雨棚钢架购销合同

《雨棚钢架购销合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《雨棚钢架购销合同（16页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、雨棚钢架购销合同篇一：钢架雨棚施工合同工程施工合同业主（甲方）：承包方（乙方）：根据中华人民共和国合同法及国家有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、公平、诚信的基础上，经友好协商，就甲方委托乙方进行办公楼网架雨棚、 玻璃幕墙、电子感应门制作安装达成一致意见，特签订合同， 以资信守。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程地点：第二条：施工范围：1、施工范围：1、幕墙用120型铝合金作底框，6mm钢化玻璃淡绿色（单 层镀绿色膜）。2、大雨棚钢网架，钢柱 300、外包450mm大理石，大雨棚网架规格：7200mmX3000mm3、 小雨棚两个方管制作，规格：2500mmX1500m

2、m4、大、小雨棚顶面采用6+6钢化玻璃铺设5、电子感应玻璃门用国产密码磁卡感应器，12mm1钢化玻璃 门。6、外框墙、柱用银灰色铝塑板装饰。7、字用铜皮制做。第三条：施工方式本工程以总价包工、包料的形式由乙方进行施工。第四条：工期1、工期为*天，自*年*月*日期至*年*月*日（含法 定假日）。2、施工期间若受不可抗力因素的影响，经甲方认可，工期方可顺延。第五条：工程质量及验收标准1、甲方按照合同规定工程内容、施工方案以及施工过程中 双方共同确定的变更文件及国家相关法律法规进行验收。2、项目必须一次性通过验收，如因乙方原因导致工程不能 一次性验收通过的，乙方承担全部责任，同时对已完工程的 缺陷补

3、修，不合格工程的返工等费用由乙方负责。3、乙方在工程完工后须对现场进行清扫。4、本工程施工质量要达到合格，且一次性通过验收。质保期壹年。5、工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。双方现场检查工程质量，质量合格，即由甲方签收。第六条：工程价款及付款方式1、本工程总价款为人民币 * (小写：*元)。2、付款方式：(1) 合同签订后，甲方向乙方支付工程总造价的30%预付款；所有项目完工后，甲方向乙方支付工程总造价的65%(2) 甲乙双方办理竣工验收手续后的7个工作日内，甲方向乙方加付至工程结算总款额的95%(3) 该工程总价款的5%乍为工程质量保证金，在工程完1年后，未发生任何质量问题，甲方向乙方退还

4、质保金5%(4) 该工程乙方向甲方提供工程发票。第七条：双方义务1、甲方义务(1) 委派现场代表一名负责对工程建设进行全面管理。(2) 甲方向乙方提供施工现场(如：材料堆放区、人员住宿等)2、乙方义务(1) 委派现场代表一名负责对施工其间的全面管理。配 齐相关技术人员。(2) 根据甲方确认的施工图纸，按照本合同约定完成承包 范围内的施工工作。(3) 按相关安全法规进行安全施工，遵守甲方施工现场管理的有关规定，承担在施工过程中的防火、 防盗、安全工作， 防止任何事故发生。若出现安全问题，责任由乙方自行承担。(4) 乙方应确保工程质量达到合格验收标准。第八条：违约责任1、 因甲方图纸变更造成工期延

5、期的，竣工日期应予以顺延。2、甲方未能按本合同约定进行竣工验收的，由甲方承担工 程保管及风险责任。3、甲方逾期付款的，导致施工无法进行，乙方可停止施工。4、工程质量达不到相关技术质量标准，由乙方承担相应的 责任。5、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任 何理由停工，非上述原因连续停工两个工作日以上的，甲方 解除合同，造成甲方工期顺延或其他损失的乙方应予赔偿。(转 载 于:在点网)第九条：争议的解 决凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，合同甲乙双方方应通过友好协商解决；如果协商不能既解决， 任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条：其他1、本合同未尽事宜，由甲、乙双方

6、友好协商，另签订补充 协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3、合同及其补充协议经双方签字、盖章之日起生效，并在保质保期界满，结清余款之日起自行终止4、本合同一式甲方.*法定代表人：（或授权签约人）：日期:/年 * 月 * 日电话:乙方:*法定代表人:（或授权签约人）：日期：*年*月*日 电话: 篇二：雨棚钢结构合同雨棚钢结构工程施工合同发包人：（以下简称“甲方”）承包人：（以下简称“乙方”）依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局共同发布的建设工程施工合同（GF-99-0201 ）及其他有关规定，遵循平等、自愿、公平 和诚实信用的原则，双方就兰乔国际城地下车库雨

7、棚钢结构 工程经协商订立本合同：第一条工程概况、工程名称:、工程地点:三、工程内容及范围:四、承包方式：。第二条 合同文件及图纸一、本合同文件及解释顺序除双方另有约定以外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）双方签订的补充协议（2）本合同条款（3）中标通知书（4）投标书及其附件（5）标准、规范及有关技术文件（6）图纸（7）工程量清单（8）工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。二、适用法律、标准及规范1、适用法律法规：国家有关法律、法规和西安市有关法规、规章及规范性文件均对本合同具有约束力。2、 适用标准、规范名称：建筑结构设计术语和符号标准（GB

8、/T50083-97 ）、建筑抗震设防分类标准（GB50223-2008）、工程结构设计基本术语和通用符号（GBJ132-90）、建筑结构荷载规范(GB50009-2001)、建筑抗震设计规范(GB50011 -2010)、钢结构设计规范 (GB50017-2003)、钢结构工程施工质量验收规范(GB50202-2001)建筑钢结构焊接技术规程(JGJ81-2002 )、钢架结构工程质量检验评审标准(JGJ78-91 )、热轧钢板和制带的尺寸、外 形、重量及允许偏差(GB709-88)、焊条分类及型号编制方法(GB980、焊接用焊条(GB1330、钢结构高强度 螺栓的设计、施工及验收规程、钢结

9、构用高强度大六角螺 栓、大六角螺母、垫圈与技术条件、钢结构用扭剪型高强 度螺栓连接副、钢结构制作安装施工规范、钢结构工程 施工质量验收规范、钢焊缝手工超声波探伤方法结果分 析、建筑钢结构焊接规程、手工电焊焊接接头的基本形 式与尺寸、工程建设施工现场焊接目视检验规范、建筑防腐蚀工程施工及验收规范、建筑防腐蚀工程质量检验评 定标准、建筑施工安全检查标准3、双方另有约定列入补充条款。4、双方对合同内容的约定与上述法律、标准、规范规定有 矛盾的，以法律、标准及规范规定为准。三、图纸1、乙方未经甲方同意，不得将本工程图纸转让给第三人。2、甲方对图纸的特殊保密要求：无。第三条双方的权利义务一、双方派驻工地

10、代表甲方派驻工地代表姓名：联系方式：乙方派驻工地代表姓名：联系方式：任何一方驻工地代表发生变更时，应提前 7日书面通知对 方，并明确指出交接时间、权限。二、甲方的权利与义务1、甲方有权要求乙方更换不合格的施工人员。2、甲方负责协调乙方与总包单位及相关施工单位的配合关 系。3、审核乙方工程进度计划，对乙方提交的工作联系单，甲 方应及时审定并提出明确意见。4、按照合同约定，按时按量向乙方支付已完成合格工程进度款并进行验收结算。三、乙方的权利与义务1、服从甲方现场管理，做到安全施工和文明施工，编制施 工进度计划。2、根据甲方项目总体工程进度计划，进行现场施工，应及 时按施工要求向甲方报送工程资料，保

11、证资料与工程同步。3、严格按照施工图与说明进行施工，确保工程质量，按合同总工期完工和交付。4、 工程结束后按要求提供肆套竣工资料（含竣工图）。5、乙方进场前一周，应向甲方报施工组织设计。6、钢结构验收规范中所有试验费应由乙方承担。7、乙方应配合提出土建技术要求或图纸。第四条 施工组织设计和工期一、合同工期1、开工日期：暂定为 年 月 日，具体开工日期以甲方 进场通知书为准。二、进度计划乙方必须按照经确认的进度计划组织施工，并接受监督和 检查。因乙方原因导致实际进度与进度计划不符的，乙方无 权就改进措施提出追加合同价款。1、延期开工：因甲方原因造成延期开工的，可顺延工期；乙方不能按时 开工的，应

12、提前7日书面通知甲方并征得甲方同意，甲方不 同意延期的或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不 予顺延。2、暂停施工：因甲方原因停工的，可相应顺延工期；因乙方原因停工的， 由乙方承担甲方因停工造成的损失，每日500元，工期不顺延。3、工期延误：由于以下原因造成竣工日期推迟的延误，经甲方确认，工 期相应顺延：（1）甲方未能按约定日期提供图纸及开工条件；（2）甲方未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施 工不能正常进行；（3）因工程量变化或重大设计变更影响工期；（4）非乙方原因停水、停电等原因造成停工；（5）不可抗力及自然灾害；（6）甲方同意工期相应顺延的其他情况；（7）其他可调整工期的因素：乙

13、方在以上情况发生后 3日内，就延误的内容支出向甲方、 监理方提出报告。甲方在收到报告后7日内予以确认答复，逾期不予答复，乙方即可视为延期要求已被确认。第五条质量标准一、工程质量标准：按建筑工程施工质量验收统一标准 中相关条款执行。二、双方对工程质量有争议时，由项目所在区质量监督站 鉴定，所需费用及由此造成的损失由责任方承担。三、质量保修乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理 规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。1、工程质量保修范围和内容：2、质量保修期：本工程的质量保修期年。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。四、质量保修责任1、属于保修范围内容的项目，乙方应当在接到保修通

14、知之 日起7日内派人保修。242、发生紧急抢修事故的，乙方在接到事故通知后，应在 小时内到达事故现场抢修。如乙方未能及时抢修事故，甲方 自行抢修或另行委托他人维修，由此产生的费用由乙方承 担。乙方联系人：电话：五、保修费用：在保修期内由乙方承担。六、质量标准：双方在专用条款内约定适用国家标准、规 范的名称；没有国家标准、规范但有行业标准、规范的，约 定适用行业标准、规范的名称；没有国家和行业标准、规范 的，约定适用工程所在地地方标准、规范的名称。国内没有 相应标准、规范的，由甲方按专用条款约定的时间向乙方提 出施工技术要求，乙方按约定的时间和要求提出施工工艺， 经甲方认可后执行。第六条安全施工

15、一、安全施工1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安 全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的 监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于 乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙 方承担。2、甲方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对 他们的安全负责。甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进 行施工。因甲方原因导致的安全事故，由甲方承担相应责任 及发生的费用。3、安全施工的其他要求依据合同附件安全文明生产协 议。二、事故处理1、发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即 上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理， 由事故责任方承

16、担发生的费用。2、甲方、乙方对事故责任有争议时，应按政府有关部门认 定处理。第七条合同价款与支付一、合同价款1、甲方保证按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其 他应当支付的款项。2、合同价款（大写）：暂定人民币：（小写）：Y 。二、付款方式1、 2、甲方按进度支付工程款:3、每次付款前乙方须提供符合甲方财务管理部要求的收 款收据，乙方于第一次支付进度款前提供甲方财务部要求的 发票。甲方财务管理部于从收到乙方提供的发票及收款收据 时起算，15日内以转账的方式支付。第八条材料设备供应一、乙方自行采购材料及设备，甲方有权对现场材料进行 品牌、质量审核，不达标材料不得进场使用和安装。二、乙方供应的材

17、料，必须保证规格质量符合设计及规范 要求并按钢结构验收规范做相应材料、焊接等复试报告。三、乙方所提供的材料必须以甲方开标前提供的样本为准， 所有材料必须经甲方检验合格后方可使用。四、对施工过程中发现不合格产品及以次充好的材料，因 使用上述材料造成工程质量不达标的，乙方支付甲方结算价 款20%违约金，并且甲方保留继续追偿经济损失的权利。第九条工程变更与签证一、工程变更的程序篇三：钢架雨棚制作及安装协议钢架雨棚制作及安装协议甲方：乙方：甲乙双方平等协商达成如下协议：一、甲方铜梁厂房部分卸料平台钢架雨棚由乙方包工包料 负责制作及安装。二、承包价格是 75元/川（按乙方实际制作的瓦面面积计 算）。三、

18、乙方所使用的材料中：立柱按甲方现有的规格及质量，架管用48圆管，厚度为1.5毫米。用100型，1.2毫米厚镀锌C型钢，用376型彩钢瓦，C型钢间距小于等于1.1米。四、甲方现有的材料乙方必须将其中能使用的部分按甲方 购买时的价格购买使用。五、乙方完工后经双方验收及收方计算价款。六、甲方必须在完工验收计算价款后的三个工作日内一次 性将总款付给乙方。七、此协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。甲方签字：乙方签字:2013年 月曰一、甲方铜梁厂房部分卸料平台钢架雨棚由乙方包工包料 负责制作及安装。二、承包价格是 75元/川（按乙方实际制作的瓦面面积计 算）。三、乙方所使用的材料中：立柱按甲方现有的规格及质量，架管用48圆管，厚度为1.5毫米。用100型，1.2毫米厚 镀锌C型钢，用376型彩钢瓦，C型钢间距小于等于1.1米。四、甲方现有的材料乙方必须将其中能使用的部分按甲方 购买时的价格购买使用。五、乙方完工后经双方验收及收方计算价款。六、甲方必须在完工验收计算价款后的三个工作日内一次 性将总款付给乙方。七、此协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。甲方签字： 乙方签字：2013 年 月 日