同价格不得因不可抗力的影响而作任何调整。十一、责任乙方负责在工程峻工前，对已完工程的成品保护，在此期间发生的损坏，由乙方负责修复。乙方承担在安装、维修等过程中因施工与质量问题引发的其他事故和由此发生的全部费用。乙方承担由于自身安全措施不力造成人身伤亡事故的责任和由此发生的全部费用。十二、合同终止12.1双方应按照合同的规定，全面履行完全合同义务直至合同终止。12.2凡出现以下情形，甲方有权通知乙方终止合同：12.2.1不可抗力的原因而不能履行合同。12.2.2当甲方确信乙方已无履约能力时。12.2.3乙方在收到甲方的合同终止书后，应立即终止合同执

17、行，但双方有权追究在合同终止前的违约索赔。十三、仲裁13.1本合同适用的法律是中华人民共和国合同法。13.2双方由合同或合同之外引起的所有纠纷，可通过双方的友好协商来解决，若该协商在纠纷开始后不能在15天内通过协商解决，任何一方可以在一个月内向对方提出书面通知，并将该纠纷提交工程所在地仲裁部门或工程所在地法院进行解决。13.3仲裁或法院判决对双方具有约束力，凡产生的仲裁费用或诉讼费用，按照国家相关法律规定执行。13.4在仲裁和起诉过程中，除非双方协商同意终止合同，否则双方必须继续执行他们各自的合同义务。十四、合同生效及其他14.1本合同应在双方签字、盖章之日起生效。双方均已履行完合同规定的全部

18、责任和义务时失效。14.2在合同执行期间，双方均不得单方随意作出合同范围以外的变更或解除合同。14.3合同若有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等法律效力，若补充规定与合同不一致时，以签订日期在后者为准。14.4合同由协议书与合同附件组成，并具有同等法律效力。14.5合同一式两份，甲方、乙方各执一份。十五、其他未尽事项：甲方：_ 乙方：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托人：_ 委托人：_开户行及帐号：_ 开户行及帐号：_联系方式：_ 联系方式：_年_月_日 _年_月_日空调安装工程总包合同2022（三）发包方(以下简称甲方)：住址：承包方(以下简称乙方)：住址：风

19、险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：第一条 、工程名称：第二条 、工程地点：第三条

20、、合同价款(不含税价)：￥：_元(大写：_元整)第四条 、合同工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工日期：_年_月_日，计划竣工日期：_年_月_日，总_天。第五条 、承包方式：第六条 、承包范围：第七条 、

21、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。第八条 、双方职责：甲方职责：1、组织图纸会审工作。2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权

22、停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。乙方职责：1、必须服从甲方规定的现场管理办法。2、参加图纸会审和技术交底。3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。7、施工

23、中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。第九条 、价款支付：1、本合同工程款的支付方式：，双方自行选择转帐或现金结算方式。2、付款方式：合同签订后，即付工程款的_%，设备材料进场、提主机前付的工程款的_%，安装调试结束即付的工程款的_%，余款作为质量保证金，质量保证期为_年。(主机保修为_个月)第十条 、保修期：风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起

24、算。从竣工验收调试之日起，保修_个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。第十一条 、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和(或)延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，

25、合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责;备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。第十二条 、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。第十三条 、附则1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。3、本合同一式_份，甲

26、方_份，乙方_份，经双方代表签字并加盖公章生效。甲方：代表人：联系方式：签订日期：_年_月_日乙方：责任人：联系方式：签订日期：_年_月_日空调安装工程总包合同2022（四）发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延

27、误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：第一条 、工程名称：第二条 、工程地点：第三条 、合同价款（不含税价）：￥：_元（大写：_元整）第四条 、合同工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收

28、证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工日期：_年_月_日，计划竣工日期：_年_月_日，总_天。第五条 、承包方式：第六条 、承包范围：第七条 、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。第八条 、双方职责：甲方职责：1、组织图纸会审工作

29、。2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。6、严格按照合同要求进行付款，否则乙方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。乙方职责：1、必须服从甲方规定的现场管理办法。2、参加图纸会审和技术交底。3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验

30、收记录及施工组织计划书。5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。7、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。第九条 、价款支付：1、本合同工程款的支付方式：_，双方自行选择转帐或现金结算方式。2、付款方式：合同签订后，即付工程款的_%，设备材料进场、提主机前付的工程款的_%，安装调试结束即付的工程款的_%，余款作为质量保证金，质量保证期为_年。（主机保修为_个月）第十条 、保修期：风险提示：保修责任的起算工程保修期

31、从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。从竣工验收调试之日起，保修_个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。第十一条 、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此

32、增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。第十二条 、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。

33、2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。第十三条 、附则1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。3、本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，经双方代表签字并加盖公章生效。甲方：代表人：联系方式：签订日期：_年_月_日乙方：责任人：联系方式：签订日期：_年_月_日空调安装工程总包合同2022（五）发包方(甲方)：代表人：承包方(乙方)：负责人：风险提示：发包人的相对义务根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建

34、设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法，本着平等互利的原则，为明确双方的权利义务，结合本工程的具体情况，甲乙双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工作内容：4、承包方式：二、产品的安装、调试1、乙方负责分管式空调设备的安装、调试。甲乙双方商定：(1)_年_月_日之前，乙方派出工程技术及施工人员到达工地现场开始安装施工;风险提示：关

35、于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明;因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。(2)_年_月_日之前，完成前期隐蔽工程施工并验收;(3)_年_月_日之前，完成设备安装及系统的调试运转;全部分管式空调工程完工及验收，与装修竣工时一同进行。所需材料均按双方约定时间进场到位。2

36、、安装质量标准按国家规范及行业要求，以及甲方和厂家提供的工程安装设计说明。乙方负责日常运行操作程序说明及故障咨询。产品安装方案以乙方提出并经甲方同意的设计图、选型方案为准;需更改设计方案的，须经双方协商同意。三、双方责任1、甲方责任(1)甲方应及时将设备、材料送至工地施工现场，以免延误工期。(2)派人到施工工地现场与建设方及其它各施工工种进行协调;以及施工图纸的更改和签证。(3)按照协议及时拨付工程款;如未按协议拨付工款，乙方有权采取必要的手段进行追款，所造成的任何后果由甲方负责。(4)空调主机基础由甲方根据施工图进行制作，费用由甲方负责。(5)受到乙方的验收通知，甲方要及时组织验收。2、乙方

37、责任(1)严格遵守建设方的管理规定，做到安全文明施工，保证不酒后作业。(2)严格按照施工进度，施工质量进行施工。(3)乙方严格按照甲方的施工平面图及甲方要求进行施工，如有更改，甲方必须提前通知乙方，由于施工图或甲方原因所进行的更改增加的费用由甲方承担;乙方根据甲方的更改通知及费用签证单进行施工。四、验收1、乙方于工程竣工当天通知甲方验收。2、甲方在接到验收通知三天内组织人员对工程进行验收，认定工程质量和工程内容符合要求的，双方代表在工程验收单(表)上签字盖章。五、付款方式1、合同总价款为人民币_元。2、合同签订后甲方向乙方支付工程款的_%，人民币_元作为工程预付款;进场10天后甲方向乙方支付工

38、程总款的_%，人民币_元作为工程进度款;室内隐蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程总款的_%，人民币_元，剩余工程总款的_%，人民币_元，验收完毕后甲方一次性付清。风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。六、工程保修期工程系统由乙方免费保修_年;所有设备保修由甲方负责，材料质量问题由甲方负责。七、违约责任1、在本合同的履行过程中，任何一方违约，致使合同不能履行或者履

39、行出现重大瑕疵，责任方都要向守约方因此受到的所有损失。2、若合同履行过程中，一方要求提前解除合同，应提前一个月通知对方，并且责任方应承担对方为履行合同支付的准备金。八、其它约定1、本合同自双方签字后生效;合同一式_份，甲乙双方各持_份，均具同等法律效力。2、在履行合同过程中发生争议，双方友好协商进行解决，解决不成，均可向合同签订地、合同履行地人民法院起诉。甲方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日乙方：地址：联系人：联系方式：合同签订地：合同履行地：签订时间：_年_月_日空调安装工程总包合同2022（六）发包方（以下简称甲方）：住址：承包方（以下简称乙方）：住

40、址：风险提示：发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及相关规定，本着平等、自愿、诚信的原则，结合本工程实际，双方就本工程施工过程中双方的权利、义务达成如下协议：第一条 、工程名称：第二条 、工程地点：第

41、三条 、合同价款（不含税价）：￥：_元（大写：_元整）第四条 、合同工期：风险提示：关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。计划开工日期：_年_月_日，计划竣工日期：_年_月_日，总_天。第五条 、承包方式：第六条 、承包范围：第七

42、条 、质量标准：风险提示：工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。第八条 、双方职责：甲方职责：1、组织图纸会审工作。2、监督乙方的整体生产和安全文明工地的管理工作。3、负责提供乙方的现场办公场所和放置材料、设备所用库房或场地。4、负责提供乙方施工中的用水、用电协调工作。5、负责组织竣工后的质量检验验收工作。6、严格按照合同要求进行付款，否则乙

43、方有权停工且不承担拖延工期的责任。在甲方没有付清全部款项时，乙方托管自己安装的全部设备直至付清全部款项为止。乙方职责：1、必须服从甲方规定的现场管理办法。2、参加图纸会审和技术交底。3、严格科学合理组织施工，甲方同意对图纸进行调整或修改，但必须满足甲方的正常使用，保证使用效果，保证工程质量，保证售后服务准确及时。4、分段施工及时组织隐蔽工程报验收工作，并做好隐蔽工程验收记录及施工组织计划书。5、加强施工安全管理，负责组织工人进场的安全教育培训工作和日常监管工作。6、负责组织甲方对各项材料进场的检查验收产品认证合格证工作，不合格材料严禁进场使用，由材料质量问题造成直接经济损失，由乙方自行负责。7

44、、施工中，如发生意外事故、财产损失、质量事故，均由乙方负责。第九条 、价款支付：1、本合同工程款的支付方式：_，双方自行选择转帐或现金结算方式。2、付款方式：合同签订后，即付工程款的_%，设备材料进场、提主机前付的工程款的_%，安装调试结束即付的工程款的_%，余款作为质量保证金，质量保证期为_年。（主机保修为_个月）第十条 、保修期：风险提示：保修责任的起算工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占

45、有之日起算。从竣工验收调试之日起，保修_个月。保修期间如果产品出现质量问题，乙方应及时妥善处理，确保建设方的正常使用。第十一条 、材料、设备的供应风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。1、一切材料按合同约定进行采购，由双方人员派

46、人检查，合格后方可使用。但是现场保管工作，由承包人自行负责；备用件、专用工具设备和说明书未竣工前由承包人保管、使用，工程竣工后如数交还甲方保存。2、本工程所有的设备和工程材料，都必须持有出厂合格证，其数量、规格、型号等必须符合技术要求。第十二条 、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成时，以下两种方式择一选择：1、依法向当地人民法院起诉。2、提交工程所在地仲裁委员会仲裁。第十三条 、附则1、本合同未尽事宜，可双方协商做出补充规定或要求，与本合同具有同等效力。2、本合同涂改无效，合同的所有变更均需双方达成书面意见，并经双方法人代表签字加盖公章方可生效。3、本合同一式_份，甲方_份，乙方_份，经双方代表签字并加盖公章生效。甲方：代表人：联系方式：签订日期：_年_月_日乙方：责任人：联系方式：签订日期：_年_月_日第32页共32页