2022年监理工程师《建设工程合同管理》真题9

《2022年监理工程师《建设工程合同管理》真题9》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年监理工程师《建设工程合同管理》真题9（20页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2022年监理工程师建设工程合同管理真题注意：图片可根据实际需要调整大小 (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工企业在外地的分公司欲参加某工程的施工投标，其投标书中投标人的名称应为( )A. 该施工企业B. 该外地的分公司C. 项目经理部D. 项目经理正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于合同鉴证的说法，正确的是（ ）A. 经过鉴证的合同，在诉讼中不需要进行质证B. 法律规定强制实施合同鉴证C. 合同鉴证的效力不限于我国国内D. 合同鉴证由工

2、商行政管理机关作出正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某通用设备采购合同中约定，采购方付款后，供货方交货。合同订立后，采购方以有确切证据证明供货方经营状况严重恶化为由，暂停支付设备货款。采购方暂停支付设备货款的行为行使的是（ ）A. 同时履行抗辩权B. 后履行抗辩权C. 不安抗辩权D. 先诉抗辩权正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 下列解决建设工程合同纠纷的方式中，具有强制执行法律效力的是（ ）A. 和解B. 民间调解C. 行政调解

3、D. 诉讼正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元， 从B银行贷款2000万元，并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后 拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银行债务。A、B银行债权的分配数额应为 ( )A. A银行1000万元，B银行2000万元B. A银行1800万元，B银行1200万元C. A、B银行各项工作1500万元D. A银行2000万元，B银行1000万元正确答案：A, (单项选择题)(每题 1

4、.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 在施工招投标中，银行为投标人出具的投标保函属于（ ）A. 留置担保B. 保证担保C. 抵押担保D. 质押担保正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 要约与要约邀请的共同特征是（ ）A. 内容具体明确B. 具备合同的一般条款C. 明示订立合同的意思表示D. 对行为人具有约束力正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于合同订立过程中要约撤回和撤销特点的说法，正确的是

5、（ ）A. 行使权利的时间要求相同B. 行使权利的条件要求相同C. 通知到达对方的时间要求相同D. 行为生效的条件不同正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某监理合同约定了通过仲裁解决争议的条款。若该监理合同无效，则关于合同解决方式的说法，正确的是（ ）A. 合同无效，因而约定仲裁解决争议的条款也无效B. 合同无效，约定仲裁解决争议的条款仍有效C. 诉讼解决合同争议D. 合同无效后，应通过按先仲裁、后仲裁的程序解决争议正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预

6、测题) 单项选择题 某工程项目在施工阶段投保了建筑工程一切险，保险人承担保险责任的开始时间是（ ）A. 中标通知书发出日B. 施工合同协议书签字日C. 保险合同签字日D. 工程材料运抵施工现场日正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于施工合同当事人名称变更对施工合同效力产生影响的说法，正确的是（ ）A. 合同应加盖变更后名称的公章方可继续有效B. 合同需要重新登记备案后继续有效C. 合同需要双方重新签字盖章后继续有效D. 合同的效力不受影响正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分

7、类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工企业与材料供应商订立的钢材供应合同，执行的是政府指导价，价格为4000元/吨， 合同约定2011年3月1日提货，但施工企业逾期至2011年4月10日才提货，而此时政府指导价已调整为4500元/吨。该施工企业给供应商的钢材款应按 （ )A. 4500元/吨计算并追加违约金B. 4000元/吨计算并追加违约金C. 4500元/吨计算D. 4000元/吨计算正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于合同转让的说法，正确的是( )A. 债权人转让权利，不需经债务人同意B.

8、债权人转让权利，不需通知债务人C. 债务人转移义务，不需经债权人同意D. 债务人转移义务，新债务人不承担从债务正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 因不可抗力致使不能实现合同目的，合同当事人一方发出通知提出解除合同，则该合同解除日应为 ( )A. 不可抗力发生日B. 发出通知日C. 通知到达对方日D. 对方同意日正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于承担违约责任的说法，正确的是 （ ）A. 无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违

9、约责任B. 合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C. 合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D. 因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的 （ ）A. 自愿原则B. 公平合理原则C. 依法独立进行原则D. 一裁终局原则正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 工程建设项目招标范围

10、和规模标准规定要求，勘察项目必须招标的规模标准是单项合同估算价超过（ ）万元。A. 50B. 100C. 200D. 1000正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（ ）A. 评标的工作量大B. 选择中标人的范围广C. 评标时间长D. 招标费用高正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于招标人解答投标人质疑的说法，正确的是（ ）A. 招标人给予口头答复即可B. 招标人答复只给予提问者

11、C. 招标人答复作为招标文件的组成部分D. 招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 评标委员会评审某投标文件时发现，投标文件中的施工组织设计基本可行，但其中一个分项工程的施工方案存在质量安全隐患。关于评标委员会对该投标文件处理的说法，错误的是（ ）A. 该投标文件没有完全响应招标文件，存在细微偏差B. 该投标文件仍属于有效投标书C. 评标委员会应要求投标人对施工组织设计中的缺陷予以澄清D. 投标人修改施工组织设计时，可以在书面澄清中修改承诺的施工工期正确答案：D, (单项选择

12、题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 工程项目招投标中，确定中标人的权利属于 （ ）A. 招标人B. 评标委员会C. 招标代理机构D. 招标监督机构正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工项目采用评标价法评标，评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人排序第一的是（ ）A. 甲投标人，合同价为7040万元B. 甲投标人，合同价为7080万

13、元C. 乙投标人，合同价为7050万元D. 乙投标人，合同价为7060万元正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据建设工程委托监理合同（示范文本），关于监理人义务的说法，正确的是（ ）A. 向设计单位提供设备厂家名录B. 向承包人提供施工现场地下埋设的市政工程管线资料C. 指示设计单位变更设计D. 保守设计单位申明的秘密正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 关于监理合同履行过程赔偿对方损失的说法，正确的是（ ）A. 委托人因过失给对方

14、造成损失，承担有限赔偿责任B. 监理人因过失给对方造成损失，承担有限赔偿责任C. 委托人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出D. 监理人向对方的索赔要求不成立，可不予补偿对方的费用支出正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 建设工程设计合同（示范文本）规定，设计单位在施工期间派驻现场设计代表的办公用房，应由（ ）提供。A. 发包人B. 施工承包人C. 监理人D. 设计单位正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 建设工程设计合同（

15、示范文本）规定，设计合同的设计期限为 （ ）A. 从订立合同之日起，至交付全部设计文件之日止B. 从订立合同之日起，至完成工程验收之日止C. 从设计人收到定金之日起，至交付全部设计文件之日止D. 从设计人收到定金之日起，至完成工程验收之日止正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据建设工程设计合同（示范文本）规定，关于设计成果的说法，错误的是 （ ）A. 设计概算不得超过合同约定的设计限额B. 设计文件中不得采用未经有资质检测机构试验论证的新材料C. 设计标准不得低于国家或行业规定的强制性标准D. 设计标准不得高于

16、国家或行业规定的强制性标准正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据建设工程设计合同(示范文本)，关于初步设计应满足的深度要求的说法，错误的是( )A. 满足主要材料订货的需要B. 满足非标准设备制作的需要C. 满足编制施工招标文件的需要D. 满足编制施工图设计文件的需要正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 建设工程施工合同（示范文本）规定，发包人负责采购的材料，使用前需要进行试验。关于检验责任的说法，正确的是( )A. 发包人负责检验

17、，费用由发包人承担B. 承包人负责检验，费用由发包人承担C. 发包人负责检验，费用由承包人承担D. 承包人负责检验，费用由承包人承担正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某工程的管道焊接完成后，承包人书面通知工程师要求24小时后进行合同规定的检查试验。工程师既未通知承包人变更试验时间，也未在预定时间到达现场。承包人单独进行试验后，将试验记录送交工程师。关于该事件的说法，正确的是 ( )A. 虽然工程师未参加试验，但应视为施工质量合格B. 虽然工程师未参加试验，但应承认验收记录的正确性C. 由于工程师未在试验现场，本

18、次试验结果无效D. 由于工程师未按时参加试验，应重新商定检査试验的时间正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某工程项目施工过程中，因分包人的原因导致分包工程的进度严重滞后于计划进度，对现场同时施工的其他承包人的施工产生了干扰和阻碍。承包人按照工程师要求督促分包人修改进度计划，并提出了相应赶工措施。该计划经工程师批准并经发包人同意后执行。在后续施工中，由于分包人赶工措施的缺陷，导致出现严重的质量事故、则该事件造成的损失应由（ ）承担。A. 发包人B. 承包人C. 分包人D. 工程师与承包人共同正确答案：C, (单项选

19、择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某工程项目施工过程中，承包人按照工程师的暂停施工指示修复缺陷，经工程师验收认可后，书面提出复工要求，工程师收到复工要求后超过48小时未予答复。根据建设工程施工合同（示范文本）,此时承包人应（ ）A. 继续等待工程师的进一步指示B. 再次书面提出复工申请C. 视为工程师已同意复工D. 向发包人书面申请复工正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某工程通过了竣工验收，但在验收文件中提出了5处还需要承包人修改的工程缺陷。按照建设工

20、程施工合同(示范文本)，在工程缺陷修改完成前，工程的保护和照管责任应由（）负责。A. 发包人B. 承包人C. 工程师D. 发包人承包人共同正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某工程项目现场有甲、乙两个承包人同时施工。两个承包人均按工程师认可的施工进度计划施工。但甲承包人受到乙承包人的干扰被迫暂停施工。关于甲承包人停工损失处理方式的说法，正确的是（ ）A. 自行负责B. 由发包人给予补偿，合同工期不予顺延C. 不予补偿，但应合理顺延合同工期D. 由发包人给予补偿，合同工期相应顺延正确答案：D, (单项选择题)(每题

21、 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某工程项目，由于部分拆迁工作延误不能按约定日期开工，工程师以书面形式通知承包人推迟开工时间，根据建设工程施工合同（示范文本），承包人已到现场的人员和施工设备损失及合同工期的处理应为（ ）A. 无须补偿经济损失，合同工期不予顺延B. 无须补偿经济损失，合同工期相应顺延C. 补偿承包人的经济损失，合同工期相应顺延D. 补偿承包人的经济损失，合同工期不予顺延正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 承包人编制的施工进度计划及施工组织设计，经工程

22、师认可和发包人同意。施工组织设计中，包括专家组审查批准的危险性较大深基坑施工方案。施工过程中，因施工方案的缺陷， 导致承包人未能按施工进度计划完成基础工程。关于工期延误责任的说法，正确的是( )A. 因施工方案缺陷，应由承包人承担责任.B. 因工程师对施工方案的认可，应减少承包人的工期延误责任C. 因发包人同意施工进度计划，承包人不承担工期延误责任D. 因专家组对施工方案的审査批准，应与承包人承担连带工期延误责任正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某施工项目施工完成后，承包人自检合格并向工程师提出竣工验收申请。经

23、验收检验后确认达到竣工验收标准。根据建设工程施工合同(示范文本)，承包人的竣工日应确认为 （ ）A. 承包人自检合格日B. 承包人递交竣工验收报告日C. 竣工验收开始日D. 竣工验收完毕，有关各方在竣工验收报告签字日正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据建设工程施工合同（示范文本），工程变更分为设计变更和其他变更，下列事项中，属于其他变更的是 （ )A. 改变工程的标高和基线B. 增加合同中约定的工程量C. 提高合同中约定的质量标准D. 改变施工作业的顺序和时间正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分

24、) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某工程项目施工中，工程师对未经同意隐蔽的工程部位要求剥露重新检验。检验结果表明质量合格。因重新检验影响了正常施工，则工程师对此事项后果处理的方式应为（ ）A. 工期顺延、给予经挤补偿B. 工期不予顺延、给予经济补偿C. 工期顺延、不给经济补偿D. 工期不予顺延、不给经济补偿正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据建设工程施工合同（示范文本）,承包人采购材料运抵现场后，应由（ ）共同清点。A. 发包人与承包人B. 承包人与供货人C. 工程师与供货人

25、D. 工程师与承包人正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 采购方验收运抵施工现场的钢板时，适宜检验供货数量的方法是（ ）A. 衡量法B. 理论换算法C. 经验鉴别法D. 物理试验正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某材料采购合同，现场交货清点时发现,实际交货数量比订购数量少10%。采购方支付的货款应为 （）A. 订购数量的货款并扣除按订购数量计算的违约金B. 订购数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金C. 实际交付数量的货款并扣除按订

26、购数量计算的违约金D. 实际交付数量的货款并扣除按少交部分计算的违约金正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据FIDIC施工合同条件，履约保函担保承包商合同约定履行义务的期限为（ ）A. 从签订合同日起，至颁发工程接收证书日止B. 从签订合同日起，至颁发履约证书日止C. 从工程开工日起，至颁发工程接收证书日止D. 从工程开工日起，至颁发履约证书日止正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据FIDIC施工合同条件，对业主和承包商有约束力

27、的合同的有效期终止日应为（ )A. 颁发工程接收证书日B. 颁发履约证书日C. 承包商提交结清单日D. 结清单生效日正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据FIDIC施工合同条件，关于解决合同争议程序的说法，正确的是 （ ）A. 双方协商争端裁决委员会决定仲裁B. 工程师确定双方协商争端裁决委员会决定C. 工程师确定争端裁决委员会决定仲裁D. 双方协商工程师确定争端裁决委员会决定正确答案：C, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据FIDIC施工

28、合同条件，不属于不可预见物质条件的是（ ）A. 人为干扰B. 不利于施工的气候条件C. 图纸未标明的地下障碍物D. 与业主提供资料不一致的不良地质条件正确答案：B, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某桥梁工程施工，中间桥墩施工到基底设计标高时遇到软弱地基，承包商按照工程师的指示采取了相应的技术施工，增加了施工成本20万元，为此提出了索赔，工程师审查索赔发现，桥台施工时河水实际水位低于技术资料中给定的水位条件，承包商的施工成本节约了3万元，岸上引桥施工条件也比资料表说明的条件好，节约施工成本4万元。根据FIDIC 施工合同条件

29、,工程师应批准的索赔金额为（ ）万元。A. 20B. 17C. 16D. 13正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 承包商按投标书中承诺的数量和型号的施工机械投放到施工中，工程师发现承包商使用的某些机械影响了工程质量，要求承包商更换。根据FIDIC施工合同条件，承包商对此指示（ ）A. 可以拒绝执行B. 应当执行，但可获得费用补偿C. 应当执行，仍可获得费用和利润的补偿D. 应当执行，不能获得补偿正确答案：D, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 某

30、工程施工合同约定的合同竣工日为10月5日。承包商完成施工任务后于9月5日向工程师书面递交了竣工验收申请书，但由于非承包商原因尚不具备竣工验收的条件，按工程师的指示，承包商在10月20日向业主办理了工程移交手续。竣工试验条件满足后，11月5日通过了工程竣工验收，根据FIDIC施工合同条件，承包商的实际竣工日期应确定为( )A. 9月5日B. 10月5日C. 10月20日D. 11月5日正确答案：A, (单项选择题)(每题 1.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 单项选择题 根据建设工程施工合同（示范文本）规定，工程师对承包人递交的索赔报告超过28天未作任何表示，则应视

31、为（ ）A. 需等待发包人批准B. 工程师已拒绝索赔要求C. 承包人的索赔要求已成立D. 承包人需进一步提交补充索赔证据正确答案：C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于保证方式的说法，正确的有 （ ）A. 保证方式有一般保证和连带责任保证B. 当事人没有约定保证方式，则为一般保证C. 当事人没有约定保证方式，则为连带责任保证D. 一般保证是指债务人没有按约定履行债务时，债权人可直接要求保证人履行E. 一般保從是指债权人必须首先要求债务人履行正确答案：A,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分

32、类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于抵押的说法，正确的有（ ）A. 抵押不转移抵押物的占有B. 抵押人不再负有保管抵押物的义务C. 抵押人未经抵押权人同意并告知受让人转让物巳抵押的情况，转让抵押物的行为无效D. 抵押人转让抵押物需通知抵押权人E. 抵押人转让抵押物应告知受让人转让物已抵押正确答案：A,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 施工企业从银行贷款，可作为质押担保的有（ ）A. 汽车B. 土地C. 土地所有权D. 支票E. 可以转让的商标专用权正确答案：D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分)

33、题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有( )A. 地震造成的工程损坏B. 水灾的淹没损失C. 气温变化导致材料变质D. 施工机具的自然磨损E. 非外力引起的机械本身损坏正确答案：A,B, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 合同法规定，合同被撤销的法律后果有 （ ）A. 返还财产B. 赔偿损失C. 罚款D. 记入不良信用名单E. 对经办人进行行政处分正确答案：A,B, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类

34、的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于迟到承诺的说法，正确的有( )A. 受要约人超过承诺期限发出的承诺，一律视为新要约B. 受要约人超过承诺期限发出的承诺，要约人仍可通知该承诺有效C. 非受要约人责任延误到达的承诺，仍是有效的承诺D. 非受要约人责任延误到达的承诺，要约人可以不接受该承诺E. 迟到承诺的法律效力与迟到承诺的原因无关正确答案：B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 某建设单位以无资金为由拖欠施工企业工程款，现建设单位对甲单位的一项债权到期，但建设单位表示放弃。关于施工企业权利的说法，正确的有（

35、）A. 施工企业可以行使代位权B. 施工企业可以行使撤销权C. 施工企业应以建设单位名义行使权利D. 施工企业应在知道建设单位放弃债权之日起1年内行使权利E. 施工企业行使权利的范围以其债权为限正确答案：B,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于合同中格式条款的说法，正确的有（ ）A. 提供格式条款一方应提请对方注意免除其责任的条款B. 提供格式条款一方无说明免除其责任条款的义务C. 对格式条款的理解发生争议时，应按照通常的理解予以解释D. 对格式条款有两种以上解释时，应采纳提供格式条款一方的解释E. 在格式条款与非

36、格式条款不一致时，应采用格式条款正确答案：A,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列合同中，属于无效合同的有（ ）A. 一方以欺诈、胁迫的手段订立，损害国家利益的合同B. 以合法形式掩盖非法目的的合同C. 约定的质量标准低于国家强制性标准的合同D. 必须招标的项目未招标的合同E. 订立合同时显失公平的合同正确答案：A,B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 合同法规定，合同解除后对当事人双方仍有约束力的条款为（ ）A. 履行期限条款B. 结算条款

37、C. 清理条款D. 质量条款E. 违约责任条款正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于违约金的说法，正确的有（ ）A. 当事人可以约定一定数额的违约金B. 当事人不可以约定按损失额计算违约金的方法C. 违约金低于违约造成损失的，当事人可以同时请求赔偿损失D. 只要约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求增加E. 只要约定的违约金过分高于违约造成的损失，当事人可以请求减少正确答案：A,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 招标代理机

38、构应具备的条件有（ ）A. 招标代理业务B. 编制招标文件的能力C. 从事招标代理业务的营业场所D. 可以作为评标委员会人选的专家库E. 专业齐备的评标专家正确答案：B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 招标过程中，对投标人进行资格预审的目的有（ ）A. 保证投标人具备完成招标工作的能力B. 简化招标程序C. 减少评标工作量D. 降低招标费用E. 确保招标人满意的投标人中标正确答案：A,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 中标通知书发出后，其

39、法律效力约束的对象有（ )A. 招标代理机构B. 招标人C. 评标委员会D. 中标人E. 未中标的投标人正确答案：B,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 关于监理合同性质和特点的说法，正确的是( )A. 监理合同是委托合同的一种B. 监理合同是建设工程合同的一种C. 监理合同的标的是服务D. 监理合同的标的是工程E. 监理合同的工作内容必须符合工程项目建设程序正确答案：A,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 建设工程设计合同示范文本规定，下列工作中

40、，属于设计单位义务的有（ ）A. 组织设计成果鉴定B. 参加隐蔽工程验收C. 审查外商提供的设备设计图纸D. 组织并主持设计交底会E. 向有关主管部门办理竣工图纸的审查备案正确答案：B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 某项工程项目由于设计错误造成部分工程发生了质量事故，按照建设工程设计合同示范 文本，设计单位承担的违约责任包括（ ）A. 负责修改该部分工程的设计B. 免收该部分工程的设计费C. 赔偿发包人该部分工程的全部损失D. 赔偿发包人该部分工程的一定百分比的损失E. 赔偿施工承包人的实际损失正确答案：A,B,D,

41、 (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 按照建设工程施工合同(示范文本)对“设计变更”的规定，下列情况中属于设计变更的有（ ）A. 减少合同中的约定的工程量B. 删减合同中约定的部分承包工作内容C. 提高合同中的约定的部分工程质量标准D. 增加附加工作内容E. 变更工程有关部分的基线正确答案：A,B,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 按照建设工程施工合同（示范文本）规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有( )A. 隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检

42、B. 自检合格后，书面通知工程师验收C. 工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可自行验收D. 在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽E. 隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工正确答案：A,B,C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 按照建设工程施工合同（示范文本）规定,发包人出于某种需要希望工程提前竣工，则应 完成的工作有（ )A. 向承包人发出要求提前竣工的通知B. 与承包人协商签订提前竣工的协议C. 负责修改施工计划D. 为承包人提供赶工的必

43、要条件E. 减少工程质量检测的试验项目正确答案：B,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 建设工程施工合同(示范文本)规定，下列工作中，属于竣工验收必须满足的条件有（ ）A. 承包人已完成了合同约定的各项工作B. 工程质量监督机构已确认了工程质量合格C. 有完整的技术档案和施工管理资料D. 承包人签署了工程质量保修书E. 设计单位对施工中其签署的设计变更通知书进行了确认正确答案：A,C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 建设工程施工合同（示范文本）

44、规定，承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担责任的有（ ）A. 工程验收时未发现的施工质量缺陷B. 不可抗力造成的工程损坏C. 发包人使用工程运行不当造成的损坏D. 发包人日常维护不当造成的损坏E. 承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏正确答案：B,C,D, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 建设工程施工合同（示范文本）规定，下列工作，属于发包人义务的有（ ）A. 办理施工许可B. 办理施工临时用地手续C. 施工用电接入现场D. 做好施工现场邻近建筑物的保护措施E. 提供

45、施工现场的安全防护设施正确答案：A,B,C, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 某工程，合同约定3月10日开工，当年11月10日竣工，3月1日承包人因主要施工机具未能按计划到场，书面向工程师提出延期10天开工的申请，工程师对此申请始终未作任何答复，承包人延至3月20日实际开工，关于承包人竣工责任的说法，正确的有 （ ）A. 承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用自行承担B. 承包人通过赶工在11月10日竣工，赶工费用由发包人承担C. 承包人通过赶工在11月10日竣工，可获得提前竣工奖励D. 工程在11月20日竣工，承包人不

46、承担拖期违约责任E. 工程在11月20日竣工，承包人应承担拖期违约责任正确答案：A,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 按照建设工程施工合同(示范文本)规定，对发包人和承包人都有约束力的合同文件有（ ）A. 中标意向书B. 合同专用条款C. 有关技术文件D. 投标书附件E. 施工过程中双方洽商达成的书面协议正确答案：B,C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 某材料采购合同履行过程中，供货方提前30天通过铁路运输将订购材料运抵项目所在地车站,且交付

47、数量多于合同约定的尾差。采购方提货后的支付责任包括（）A. 及时支付全部货物的货款B. 及时支付订购数量的货款C. 及时支付订购数量及合理尾差的货款D. 按合同约定的到货时间支付订购数量的货款E. 在应支付的货款中扣除提前交货期间的保管费用正确答案：D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 采用FIDIC施工合同条件签订的合同，承包商最终结算的合同价格与中标价不一致，可能的原因有（ ）A. 工程量清单中的工程量不准确B. 承包商的投标报价漏缺C. 合同内有调价条款D. 施工中发生工程变更E. 承包商拖期竣工的赔偿正确答案：A

48、,C,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 采用FIDIC施工合同条件中的“暂列金额”的特点有 （）A. 该笔款额包括在中标通知书注明的“接受的合同款额”内B. 属于承包人控制使用的应急费C. 工程师有权根据工程进展的实际需要使用该笔款项D. 该笔款项的支出只能用于与业主签订施工合同的承包人E. 工程竣工结算前，该笔款项可以只使用一部分金额正确答案：C,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 按照FIDIC土木工程施工分包合同条件，关于分包合同管理的说法

49、，正确的有（ ）A. 签订施工合同后，承包商将某部分工程的施工任务交分包商完成，需经过业主同意B. 业主应严格审查分包合同条款，保证分包合同与施工合同的一致性C. 工程师直接发给分包商的指令，分包商必须立即执行D. 承包商对分包商的施工负有监督、管理责任E. 工程师对承包商和分包商施工产生的交叉干扰没有协调责任正确答案：A,D,E, (多项选择题)(每题 2.00 分) 题目分类:未按章节分类的试题(如真题 模拟预测题) 多项选择题 下列导致承包人索赔的情况中，工程师应批准补偿费用及利润的有（ ）A. 延误发放施工图纸B. 延误移交施工现场C. 施工中由于异常不利的气候条件造成的暂停施工D. 施工中遇到有保护价值古迹的暂停施工E. 依据工程师提供的错误数据导致的放线错误正确答案：A,B,E,