建设工程设计合同精选15篇

上传人:沈*** 文档编号:55689314 上传时间:2022-02-18 格式:DOC 页数:107 大小:74.45KB
收藏 版权申诉 举报 下载
建设工程设计合同精选15篇_第1页
第1页 / 共107页
建设工程设计合同精选15篇_第2页
第2页 / 共107页
建设工程设计合同精选15篇_第3页
第3页 / 共107页
资源描述:

《建设工程设计合同精选15篇》由会员分享,可在线阅读,更多相关《建设工程设计合同精选15篇(107页珍藏版)》请在装配图网上搜索。

1、建设工程设计合同精选15篇 建设工程设计合同1发包方: _公司(以下简称甲方)承包方: _(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称: _项目外环境景观及_景观园林绿化工程 ;2、工程地点:_;3、工程承包范围和内容:_园林景观、_景观工程、_景观工程(含各出入口)、绿化工程、园林建筑工程及配套水电工程、照明系统等(详见施工图)。本工程施工图的深化、优化设计由乙方负责,如本工程的施工由乙方承包,则乙方免费提供该项服务;如不由乙方承包该工程的施工,则甲方支付该项服务费用_

2、元予乙方。4、承包方式:由乙方包工、包料、包机械、包管理、包质量、包工期、包安全、包税金、包文明施工及包深化、优化设计等。第二条 工程期限1、本工程开工日期以甲方的开工通知单并经乙方确认为准,竣工日期为_年_月_日。2、如遇下列情况,经发包方现场监理工程师或工程代表签证 后,工期作相应顺延,并用书面形式确定顺延期限。(1)发包方在合同规定开工日期前_天,不能移交承包方主要的施工场地、进场道路、施工用水用电,影响承包方进场施工者;(2)明确由发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场,或进场的材料、设备、成品或半成品等向承包方交验时发现阶段缺陷,需要修配、改、代、换而耽误

3、施工进度者;(3)在施工中因停水、停电连续影响_小时以上者;(4)发包方现场监理工程师或工程师代表拖延办理签证手续而影响下一工序施工者;(5)未按合同规定拨付预付款、工程进度款、代购材料价差款而影响施工进度者;(6)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等)而影响工程进度者;(7)发生重大设计变更。第三条 工程合同 造价:1、本工程合同预算造价为人民币_元,即人民币_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(含税)。2、按照第八条标准按实际工程量进行结算。第四条 材料、设备供应、检验1、进口特殊材料,由发包方组织供应到现场或指定地点。如在规定交货地点之外交货,其发生的超运距运费

4、和其他费用由发包方负责;2、成套设备和专用设备,由发包方负责招标、定货,供应和商品检验后交付承包方。对提前到货的设备应由发包方设库保存,安装时交付承包方妥善保管,不得挪用,丢失或损坏;3、所有材料设备、成品、半成品均应附有合格证。4、已进场的物资,若发现有不合格者,供料一方必须迅速将其运出场外。5、具有合证书建筑材料、设备、发包方如有异议要求检验时,可以重新检验,检验后如属合格产品,其检验费用由要求检验的发包方承担;如属不合格产品,检验费用由承包方负担。6、没有合格证书,且未经试验鉴定或经过试验鉴定为不合格证的建筑材料、设备、构配件等,承包方不得用于本工程。7、乙方已预定或已采购的材料,若甲方

5、发生变更,造成的损失由甲方承担。第五条 工程质量和检查验收1、本工程质量要求为优良;2、承包方必须严格按施工图纸、说明文 件和国家颁发的有关规范、规程进行施工,并接受发包方现场监理工程师或工程师代表的监督检查;3、发包方聘用的现场监理工程师为_;4、承包方应按工程进度,及时提供关于工程质量的技术资料,如材料、设备合格证、材料代用必须经过设计单位和发包方同意并签证后,方可使用。5、隐蔽工程由承包方自检后,填写隐蔽工程验收单通知现场监理工程师或工程师代表检查验收,监理工程师或工程师代表接到通知后 24 小时内应到现场检验,认可签证后,方可进行下一工序施工。6、工程竣工验收,应以施工图纸、图纸说明、

6、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。7、工程竣工后,承包方按规定整理提供完整的技术档案资料,并发出竣工通知书,经双方协商确定验收时间,由发包方组织有关单位进行竣工验收。验收合格后,双方签署交工验收证书,并将工程移交给发包方管理。8、已竣工未验收工程,在交工前由承包方负责保管。9、工程交工验收后,园建工程保修期为1年,水电保修期为2年,保修期间由施工质量造成的损坏,其费用由乙方承担,绿化工程保养成活期6个月,保养水费由发包方承担。由施工造成的工程质量问题,发包方应书面通知承包方并约定时间进行修理。承包方应在七个工作日内修复。第六条 施工设计变更1、发包方交付的

7、设计图纸、说明和有关技术资料,均为施工的有效依据,承包方不得擅自修改。2、施工图的重大修改变更,必须经发包方、设计单位同意,并于修改前_天办理设计修改议定单。设计修改议定单经发包方签证后,承包方才予实施。议定单和修改图纸作为合同的补充文件。3、当修改图纸属于设计错误、设备变更、结构改变、标准提高、工艺变化、地质条件与设计不符实际时,其增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料、构配件积压的实际损失)由责任方负责并调整合同造价。4、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提,提出修改设计的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实施;5、在工程施工中发生下列事实之一时

8、,承包方必须立即以书面通知发包方,要求确认;(1)设计图纸和说明文件与工程现场状况不一致,设计文件所标明的施工条件与实际不符;(2)设计图纸和设计文件表示不明确或有错误及遗漏,图纸与说明书不符;(3)设计图纸和说明文件中未标明的施工条件发生了预料不到的特殊困难等。甲方(签章):_ 乙方(签章):_法人代表(签字):_ 法人代表(签字):_签订地点:_签约时间:_年_月_日建设工程设计合同2发包方:承包方:根据中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例的有关规定,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。第一条 工程名称;工程地点;工程规模;工程投资。第二条 委托方根据本合规定填写建设工

9、程勘察设计委托书(见附表一、二)第三条 勘察设计费取费的依据和取费标准,按国家规定执行。勘察设计费的拨付办法,自合同生效后 天内,委托方应向承包方给付定金。合同履行后,定金抵作勘察设计费,不足部分委托方应在 天内一次结清(或订为分若干次结清)。勘察任务的定金为勘察费的,设计任务的定金为估算设计费的。本工程的勘察费为 元估算设计费为元。委托方不履行合同的,无权要求返还定金;承包方不履行合同的,应双倍返还定金。第四条 委托方的义务委托方应在商定的时间内向承包方提供必要的资料并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责。提供资料的内容,技术要求及期限见附表三。在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责

10、提供以下工作和生活条件:()()()委托方配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的承包方参加。按有关规定的勘察设计取费标准如期如数付给承包方勘察设计费。维护承包方的勘察成果和设计文件,不得擅自修改或转让给第三方重复使用。第五条 承包方的义务承包方应在 年 月 日前提交有关勘察成果和设计文件,并承担责任。提交勘察成果的范围、进度和质量,以及设计的阶段、进度、质量和设计文件份数。详见附表四。初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由承包方负责。原定任务书有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准

11、机关的意见书,经双方协商,另订合同。设计单位对所承担设计任务书的建设项目应配合施工,进行设计技术交底,解决施工过程中有关设计的问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。常驻代表费用由双方协商(另附协议)。第六条 违约责任因勘察设计质量低劣引起工程返工,或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失,由承包方继续完善勘察设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收勘察设计费。具体规定如下:()()()因勘察设计错误而造成工程重大质量事故,承包方除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付给委托方与直接受损失部分的勘察设计费

12、相等的赔偿金。承包方不按合同规定的期限提交勘察成果、设计文件,每拖延一天,应向委托方交纳按勘察设计费的违约金。由于变更计划、提供的资料不准确、未按期提供勘察设计必需的资料或工作条件而造成勘察设计工作的返工、窝工或修改设计,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。具体规定如下:()()()因委托方责任造成勘察设计工作的重大返工或重作设计,应另行增加勘察设计费用。委托方超过合同规定的日期付费时,应偿付逾期的违约金。违约金每逾期一天,按该工程勘察设计费的计算。第七条 争议的解决方式合同执行过程中如有争议,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于一个部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或双方不属于

13、同一部门的,合同双方任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会申请仲裁,也可直接向人民法院起诉。第八条 经双方协商一致,增加补充下列项条款(没有增补以“空白”记入)。第九条 附则本合同未言明事项,一律按中华人民共和国经济合同法和建设工程勘察设计合同条例规定执行。本合同附件:建设工程设计委托书、工程地质勘察委托书、建设文件和勘察设计基础资料交付日期一览表、勘察设计文件交付日期一览表等均为本合同的组成部分,具有同等的法律效力。本合同自双方签字盖章之日起生效,正本份,委托方、承包方各执份;副本 份,分别报送业务主管部门、工商行政管理局和建设银行备案。委托方(盖章):承包方(盖章):鉴(公)证意见经办人法

14、定代表人(签名):法定代表人(签名): 鉴(公)证机关(章)委托代理人(签名):委托代理人(签名):开户银行:开户银行:帐号:帐号:电话:电话:电挂:电挂:邮政编码:邮政编码:签约时间年月日签约地点年月日有效期限至年月日附表一:建设工程设计委托书委托方委托承包方进行设计工作。建设工程设计合同3建设单位(甲方):_邮码_电话_法定代表人:_职务_设计单位(乙方):_邮码_电话_法定代表人:_职务_为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_

15、万元,建设地点在_.第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲

16、方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文一式_份,施工图设莆募皇絖_份,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。_年_月_日以前,

17、乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有

18、关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作量百分比计算)。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内,甲

19、方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取_%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。3.甲方不按照

20、合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其他约定本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。

21、在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送_、_、_等单位各留存一份。建设单位(甲方):_代表人:_年_月_日设计单位(乙方):_代表人:_年_月_日建设工程设计合同4建设单位:_,以下简称甲方;设计单位:_,以下简称乙方。为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务,根据建设工程勘察设计合同条例的规定和_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设

22、地点甲主委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。第二条甲方的义务1、甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。甲方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3、在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;

23、工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4、在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5、甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1、乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文件一式_份,施工图

24、设计文件一式_份,甲方另需增添文件份数和需要模型费,另行收费。_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本合同的附件,详见附件(2)。)2、乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3、初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担

25、。4、设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1、甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费,或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。2、原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。3、甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和

26、结清设计费,同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条奖励与违约责任1、在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,可以从节约投资额中提取_%奖励乙方。2、由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件

27、交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。3、甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4、由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5、因乙方设计质量低劣引起返工,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其它本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合同如有未尽事宜,

28、需经双方共同协商,作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请仲裁,也可以直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送计委、建委、建行等单位各留存一份。建设单位(甲方): 设计单位(乙方):代表人: 代表人:联系人: 联系人:通讯处: 通讯处:电话或电报: 电话或电报:开户银行: 开户银行:帐号: 帐号:年月日订通讯处: 通讯处:电话或电报: 电话或电报:开户银行: 开户银行:帐号:

29、 帐号:年月日订建设工程设计合同5建设单位(甲方):_邮码_电话_法定代表人:_职务_设计单位(乙方):_邮码_电话_法定代表人:_职务_为了明确责任,分工协作,共同完成建设项目的设计任务,根据_批准的计划任务书,经甲乙双方充分协商,特签订本合同,以便共同遵守,建设工程设计合同。第一条甲方委托乙方承担_工程的设计项目,建筑安装面积为_平方米,批准总投资为_万元,建设地点在_。第二条甲方的义务1.甲方应在_年_月_日以前,向乙方提交业经上级批准的设计任务书,工程选址报告,以及原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、经过科研取得的技术资料。甲

30、方在_年_月_日施工图设计前,应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件,以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量,不得随意变更。2.及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。3.在工程开工前,甲方应组织有关施工单位,由乙方进行设计技术交底;工程竣工后,甲方应通知乙方参加竣工验收。4.在设计人员进入施工现场进行工作时,甲方应提供必要的工作条件,并在生活上予以方便,在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验,所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。5.甲方必须维护乙方的设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意,甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建

31、设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权,不得转让给第三方重复使用。第三条乙方的义务1.乙方必须在_年_月_日以前,向甲方交付初步设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付技术设计文件;在_年_月_日以前,向甲方交付施工图设计文件。其中,初步设计文件一式_份,技术设计文一式_份,施工图设计文件一式_分,甲方如另需增添文件份数和需要模型,另行收费。_年_月_日以前,乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。(大型建筑安装工程,甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计,在具备设计条件时,双方签订阶段设计合同,具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期,乙方交付设计文件的日期,作为本

32、合同的附件,详见附件(2)。2.乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,提交符合质量的设计文件。3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,乙方应负责承担。4.设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工,进行施工前技术交底,解决施工中的有关设计问题,负责设计变更和修改预算,参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。第四条设计的修改和停止1.甲方因故要求修改工程的设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另定外,甲方应按乙方实际返工修改工日,每工日按_元增付设计费(或按设计阶段中返工的工作

33、量百分比计算)。2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时,须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。已经进行了的设计费用的支付,按前条办法计算。3.甲方因故要求中途停止设计时,应及时用书面通知乙方,已付设计费不退,并按该阶段的实际耗工日,增付和结清设计费,同时结束合同关系。第五条设计费的数量和交付办法本设计合同生效后_天内,甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金,设计合同履行后,定金抵作设计费;乙方向甲方提交初步设计方案后_天内,甲方应向乙方支付_%的设计费;乙方向甲方提交施工图文件后_天内,甲方应向乙方结清全部设计费(设计周期较长的大型工程项目,施工图阶段

34、的设计费,可按单项工程设计完成后分别拨付)。第六条奖励与违约责任1.在合理的工程投资控制数内,由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资,应从节约投资额中提取_%奖励乙方。2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料,致使乙方无法进行设计或造成设计返工,乙方除可将设计文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际损失工日,以每日_元计算增付设计费。3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费,应根据银行关于延期付款的规定,向乙方偿付违约金。4.由于乙方的原因,延误设计文件的交付时间,每延误_天,乙方应向甲方偿付相当于设计费的_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。5.因乙方设计质量低劣引起返工

35、,应由乙方继续完善设计任务,并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者,乙方除免收受损失部分的设计费外,还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。第七条其他约定_本合同自_年_月_日双方签字后生效,全部设计任务完成后失效。本合如有未尽事宜,需经双方共同协商作出补充规定。补充协定与本合同具有同等效力,但不得与本合同内容抵触。在合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管部门调解;调解不成,可选择:(1)向仲裁机构申请仲裁,(2)直接向人民法院起诉。本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_份,送_、_、_等单

36、位各留存一份。建设单位(甲方)(盖章):_设计单位(乙方)(盖章):_代表人(签字):_代表人(签字):_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_建设工程设计合同6订立公约两边:构筑单位:,以下简称甲方;计划单位:,以下简称乙方。为了明了责任,分工协作,互助结束国度构筑项目标计划任务,根据构筑工程勘察计划公约条例的法则和承诺的筹划任务书,经甲乙两边富裕会商,特签订本公约,以便互助服从。第一条工程名称、范围、投资额、构筑地点甲主拜托乙方负担工程的计划项目,构筑安置面积为平方米,承诺总投资为万元,构筑地点在。第二条甲方的任务甲方应在年月日过去,向乙方提交业经上报承诺的计划任务书、工程选址报告

37、,以及材料(或经过议定承诺的资本报告)、燃料、水、电、运输等方面的和谈文件和能满足初步计划要求的勘察资料、必要经过议定科研获得的技巧资料。甲方在年月日施工图计划前,应供给经过议定承诺的初步计划文件和能满足施工图计划要求的勘察资料、施工的前提,以及有关配置的技巧资料。甲方对上述资料必须包管质量,不得随便变动。及时办理各计划阶段的计划文件审批工作。在工程开工前,甲方应构造有关施工单位,由乙方进行计划技巧交底;工程完工后,甲方应关照乙方参加完工验收。在计划人员进入施工现场进行工作时,甲方应供给必要的工作前提,并在糊口生涯上予以便利,在计划和施工进程中因技巧上的特别必要进行实验,所需一切费用以及为互助

38、甲方到外埠的差旅费均由甲方当真。甲方必须保护乙方的计划文件,不得擅自点窜,未经乙方赞成,甲方不得复制、反复利用或擅自扩大构筑范畴。甲方有任务保卫乙方的计划版权,不得让渡给第三方反复利用。第三条乙方的任务乙方必须在年月日过去,向甲方交付初步计划文件;在年月日过去,向甲方交付技巧计划文件;在年月日过去,向甲方交付施工图计划文件。此中,初步计划文件一式份,技巧计划文件一式份,施工图计划文件一式份,甲方另需增加文件份数和必要模型费,另行收费。年月日过去,乙方必须向甲方提交终了扫数计划文件(包括概预算文件、材料配置清单)。(大型构筑安置工程,甲乙两边可视详细环境分阶段进行计划,在具有计划前提时,两边签订

39、阶段计划公约,详细法则甲方应提交各阶段计划资料的名称和日期,乙方交付计划文件的日期,作为本公约的附件,详见附件()。)乙方必须根据承诺的计划任务书或上一阶段计划的承诺文件,以及有关计划技巧经济和谈文件、计划标准、技巧典范、规程、定额等发起勘察技巧要乞降进行计划,提交符合质量的计划文件。初步计划经上级主管部分检察后,在原定任务书范畴内的必要点窜,乙方该当真负担。计划单位对所负担计划任务的构筑项目应互助施工,进行施工前技巧交底,办理施工中的有关计划题目,当真计划变动和点窜预算,参加潜藏工程验收和工程完工验收。第四条计划的点窜和中断甲方因故要求点窜工程的计划,经乙方赞成后,除计划文件交付时候另定外,

40、甲方应按乙方实际返工点窜工日,每工日按元增付计划费,或按计划阶段中返工的工作量百分比谋划。原定任务书如有庞大变动而重作或点窜计划时,须具有计划审批构造或计划任务书承诺构造的定见书,经两边会商,另订公约。已经进行了的计划费用的付出,按前条方法谋划。甲方因故要求半途中断计划时,应及时用书面关照乙方,已付计划费不退,并按该阶段的实际耗工时,增付和结清计划费,同时结束公约干系。第五条计划费的数量和交付方法本计划公约见效后天内,甲方应向乙方交付相称于计划费的的定金,计划公约践诺后,定金抵作计划费;乙方向甲方提交初步计划方案后天内,甲方应向乙方付出的计划费;乙方向甲方提交施工图文件后天内,甲方应向乙方结清

41、扫数计划费(计划周期较长的大型工程项目,施工图阶段的计划费,可按单项工程计划结束后别离拨付)。第六条嘉奖与违约责任在公道的工程投资把握数内,因为乙方采取进步技巧或公道发起而节减了工程投资,可以从节省投资额中提取嘉奖乙方。因为甲方不能按期、精确供给有关计划资料,导致乙方没法进行计划或造成计划返工,乙方除可将计划文件交付日期顺延外,还应由甲方按乙方实际吃亏工日,以每日元谋划增付计划费。甲方不根据公约法则的时候向乙方付出定金和计划费,应根据银行关于延期付款的法则,向乙方偿付违约金。因为乙方的因为,耽搁计划文件的交付时候,每耽搁天,乙方应向甲方偿付相称于计划费的的违约金(甲方可在计划费中扣除)。因乙方

42、计划质量差劲引发返工,应由乙方连续美满计划任务,并视酿成的吃亏华侈大小减收或免收计划费。对付因乙方计划不对造成工程庞大质量变乱者,乙方除免收受吃亏部分的计划费外,还应付与直接纳吃亏部分计划费相等的补偿金。第七条别的。本公约自年月日两边签字后见效,扫数计划任务结束后失效。本公约如有未尽事件,需经两边互助会商,作出补充法则。补充协议与本公约具有划一出力,但不得与本公约内容抵牾。在公约履行中如产生胶葛,两边应及时会商办理。会商不可时,两边属于联合部分的,由上级主管部分调整;调整不可,或不属于联合部分的,可向国度法则的公约办理构造申请仲裁,也能够直接向人民法院告状。本公约本来一式二份,甲乙两边各执一份

43、;公约副本一式份,送计委、建委、建行等单位各保存一份。构筑单位(甲方):计划单位(乙方):代表人:代表人:关联人:关联人:通信处:通信处:德律风或电报:德律风或电报:开户银行:开户银行:帐号:帐号:年月日订附:()计划项目收费表:()工程计划补充和谈书。计划项目收费表注:投资估算为甲方所提,计划后的投资金额以承诺的初步计划概算或批改计划概算为准。构筑单位:(盖印)计划单位:(盖印)基建当真人:基建当真人:签订收费和谈年代日附件工程计划补充和谈书本和谈根据号构筑计划公约签订,为原公约的附件。业经需式样计划,两边协议:1、甲方应按时交以下构筑文件计划根本资料:2、乙方在甲方按时提交上述文件、资料的

44、前提下,应按时交付以下计划文件:构筑单位(盖印)计划单位:(盖印)基建当真人计划室主任:签订和谈日期年代日建设工程设计合同7编号:委托方:武汉众邦德龙科技发展有限公司 (以下简称甲方)受托方:武汉市全森艺术设计工程有限公司 (以下简称乙方)双方经友好协商,依照中华人民共和国合同法,双方本着平等自愿的原则,甲方委托乙方就如下项目修改设计,就相关事宜达成如下条款,以资共同遵守。一、工程概况:工程名称:江城学院水栖中心、北一门教学楼前广场景观工程工程江城学院新建教学楼南侧水栖中心、教学楼北侧门前广场。二、委托设计内容:根据甲方确定的方案效果图,对原设计图纸进行修改设计。乙方向甲方提供修改后的蓝图8套

45、,DWG电子版1套。三、设计时限:年 月 日接受委托设计,甲方在最终方案效果图上签字后,方进行施工图设计,在18个工作日内完成全部设计内容。四、价款、付款方式:1、增加水栖中心面积按3144m2增加面积_7元/m2合同单价=2、2万元。2、广场修改面积4494,按每平米5元计算,总价2、25万元整。3、关于大门结构设计费3万元整(不包含浮雕艺术创作设计、翻模在内)。以上费用总计7、45万元整。为保障甲、乙双方权益整个设计费用将分二次支付:第一阶段(施工图设计):乙方按要求完成全部设计图纸,图纸及电子版经甲方签收认可以7天内,甲方支付乙方总设计费用的70%。第二阶段(跟踪服务):乙方在甲方整个设

46、计、施工过程中需进行跟踪服务,解决施工过程中出现的问题,待景观施工完成并验收7天内,甲方支付乙方余下的30%设计费。五、甲方责任:1、甲方应按照双方商定的时间,对乙方设计工作内容进行审核和确认,以便乙方对设计方案进行修正和实施。2、甲方应按照合同条款及时向乙方支付费用,以便促进乙方工作正常开展,否则乙方有权停止工作或推迟后续工作。3、甲方有权对设计方案提出具体要求和建议。六、乙方责任:1、乙方在为甲方工作期间须严格保守甲方经营机密,不向第三方提供涉及该项目的有关信息。2、乙方严格按照双方共同制定的工作进度计划工作。3、乙方必须按甲方要求进行相应的修改和完善。4、 乙方提供施工图8套,同时提供D

47、WG格式电子版一套。七、违约责任:1、如甲方违约,未能在规定时间内提供乙方所需的有关基础资料说明或未在规定时间要求内对乙方设计方案提出明确的修改意见,由此造成的时间延误由甲方承担。2、如乙方违约,未能在规定的时间内完成工作内容,每延误一天由乙方承担合同总价的千分之一的违约金,按天累计计算。八、其他事宜:其他未尽事宜,以补充协议形式确定,补充协议与本委托书 具备同等法律效力,本合同一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,签字盖章之日即为生效。委托方:武汉众邦德龙科技发展有限公司 受托方:武汉市全森艺术设计工程有限公司 法定代表人: 法定代表人:委托代理人: 委托代理人: 电话: 电话:年 月 日 年

48、月 日建设工程设计合同8合同编号:_工程名称:_工程地点:_(由设计人编填)设计证书等级:_发包人:_设计人:_签订日期:_发包人委托设计人承担_工程设计,经双方协商一致,签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订:1中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设工程勘察设计市场管理规定2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。3建设工程批准文件。第二条 本合同设计项目内容:名称、规模、阶段、投资及设计费等,详见下表。第三条 发包人应向设计人提交的有关资料及文件第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件第五条 本合同设计费估算为_元人民币。设计费支付进度详见下表。说明:1提交各阶段设

49、计文件的同时支付各阶段设计费。2在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费,不留尾款。3实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定,多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时,双方另行签订补充协议。4本合同履行后,定金抵作设计费。第六条 双方责任1发包人责任:(1)发包人按本合同第三条规定的内容,在规定的时间内向设计人提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限负责,发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限在_天以内时,设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限_天以上时,设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。(2)发包人变更委托设计

50、项目、规模、条件或因提交的资料错误,或所提交资料作较大修改以致造成设计人设计需返工时,双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外,发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签订合同前发包人已同意,设计人为发包人所做的各项设计工作,应按收费标准,相应支付设计费(3)发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时,如果设计人能够做到,发包人应根据设计人提前投入的工作量,向设计人支付赶工费。(4)发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员,提供必要的工作、生活及交通等方便条件。(5)发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图样、数据、计算机软件和专利技术

51、。未经设计人同意,发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于于本合同以外的项目,如发生以上情况,发包人应负法律责任,设计人有权向发包人索赔。2设计人责任:(1)设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求,进行工程设计,按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料,并对其负责。(2)设计人采用的主要技术标准是:_(3)设计合理使用年限为_年。(4)设计人按本合同第二条和第四条定的内容进度及份数向发包人交付资料及文件。(5)设计人交付设计资料及文件后,按规定参加有关的设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要的调整补充。设计人按合同规定的时限

52、交付设计资料及文件,本年内项目开始施工,负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工,设计人仍负责上述工作,但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费。收费额由双方商定。(6)设计人应保护发包人的知识产权,不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失,发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任1在合同履行期间,发包人要求终止或解除合同,设计人未开始设计工作的,不退还发包人已付定金;已开始设计工作的,发包人应根据设计人已进行的实际工作量支付费用,不足一半时,按该阶段设计费的一半支付,超过一半时按该阶段全

53、部设计费支付。2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费,每逾期支付一天应承担支付金额_%。的逾期违约金。逾期超过_天以上时,设计人有权暂停履行下阶段工作,并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建,发包人均按第七条第一款规定支付设计费。3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误,负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失,设计人除负责采取补救措施外,应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的,根据损失的程度和设计人责任大小,向发包人支付赔偿金,赔偿金由双方商定为实际损失的_%。4由于设计人自身原因,延误了按本合同第四条规定的设计资料及

54、设计文件的交付时间,每延误一天,应减收该项目应收设计费的_%。9合同生效后,设计人要求终止或解除合同,设计人应双倍返还定金。第八条 其他1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时,双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。2设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图,由发包人付费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数,设计人另收工本费。3本工程设计资料及文件中,建筑材料、建筑构配件和设备,应当注明规格、型号、性能等技术指标,设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人配合加工订货时,所需费由发包人承担。4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直

展开阅读全文
温馨提示:
1: 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
2: 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
3.本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
5. 装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服 - 联系我们

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 装配图网版权所有   联系电话:18123376007

备案号:ICP2024067431-1 川公网安备51140202000466号


本站为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,本站只是中间服务平台,本站所有文档下载所得的收益归上传人(含作者)所有。装配图网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。若文档所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知装配图网,我们立即给予删除!