湖南城市学院工程监理复习题

《湖南城市学院工程监理复习题》由会员分享，可在线阅读，更多相关《湖南城市学院工程监理复习题（21页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1（A ）主要是对监理单位能力的选择A监理招标B报价C监理人员素质D设备2在监理合同中，（ B）是指与完成正常工作相关，在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作。A正常工作B附加工作C额外工作D义务工作3监理合同的有效期是指（ D ）A双方在合同中约定的日历天数B工程准备工作开始，到施工任务完成C工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续D工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾款4在监理合同中，（ A）是监理人的义务A在合同终止后，不得

2、泄露与本工程、合同业务有关的保密资料B负责建设工程的所有外部关系的协调工作C将监理权限及时书画通知已选定的第三方D提供与工程有关的监理服务所需要的工程资料5监理合同中“附加工作”是指（A ）A由于非监理方的原因使监理工作受到阻碍或延误而增加的监理工作B监理合同范围以外的工作C由于建设单位原因终止监理合同后的善后工作D建设单位暂停监理业务后又恢复监理业务时监理方进行的工作6因监理机构提出的合理化建议使业主获得了实际经济效益，按照监理合同示范文本的规定（ C ）A属于正常监理工作的范畴，不必给予额外支付B可与业主分享获得的经济效益C可参照国家规定的合理化建议奖励办法给予奖励D按额外监理工作的计算方

3、法给予补偿7监理单位需要调换监理机构的总监理工程师人选时，（ C ）。A通知业主后即可调换 B无需通知业主可自行调换C取得业主书面同意后才能调换D合同签订后不允许再谳换8监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，业主可（ D ）A发出中止合同通知，令监理合同即行停止B发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同C发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合同通知发出后的第35天，监理合同即行终止D首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复，在每个通知发出35天后发出终止合同通知，监理合同即行终止9监理合同约定，业主免费提供给监理机构的测量设备，监理工作完成

4、后，监理单位（ D ）A应各业主支付使用费并归还业主B将设备免费带走C各业主支付使用期间的折旧费后带走D不需向业主支付任何费用将设备归还业主10监理合同中不包括（ B ）内容。A保障业主权益的条款B保障承包商权益的条款C保障监理单位权益的条款D违约责任的条款11因被监理单位的违反合同行为导致工程竣工时间的延长，监理单位（ A ）A不承担责任B监理单位承担全部责任C监理单位承担监督不力的责任D监理单位承担连带责任12当施工单位没能达到规定的质量要求时，建设监理公司（A ）A不承担责任B负全部责任C承担连带责任D按合同规定退还一定数量监理费13驻地监理工程师代表的工作，应直接对（ B ）负责。A业

5、主B监理工程师C承包商D分包商14监理单位在履行监理合同时违约，其赔偿总额（ B）A没有限制B不应超出除去税金的监理酬金总额C不应超出包括税金的监理酬金总额D一律应当为对方当事人的实际损失15不是监理招标方式的有（ D ）。A公开招标B议标C邀请招标D公开招标和邀请招标16施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（ D ）。A由承包商承担的风除责任B给予费用补偿并顺延工期C给予费用补偿但不顺延工期D给予工期顺延，但不给予补偿17在工程施工过程中，由于不可抗力事件的发生导致的（ B ）的费用，需要由承包人承担。A工程所需清理、修复B承包

6、人、施工人员伤亡损失C第三方人员伤亡和财产损失D现场施工材料损失18在工程施工过程中，由于不可抗力事件的发导致下列费用发生，需要由承包人承担的有（ C ）。A工程所需清理、修复费用B应工程师要求留在施工场地的的管理人员费用C承包人施工人员伤亡损失D现场施工材料损失19不可抗力事件持续发生时，承包人应每隔7天向工程师报告一次受害情况，于不可抗力事件结束后（ C ）时间内，向工程师提交清理和修复费用的正式报告及有关资料。A48小时B7天C14天D30天20由于设备制造原因导致试车达不到验收要求，则该项拆除、修理或重新安装费用应由（ C ）承担。A业主B承包商C设备采购方D设计方21下列哪个可作为索

7、赔的有效证据（ A ）。A业主和承包商签署的合同变更协议B业主的口头要求C业主的合理建议D承包商的合理建议22施工合同示范文本规定，（ B ）应由承包方承担。A承包方在地下管道附近施工的防护措施费用B承包方由于安全措施不力造成事故而发生的费用C在有毒有害环境中施工的防护措施引起的经济支出D第三方责任造成伤亡事故发生的费用23施工合同中索赔的性质属于（ A ）A经济补偿 B经济惩罚 C经济制裁D经济补偿和经济制裁24业主指定的分包商，在施工中受到非自身原因造成损害时，他应向（ B ）提交索赔报告。A业主B总承包商C监理工程师D业主或监理工程师25索赔的性质属于（ D ）。A惩罚B违约金C过错责任

8、D补偿二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1施工合同示范文本规定，出现不可抗力事件，应由甲方承担费用的情况是（ AD ）A工程本身的损害B清理修复的费用C施工现场的设备、机械的损坏D施工现场甲方人员的伤亡E施工现场除乙方人员外，第三方人员的伤亡2按照监理合同的规定，业主对监理单位提交的支付通知书中部分酬金项目的计算有异议时，（BDE ）A发生拒付全部酬金通知书，要求监理单位重新提交酬金支付申请表B48小时内发出异议通知书C按时支付全部酬金，异议部分下次支付时再予扣款D按时支付无异议部分酬金，拒付有异议部分酬金E拖延支付时按无异议部分酬金额计算逾期付款利息3工程建设监理合同示

9、范文本规定，建设监理单位服务的内容包括（ ACD ）A正常的监理工作B附属工作C附加工作D额外工作E业主要求的工作4监理工程师书面指示进行某项检查试验，届时他既未出席又没发布其他指令，承包商应（ BCD ）A推迟试验，等待工程师出席B自行试验C将试验记录送交工程师D质量是否合格由实验数据判定E不必试验，书面请求工程师承认该部分产品合格5工程建设监理委托合同的主体包括（ CD ）。A建设行政主管部门B工程建设质量监督站C业主D监理单位E承包商6签发（ ABCD ）必须由监理工程师亲自处理。A工程移交证书B付款证书C解除缺陷责任证书D最终证书E保险证书7下列情况中，属于转包行为的是（ ABDE ）

10、A将承包的工程全部包给其他施工单位，从中提取回扣者B总包单位将工程的主要部分或群体工程半数以上的单位工程包给其他单位C总包单位自行完成工程的主要部分，其非主要部分或专业性较强的工程分包给其他施工单位D分包单位将承包的工程再次包给其他施工单位（特殊技术作业除外）E建安施工企业以盈利为目的，将所承包的工程转包给其他施工单位，不对工程承担任何技术、质量、经济、法律责任的行为8施工过程中使用的图纸由（ AD ）。A甲方提供B乙方提供C甲方提供经乙方批准D乙方提供工程师批准E监理单位提供经乙方批准9工程师在处理工期展延中，（ BE ）A依据合同有权删减工作内容和缩短工期B依据合同有权删减工作内容，但无权

11、要求缩短工期C由工程师提出，经业主批准缩短工期D由工程师与承包商协商一致缩短工期E由业主与承包商协商，变更合同后缩短工期10分包商应立即执行的变更指令包括（ DE ）的书面指令。A业主直接送达B工程师直接送达C工程师代表直接送达D承包商代表直接送达E经承包商代表确认工程师发布三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）1某承包商与业主签订一份施工合同，规定合同工期为68天，工期每提前1天奖励2000元，每拖后一天罚款3000元。乙方提交的施工网络进度计划如下图所示，该计划得到甲方代表的批准。在实际施工过程中发生了如下几事件。事件1：甲方未能按时提供出全部施工场地，使A、B两项工作的作业时间分别

12、延长了3天和2天，造成这两项工作分别窝工8和10个工作日。工作C未受影响。事件2：在工作D施工时，乙方主要施工设备出现故障，停工检修两天，造成窝工20个工日。事件3：在工作E施工时，由于甲方提供的某种材料不合格，造成拆除用工30个工作日，机械设备闲置3个台班，台班单价为300元，材料费损失2万元，因拆除重新施工使作业时间延长3天。事件4：在工作F施工时，因设计变更，造成施工时间增加2天，多用人工15个工日，增加其他费用1万元。问题：（1）在上述事件中，乙方可就哪些事件提出工期补偿和费用补偿要求？（2）该工程的实际施工天数为多少天？可得到的工期补偿为多少天？工期奖罚天数为多少天？（3）当地人工日

13、工资单价为35元/工日，窝工人工费补偿标准为20元/工日。施工管理费、利润等均不予补偿。则在该工程中，乙方可得到的合理经济补偿为多少？一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1. A 2. B 3. D 4. A 5. A 6. C 7. C 8. D 9. D 10.B11. A 12. A 13. B 14 B 15. D 16 D 17. B 18. C 19. C 20.C21. A 22. B 23. A 24. B 25. D 二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1. AD 2. BDE 3. ACD 4. BCD 5. CD 6. ABCD 7

14、 ABDE 8. AD 9. BE 10. DE 三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）参考答案及标分标准（1）答：事件1可以提出工期补偿和费用补偿要求（1分），因为施工场地提供时间延长属于甲方应承担的责任，而工作A位于关键路线（2分）。 事件2不能提出补偿要求（1分），因为施工设备故障属于乙方承担的风险（2分）。 事件3可以提出费用补偿要求（1分），因为甲方提供的材料不合格，应由甲方承担责任。但由此增加的作业时没有超过该项工程的总时差（2分）。 事件4可以提出费用和工期补偿要求（1分），因设计变更责任在甲方；且工作F位于关键路线（2分）。（2）答：计算原网络图，工程施工网络进度计划的关

15、键路线为，计划工期为68天，与合同工期相同（5分），将图中各项工作的持续时间以实际持续时间代替，计算网络图关键路线不变，实际工期为73天（4分）。将甲方负责的各项工作持续时间延长天数加到原计划中，计算出关键路线不变，工期仍为73天（3分）。所以该工程索赔工期为5天，工期奖罚天数为0天（1分）。（3）答：乙方可得到合理经济补偿总额为：（810）×2030×353×3002000015×351000032835元（5分）一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1在下列各项权利中，（ C ）是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承

16、包单位的选定权B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利D授予监理单位权限2在委托代理关系中，因代理人的行为给被代理人造成损害的，（ D ）A代理人与被代理人共同承担责任B代理人承担连带责任C代理人与被代理人协商确定责任D代理人独自承担责任3监理招标的宗旨是对监理单位（ B ）的选择。A资质B能力C报价D现场监理人员数量4不应作为监理工程师进行施工合同管理依据的是（C ）。A建设工程监理合同B建设工程施工合同C建设工程勘察、设计合同D招标文件和投标书5监理工程师在施工阶段进行进度控制的依据是（D ）施工进度计划。A承包商编制的 B业主编制的C监理单位制定并由承包商认可的 D承包商提交并经监

17、理工程师批准的6当监理工程师与承包商就索赔问题经过谈判不能达成一致意见时，应（A ）A由监理工程师单方面决定一个他认出合理的单价或价格B由业主自行决定索赔的处理意见C由业主协调监理工程师与承包商的意见，形成一个都能接受的结果D提请仲裁机关处理7在下列各项权利中，（ C ）是工程建设监理委托合同中监理单位的权利。A对其他合同承包单位的选定权B委托监理工程重大事项的决定权C获得奖励的权利D授予监理单位权限 8监理工程师通知承包商进行工程计量后，承包商在约定时间未派人参加计量，则（ C ）A监理工程师应推迟计量时间B监理工程师单独计量无效C监理工程师单独计量有效D监理工程师可不必再计量9监理工程师批

18、准索赔的权限为（A ）。A合约内索赔B合约外索赔C道义索赔D向保险公司索赔10监理工程师对承包商（ B）的工程量，不予计量。A经批准超出设计图纸B自身原因造成的返工C设计变更而增加D业主原因造成的返工11承包人按照工程师的指示对已隐蔽的工程部位进行剥露后的重新检验。该工程部位隐蔽前曾得到工程师的质量认可，但重新检验后发现质量未达到合同规定的要求，则全部剥露、修复和重新隐蔽的费用损失和工期处理为（ B ）A费用和工期损失全部由业主承担B费用和工期员失全部由承包人承担C费用由承包人承担，工期给予顺延D工期不予顺延，但费用由业主给予补偿12因承包人的施工质量未达到合同要求，工程师发布了暂时停工通知。

19、承包人按工程师的指标修复质量缺陷后，向工程师发出了要求复工的书面通知。工程师接到请求复工通知后的48小时未及时作出任何答复，此时承包人应（ A ）。A继续手续工作的施工B向发包人发出请求复工的通知C停工等待工程师的指示并要求顺延工期D停工等待工程师的指示，但不得要求顺延工期13工程预付款的预付时间，应不迟于（C ）前7天。A承包人开始现场工作B承包人进驻现场C约定的开工日期D发包人提供场地14（ B），是发包人支付工程款的前提。A工程量清单B对承包人完成工程量的核实确认C承包人提交的已完工程量报告D工程师自行计量结果15发包人不按合同约定支付工程款，导致承包人停止施工超过（ D ），承包人有权

20、解除合同。A7天B14天C28天D56天16施工合同解除后，已经定货的材料由（ C ）退货，不能退还的货款，解除订货合同发生的费用，由（ ）承担。A发包人，发包人B承包人，承包人 C. 发包人, 承包人 D. 承包人,发包人17FIDIC合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时，（ C ）。A本月工程量不予计量B按实际完成的工程量支付应得款C本月不支付D按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分18在FIDIC合同条件中，工程师代表的权力由（ D ）授予。A建设主管部门B监理单位C业主D工程师19经工程师批准的承包人索赔款，应（ C ）

21、。A经工程师批准后立即支付B经发包人同意后立即支付C计入工程进度款内支付D竣工结算时一并支付20下列事件中，由于（ C）导致的损失不属于不可抗力范畴。A地震B洪水C施工爆破作业D现场毗邻建筑物的火灾21由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商（ C ）。A因不属于自己的原因拒绝索赔要求B认为要求合理，先行支付后再向业主索要C不予支付，以自己的名义向工程师拉交索赔报告D不予支付，以分包商的名义向工程师提交索赔报告22位于关键线路的基础开挖工作，施工中遇到的地质条件比技术规范中给出的条件差，导致工程量增加较多。承包商的索赔可以合理地包括（ ）方面的补偿要求。A

22、工期B工期和费用C费用和利润D工期、费用和利润23以下材料中，（ A ）不能作为承包商向业主索赔的证据。A监理工程师的施工建议B现场施工记录C工程变更指令D施工组织计划24（ B ）不属于不可抗力事件。A战争、动乱B乙方责任造成的爆炸C正常的阴雨天气D雨天积水25施工中，因经过监理工程师审查后发放给承包商的设计图纸错误，导致施工承包商受到损害，则承包商应（ B ）递交索赔通知。A直接向业主B向监理工程师C以业主和承包商的共同名义向设计单位D以监理工程师和承包商的共同名义各设计单位二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1监理工程师监督在型设备采购合同履行时，有权根据合同对设备的

23、（ ABE ）进行检查。A制造材料B制造进度C生产计划D制造成本E制造工艺2工程建设监理合同示范文本中规定属于附加监理工作的情况包括（ BCD ）A合同工作范围内写明的服务内容B由于非监理单位的义务双方协议改由监理单位承担C原应由业主承担的义务双方协议改由监理单位承担D应业主要求监理单位提出更改服务内容建议后增加的工作内容E不可抗力事件发生导致合同的履行被迫终止后的善后服务工作3监理工程师颁发了工程移交证书即标志着（ AD ）A承包商的施工期结束B承包商完成了全部合同义务C解除承包商对工程质量的责任D承包商对主要工程照管责任结束E履行保函的担保责任结束4监理合同示范文本规定的监理单位权力包括（

24、 ABDE ）A对分包单位的审批权B发布停工令和复工令的权力C变更工程设计的决定权D对工程施工进度的控制权E要求承包商撤销有严重失职行为人员的建议权5在监理招标的评标，（ABE ）是技术建议书的评审内容。A监理单位的资质条件B人员配备C人员费率的合理性D要求招标单位提供设施和服务的合理E实施监理的方案计划6监理招标评审投标书中的人员配备情况时，应优选出（ ABCE ）的标书A总监理工程师的素质高B拟派项目的主要监理人员的合理性C专业方面满足监理工作范围的需要D人员的取费标准最低E人员派驻计划合理7因（ BCD ）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A承包人更换项目经理B设计变更C工程师未

25、按合同约定提供批准D不可抗力 E隐蔽工程验收不合格8设计合同履行过程中，因委托方提出的变更要求需对设计所依据的原设计任务书进行重大修改，则应（ AE ）。A由业主报请原设计任务书的批准单位同意B由设计单位报请原设计任务书的编制单位同意C原合同继续有效D需变更原合同E原合同终止，双方重新签合同9承包商提出索赔要求成立的条件应包括（ADE ）A已造成了承包商的实际施工成本加大B由于现场气候条件的影响C承包商施工责任导致D监理工程师协调管理责任原因引起E按合同规定的程序提出索赔要求10分包商应立即执行的变更指令包括（DE ）的书面指令。A业主直接送达B工程师直接送达C工程师代表直接送达D承包商代表直

26、接送达E经承包商代表确认工程师发布三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）1某深基坑土石方开挖过程中，大明建设有限责任公司（简称大明公司）在合同标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期提前2个月。但在合同中另一未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，开挖工作变得更加困难，工期因此拖延了3个月。由于工期拖延，使得施工不得不在雨季进行，又影响工期2个月。本工程的总监理工程师叫张三。为此承包商于2005年7月10日提出索赔。问题：（1）该项施工索赔能否成立？为什么？（2）在该索赔事件中，应提出的索赔内容包括哪些方面？（3）在施工索赔中通常可以作为索赔证据的有哪些？（4）大明公司提供的索赔文件

27、包括哪些？（5）请协助大明公司拟定一份索赔通知。一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1. C 2. D 3. B 4. C 5. D 6. A 7. C 8. C 9. A 10. B C11. B 12. A 13. C 14 B 15. D 16 C 17. C 18. D 19. 20. C21. C 22. D A 23. A 24. B 25. B 二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1. ABE 2. BCD 3. AD 4. ABDE 5. ABE 6. ABCE 1. BCD 8. AE 9. ADE 10. DE 三、综合运用题目（本大

28、题共1小题,共30分）参考答案及评分标准：（1）答；该项施工索赔成立（2分），因为施工中在合同未标明有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，属于施工现场的施工条件与原来的勘察有很大差异，属于业主的责任范围（3分）。（2）答：包括费用索赔和工期索赔（4分，答对一项给2分）。（3）答：索赔证据有：招标文件、工程合同及附件，业主认可的施工组织设计、工程图纸、技术规范等；工程各项有关设计交底记录，变更图纸，变更施工指令等；工程各项经业主或监理工程师签认的签证；工程往来信件、指令、信函、通知答复等（往来书信也可）；工程会议纪要；施工计划及现场实施情况记录；施工日记及备忘录；工程送水送电、道路开通、封闭的日期

29、及数量记录；工程预付款、进度度拨付情况；工程有关的施工照片及录相等；施工现场气候记录情况等；工程验收报告及技术鉴定报告等；工程材料采购、订货、运输、进场、验收、使用的等方面的凭据；工程会计核算资料；国家、省、市有关工程造价、工期的文件、规定等。（答对一项给0.5分，全对给8分，只要表述接近，顺序可颠倒）（4）答：索赔文件有：索赔信；（2分）（也可是索赔通知）索赔报告；（2分）索赔证据与详细计算书等附件（2分）。（5）答：索赔通知参考形式如下：致张三总监理工程师：我公司希望你方对工程地质条件变化问题引起重视。1在合同文件标明有松软石的地方未遇到松软石。2在合同文件中未标明有坚硬岩石的地方遇到了坚

30、硬岩石。由于第1条，我公司实际施工进度提前由于第条，我公司实际生产率降低，而引起进度拖延，并不得不在雨季施工。上述施工条件变化，造成我公司施工现场设计与原设计有很大差别，为此向你方提出工期索赔及费用索赔要求，具体工期索赔及费用索赔依据与计算书在随后的索赔报告中。大明建设有限责任公司2005年7月10日评分：格式正确2分，正文内容全面完整5分一、单项选择题（本大题共25小题,每小题2分,共50分）1发包人应在（ D ）14天内，向承包人支付工程进度款。A每个月的末B承包人完成工程施工C工程师对已完工程检验后D双方计量确认后2建设工程未经验收或者验收不合格，不得交付使用。发包人强行使用的，由此发生

31、的质量问题及其他问题，由（A ）承担责任。A发包人B工程师C承包人D分包人3工程具备竣工验收条件，承包人应按国家工程竣工验收的有关规定，向发包人提供完整的（ B ）。A竣工验收报告及竣工图B竣工资料及竣工验收报告C竣工验收报告及结算资料D竣工验收报告及质量保证书4承包人实施爆破作业前应书面通知工程师，并提出相应的安全保护措施，经工程师认可后实施。（ C ）费用由发包人承担。A实施爆破B制定安全保护措施C安全保护措施D清理现场5承包人提出使用专利技术，报工程师认可后实施，（ A ）承担有关费用。A承包人B工程师C发包人D专利权人6在施工中发现文物，承包人应立即保护好现场，并及时通知工程师，工程师

32、报告当地文物管理部门，承发包双方按文物管理部门要求采取妥善保护措施。（ D ）。A文物管理部门承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延B承包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延C承包人承担由此发的费用，延误的工期不预顺延D发包人承担由此发生的费用，延误的工期相应顺延7发包人在收到竣工结算报告资料后56天内仍不支付的，承包人可以（B ）A将该工程抵消结算款B与发包人协议将该工程折价C将该工程拍卖D将该工程变卖8发包人不按合同约定支付工程款，导致承包人停止施工超过（ D ），承包人有权解除合同。A7天B14天C28天D56天9施工合同解除后，已经定货的材料由（ C ）退货，不能退还的货款，解除订

33、货合同发生的费用，由（ ）承担。A发包人，发包人B承包人，承包人 C. 发包人, 承包人 D. 承包人,发包人10在施工过程中，工程师发出口头命令，但未及时予以书面确认，承包人在工程师发出口头指令后的第三天提出书面确认要求，但工程师在接到要求三天后仍未答复。下列请述中正确的是（ C ）。A承包人应继续等待答复B承包人应再次提出书面确认要求C此口头指令视为已被被确认D此口头指令工程师可不予承认11某工程施工到4月15日时发生了设计变更，由于合同中没有适用或类似于变更工程的价格，承包人在4月30日提出的变更工程价款的报告中自行确定了变更价格；按建设工程施工合同（示范文本）规定，（ B ）。A由工程

34、师确定变更价格，经业主确认后执行B承包人确定的变更价格，经工程师确认后执行C承包人确定的工程价款变更视为无效D承包人确定的变更价格，经业主确认后执行12在建设工程施工合同履行中，工程师接到承包人延期开工申请后，以书面形式答复承包人的时限为（ B ）。A24小时B48小时C7天D3天13工程建设过程中需要与当地政府有关部门的协调工作，应由（ A ）办理。A业主B总监理工程师C监理机构有关人员D承包商14当承包商部分部位的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师（ A ）A不承担责任B承担连带责任C承担全部责任D同意扣除一定数量监理酬金15要求分包商实施新增工程项目施工的变更指令应由（ B ）签

35、发。A业主B监理工程师C总包商D分包商16工程项目中，使用的大型永久工程设备制造完成后，应得到（ B ）书面同意方可运至现场。A业主B监理工程师C施工承包商D设备供应商17根据施工合同范本的规定，工程竣工结算应遵循的程序是，当竣工验收合格后由（ B ）编制竣工决算报告A业主B承包商C监理工程师D设计单位18业主单位为监理单位提供的职员和服务人员，在接受监理工程师的指示而发生失职行为时，（ B ）。A应由监理工程师负责B监理单位不承担责任C应由业主单位与监理单位共同负责19采用FIDIC合同条件的施工合同，计入合同总价内的暂定金额使用权由（ B ）控制。A业主B监理工程师C总包商D分包商20FI

36、DIC合同条件规定，当组成合同各文件的约定有矛盾或歧议时，应由（ C ）解释。A业主B承包商C监理工程师D业主与承包商协商21FIDIC合同条件规定，承包商要将合同利益转让给除承包商开户银行和投保的保险公司之外的任何第三方，或将合同转让给他人，必须取得（ C ）。A监理工程师的口头同意B保证人的口头同意C业主的书面同意D监理工程师的书面批准22FIDIC合同条件规定，承包商本月完成的工程量较少，应支付工程进度款结算额小于监理工程师签证的最小金额时，（ C ）。A本月工程量不予计量B按实际完成的工程量支付应得款C本月不支付D按计划工程量支付，从下月的应得款内扣回不足部分23在FIDIC合同条件中

37、，工程师代表的权力由（ D ）授予。A建设主管部门B监理单位C业主D工程师24经工程师批准的承包人索赔款，应（ C ）。A经工程师批准后立即支付B经发包人同意后立即支付C计入工程进度款内支付D竣工结算时一并支付25下列事件中，由于（ C ）导致的损失不属于不可抗力范畴。A地震B洪水C施工爆破作业D现场毗邻建筑物的火灾二、多项选择题（本大题共10小题,每小题2分,共20分）1在监理合同中，合同的标的包括（ABE ）A正常的监理服务B附加服务C工程建设所有外部设备关系的协调工作D选择其他合同的承包单位E额外的服务2应由监理工程师签发的文件包括（ABD ）A临时支付证书B竣工结算支付证书C最终报表D

38、最终支付证书E结清单3业主与监理单位签订监理合同时，应考察监理单位的（ ABC ）A监理资质等级证书B企业法人营业执照C监理人员素质D企业纳税证书4监理工程师在设计阶段对设计合同进行管理的主要任务有（ AB ）A组织设计方案竞赛，参与评选设计方案B起草设计合同条款及协议书C监督履行设计合同D审查设计方案和设计结果E审查项目概预算F选择设计单位5监理单位对监理工作承担责任的原则（ ACD ）A在监理合同有效期内承担责任B对有关第三方违反合同规定的质量要求造成的后果承担责任C在责任期内，因过失行为造成经济损失要负监理失职责任D监理任务因工程进度的推迟或延误而超过议定的责任期，在双方商定的延长责任期

39、内，继续承担责任E在监理过程中对有关第三方违反合同规定的交工期限承担责任6监理工程师对施工合同履行管理的主要任务是（ BCDE ）。A施工招投标工作的监督管理B施工工期管理C施工费管理D施工质量管理E施工过程的档案管理7在我国施工合同中，工程师包括（ AD ）等情况。A监理单位委派的总监理工程师B现场工程师C工程师助理D发包人指定履行合同的负责人E项目经理8因（ BCD）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A承包人更换项目经理B设计变更C工程师未按合同约定提供批准D不可抗力 E隐蔽工程验收不合格9工程师在施工合同的履行过程中，应当承担的职责有（ ABCD ）。A工程师在施工过程中可委派工

40、程师代表等个体管理人员行使自己的部分权利和职责，并可在认为必要时撤回委派，委派和撤回均应提前7天以书面形式通知承包人B工程师的指令，通知由其本人签字后，要以书面形式交给项目经理，项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效C工程师应按合同约定，及时向承包人提供所需指令，批准并履行其它约定的义务D在合同履行中，发生影响承、发包双方权利或义务必的事件时，负责监理的工程师应依据合同在其职权范围内客观公正地进行处理E当工程师要求承包人立即执行的指令，承包人有异议时工程师不能决定仍继续执其指令10监理工程师在施工过程中其权限说明正确的是（ ACDE ）A监理工程师对现场材料及设备有检查和控制的权力；对已完工

41、程有确定或拒收的权力；有权对工程采到紧急补救措施B监理工程师有权批准承包商但无权要求解雇承包商的雇员C监理工程师 施工进度管理方面有权批准承包商的进度计划，有权发出开工令，停工令和复工令，有权控制施工进度D监理工程师在费用管理方面，有权确定变更价格，有权批准使用暂定额，有权批准使用计日工，有权批准向承包商付款E监理工程师在合同和宣方面有权批准工程延期；有权发布工程变更令；有权颁发移交证书和缺陷责任书；有权解释合同中有关文件；有权对争羰作出决定三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）1.某工贸集团决定新建一机械制造厂，通过招标方式与市建工集团安装公司签订了工程施工合同。开工日期为2001年5

42、月18日，合同工期67天。施工单位按时提交了单位工程施工组织设计，并得到了监理工程师的批准。该工程施工过程中发生了以下几项事件：事件一：在设备安装阶段，按照合同约定，业主负责购买的设备应于6月24日进场，25日开始安装。但因运输问题，推迟到6月28日才进场，造成安装时间推迟4天，人工窝工28个工日。施工单位及时提出增加工期4天并补偿相应费用的要求。事件二：2001年6月15日，进行柱子吊装作业时，由于控制大臂连接销轴的止退板的安装违反安装工艺要求，致使止退板失去作用，起重大臂突然折断，将现场信号工王某砸伤。经事故调查，该单位对大型机械设备长时间疏于管理，没有建立完整的技术资料档案，也没有向有关

43、部门申请进行技术检验，致使该机械长期处于失控状态。止退板失去作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限而折断。作业人员擅自变更原设计要求，将本应形体锁合的固定方法改变为粘结锁合方式，且又未认真履行监督检查职责，造成这种错误固定方式得不到及时纠正。事件三：地面采用细石混凝土，施工过程中,发现地坪有大量起砂的现象。问题：(1)、如果工程所在地人工费标准为35元/工日，应由业主给予补偿的窝工人工费标准为20元/工日，其余不予补偿。计算事件一中施工单位应得到的费用补偿为多少？(2)、请简要分析事件二发生的安全事故产生的原因。(3)、事件三是施工现场比较常

44、见的质量问题，那么，常见工程质量问题的产生原因有哪些？并分析造成该质量通病的原因。(4)、施工组织设计的核心是（ ）。 A、施工进度计划 B、施工平面布置图 C、施工方案 D、工程概况一、单项选择题 1. D 2. A 3. B 4. C 5. A 6. D 7. B 8. D 9. C 10.C11. B 12. B 13. A 14 A 15. B 16 B 17. B 18. B 19. B 20.C21. C 22. C 23. D 24. C 25. C 二、多项选择题 1. ABE 2. ABD 3. ABC 4. AB 5. ACD 6. BCDE 7 AD 8. BCD 9.

45、ABCD 10. ACDE 三、综合运用题目（本大题共1小题,共30分）参考答案及标分标准(1)、安装公司可得到的合理的费用补偿为：窝工费：28×20=560元。（2分）(2)、这起事故发生的原因是：l）控制大臂连接销轴的止推板安装不合理。（2分）2）企业安全管理松懈，规章制度不落实，对机械设备安全状况失察。（3分）3）在长时间作业中，控制大臂连接销轴的止退板失去作用，造成销轴在工作中受轴向力影响而逐渐窜出，起重臂整体失稳，上、下弦杆各有一节点所承受的扭矩超过强度极限，突然折断，起重臂坠落。（3分）4）安全检查不到位，没有发现固定方式的改变，留下事故隐患。（2分）(3)、常见工程质量

46、问题的原因有：1）违背建设程序（0.5分）；2）工程地址勘查原因（0.5分）；3）未加固处理好地基（0.5分）；4）设计计算问题（0.5分）；5）建筑材料及制品不合格（0.5分）；6）施工和管理问题(0.5分）；7）自然条件影响（0.5分）；8）建筑结构使用不当（0.5分）。造成该质量通病的原因：1）细石混凝土水灰比过大，坍落度过大（1分）；2）地面压光时机掌握不当；3）养护不当；4）细石混凝土地面尚未达到足够强度就上人或机械等进行下道工序，使地面表层遭受摩擦等作用导致地面起砂；5）冬期施工保温差；6）使用不合格的材料）。(4)、C名词解释1、主动控制：所谓主动控制就是预先分析目标偏离的可能性

47、，并拟定和采取各项预防措施，以使计划目标得以实现。主动控制是一种前馈式控制，是一种事前控制。2、组织设计：是指对一个组织结构进行规划、构造、创新或再构造，以便从组织结构上确保组织目标的有交实现。3、信息管理：在实施监理过程中，监理工程师要对所需要的信息进行收集、整理、处理、存储、传递、应用等一系列工作，这些工作的总称为信息管理。4、工程监理的正常工作；是指双方在专用条件中约定，委托人委托的监理工作范围和内容。5、工程项目建设程序：是指工程项目从基本项目决策、设计、施工到竣工验收整个过程各个阶段及其先后次序。1、专业监理工程师：专业监理工程师是根据项目监理岗位职责分工和总监理工程师的指令，负责实

48、施某一专业或某一方面的监理工作，具有相应监理文件签发权的监理工程师。2、平行承发包：所谓平行承发包，是指业主将建设工程的设计、施工以及材料设备采购的任务经过分解分别发包给若干个设计单位、施工单位和材料设备供应单位，并分别与各方签订合同。3、索赔：索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的错误，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。4、质量控制点：质量控制点是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。5、工程变更：所谓工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程"。1、监理

49、员：监理员是经过监理业务培训，具有某类工程相关专业知识，从事具体监理工作的监理人员。监理员属于工程技术人员，不同于项目监理机构中的其他行政辅助人员。2、项目总承包管理：所谓项目总承包管理是指业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计、施工和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理。3、限额设计：所谓限额设计就是按照批准的工程可行性研究报告及投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计和施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制不合理变更，保证总投资额不被突破。4、合同法律关系：合同法律关系是指由合同法律规范所

50、调整的、在民事流转过程中所产生的权利义务关系。一般而言，合同法律关系是一种重要的民事法律关系。5、工程变更：所谓工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程"。1、组织设计：是指对一个组织结构进行规划、构造、创新或再构造，以便从组织结构上确保组织目标的有交实现。2、被动控制：是指当系统按计划进行时，管理人员对计划的实施进行跟踪，把它输出的工程信息经过加工、整理、传递给控制部门，使控制人员可以从中发现问题，找出偏差，寻求并确定解决问题和纠正偏差的方案，然后再回送给计划实施系统付诸实施，使得计划目标出现偏差就能得以纠正。被动控制是一种反馈

51、控制。3、监理单位的资质：指其从事工程建设监理业务应该具备的人员素质、专业、技能与配套能力、技术装备、监理水平、从事工程建设监理的经济和监理效果等及拥有的资金数量等等。4、工程项目质量；是指是一组固有特性满足工程建设中有关法律，法规，技术标准，设计文件及工程合同中对工程的安全，使用，经济，美观等综合要求的程度。5、工程建设的进度控制；是指在工程项目各建设阶段编制进度计划，将该计划付诸实施，在实施的过程中经常检查实际进度是否按计划要求进行，如有偏差则分析产生偏差的原因，采取补救措施或调整，修改原计划，直至工程竣工，交付使用。1、总监理工程师：总监理工程师是由工程监理企业法定代表人书面授权，全面负

52、责委托监理合同的履行、主持项目监理机构工作的监理工程师。2、项目总承包模式：所谓项目总承包模式是指业主将工程设计、施工、材料和设备采购等工作全部发包给一家承包公司，由其进行实质性设计、施工和采购工作，最后向业主交出一个已达到动用条件的工程。这种模式也称“交钥匙工程"3、工程变更：所谓工程变更包括设计变更、进度计划变更、施工条件变更以及原招标文件和工程量清单中未包括的“新增工程"。4、索赔：索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的错误，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。5、限额设计：所谓限额设计就是按照批准的工程可行性研究报告及

53、投资估算控制初步设计，按照批准的初步设计总概算控制技术设计和施工图设计，同时各专业在保证达到使用功能的前提下，按分配的投资限额控制设计，严格控制不合理变更，保证总投资额不被突破。1、反馈控制：是管理控制工作的主要方式。反馈控制既可用来控制系统的最终成果，也可以用来控制系统的中间结果，前者称为端部反馈，后者称为局部反馈。局部反馈对于改善管理控制系统的功能起着重要作用。反馈控制具有稳定系统、跟踪目标和抗干扰的特性。2、工程项目的监理规划：是指导项目监理组织全面开展活动的纲领性文件，是监理人员有效地进行监理工作的依据和指导性文件。3、组织结构：是一个组织内部构成要素之间确定的较为稳定的相互关系和相互

54、联系的方式，或是一个组织内部各要素的排列组合方式，并且用组织图和职位说明加以表示。4、工程监理的额外工作；是指正常工作和附加工作以外，根据规定监理人必须完成的工作，或非监理人自己的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务的工作。5、主控项目；是指建设工程中的对安全，卫生，环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。简答题1、简述我国工程建设监理特点。答：我国工程建设监理具有以下特点：（1）工程建设监理属于强制推行的制度（2）工程建设监理的服务对象具有单一性（3）工程建设监理具有监督功能 （4）市场准入的双重控制2、简述监理工程师的权利。答：监理工程师的权利有： (1)使用监理工程师名称

55、； (2)依法自主执行业务； (3)依法签署工程监理及相关文件并加盖执业印章； (4)法律、法规赋予的其他权利。3、简述直线制监理组织形式的特点和适用范围。直线制监理组织形式的特点是项目监理机构中任何一个下级只接受唯一上级的命令。各级部门主管人员对所属部门的问题负责，项目监理机构中不再另设投资控制、进度控制、质量控制及合同管理等职能部门。（2分）直线制监理组织形式适用于能划分为若干相对独立的子项目的大、中型建设工程。总监理工程师负责整个工程的规划、组织和指导，并负责整个工程范围内各方面的指挥、协调工作；子项目监理组分别负责子项目的目标控制，具体领导现场专业或专项监理组的工作。（3分）4、什么是

56、监理大纲？简述监理大纲的作用。答：监理大纲是监理工作大纲的简称，有时也称监理方案，是监理投标文件的重要组成部分，是监理企业为承揽监理业务而编写的方案性文件。监理大纲是为了使业主认可监理企业所提供的监理服务，从而承揽到监理业务。尤其通过公开招标竞争的方式获取监理业务时，监理大纲是监理单位能否中标、取信于业主最主要的文件资料。监理大纲是为中标后监理单位开展监理工作制定的工作方案，是中标监理项目委托监理合同的重要组成部分，是监理工作总的要求。5、简述监理工程师在建设工程建设前期阶段投资控制的主要任务。答：在建设前期阶段进行工程项目的机会研究、初步可行性研究、编制项目建议书，进行可行性研究，对拟建项目

57、进行市场调查和预测，编制投资估算，进行环境影响评价、财务评价、国民经济评价和社会评价。6、简述施工单位的质量责任。答：施工单位对所承包的工程项目的施工质量负责。实行总承包的工程，总承包单位应对全部建设工程质量负责。建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项实行总承包的，总承包单位应对其承包的建设工程或采购的设备质量负责；实行总分包的工程，分包应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。3、简述项目总承包管理模式的特点。项目总承包管理模式的特点：所谓项目总承包管理是指业主将工程建设任务发包给专门从事项目组织管理的单位，再由它分包给若干设计、施工和材料设备供应单位，并在实施中进行项目管理。（2分）项目总承包管理与项目总承包的不同之处在于：前者不