《加固合同样板》由会员分享，可在线阅读，更多相关《加固合同样板（4页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、 合同编号： 建筑加固施工合同发包人（全称）： 承包人（全称）： 发包人以下简称甲方，承包人以下简称乙方。根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及国家其他有关法律、法规，遵循平等、自愿和诚实信用的原则，甲、乙双方就 加固施工事项协商一致，订立本合同，以便共同遵守。一、加固工程概况（一） 工程名称： （二） 工程地点： （三） 工程范围： （四） 工程质量及验收标准1、本工程质量应达到国家质量评定合格标准。2、本工程以施工图纸说明，设计变更和加固工程国家制定的施工及验收标准。（五）合同工期：开工时间年月日，竣工时间年月日，合同工期总计天。6、工程造价：本合同造价为（大写） （人民币） 元，
2、工程造价包含乙方出具工程加固方案费用 元。二、双方权利和义务（一） 甲方权利和义务1、指派为甲方代表，代表甲方负责履行合同。对工程质量、进度进行监督，办理变更、签证、验收等事宜，接收乙方送达的结算、竣工资料和与本工程有关的其它资料。2、向乙方制定施工范围及技术交底。3、为乙方解决施工场所、机具进出场，提供临时用水、用电，制定施工用水、用电接点，提供乙方必须的临时库房等有关事宜。4、组织工程竣工验收，并按合同规定的日期为乙方办理结算。5、按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。（二）乙方权利和义务1、指派 为乙方现场代表负责合同履行，按照施工规范要求组织施工，完成合同规定的工作
3、内容，处理施工中的有关问题，遵守甲方单位的管理规定。2、参加甲方组织的施工图纸和现场安全、技术交底会，拟订施工方案和进度计划。3、通知隐蔽工程验收，工程竣工验收前，负责工程项目的保护。4、按照合同约定进行施工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任。5、乙方应严格执行国家及地方相关安全法律法规、管理条例及操作规程，对每个施工人员进行安全教育确保无安全事故发生。三、工程款的结算与支付（一）本合同生效后，甲方分次，按以下方式向乙方支付工程款： 工程尾款在竣工结算时一次性结清。 （二）因甲方原因单方面解除本合同或者造成合同无法继续履行，甲方仍应支付乙方为本工程所做的加固施工图纸、加固方案等费用 元。
4、（三） 因甲方原因造成逾期付款，乙方有权停工中止合同的履行，由此造成的损失由甲方承担，停工时间应从总工期中予以扣除。（四）工程验收工程竣工后，乙方应及时通知甲方组织对工程量及质量进行验收，甲方自接到验收通知的2日内组织验收，验收合格的办理验收移交手续。若甲方不能按时对工程量进行验收，应在验收前 12 小时以书面形式向乙方提出延期要求，延期不能超过 24 小时。如 48 小时内仍不能组织验收，应视为甲方已验收，承认竣工日期，承认乙方施工加固工程量及质量验收合格。（五） 工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交（含邮寄方式）甲方，甲方自接到上述资料 2 天内审查完毕，到期未提出异议，视为同
5、意。并在 3 天内，结清尾款。四、违约责任甲方不按期付款或有其他违约事项，应承担违约责任，违约金按照总工程款的10%支付。乙方不能按期竣工，施工质量达不到设计规范的合格要求或发生其他使合同无法履行的行为，由此造成的损失由乙方承担。因甲方原因单方面终止履行本合同，五、其他约定（1） 现场所有的变更均以书面文字通知为准，口头约定一律无效。（2） 在组织施工过程中，如遇下列情况，得顺延工期，双方应及时进行协商，并通过书面形式确定顺延期限：1、因天气或其他不可抗力因素被迫停工的；2、 因甲方提出变更计划而不能继续施工的；3 、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工的。（3） 本合同未尽事宜，双方可协商解决或签订补充协议，签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。（4） 因签订和履行本合同所产生的一切争议双方均同意由原告方住所地人民法院管辖处理。六、本合同一式肆份，自双方签字盖章后生效，双方各执贰份，均具有同等法律效力。甲方签字盖章： 乙方签字盖章：经办人： 经办人：年 月 日 年 月 日4
加固合同样板
