二级建造师法规知识考试试题第508期（含答案）

《二级建造师法规知识考试试题第508期（含答案）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师法规知识考试试题第508期（含答案）（26页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师法规知识考试试题含答案1. 试题：根据安全生产许可证条例规定，属于企业取得安全生产许可证条件的有（）。A.建立健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作流程B.保证本单位安全生产条件所需资金的投入C.依法参加工伤保险，为从业人员交纳保险费D.设置生产管理机构，按照规定配置兼职安全生产管理人员E.及时报告安全生产事故隐患正确答案：ABC2. 试题：对被诉的具体行政行为，人民法院可以判决变更的情形是（）。A.行政行为超越职权B.行政处罚明显不当C.被告不履行或迟延履行法定职责D.行政行为程序轻微违法，但对原告权利不产生实际影响的E.行政行为涉及对款额的确定认定确有错误的正确答案

2、：BE3. 试题：依据我国大气污染防治法，与工程建设相关的具体规定包括（）。A.严格限制向大气排放含有毒物质的废气和粉尘B.禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、塑料、皮革、垃圾以及其他产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质C.运输、装卸、贮存能够散发有毒有害气体或者粉尘物质的，必须采取密闭措施或者其他防护措施D.露天贮存冶炼渣、化工渣、燃煤灰渣、废矿石、尾矿和其他工业固体废物的，应当设置专用的贮存设施、场所E.向大气排放粉尘的排污单位，必须采取除尘措施正确答案：ABCE4. 试题：【2015年真题】下列情形中，投标人中标有效的是（）。A.投标人给予招标人金钱获取中标B.投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中

3、标C.投标人在账外给予招标人回扣获取中标D.投标人在账外给予评标委员会财物获取中标正确答案：B5. 试题：某工程已具备竣工条件，2013年6月5日施工单位向建设单位提交竣工验收报告，6月12日经验收不合格，施工单位返修后于6月27日再次验收合格，7月8日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案，则该工程质量保修期自（）开始。A.2013年6月5日B.2013年6月12日C.2013年6月27日D.2013年7月8日正确答案：C6. 试题：【2014年真题】关于合同成立时间的说法，正确的有()。A.合同自双方签字时成立B.双方意思表示一致合同即成立C.承诺生效时合同成立D.口头合同自交付标的

4、物时成立E.按照数据电文合同的要求签订确认书时合同成立正确答案：ABCE7. 试题：缺陷责任期满后，承包人向发包人申请返还保证金。按照建设工程质量保证金管理暂行办法规定，可视同发包人认可返还承包人的保证金申请的条件是()。A.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后7日内仍不予答复B.在接到该申请后14日内不予答复，且经催告后14日内仍不予答复C.在接到该申请后7日内不予答复D.在接到该申请后14日内不予答复正确答案：B8. 试题：下列情形中，属于违法分包的是（）A.总承包单位将主体结构分包给专业分包?B.未经建设单位许可，总承包单位将劳务作业分包给劳务分包?C.总承包单位按照合同约定将土方

5、工程分包给其他单位?D.总承包单位将幕墙工程分包给不具有资质的单位?E.分包单位将部分劳务作业分包正确答案：AD9. 试题：关于第一审程序和第二审程序的审限要求，下列说法正确的有（）。A.人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起6个月内审结B.在适用普通程序审理案件的第一审程序中，有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长3个月C.在适用普通程序审理案件的第一审程序中，已因特殊情况延长后，还需延长的，报请上级人民法院批准D.人民法院审理对原审判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起3个月内审结E.人民法院审理对裁定的上诉案件，应当在第二审立案之日起30日作出终审裁定正确答案：ACD1

6、0. 试题：【2012年真题】关于定金与预付款的说法，正确的是()。A.定金与预付款的约定都是在交款后生效B.定金和预付款在合同履行后都可以抵作价款C.定金是为了担保合同履行，预付款是为对方履行合同提供资金帮助D.定金是从合同，预付款是主合同的组成部分E.定金和预付款都适用双倍罚款正确答案：BCD11. 试题：在财产保险合同中，保险合同的转让应当通知()。A.保险经纪人B.保险人C.受益人D.投保人正确答案：B12. 试题：劳动争议申请仲裁的时效期间为（），其仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。A.三年B.两年C.半年D.一年正确答案：D13. 试题：下面关于建设用地使

7、用权，表述错误的是()。A.建设用地使用权存在于国家所有的土地上B.建设用地使用权可以存在于集体所有的农村土地上C.设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式D.设立建设用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记正确答案：B14. 试题：注册建造师延续执业，应申请延续注册，按照有关规定，下列关于延续注册的表述中正确的是()。A.延续注册申请应在注册有效期满前3个月内提出B.申请延续注册只需提供原注册证书C.延续注册有效期为3年D.延续注册执业期间不能申请变更注册正确答案：C15. 试题：（）是我国沿用已久的一种建设项目开工管理制度。A.开工报告制度B.施工许可证C.规划许可证D.建

8、设用地规划许可证正确答案：A16. 试题：建设单位领取了施工许可证，因故不能在3个月内开工，但又未申请延期。该施工许可证（）。A.自行废止B.重新核验C.继续有效D.自动延期正确答案：A17. 试题：担保形式中由债务人自己提供的担保不包括（）。A.抵押B.质押C.定金D.保证正确答案：D18. 试题：甲乙丙丁四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，打算申请注册，则（）。A.甲在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故，可以注册B.乙因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止已满3年，可以注册C.丙被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之

9、日已满3年，可以注册D.丁年龄超过65周岁，可以注册正确答案：C19. 试题：自事故发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.30；7B.30；14C.15；7D.15；14正确答案：A20. 试题：按照节约能源法、循环经济促进法的规定，节能激励措施不包括（）。A.政府资金扶持B.财政安排节能专项资金C.税收优惠和信贷支持D.价格政策和表彰奖励正确答案：A21. 试题：根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，下列选项中说法正确的有()。A.安全生产许可证的有效期为5年B.未取得安全

10、生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C.建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证D.企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期E.企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件正确答案：BCE22. 试题：下列选项中，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有()。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.已完成建设工程设计和合同约定的主要内容E.有工程使用的各种建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告正确答案：ABC23. 试题：劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材

11、料款和大中型施工机械设备费用的属于（）A.违法分包?B.转包?C.违法发包?D.挂靠正确答案：A24. 试题：设计院委派张某为该公司承揽设计的某住宅楼绘制了工程设计图。按照著作权法的规定，有关该工程设计图著作权的下列表述中，正确的是（）。A.张某享有工程设计图的所有权利，但该公司在其业务范围内可以优先使用B.张某享有工程设计图的署名权，该公司享有著作权的其他权利C.该公司有工程设计图著作权的所有权利，但应当给予张某相应的奖励D.张某享有工程设计图的发表权、署名权、修改权和保护作品完整权，该公司享有著作权的其他权利正确答案：B25. 试题：承揽人在履行承揽合同中的下列行为，不构成违约的是（）。A

12、.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停工并通知定作人，因等待答复未能如期完成工作B.承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.承揽人未征得定作人同意，将其承揽的工作交给第三人完成D.因定作人未按期支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果正确答案：A26. 试题：【2017年真题】甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售侵权产品每件获利1000元，乙应赔偿甲()。A.60万元B.80万元C.120万元D.160

13、万元正确答案：C27. 试题：下面不属于建设工程一切险承保的危险和损失的是（）。A.爆炸B.地面下陷下沉C.冻灾D.大气变化正确答案：D28. 试题：关于招标方式的说法，正确的是()。A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请五个以上待定的法人或者其他组织投标C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标正确答案：C29. 试题：属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权()。A.

14、归集体所有B.归国家所有C.归个人所有D.受法律保护正确答案：D30. 试题：某施工单位在一起工程质量诉讼中，委托其法务部负责人李某为诉讼代理人，其向人民法院出具的授权委托书中仅注明李某为全权代理，未列举具体权限，则李某有权（）。A.进行辩论B.进行和解C.提起反诉D.提起上诉正确答案：A31. 试题：【2015年真题】根据注册建造师执业管理办法（试行），注册建造师可担任两个项目的项目负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格正确答案：C32. 试题：生产安全事故报告和调查

15、处理条例规定，事故一般分为以下等级()。A.特别重大事故B.重大事故C.大事故D.较大事故E.一般事故正确答案：ABDE33. 试题：根据我国建筑法的规定，下列行为中属于禁止性行为的有（）。A.施玉企业允许其他单位使用本企业的营业执照，以本企业的名义承揽工程B.建筑施工企业联合高资质等级的企业承揽超出本企业资质等级许可范围的工程C.两个以上的建筑施工企业以联合体承包大型或结构复杂的建筑工程D.总承包单位自行将其承包工程中的主体工程发包给有相应资质条件的分包单位E.分包单位将承包的工程根据工程实际再分包给具有相应资质条件的分包单位正确答案：ABDE34. 试题：关于联合体投标，下列表述中正确的是

16、（）。A.联合体中应当至少有一方具备承担招标项目的相应能力B.联合体中标的，联合体应当指定一方与招标人签订合同C.联合体是一个临时性的组织，不具备法人资格D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级正确答案：C35. 试题：关于无资质承揽工程的法律规定，下列表述中正确的是()。A.无资质承包主体签订的专业分包合同或劳务分包合同都是无效合同B.当作为无资质的实际施工人的利益受到损害时，不能向合同相对方主张权利C.当无资质的实际施工人以合同相对方为被告起诉时，法院不应受理D.无资质的实际施工人不能以发包人为被告主张权利正确答案：A36. 试题：【2012年真题】根据合同法的

17、规定，可能导致债权人行使撤销权的债务人行为包括（）。A.债务人实施了处分财产的行为B.债务人放弃其到期债权C.债务人无偿转让财产D.债务人处分财产的行为尚未生效E.债务人以明显不合理的低价转让财产正确答案：ABCE37. 试题：某企业因特殊原因未能在规定时间内提取所采购的设备，一个月后提取设备时，对方向该企业索要设备保存管理费，这属于（）。A.侵权行为B.合同之债C.不当得利之债D.无因管理之债正确答案：D38. 试题：根据最髙人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释的相关规定，承包人催告无效，可以解除施工合同的情形不包括（）。A.长期拖欠工程款的B.发包人提供的建筑材料不符

18、合强制标准且拒不更换的C.发包人拒不按照合同约定履行协助义务的D.合同中约定承包人垫资施工且拒不更正的正确答案：D39. 试题：【2018年真题】关于建设工程返修的说法，正确的是（）。A.施工企业只对自己原因造成的质量问题负责返修，费用由建设单位承担B.施工企业对所有的质量问题均应当负责返修，费用由建设单位承担C.施工企业对非自己原因造成的质量问题负责返修，费用由责任人承担D.施工企业只对竣工验收时发现的质量问题负责返修并承担费用正确答案：C40. 试题：关于安装工程一切险保险期限的说法，正确的是（）。A.安装工程保险期限的起始或终止可以超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日B.安装工程一

19、切险对旧机械设备不负考核期的保险责任，但须承担起维修期的保险责任C.安装工程一切险的保险期内一般应包括一个试车考核期，试车考核期的长短可以超出安装工程保险单明细表中列明的试车考核期限D.安装工程一切险的保险责任自保险工程在土地动工或用于保险工程的材料.设备运抵工地之时起始正确答案：D41. 试题：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款，发包人逾期不支付，承包人一般可以()。A.将工程直接拍卖B.与发包人协商将工程折价C.向人民法院申请将工程依法拍卖D.向仲裁机构申请将工程依法拍卖E.将工程直接占有正确答案：BC42. 试题：王某应聘到某施工单位，签订了一份劳动合同

20、，在合同尚未期满时，王某拟解除劳动合同。下列做法正确的是()。A.必须取得用人单位同意B.口头通知用人单位即可C.提前30日以书面形式通知用人单位D.应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位正确答案：C43. 试题：【2013年真题】根据合同法，不会产生缔约过失责任的情形是（）。A.被依法撤销的合同B.未成立的合同C.有效合同D.无效合同正确答案：C44. 试题：【2012年真题】关于合同标的的说法，正确的有()。A.工程建材买卖合同是以财产为标的的合同B.工程设计合同是以劳务为标的的合同C.工程施工合同是以财产为标的的合同D.工程设备租赁合同是以财产为标的的合同E.委托监理合同是以

21、工作成果为标的的合同正确答案：AD45. 试题：【2014年真题】各级人民检察院对审判监督程序以外的其他审判程序中审判人员的违法行为，（）。A.必须向同级人民法院提出检察建议B.有权向同级人民法院提出检察建议C.必须向上一级人民法院提出检察建议D.有权向上一级人民法院提出检察建议正确答案：B46. 试题：施工企业与某公司订立合同租赁该公司库房存放产品，该企业对库房享有的权利属于()。A.处分权B.占有权C.用益物权D.担保物权正确答案：C47. 试题：某建设项目由于涉及深基坑工程，总包单位依法分包给专业工程公司，对于编制专项施工方案，下列说法中错误的是（）。A.该专项方案应当由施工总承包单位组

22、织编制B.该专项方案可由专业工程公司组织编制C.该专项方案应当由施工单位技术负责人签字D.该专项方案经现场监理工程师签字后方可实施正确答案：D48. 试题：【2014年真题】某工地施工扬尘严重，市环保局接到群众举报并进行查实后，依法判其做出停工整改并处以3万元罚款的行政处罚，施工企业认为处罚过高，（）申请行政复议。A.市环保局B.省建设厅C.市人民政府D.省人民政府正确答案：C49. 试题：绿色施工导则中规定：结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度应小于()米。A.0.2B.0.5C.0.8D.1.0正确答案：B50. 试题：建设工程民事纠纷调解解决的特点有()。A.有第三方介入B.简

23、便易行C.能较经济及时地解决纠纷D.有利于维护双方的长期合作关系E.调解协议均不具有强制执行的效力正确答案：ABCD51. 试题：国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定指出，完善和落实师傅带徒弟制度。高危企业新职工安全培训合格后，要在经验丰富的工人师傅带领下，实习至少2个月后方可独立上岗。下述选项中不属于这里所指的工人师傅应当具备的条件是()。A.具有初级工以上技能等级B.具有3年以上相应工作经历C.善于传、帮、带D.成绩突出正确答案：A52. 试题：我国民事诉讼法确定级别管辖的根据不包括()。A.案件的性质B.复杂程度C.争议金额的大小D.当事人的年龄正确答案：D53. 试题：施工单位

24、应当根据本单位的实际情况，按照法律、法规、规章和工程建设标准强制性条文的要求，制定有关施工安全生产的具体规章制度。下列属于施工安全生产规章制度的有()。A.施工安全技术措施制度B.绩效考核评价制度C.企业负责人施工现场带班制度D.施工安全生产应急管理制度E.施工机械设备安全管理制度正确答案：ACDE54. 试题：【2014年真题】关于建设工程施工合同(示范文本)(GF20130201)的是（）。A.当事人必须采用示范文本B.采用示范文本是强制性的C.供当事人订立合同时参考D.不采用示范文本正确答案：C55. 试题：关于租赁合同说法正确的是（）。A.租赁物指法律允许流通的动产B.租赁期限不得超过

25、十五年C.不定期租赁，任何一方当事人有权随时解除合同，可不通知对方D.租赁期限为5个月的，当事人可以自由选择合同形式正确答案：D56. 试题：建设工程民事责任的主要承担方式包括()。A.停业整顿B.赔偿损失C.返还财产D.修理E.吊销资质证书正确答案：BCD57. 试题：下列选项中，注册建造师应当履行的义务包括()。A.遵守法律、法规和有关规定，恪守职业道德B.执行技术标准、规范和规程C.能力较强者应担任两个以上建设工程项目施工的负责人D.保证执业成果质量并承担相应责任E.接受继续教育，提高执业水平正确答案：ABDE58. 试题：下列分包合同中，属于违法分包或者分包合同无效的有()。A.承包人

26、承包了某土方开挖工程后，将其承包的工程全部分包给甲施工企业B.承包人承包了某土建工程后，将工程的主体结构部分分包给乙施工企业C.承包人承包了某十台设备安装工程后，将三台设备安装工程的劳务分包给丙劳务企业D.承包人分包了某装饰装修工程后，将地面瓷砖铺设的工程分包给丁施工企业E.承包人分包了某基础工程后，将其全部分包给丙施工企业正确答案：ABDE59. 试题：关于临时用电管理，要求施工单位编制用电组织设计的是()。A.施工现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下正确答案：A60. 试题

27、：下列有关诉讼财产保全的说法正确的有()。A.须在诉讼过程中由当事人提出申请B.必要时人民法院可以依职权执行C.财产保全措施有查封、扣押、拍卖等方法D.财产保全限于请求的范围或者与本案有关的财物E.人民法院可以责令申请人提供担保正确答案：ABDE61. 试题：根据安全生产许可证条例，要取得安全生产许可证应具备的条件有()。A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程B.资金投入符合安全生产要求C.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费D.企业生产过程未发生过安全事故E.按规定配备专职安全生产管理人员正确答案：ABCE62. 试题：施工企业甲向设备租赁公司乙租赁塔吊，租赁费

28、20万元，其拟将租赁费转移给开发商丙，依据合同法的规定，其转移债务的必要条件是()。A.通知设备租赁公司乙B.须经设备租赁公司乙同意C.与开发商达成转让协议D.要为设备租赁公司提供担保正确答案：B63. 试题：下列建设工程招标投标行为中，属于投标人不正当竞争行为的有（）。A.投标人相互串通投标B.投标人与招标人串通投标C.招标人操纵中标D.投标人以他人名义投标E.投标人以高于市场定价的报价竞标正确答案：ABD64. 试题：【2015年真题】根据合同法，免除施工单位违约责任的情形有（）。A.施工单位因安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误B.因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致

29、使工期延误C.地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加D.由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误E.因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误正确答案：CD65. 试题：李某与用人单位发生劳动争议，经劳动争议仲裁委员会仲裁解决，但李某对仲裁裁决不服，拟向人民法院提起诉讼。提起诉讼的时间应不超过收到仲裁裁决的()。A.7天B.15天C.30天D.60天正确答案：B66. 试题：公安部、住房和城乡建设部关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知规定，施工单位应当建立施工现场消防组织，制定灭火和应急疏散预案，并至少()组织一次演练。A.每月B.每季度C.每半年D.每年正确答案：C67.

30、试题：甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则以下哪些说法正确（）。A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关C.丁有权要求丙偿还80%的债务D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索还替对方支付的部分E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务正确答案：ACD68. 试题：债务人不履行合同，债权人可以行使留置权的合同有（）。A.保管合同?B.运输合同?C.借款合同?D.加工承揽合同?E.居间合同?正确答案：ABD69. 试题：甲将自家的房产同时向乙、丙和丁作了抵押，抵押合计18万元。其中，乙的抵押没有登记。

31、后来由于不能按时偿还债务，房产被拍卖，共收入15万元，则（）。A.按照乙、丙、丁平均分配这笔收入B.按照乙无权分配，丙和丁平均分配这笔收入C.按照乙无权分配，丙和丁按照登记先后顺序分配这笔收入D.按照乙无权分配，丙和丁按照债权比例分配这笔收入正确答案：D70. 试题：根据我国担保法的规定，既允许债务人用自己的财产也可以用第三人的财产向债权人提供担保的方式是（）。A.保证B.留置C.定金D.质押正确答案：D71. 试题：关于建设工程施工企业安全费用的提取，下列说法错误的是()。A.以建筑安装工程造价为计提依据B.总包单位应将安全费用按比例支付分包单位C.房屋建筑工程安全费用提取标准为2.0%D.

32、市政公用工程安全费用提取标准为2.5%正确答案：D72. 试题：【2011年真题】根据物权法，下列不适合作为质押财产的是()。A.汇票B.仓单C.建设用地D.应收账款正确答案：C73. 试题：【2016年真题】根据建设工程质量管理条例，设计单位在设计文件中选用的建筑材料.建筑构配件和设备，应当（）。A.按照建设单位的指令确定B.注明规格.型号性能等技术指标C.注明生产厂.供应商D.征求施工企业的意见正确答案：B74. 试题：【2015年真题】根据建筑业企业资质管理规定，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在（）内不得再次申请。A.4年B.3年C.2

33、年D.1年正确答案：D75. 试题：依据大气污染防治法，下列说法错误的是()。A.向大气排放粉尘的排污单位，应当采取除尘措施B.严格限制向大气排放含有有毒物质的废气和粉尘C.运输能够散发有毒有害气体的，必须采取密闭措施或者其他防护措施D.在城市市区进行建设施工的单位，必须采取防治扬尘污染的措施正确答案：A76. 试题：【2013年真题】材料供应合同中对钢材的价款约定不明确。双方不能协商一致，且依合同有关条款等仍不能推定。则该价款按（）履行。A.订立时履行地市场价格B.履行时订立地市场价格C.履行时履行地市场价格D.政府指导价格正确答案：A77. 试题：【2018年真题】施工企业发生以下情形，建

34、设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是()。A.已经完成的建设工程质量不合格的B.不履行合同约定的协助义务的C.将承包的建设工程非法转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的正确答案：C78. 试题：【2013年真题】应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方()，可以中止履行。A.经营状况严重恶化的B.有大量诉讼及仲裁案件的C.丧失商业信誉的D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形的E.转移财产、抽逃资金，以逃避债务的正确答案：ACDE79. 试题：关于临时用电管理，根据建设工程安全生产管理条例和施工现场临时用电安全技术规范规定，施工单位在()条件下应编制用电组织设计。A.施工

35、现场临时用电设备在5台及以上B.施工现场临时用电设备在5台以下C.设备总容量在50kW以下D.施工现场临时用电设备在5台及以上并且设备总容量在50kW以下正确答案：A80. 试题：工程建设施工招标投标管理办法规定，投标保证金的数额视工程投资大小确定，其最高不得超过项目估算价的（）。A.2%B.3%C.4%D.5%正确答案：A81. 试题：张某与某施工单位签订了一份3年期劳动合同，合同中约定的生效时间为2013年3月10日。为了考查张某是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截至()。A.2013年4月10日B.2013年6月10日C.2013年9月10日D.2014年3月10日正

36、确答案：C82. 试题：【2017年真题】关于二级建造师执业范围的说法，正确的是()。A.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以变更施工项目负责人B.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外C.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册制另一企业D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人正确答案：A83. 试题：建设工程合同纠纷的当事人可以根据民事诉讼法的规定，协议选择()法院管辖。A.发包人住所地B.承包人住所地C.合同签订地D.施工行为地E.合同变更

37、地正确答案：ABCD84. 试题：【2014年真题】下列投标行为中，属于弄虚作假骗取中标的有（）。A.使用伪造、变造的许可证件B.不同投标人的投标文件相互混装C.提供虚假的财务状况或者业绩D.提供虚假的信用状况E.提供虚假的项目负责人劳动关系证明正确答案：ACDE85. 试题：根据特种设备安全监察条例，经核准的特种设备检查检测机构对特种设备进行的检测包括()A.旁站检验B.型式试验C.平行检验D.破损检验正确答案：B86. 试题：某建设单位发包工程时，对承包商提出了若干要求，其中不属于不合理干预行为的是()。A.要求承包方以低于成本价竞标B.要求承包方尽可能缩短工期C.要求承包方无条件采用建设

38、单位采购的材料设备D.要求承包商违反工程建设强制性标准以降低成本正确答案：B87. 试题：以下属于施工单位专职安全员的安全生产责任的是（）。A.制定安全生产规章制度和操作规程B.确保安全生产费用的有效使用C.在施工前向作业班组做技术交底D.监督危险性较大工程专项施工方案的落实正确答案：D88. 试题：建筑企业申请资质升级、资质增项。在申请之日起的前一年内出现下列情形，资质许可机关对其申请不予批准的有（）。A.未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的B.违反国家工程建设强制性标准的C.发生过安全事故的D.将承包的工程转包或违法分包的E.恶意拖欠分包企业工程款或者农民工工资的正确答案：ABD

39、E89. 试题：甲公司是某项目的总承包单位，乙公司是该项目的建设单位指定的分包单位。在施工过程中，乙公司拒不服从甲公司的安全生产管理，最终造成安全生产事故，则（）。A.甲公司负主要责任B.乙公司负主要责任C.乙公司负全部责任D.监理公司负主要责任正确答案：B90. 试题：【2013年真题】施工企业新聘用的项目经理因变更注册申报不及时影响注册建造师执业，导致项目出现损失，对建设单位的民事赔偿责任由（）承担。A.建造师原注册单位B.建设主管部门C.项目经理本人D.施工企业正确答案：D91. 试题：施工单位有违反消防法规定的行为，将被责令改正，并处5000元以上5万元以下罚款，这些违法行为包括()。

40、A.消防安全标志的配置不符合国家标准、行业标准B.擅自拆除消防设施C.没有进行消防安全检查评估D.遮挡消火栓E.封闭消防车通道，妨碍消防车通行正确答案：ABDE92. 试题：下列属于部门规章的是（）。A.建筑法B.北京市建筑市场管理条例C.建设工程质量管理条例D.招标公告发布暂行办法正确答案：D93. 试题：甲公司投标中标承包了一个住宅小区的施工任务，由于工期紧，将其中两栋住宅楼的施工任务转给了乙、丙两家公司，转让合同金额总共3000万元。对此，按照招标投标法的规定，甲公司将会面临下列选项中除()以外的法律后果。A.被处以15万元以上30万元以下的罚款B.按规定被没收非法所得C.被责令停业整顿

41、甚至被吊销营业执照D.直接责任人被刑事处罚正确答案：D94. 试题：在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，因特殊需要必须连续作业的，必须()。A.有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明B.有市级以上人民政府或者其有关主管部门的证明C.向县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报D.向市级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报正确答案：A95. 试题：下列与建筑业企业资质等级相关的表述中，符合二级施工总承包资质法定条件的有()。A.注册资本金2000万元以上，净资产2500万元以上B.具有二级资质以上的项目经理不少于12人C.近5年承担过10万平

42、方米以上的住宅小区或建筑群体的施工总承包，质量合格D.具有与承包工程范围相适应的施工机械和质量检测设备E.企业经理具有5年以上工程管理经历或本专业高级职称正确答案：ABD96. 试题：【2015年真题】货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以（）。A.留置货物B.要求赔偿C.解除合同D.拒绝运输正确答案：D97. 试题：按照建筑法的规定，建设工程未办理施工许可证或开工报告审批手续即开始施工，主管部门适当的处理为()。A.责令停止施工B.责令其改正，对不符合开工条件的责令停止施工，可以处以罚款C.责令停止施工，处合同价款2%以上的罚款D.责令限期改正，没收非法所得正确答案：B98. 试题：

43、某工程竣工验收合格后第10年内，部分梁板发生不同程度的断裂，经有相应资质的质量鉴定机构鉴定，确认断裂原因为混凝土施工养护不当致其强度不符合设计要求，则该质量缺陷应由（）。A.建设单位维修并承担维修费用B.施工单位维修并承担维修费用C.施工单位维修，设计单位承担维修费用D.施工单位维修，混凝土供应单位承担维修费用正确答案：B99. 试题：承担违约责任的构成要件包括()。A.有违约的事实B.给当事人一方造成损失C.当事人一方主观上故意D.A和B之间有因果关系E.当事人一方主观上过失正确答案：ACE100. 试题：下列关于国家对施工现场环境噪声污染防治规定的表述中，正确的是（）。A.规定施工场地周边环境噪声排放标准B.规定使用机械设备可能产生环境噪声污染必须申报C.禁止夜间进行产生环境噪声污染的施工作业活动D.对环境噪声污染严重的落后设备实行登记制度正确答案：B