工程施工分包合同（7篇）

《工程施工分包合同（7篇）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程施工分包合同（7篇）（34页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工程施工分包合同承包方（甲方）：住址：分包方（乙方）：住址：风险提示：分包合同条款内容应当规范、具体、具备可操作性，否则，如果承包人、分包人的合同水平和法律意识都比较低或差异大时，则订出的合同内容不全，权利义务不均衡，那么这些都在以后施工过程中产生的纠纷埋下伏笔，在订立分包合同时，可以咨询专业律师，避免某些条款遗漏，或者设计不严谨，造成不必要损失。依照有关规定，就_工程的分包事项达成一致，经双方协商一致，签订本合同，并遵照执行。一、工程项目1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：5、工程造价：二、工程期限1、双方商定工程总工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣

2、工验收。2、开工前_天，乙方向甲方发开工通知书。3、在组织施工过程中，如遇下列情况，顺延工期：（1）因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;（2）因业主、甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;（3）按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工;（4）因甲方不能按期供图、供料或其它所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺利施工;（5）未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。三、施工准备甲方1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件;2、应于_年_月_日向乙方提供所有工程设计图纸_份;3、组织设计、施工单位进行工程设计交底。

3、乙方1、在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸，参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、进行施工场地的平整，施工界区内的用水、用电、道路以及搭建施工临时设施，安排施工总进度计划，储备材料，加工构件，做好一切施工准备。风险提示：如果是承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责，应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验，禁止使用不合格的材料和工程设备。四、物资供应1、甲方提供大型的施工设备，并缴纳相应的保险。除发甲方供应以外的其他材料、设备由乙方采购;2、甲方供应、乙方采购的材料、设备，必须附有产品合格证才

4、能用于工程。由甲方负责供应的材料和设备，如未按期供应或规格、质量不符要求，经双方努力仍无法解决，因此造成乙方的损失，应由甲方负担。任何一方认为对方提供材料需要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由提供材料、设备方承担。五、工程质量1、本工程质量经双方研究要求达到：_2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后_日内，甲方支付合同总价的_%备料款，计人民币_万元;2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在_

5、日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步开始扣回备料款。3、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，余款一次支付给乙方。七、施工与设计变更1、乙方要依据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准以及设计要求组织施工，要全部达到合格。2、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列情况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力量和机械调迁等损失，应由责任方负担：3、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在_天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。八

6、、安全条款1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程，安全施工，防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失，均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。发生的费用由事故责任方承担。3、非乙方责任造成的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用。风险提示：允许分包的工程范围应当在依据文件，分包的工程不得超过总工程量的30%。各项专业工程分包的总量超过承包人合同工程总量的30%的，或者专业工程分包管理费超过30%的（招标文件规定的税费除外），这是底线，逾越底线均认定为违法分包。同时，这里也强调分包工程不得再次分包

7、，凡再次分包也被认定为违法分包。另外，主体结构的施工必须由承包人自行完成，承包人如果存在违法分包的工程，当出现不符合规定的质量标准造成的损失，那么承包人也应当承担连带赔偿责任。九、工程分包乙方不得再将该工程分包给他人，否则甲方可立即终止合同的履行，并由乙方承担因此受到的所有损失。十、违约责任甲方的责任：1、未能按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿乙方由此造成的实际损失。2、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。3、工程未经验收，甲

8、方提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由甲方承担责任。4、乙方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期。乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，按本合同规定支付逾期罚款。十一、纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，任何一方均可申请调解;解决不了的，任何一方可直接向工程所在地人民法院起诉。十二、合同的生效与终止1、本合同一式_份，双方各执_份，具有同等法律效力。2、本合同自双方代表签字，加盖双方公章即生效日起生效;工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。3、本合同签订后，双方如需

9、要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。4、本合同未尽事宜双方协商解决。风险提示：分包合同有关工程量变更及单价调整，不可抗力事件的损失承担，相应工期，竣工验收条件、方法、标准，结算的条件、标准，质保金比例、支付，违约责任等必须与总包合同约定的相应内容一致，特别要坚持大多数分包合同的结算必须在总包合同结算之后进行，降低资金支付风险，防止因分包合同的不一致造成总包单位额外损失的发生。建议在起草或者签订分包合同之前，可以咨询专业的律师意见，以防止风险出现。甲方：代表人：地址：联系方式：合同履行地：_年_月_日乙方：责任人：地址：联系方式：合同履行地：_年_月_日工程施

10、工分包合同（二）总包方（甲方）：代表人：职务：电话：分包方（乙方）：地址：代表人：职务：电话：依照中华人民共和国合同法、建设部建筑安装工程总分包实施办法的有关规定，经双方协商一致，签订本合同，并严肃履行。第一条工程项目一、工程名称：_福佳斯国际花园2#、3#、11#楼_二、工程地点：安阳市东关街以南，朝阳路以东三、分包工程范围及工程量：福佳斯国际花园2#、3#、11#楼内墙粉刷、外墙粉刷。四、分包工程期限_年_月_日开工，_年_月_日竣工。工期天。第二条工程结算按分包工程项目，第一个月预支生活费，按合同人数每人_计算，下月结算扣回，在工程施工进行中按前月完成的验收合格工程量预结（幅度不得超过已

11、完成量的80%）进行付款，工程竣工后按甲乙双方共同验收合格，予以结算，并付清95%的工程款。第三条工程质量甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收，乙方按施工图纸和技术交底要求，精心组织施工，保证工程质量，如质量不合标准，必须返工修理，其工料费损失，甲乙方承担：如工程质量低劣又无法挽救的，应由乙方负责赔偿全部工料损失。第四条安全生产一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底，提出明确的安全要求，并进行监督检查，乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度，严格遵守安全操作规程，对甲方提供的安全生产设施，乙方经严查合格方可使用，施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故，其损失由乙方负责。二、劳动

12、保护用品及施工中属于个人使用的带电操作工具由乙方自行解决，如乙方有困难，可提出需用计划，甲方协助解决。三、在施工过程中，乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故，由乙方负责。第五条生活管理一、乙方工人进场后，食宿问题由甲方提供住宿条件（房租及水电费），生活用具乙方自备。二、生活需用之粮食、由乙方自理，甲方应在医疗、卫生等方面提供方便。第六条分包工程人工费单价一、内墙粉刷实行单方平方米工费包干，每平方米_元。二、外墙粉刷实行单方平方米工费包干，每平方米_元。三、全日停工、待料、停水、停电、清工工日为_元（超出3天）。第七条材料供应管理乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料

13、让费及不合格的超出限额部分，由乙方负担。乙方在施工中按垛（堆）使用材料，做到日用日清，活完料净，保持现场清洁。第八条施工机具一、大型工具由甲方负责，保证使用需要。二、手工操作工具，由乙方负责。三、对甲方负责供应的机具，乙方应认真保管爱护，如有丢失或认为损坏，乙方负责赔偿。四、施工需要的运输设备，一台机械应配置一名司机，保证乙方正常施工，乙方不准擅自操作设备（自带机械按由关规定处理）。第九条现场管理一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度，在甲方现场负责人统一领导下组织施工，有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合，保证施工顺利进行。二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教

14、育，并指定专人负责现场保卫工作，严禁偷拿现场用料，如有违反现场管理制度的不法行为，甲方有权采取必要措施，乙方应承担法律责任，并负责赔偿经济损失。三、分包人员要保持相对稳定，不准合同外人员出人场和住宿。第十条违约责任一、乙方分包的工程项目，不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定，不能保证工程质量，甲方有权终止合同，造成返工的损失，乙方应予赔偿。二、合同签订后，不经双方协商同意，任何乙方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意，单方解除合同时，应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同，应赔偿乙方因此造成的经济损失。三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成，除

15、甲方材料及其它原因影响工程外，否则每逾期一天，应偿付给甲方按分包工程人工费_%的逾期违约金。四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项，如拖欠不付，按银行短期货款利率，偿付给对方逾期付款违约金。第十一条附则一、本合同发生纠纷时，当事人双方应及时协商，协商不成时，解决不了的，可按以下第（1）项解决：（1）向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁。（2）向人民法院起诉。二、本合同一式贰份，甲方双方各执一份。双方商定的其他条款：1、内墙洞口超出1.5的应扣除。2、外墙按实际粉刷面积计算。第十二条合同有效期一、本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部验收合格完毕后失效。总包单位：代表人：_分包单位：_代表

16、人：_年_月_日 _年_月_日工程施工分包合同（三）甲方：_乙方：_依据中华人民共和国建筑法的相关规定，结合本工程具体情况，双方本着友好、诚信、自愿的原则，经甲乙双方协商同意，达成如下协议：一、工程概况：_1、本合同为大包干合同，乙方已知悉施工场地的要求及困难性。乙方需保证将施工场地原有的消防联动报警点全部更换完毕，保证消防联动系统能正常运行，并且能通过梧州市消防大队的消防检查。若消防大队提出因消防联动报警点不够所以未能通过消防检查，由乙方负责增加消防联动报警点，并自行承担由此所产生的所有增加的报警设备的费用，以达到能通过梧州市消防大队的消防检查为准。2、工程名称：_3、工程施工地址：_4、工

17、程内容：_二、承包范围：_消防火灾自动报警联动系统三、承包方式：_包工包料。四、合同工期：_1、开工日期：_2、竣工日期：_五、工程造价及付款方式：_1、工程造价：_ 金额（大写）：_（含税价）2、付款方式：_本合同预付款为合同价款的10%，全部货到现场经甲方工作人员点算核实后付至合同价款的30%，安装调试完毕经过甲方初步验收合格后付合同价款的30%，消防检测合格后付至合同价款的25%，工程结算总金额的5%作为工程质量保修金。六：_ 质量标准及要求：_1、本工程由甲乙双方及政府消防主管部门以施工图纸、设计说明、设计变更和国家（行业）的相关标准、规范为标准共同验收,且乙方必须能确保通过甲方所在地

18、消防主管部门的最终验收。2、乙方所进场的各种原材料、设备必须有出厂合格证书，试验、检验报告单，使用说明，检测、国家消防检验报告和设备验收标准。甲方可以随机抽检原材料和设备，不合格的材料、设备不允许进场使用和安装。3、工程质量必须符合建设工程施工质量验收统一标准GB50300_20_、火灾自动报警系统施工及验收规范GB50166_1992及其他的国家和行业现行的相关标准、规范。4、消防报警主机应设置及可兼容联动甲方现有设备的远程手动启动及自动联动防火卷帘门、消防水泵、消防风机功能。消防报警主机应具备监视泵故障功能。火灾自动报警联动系统中的消防电话系统应正常通话。火灾自动报警联动系统必须正常工作，

19、一旦出现故障，无工作报警的，经过查证原因是产品质量问题导致的时，乙方须负责修复和处理赔偿相应的损失。5、消防主机移交使用时如厂家所生产的主机操作系统存在需要密码开启操作的所有系统，乙方须无条件提供使用密码供甲方保存使用。一旦出现须要密码开启至甲方消防主机系统无法正常使用时造成的损失，乙方必须无条件全部负责修复和保证甲方消防主机能够正常使用。6、乙方交工前应做48小时的试运行试验。七、安全施工：_1、乙方在遵守现行有关的国家和地方有关规范要求的同时，还必须执行甲方的建设工程安全文明管理办法。2、乙方在施工过程中，所产生的安全事故及质量问题由乙方应承担全部责任及由此造成的一切损失。八、质量保修：_

20、1、本工程免费质量保修期限为：_经双方签字验收后报警主机三年、前端设备两年。期满后须提供零部件采购渠道和相关供应厂商的联系电话。2、乙方在接到甲方维修通知后24小时内到达现场并及时处理，必须修复正常。3、在免费保修期内，乙方应有专人负责该项目的保修工作，定期与甲方沟通达到至少1次/月，以书面记录材料为准。同时，必须保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。如乙方更换保修人员或联系电话，应及时通知甲方。若因乙方通讯不畅或故意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方承担所有费用并加收3%的劳务费。乙方联系电话：_ 乙方联系人：_4、保修金支付方法（1）质量保修金在规定的质

21、保期满后，如无任何质量问题，七个工作日内，甲方一次性无息付给乙方。（2）在免费质量保修期内，出现质量问题，乙方接到甲方维修通知后，未能在本条第二点规定时间内进行维修，则视为授权甲方组织维修，并由乙方承担所有费用和质量责任，同时甲方加收维修费用10%的劳务费。上述费用在乙方质保金中直接扣除后，乙方负责补足质保金。（3）在免费质量保修期内，出现质量问题，由于乙方原因，甲方无法同乙方取得联系，按照上一款执行。九、甲、乙双方责任：_1、甲方负责为乙方协调施工用水、用电，由乙方承担费用。2、乙方在合同签订前向甲方提供企业资质证书、营业执照副本、法人代码证等相关资质证明。3、乙方必须向甲方提施工组织设计、

22、质保服务措施等相关文件和资料，不得以任何理由隐瞒。4、乙方负责消防工程的施工、安装、竣工验收、质保服务及提交消防验收报告、与甲方指定的设计单位沟通等工作。5、乙方必须按照经甲方书面确认或甲方提供的施工图纸和甲方确认的安装方案、方法进行施工、安装，不得擅自改动如有变更以书面的变更通知单为准。6、乙方提出的变更必须经甲方书面确认后，方可组织施工，否则后果自负，如给甲方造成经济损失的乙方应予以赔偿。7、乙方必须遵守防火设计、施工和验收规范以及行业标准进行施工，发现违规和缺陷要主动及时向甲方报告。8、工程竣工验收合格后未移交甲方前，乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场工程，造成损坏的由乙方负责赔偿。9、

23、乙方负责为甲方培训操作维护人员4人，正常维修维护处理人员2名。直至能够完全独立处理操作和维护工作。十、违约责任、索赔1、甲方无正当理由未按合同约定付款，收到乙方的书面催告通知后在十日内仍未支付的，应从催告期满之日起，向乙方支付应付款项的2的违约金。2、甲方无正当理由未按合同约定付款，超过5个工作日的，工期顺延推迟。3、工程未通过验收前，甲方擅自使用造成损坏的，由甲方承担相应责任，工程本身质量原因造成的除外。4、工程如未按合同约定时间竣工，每延误一天，乙方必须向甲方支付本工程总造价的2的违约金。5、由于乙方提供的材料、设备的质量原因、乙方施工质量等原因，导致本工程在使用期间出现的质量事故、安全事

24、故等，乙方承担由此造成的一切损失。6、乙方在工程竣工后七日内将竣工资料及其他与工程有关的资料交付甲方，否则每延误一天，必须向甲方支付工程总造价2的违约金。十一、争议的解决本合同发生争议，双方协商解决;协商不成，可向工程所在地人民法院起诉。第十三条其他约定1、本合同一式四份，双方各执贰份。2、本合同自双方签字盖章之日起生效。3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同附件及相关说明，均为本合同的组成部分，与本合同具有同等的法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人：_ 法定代表人：_委托代理人：_ 委托代理人：_合同经办人：_ 合同经办人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银

25、行：_ 开户银行：_帐号：_ 帐号：_通讯地址：_ 通讯地址：_邮政编码：_ 邮政编码：_签订时间：_年_月_日签订时间：_年_月_日协议签订地：_ 协议签订地：_工程施工分包合同（四）甲方：乙方：依照中华人民共和国民法典、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就工程的劳务分包事项协商达成一致，签订本合同。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包项目及方式：4、开工日期：_年_月_日竣工日期：_年_月_日总工期：天二、合同文件使用语言文字、标准和法律1、合同语言文字：汉语。2、适用标准、规范：市政工程质量验收标准、国标CJJ1_、CJJ3_

26、90。3、适用法律、法规：民法典、建筑法。三、工程款支付1、工程款支付方式：现金;四、争议的解决：如协商不成，依法向工程所在地人民法院起诉解决。五、合同份数共计两份，甲乙双方各执一份。六、其它未尽事宜，双方协商再签订补充协议，补充协议与本合同同具法律效力。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程施工分包合同（五）甲方：乙方：按照中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，经协商达成协议如下：第一条工程概况1、建设项目和工程名称：建设项目和工程名称：新建铁路段站前工程第三标段桥梁工程工程地点：x

27、x县境内承包方式：包清工方式工程内容包括：挖土方、挖石方、挖孔桩（含挖孔、护壁、爆破、灌注）、凿除桩头、承台钢筋制作及安装、基础及承台混凝土、墩台身钢筋制作及安装、墩（台）身混凝土、桥台顶防水层、热沥青防水层（两层）、台背回填、干砌片石、开挖台阶、碎石垫层、浆砌片石锥体、基坑回填（原土）、桥头检查台阶（M10浆砌片石），按相关环保要求布置施工、整理;承台、墩台身混凝土及防护工程混凝土构筑物及浆砌构筑物的洒水养生、保养;施工便道在使用过程中的维修保养;临建施工场地工后恢复（缴纳复耕押金）;大桥附近包括大桥底施工废弃物、残留物的清理等工作。2、开工日期：_年_月xx日竣工日期：_年xx月xx日3、

28、工程质量：按甲方承诺的质量标准及现行工程施工规范、工程质量验收标准及相关法律、法规、规定等执行。本工程质量等级要求工程一次验收优良，施工质量不符合要求的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到质量验收标准。返工后仍不能达到标准，由乙方承担违约责任。以上适用的标准和规范由乙方自备，费用自理。4、工程数量：按设计要求施工，并经甲方验收合格且不超过设计数量的实际完成的工程量为准。5、合同价款：见附表“桥梁清包工程项目单价表”第二条双方责任1、甲方（1）甲方负责整个工程的进度安排、质量控制、资金运用、对业主的联系等。（2）在开工前向乙方进行技术交底、工程量的复核，同时下达施工任务，并派人员负责施工

29、安排、质量监督、进度控制。（3）负责乙方承包工程的交接桩、贯通测量和试验管理等工作。（4）工程完工后，负责组织验收和结算工作。2、乙方（1）乙方在进场时，要根据公司的管理要求，办理准入证，缴纳注册会员费_元，治安联防费1000元，安全教育、质量培训费1000元。（2）乙方在进场前，以现金形式向甲方缴纳_元的履约保证金，待业主的履约保证金返还甲方后，甲方再将履约保证金无息返还给乙方。（3）乙方接受任务后必须在甲方指定的时间内，配备足够的管理人员、技术人员、技工、劳力、机具设备等。同时要提供主要人员及主要设备表。同时提供特殊工种的有效上岗证件。（4）乙方必须接受甲方的管理、监督，对甲方提出的有关施

30、工要求、规定要严格完整的执行，对不接受甲方正确意见者，甲方有权随时辞退有关人员。（5）乙方需向甲方缴纳技术服务费1000元/月。（6）本合同单价中已包含人身保险和第三者责任险，若发生意外及伤亡事故或发生第三人伤害，均由乙方负责。（7）施工中技术资料由乙方按甲方及施工规范的要求填写、整理，经监理签认后交由甲方保存。（8）施工中工程所需乙方自购的材料，除必须有合格证外，还需经甲方所指定的机构检验合格后方可进场使用，检测费用由乙方负担。（9）施工中，如乙方使用、租赁甲方的材料、机具、设备时，必须经甲方同意并办理有关领用手续，交付押金，签订租赁合同。乙方严格按机械、机具操作规程使用，并负责日常的保养，

31、如因乙方原因造成机械、机具的丢失、损坏等，由乙方赔偿。（10）施工中乙方与当地发生冲突或经济纠纷，责任自负。乙方必须以自己的名义对外签订经济合同，未经甲方授权，严禁以甲方的名义对外签订任何形式的合同、协议。（11）在甲方资金不到位的情况下，为保证工程进度，乙方自己应有资金垫付能力。（12）乙方在施工中的饮食、住行自行解决。（13）乙方进入施工现场前一个月作为试用期，如在此期间达不到甲方的要求，甲方有权中止合同并辞退。乙方的撤场费用及其他损失由乙方自行承担。（14）所有关于本工程的图纸、技术资料均由甲方保存管理，乙方无权擅自修改或以其它图纸代替。如乙方需要查阅图纸，须经甲方同意。（15）乙方在施

32、工中遇到与设计不符需变更设计，要及时向甲方报告，不得擅自做主。在变更批复后方可继续施工，并承担由于变更设计可能引起的相应费用。变更增减的工程内容双方可签订补充协议。如业主不承认、不补偿则其费用由乙方自负，与甲方无关。（16）施工完毕，撤离现场前，要对现场进行清理，费用自理。（17）由于乙方工程质量、安全及文明施工等问题，造成业主、监理等单位对我方的罚款，由乙方承担，并承担甲方的等额罚款。（18）施工中，乙方未经甲方同意擅自撤离现场，甲方有权要求赔偿由此造成的一切损失，所完工程将只按合同中第一条第5款规定的单价的50%的价格结算，且履约保证金不予返还。乙方现场负责人为。乙方现场负责人未经甲方同意

33、，不得擅自离开工地，否则将受到甲方500元/天的罚款。（19）乙方的施工作业人员按当地政府的规定办理有关手续。乙方负责为乙方施工作业人员交纳国家及地方规定的应缴的各种税费，并及时支付劳务人员工资。（20）主要材料如由甲方代购，材料质量由甲方负责，材料数量由乙方在现场点收，乙方向甲方交纳材料费3%5%的管理费。（21）按规定办理特殊工种上岗操作手续。（22）非甲方原因造成的一切损失均由乙方承担，并对甲方工程项目负责到底。第三条安全、环保、文明施工乙方必须树立良好的环保意识，坚持文明施工作业，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。绝不能有损甲方的形象。具体规定如下：（1）安全目标：零事故。（2

34、）在施工过程中严格遵守国家、有关部门以及甲方制定的有关安全生产规定，遵守各项操作规程。（3）参加施工的人员精神面貌良好，语言文明，严禁酒后作业等。（4）施工现场的安全隐患部位必须有提示标识。（5）施工现场做到工完料尽，并清理好施工现场。（6）施工过程中注意环境保护，不得污染周围环境和扰民。（7）钻孔桩的泥浆要按甲方、业主及环保要求进行排放，不得污染环境，否则造成的一切后果由乙方负责。第四条结算方式和支付方式（1）本项工程的结算方式，每月按乙方实际完成的且经甲方及监理认可的工程量结算。（2）工程款季（月）支付：甲方按业主拨付此项工程款的75%按季（月）支付给乙方。若业主未能及时拨付工程款，为保证

35、工程进度，乙方应能垫付资金保证正常施工，不得中断施工。（3）竣工工程款支付：工程全部完成，经建设单位及相关部门验收合格后结算至工程价款的95%。留5%作为质保金，待业主支付甲方质保金后，甲方再无息支付给乙方质保金。（4）乙方与进料方签定的合同（指大堆料或经常性料，如白灰、油料等），须交甲方备案。甲方将核实乙方实际进料量，根据甲方核实的数量及合同单价，经乙方确认数量、单价、总金额及履行完相关手续后，甲方将直接向乙方的进料方付款。第五条竣工验收及维修（1）乙方提出竣工验收申请。（2）甲方审查，确认资料齐全，工程达到交接验收标准时，组织验收、交接，进行质量评定。（3）乙方负责承担保修期内的缺陷修复工

36、作，出现问题及时修复（三日内派人维修）。否则，甲方将派人修复，费用从乙方质保金中扣除。第六条违约责任（1）甲乙双方要严格履行合同。（2）由于乙方的不认真履行合同而导致工程进度缓慢、停工，则乙方要承担相应的经济责任。（3）乙方不得将此工程分包或转包,如果乙方将此工程分包或转包，视为乙方违约，甲方有权解除合同。（4）由于工程质量不符合规定的要求，乙方要负责无偿维修或返工并赔偿经济损失。（5）如果乙方不能按照合同中的技术要求、质量要求完成任务，甲方有权要求乙方支付合同总价款10%的违约金。如工程不能按期完成则每推迟一天，罚款合同总价的12。（6）对于不可抗拒的自然灾害或政策性调整，工期可顺延，甲方应

37、积极与业主联系，争取得到适当补偿。但不管是否补偿，乙方不能据此而不履行合同，否则一切损失由乙方负责。第七条纠纷解决办法（1）双方一旦就合同发生纠纷，应由双方协商解决。（2）协商不成，可向甲方机关（即：中铁三局集团第五工程有限公司）所在地的人民法院起诉。第八条其它（1）所有发生的经济往来及工作意见均以书面形式且甲方经理或总工签字后生效，其余人员签认的无效。（2）本合同未尽事宜，由双方共同协商，制定补充条款。（3）本合同所附附件，施工中发生的签认纪要，补充条款等和本合同具有同等法律效力。（4）本合同自双方签字、盖章之日起生效。乙方在合同附件中须附上营业执照、资质证书、授权委托书等相关资料。本工程经

38、建设单位及相关部门验收合格后，甲方对乙方工程款结清后，此合同自动失效。（5）补充条款：（6）本合同一式四份,甲方三份，乙方一份.甲方：中铁三局五公司玉蒙第一项目经理部地址：甲方法人代表：_年_月_日乙方：_ 地址：_乙方法人代表：_年_月_日工程施工分包合同（六）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）本工程根据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规等文件精神，遵循平等、自愿和诚实守信的原则，甲乙双方就工程分包承建达成一致，订立本合同。一、工程名称：二、工作地点：三、工程内容：室内田径馆和室外田径场地铺设7cm沥青砼，室内田径馆面积暂定为5012平方米，室外田径场

39、地面积暂定为8919平方米。四、承建方式：根据甲方审定工程造价，乙方对工程实行包质量、包工期、包材料、包保修。五、建设工期：20天六、工程造价：1、底层为重胶沥青砼单价：4cm*12元/cm*平方米=48元/平方米13931平方米*48元/平方米=668688.00元2、面层为改性沥青砼单价：4cm*14元/cm*平方米=42元/平方米13931平方米*42元/平方米=585102元13931平方米面积为暂估面积。待工程完工后，应按实际铺设沥青砼面积据实结算。实际工程造价为：底层实际面积*单价+面层实际面积*单价七、付款办法：乙方机械全部进场后，跑道底层乳化沥青喷洒完毕，甲方付工程造价30%进

40、度款。乙方底层重胶沥青砼铺设完毕后，甲方再付工程造价40%进度款。面层改性沥青砼铺设完毕后，经北京绿茵天地体育产业股份有限公司现场技术负责人和甲方代表验收合格后三日内甲方再支付至实际工程造价总额的95%，余额5%质保金至本合同一年期满后无质量问题，甲方在15个工作日内予以付清。由乙方施工的分项工程资料必须按规范及监理收集、归整。整理完善后移交项目部归档。八、材料供应：乙方自行采购。九、技术要求：乙方必须严格按工程施工规范施工，在施工中需要变更、修改厚增减项目必须经过业主同意，方能施工。十、质量要求：甲方驻派一名项目经理配合现场质量管理，并接受业主委托的监理公司指派现场监理工程师进行工程质量监理

41、，工程质量实行工序、部位、单位三级质量检验制。乙方应按有关技术规范精心施工，每道工序乙方均需在仔肩合格的基础上交业主质监代表，对质量不和格的，无条件返工或停工，其费用由乙方自理。十一、施工管理：乙方在开工前须按建设工程建设标准向业主及监理投送施工组织设计及开工报告，经监理批准后方能开工，乙方要积极配合搞好施工协调工作，协助办理有关手续，搞好施工期间的交通管理工作，保证交通畅通，要进行硬质打围，保证文明施工。十二、如遇不可抗拒的自然灾害，工期由双方商定。十三、工程保修：工程验收后，乙方对本工程保修壹年。十四、本合同一式肆份，甲、乙双方各执贰份。合同签章后立即生效，本工程竣工验收保修期结清尾款后自

42、动失效。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日工程施工分包合同（七）发包方：_承包方：（以下简称乙方）经双方协商一致，签订本分包合同。一、工程概况1：工程概况1.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.工程范围：详见附件工程量清单表。2.工期要求：3.工程质量要求：_。4.工程量：详见附件工程量清单表。结算工程量以甲、乙双方共同认定的实际完成工程量为准。5.承包方式5.1本工程承包方式为5.2合同外增加内容按6.合同价款合同暂定总价：大写元（人民币￥元）。详见附件工程量清单表。二、双方责任1、甲方责任1.1.将施工现场的水准点和

43、坐标控制点向乙方交底，并进行现场交验。1.2.在开工前1周之内，向乙方提供完整的施工技术资料。1.3.负责按合同向乙方支付工程款。1.4协助提供场地，便于设置工人临时住宿、仓库、办公区;协助提供电源、水源接入点。1.5.派任为现场负责人（联系电话：），负责协调与本工程相关方的工作。2、乙方责任2.1.开工前2天向甲方提供进度及施工计划报表。2.2.保持施工现场整洁，符合文明施工等有关规定，做到工完场清。2.3.采取积极措施做好施工现场预埋管线和建筑物、构筑物的保护工作。2.4.参加甲方组织的图纸会审和设计交底。2.5.按规范要求整理、编制施工资料。2.6分包工程量相应全部税金由乙方负责。2.7

44、乙方必须无条件履行甲方与业主所签订的主合同的全部条款。3.乙方派任为项目经理（证号：）,联系电话：_;派任为安全员（证号：）。三、施工组织设计与工期延误1、施工组织设计乙方应在工程开工前二天，向甲方代表（或监理代表，下同）交施工组织设计（或施工方案）。甲方在收到乙方提交的施工组织设计（或施工方案）后，2天内给予批准或提出修改意见。2、竣工质量验收竣工工程质量须一次性验收合格，若验收不合格，乙方须进行返工、修改。乙方承担返工、修改、检测所发生的全部费用，经返工修改后仍达不到合格条件要求，乙方承担违约责任并赔偿由此产生的全部费用。四、工程款支付1.工程预付款：按照主合同约定，动员预付款为合同价%，

45、甲方收到业主预付款后，再由甲方向乙方支付。该款仅用于乙方支付施工开始时与本工程有关的动员费用，如乙方滥用此款，甲方有权立即收回。2.乙方应支付给甲方预付款保函费用为人民币_元整（￥元），由甲方在应支付给乙方的进度款中扣除。3.工程进度付款：按主合同执行，甲方收到业主相关进度款后7天内支付给乙方。4.工程竣工验收：按甲方与业主所签主合同。5.本工程保修期为年，自实际竣工日起算。五、其它1、本合同自双方签字盖章之日起生效，在双方将合同内容执行完毕后自行解除。2、乙方同意履行甲方与业主所签订主合同的全部条款和相关要求，并承担相应的责任。3、本合同一式肆份，双方各执贰份。4、合同签订日期：_年_月_日发包方：北海海湾工程承包方：建设有限公司法定代表人：_ 法定代表人：_或或委托代理人：_ 委托代理人：_第34页共34页