《涂料施工合同--(范本合同)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《涂料施工合同--(范本合同)（3页珍藏版）》请在装配图网上搜索。
1、施工合同书（以下简称甲方）（以下简称乙方）甲方：乙方：荆门市昱奎化工有限责任公司根据中华人民共和国合同法及有关法律法规规定，结合本工程的实际情况，经甲、 乙双方充分协商，外墙使用“昱奎牌”乳胶漆进行装饰，并委托乙方施工，达成如下协议： 一、工程名称：。二、工程地址：。 三、工程内容：外墙乳胶漆装饰工程。 四、承包方式：乙方包工包料。 五、质量标准：1、乙方必须严格按图纸、说明文件及国家有关规范规程进行施工，并接受甲方的监 督和检查。2、乙方施工确保颜色一致。六、颜色：按照效果图或双方约定涂刷施工。七、工期：本工程合同工期为 天,（年 月 日至 年 月 日）。若遇下列情况之一工期可相应顺延；1、
2、因甲方原因致使乙方不能正常施工；2、夜间室外最低温度低于5C；3、甲方未按合同拨付工程进度款；4、因雨、雪、大风天气影响工程进度； 八、甲方的权利和义务：1、为乙方施工人员提供水、电、材料仓库及临时住房（乙方不承担费用）；2、及时向乙方支付工程进度款，并协调乙方与职能部门的相关事宜；3、及时组织对工程的竣工验收，并按合同规定办好决算；4、为乙方在此施工提供必要保护，不得有外来人员的干扰和破坏，并协助做好协调工作 九、乙方的权利和义务：1、派一名施工队长在工地搞好现场管理，与甲方协调处理好有关问题。2、搞好安全施工，严格按施工操作规程进行施工，若因乙方原因发生安全事故由乙方 自行负责；3、乙方在
3、施工中必须接受甲方及监督部门的现场监督，确保工程质量达标验收合格；4、做到文明施工，杜绝各种违纪违法现象发生。十、单价：1、外墙乳胶漆 元/m2十一、总造价：按实际涂刷展开面积核算为准。十二、付款办法：1、本合同签订 天内，甲方应预付款;2、施工人员进场开始施工时，甲方付款 ;3、腻子层施工完毕，涂刷底漆之前，甲方付工程款 元；4、上两遍乳胶漆施工时甲方付工程款 元；5、工人施工完毕 天内甲方进行验收，并出据工程量结算单，逾期视为验收合格且 以乙方结算为准，验收合格 天内甲方付清全部工程款。十三、付款方式：1、银行帐户结算：从银行直接汇款到昱奎化工公司帐户。2、现金结算：结算人必须持有我公司的
4、“工程结算委托书”才能进行现金结算。十四、违约责任：1、甲方按合同约定的付款办法及时办理工程进度款及完工结算，若甲方未按合同约定及时办理，乙方可停工，并由甲方按未付款的 %/天支付违约金；2、乙方质量不合格的，负责无偿修理和返工，其损失由乙方自行负责。十五、其它：0十六、未尽事宜双方协商解决，协商不成可向原告所在地人民法院起诉。十七、合同一经签订，具有法律效力，双方认真履行，互不违约。十八、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。精品资料甲 方（签章）：法人代表（签字）：身份证号码：代 表（签字）：联系方式：年 月 日乙 方（签章）：法人代表（签字）：身份证号码：代 表（签字）：联系方式：年 月 日Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！
涂料施工合同--(范本合同)
