建设工程简单版的合同范本（通用5篇）.doc

《建设工程简单版的合同范本（通用5篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设工程简单版的合同范本（通用5篇）.doc（18页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建立工程简单版的合同范本通用5篇建立工程简单版的合同范本通用5篇建立工程简单版的合同1发包方(简称甲方)：承包方(简称乙方)：为确保伶俐镇路灯正常照明，便于车辆、行人平安通行，根据民法典等相关法律、法规的规定和伶俐镇路灯实际情况，甲、乙双方本着自愿、平等、互利的原那么，经友好协商，就乙方承接伶俐镇路灯维修工作所涉及的双方权利与义务等事项签定本协议书，双方共同遵守：一、工程概况：(1)、工程名称：伶俐镇路灯维修(2)、工作内容：太阳能灯维修二、维修、维护范围：协议维修、维护范围为：采购太阳能控制器、ED、维修等。三、维修、维护期限：维修工作于_年_月_日之前完成。四、维修、维护费用：1、经双方协

2、商约定材料供应、维修费用包干共计：壹拾贰万壹仟捌佰元整(121800.00元)。2、此费用包括：(1)维修、维护人工费;(2)除高空作业平台车租赁费以外的所有机械费用;3、控制器、和小型电器元件费用;4、管理、税金等其他所有费用。五、维修、维护要求：1、乙方保障维修期间的操作施工平安;2、乙方应在维修完毕后调试;3、乙方保证所维修的电器设备质保，质保期_年;4、如遇其他相关材料的更换工作需向发包方另行通知;六、相关资料提交：如涉及合同约定费用范围以外的材料、机械需报经甲方同意并照像确认后施行，乙方应提供相关材料、机械费用发票作为报销据。七、付款方式：1、本合同维修工作完成后通知甲方进展验收，工

3、程款原那么上按进度分二次支付。第一次支付在工程维修完工后支付至工程款总额的70%;第二次支付待验收合格后十五个工作日内结算至工程款总额的95%。剩余5%工程款留作工程质量保证金，待工程保修期满检查无质量问题后结清，工程结算款最终由审计部门核定为准。2、施行过程中发生的合同约定范围以外的材料、机械费用经甲方确认按实报销。八、甲方的责任：甲方协助消除阻碍乙方施工的障碍物;按合同约定内容支付维护费用。九、乙方的责任：1、按照约定的施工范围、期限和要求进展施工，确保路灯满足照明和相关部门要求。2、按合同约定提供相关资料。十、特别约定：1、施工中因乙方原因发生的伤亡事故，均由乙方负责，并承当相关医疗、赔

4、偿费用。2、施工过程中涉及的线路通道、停电方案等，由双方共同协调处理。十一、本合同未尽事宜由甲、乙方协商处理。十二、本合同经甲、乙双方代表签字、盖章后生效，以作为法律根据留存，双方必须共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成损失，那么由违约方承当全部责任。十三、合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日建立工程简单版的合同2承租方： (以下简称甲方)出租方： (以下简称乙方)根据民法典及有关规定，为明确设备租赁双方的权利义务，甲方根据工程需要，租赁乙方施工机械(附表)，经甲乙双方友好协商，就租赁机械设

5、备事宜签订协议如下，以便共同遵守。一、车型：(见附表)二、租赁使用地点：三、租用期限：乙方接到甲方 通知时，且机械设备到达甲方指定现场之日起计租，租期至甲方正式通知乙方退场时止，乙方因任何原因此未按通知规定时限退场的，将不再计算租赁费。四、机械设备租赁形式及结算方式：1、乙方以月租形式将机械设备租给甲方，月租金为人民币大写：_元月，_元小时，租赁时间缺乏_月者，按实际使用天数结算。日租金月租金31天;2、机械设备在租赁期间产生的运费由乙方自行负责;3、租金的结算方式：甲方原那么上每月_日对乙方进展租赁费结算一次，并在下月_日前支付上月租赁费用。如因甲方上级或业主拨款不到位时，乙方充分理解甲方资

6、金的困难，同意相对延迟支付;如假设甲方还需增加机械设备，增加的机械设备采用本合同中价格，费用并随本合同规定支付;4、乙方须装备合格的司机并持有效的本机操作证，二十四小时随叫随到，以保证甲方施工需要。司机住宿、工资、伙食费用等由乙方负责。五、甲乙双方的权利和义务1、机械设备在租赁期间，乙方机械司机要服从甲方的工作安排，因乙方司机不服从甲方的安排，甲方有权要求更换司机和终止合同。司机在作业期间对机械设备和自身平安负全责。严格按照机械设备操作规程操作，不得违规，否那么由此引发的一切平安事故均由乙方负责，费用自理;2、乙方负责机械设备的维修、保养、燃油、辅油等及其相应费用，完好率每月不低于28天，每低

7、于一天从月租金扣除一天，确保甲方工程施工正常进展;3、甲方提供工程施工场地，并保证施工环境良好。乙方同意甲方提供的施工场地和环境符合机械设备作业条件;4、乙方为甲方提供的机械设备必须手续齐全(合格证、技术检验证等)。如因机械设备手续不全而被地方拘留等一切责任由乙方负责;5、乙方的机械设备应保证外观整洁、技术性能良好、运转正常，满足施工需要，在机械设备出现故障且乙方不能在规定的时间内修理好时，应提早采取措施，保证甲方工程的正常施工;6、乙方的机械设备管理人员和司机必须服从甲方的管理，严格遵守甲方的各项管理制度;7、甲方无权将乙方的设备转租、拍卖、抵押。六、违约责任：甲、乙双方必须严格履行本合同的

8、各项条款，未经对方同意，任何一方不得中途变更或解除合同，任何一方如违背本合同规定，将负责赔偿对方因此而带来的一切损失;2、有关本合同一切争议，甲乙双方应该根据民法典及其他相关法律的有关条款友好协商解决;3、本合同一式三份，甲方执二份、乙方执一份，自签字之日起生效，每份都具有同等法律效力。机械设备退场结算后合同自行作废。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表人： 代表人：经办人： ：身份证号码：签订时间： 签订地点：建立工程简单版的合同3发包人全称：_承包人全称：_按照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，双方就本建立工程施工事项

9、协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：_；工程地点：_；工程内容：_；群体工程应附承包人承揽工程工程一览表附件1工程立项批准文号：_；资金_。二、工程承包范围承包范围：_。三、合同工期开工日期：_；开工日期：_；合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：_。五、合同价款金额大写：_元人民币$：_元六、组成合同的文件组本钱合同的文件包括：1.本合同协议书2.中标通知书3.投标书及其附件4.本合同专用条款5.本合同通用条款6.标准、标准及有关技术文件7.图纸8.工程量清单9.工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本

10、合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义一样。八、承包人向发包人承诺按照合同约定进展施工、开工并在质量保修期内承当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。甲方签章：_乙方签章：_年_月_日_年_月_日建立工程简单版的合同4发包人全称：_承包人全称：_根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建立部，国家工商管理总局共同发布的建立工程施工合同及其他有关法律、法规，自愿、平等、公平和老实信誉的原那么，甲乙双方就_工程协商签订合同，共同信守。第一条、工程事项1.1工程名称：_；1.2工程地点：_；1.3工程内容：_；1.4工程开开工日期_年_月

11、_日至_年_月_日。第二条、工程承包范围2.1承包范围：乙方包工，包料。第三条、发包人工作3.1甲方向乙方提供设计图纸，核定乙方的施工方案。3.2甲方向乙方提供水、电、场地、工人住宿，方便乙方施工。第四条、承包人的权利和义务4.1按照协议约定进入现场并严格按照设计图纸进展施工，保证按期完工。4.2施工中做到文明施工，严格按照平安标准组织施工。4.3乙方编制施工方案，由甲方审定后施行。4.4乙方保证按图施工，不得私自变更甲方图纸，如需更改必须与甲方沟通协商。第五条、工程造价和结算5.1工程总价：大写_。5.2结款方式：合同签订之日，甲方付给乙方_元为预付款。5.3乙方材料及工人进场再付工程款_%

12、大写_元5.4工程全部完毕验收合格后，甲方向乙方付清余款。5.5工程完毕三天内为工程验收期，逾期视为工程合格。第六条、由于以下原因造成开工日期推延和延误，工期相应顺延。6.1不可抗力及自然灾害因素，如雨、雪等天气；地震、洪水等天灾。6.2发包人未能按约定日期支付工程相应款项，使施工不能正常进展。第七条、违约责任7.1除国家法律法规政策明确规定或其它不可抗力因素外，任何一方违约造成的损失，由违约方承当赔偿责任。7.2甲方未按约定的时间和要求提供场地，方案回复，支付工程款的，乙方可以要求顺延工期，同时引起的停工待料，延误工期和施工人员工资等费用均有甲方承当。第八条、争议解决方式8.1本合同在执行过

13、程中发生的争议由双方当事人协商解决，协商不成的可向当地人民法院起诉。第九条、其他9.1协议未尽事宜，甲乙双方可以洽商，签订补充协议，补充协议具有同等法律效应。第十条、合同份数及生效日期10.1本协议一式两份，甲乙方各执一份，经双方签字盖章后生效。甲方签章：_乙方签章：_年_月_日_年_月_日建立工程简单版的合同5甲方：_(以下简称甲方)乙方：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，就本工程协商一致，订立协议并共同遵照执行。第一条：工程名称：第三条：工程范围：见附件.第四条：工程总价：人民币

14、(此项为投标价，支付以实际工程量为根据，此为税后价)，乙方包工包料。第五条：5.1开工日期：(开工报告为准) 交付日5.2合同总工期： 元。5.3甲方付款不以乙方向其提供发票为前提。第六条：本工程质量标准按设计文件及相关标准规定的标准施工且符合国家相关验收标准。第七条：代表甲方应指定一到两名人员作为甲方的代表，有他亲笔签名的文件即认为是甲方的正式文件，此项人员的受权委托书作为本合同的一部分。如发生变更，甲方应当自变更后即日书面通知乙方，因甲方迟延通知而造成的损失由甲方承当。第八条：工地管理8.1乙方必须加强施工人员的平安及职业技能教育，在施工过程中，必须保证平安，去除隐患，杜绝一切事故的发生。

15、8.2严格执行工地上的各项管理制度,施工现场必须做到文明施工，做到工完场清，垃圾归堆并运送指定地点。8.3乙方进入施工现场后，不得打架斗殴、酗洒闹事。情节严重移交司法部门处理。第九条：设备、材料、通行及配套9.1甲方提供乙方临时用房，以及为了履行完成、养护分包工程所需的暂时或永久性质的设备。9.2本工程使用的材料：见附件。9.3乙方堆置器材设备之场所，应在甲方答应之范围内，不得阻碍工程之进展与街道之畅通。甲方为使乙方能按分包合约顺利施工，应向乙方提供使其设备足够能进入其工地的一部分或几个部分的便利措施。9.4本工程施工期间工地及相关场所临时水电设施由甲方负责提供，甲方应随时注意保持交通、电力、

16、通讯、给水、瓦斯或其它设施之平安正常营运。第十条：工程保险10.1乙方应对其员工购置保险10.2由甲方办理的保险单以履行总包合同通那么，假如涉及乙方应当享有保险单内利益，甲方应当将乙方享有的利益注明或特别载列于保险单上和附表本部份之上。10.3双方必须维持其有效期直至本分包工程全部完成止。10.4除能证明因不可抗力或乙方成心或重大过失外，工期延长，应由甲方支付续保费用。第十一条：变更设计11.1双方得以按照以下情况改变其分包合同的工程：11.2经由本合同双方协商一致减少的事项。11.3为了甲方利益，由乙方可以书面提早10天通知甲方，变更或增加或减少的事项。11.4所增加或变更之费用，乙方可以按

17、照签订到变更期间的相对高价定价。11.5减少之工程，甲方除承当乙方已购材料之损失外，还应支付乙方为此支付合理的费用。第十二条：工程延期12.1须延长完工日期时，乙方可于原因发生后3日内据实将工程延期通知单书面通知甲方，但可以证明是乙方成心造成延期的除外。12.2本工程施工期间，甲方得通知乙方将本工程全部或部分停工。第十三条：验收13.1工程具有覆盖、掩盖条件或到达中间验收部位时，甲方应在接到乙方通知之时起24小时内进展验收。13.2本工程进度于符合完工或阶段性验收标准时，乙方应以书面报请完工验收。经监理工程师认可后，由甲方验收。13.3乙方在验收前3日，将验收日期以书面通知甲方，如甲方不能按时

18、参加，须提早2日书面通知乙方，因此造成的延期参照本合同十三条停工损失赔偿。13.4甲方在收到乙方通知后3天内未进展验收、也未提出延期的，乙方提交的已验收通知中开列的工程量即视为被认可，通知的验收日期即视为验收合格之日，作为支付合同价款的根据。13.5本工程开工并经甲方验收合格后，乙方应在10天内移交予甲方。验收合格之日即视为所有权及相关权利义务发生转移。第十四条：违约及损害赔偿责任14.1一方如有以下情事之一者，另一方可终止或解除本合约，一方应给付另一方按工程总价10%计算之违约金。14.2一方要求减少工程金额达原合约金额之百分之二十。14.3一方要求停工达15日，除能证明是不可抗力或另一方之

19、成心或重大过失除外。14.4一方有停业、倒闭、破产或财务发生困难情事之虞，或一方显无才能支付工程款。14.5本合约依上述原因此终止或解除时，或因其它原因致使合同但发生其它赔偿事件，一方仍得依法向另一方求偿。14.6除可以证明是乙方成心不按时进场施工的，甲方应赔偿乙方违约金15万元。14.7除能证明是不可抗力或乙方成心造成的停工或延期，甲方应按每人100元/天对乙方承当赔偿金，并支付乙方因停工或延期而发生之费用包括但不限于施工机具折旧费、工地费用及管理费用等。甲方应于通知停工之十日内主动赔偿乙方。14.8甲方不按照合同约定准时支付工程款、违约金、赔偿金等，每迟延一天按照工程总价的百分之三支付违约金。第十五条：纠纷处理甲乙双方如对本合约条款发生争议，双方应平等协商，协商不成，由 人民法院管辖。第十六条：其它16.1合约时效：本合同经双方盖章后生效，自付清尾款后终止。16.2合同份数：本合同一式四份，甲乙双方各执贰份。16.3本合约正本之印花由双方各自贴销。16.4一方提供之地址为可送达之地址，假如变更应及时通知，否那么按照合同约定地址投递即视为送达。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日第 18 页 共 18 页