建设施工合同三篇

《建设施工合同三篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建设施工合同三篇（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、建设施工合同范本【三篇】【篇一】 合同编号： 订立合同双方： 定作人：(以下简称甲方) 定作人法定代表(负责)人： 签约人： 定作人承办单位： 联络人： 联系电话： 定作人机构地址： 传真电话： 承揽方：(以下简称乙方) 承揽方法定代表(负责)人： 签约人： 承揽方营业执照： 施工资质： 承揽方施工项目经理： 手机： 承揽方机构地址： 传真电话： 银行开户许可证： 开户行： 帐户： 根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例以及国家有关法律法规的规定，经甲、乙双方协商，就加工承揽下列工程，明确双方权利、义务及经济责任。为加强双方的相互配合，保证甲方邮政生产楼装饰工程顺利竣工。双方达成以

2、下合同条款： 第一条标的 本合同甲方委托乙方制做的grs装饰件及安装工程标的额约为：_元。 第二条制作grc装饰件规格、单价(单价款单位：平方米/人民币元)略 注：以上每平方米grc装饰件固定结算价，包含：包工、包料、包一切税费，grc装饰件的总平方米及合同总金额以最后交工实际测量平方米为准。 第三条工程概况及承包范围 1、工程名称：_邮政局生产业务楼欧式外观装饰工程 2、工程地点_邮政局生产业务楼施工现场 3、承包范围：grc装饰件安装，艺术修形、刮腻子、修磨、涂料粉刷； 4、承包方式：包工包料(grc装饰材料厂商：_)； 5、工程造价：本工程总造价按乙方于_年_月_日上午参加_组织的工程招

3、标会上中标单价，竣工按中标单价及实际工程量决算。 第四条工程期限与保障责任 1、本工程施工期限为自甲、乙双方在本合同签章生效之日起计_天； 2、甲方要求变更方案或增加工程内容所涉及的时间在原定工期外顺延； 3、因现场停水、停电、运输进场障碍或出现不可抗拒因素造成工期顺延，乙方不承担责任。 第五条甲方责任 1、提供现场施工用水、电、堆放材料场地及施工人员食、宿临时用房； 2、提供施工用双排脚手架； 3、负责施工现场各施工单位间的协调工作； 4、严格监督施工质量，组织工程验收。 第六条乙方责任 1、负责安装中所有有材料供应。施工主要材料必须有合格证明资料，如：材质单、合格证等； 2、认真组织施工，

4、严格按grc外装饰工程施工验收标准施工； 3、施工中因乙方责任造成的人身、设备事故，乙方负全部责任； 4、负责安装所涉及部位已完成工程的成品保护工作； 5、因乙方责任工程质量不符合合同要求，乙方应无偿修理或返工，由此造成的一切损失由乙方承担。 第七条工程付款及结算方式 1、本工程全部工程造价及结算方式按下列方式办理：本工程已经招标认价、原预算单价甲方不再审计。应甲方要求工程变更增减，其费用依据预算明细的单价计算工程量，据实计算汇总工程总价款； 2、乙方带料进场开始施工_日内，甲方拨付工程总价_%的工程款； 3、乙方安装完成，验收报告签字之日起_日内，再拨付工程总价_%； 4、工程质保金为工程总

5、价_%，质保期_年。质保金在_年后无工程质量问题时，于_年_月_日付清。 第八条施工及竣工验收 1、安装要符合欧式装修风格，线条明畅、凹凸对正，尺寸标准及形位误差应服从于实际艺术效果； 2、如施工中甲方要求变更施内容、范围、应征得乙方同意并办理补充条款，并经甲、乙双方现场代表签字作为合同附件进入决算，否则乙方有权拒绝施工。 3、甲方应在收到乙方工程竣工通知后五日内，组织验收。超过七日未予答复时，乙方有权视为已验收合格并要求甲方支付工程款。 第九条乙方服务承诺 1、乙方承诺为甲方制作的grc装饰件保修两年，使用寿命不少于_年，如出现质量问题，乙方一年内免费为甲方更换grc装饰件，两年内免费维修，

6、超过两年维修只收取材料费，维修保证_小时赶到现场； 2、乙方承诺对本单位安装的grc装饰件工程，进行终身维护； 3、因甲方原因造成的grc装饰件损坏，乙方保证进行维修，但要收取材料费。 第十条双方违约责任 1、乙方未按甲方的质量要求施工，隐瞒原材料的缺陷、使用不符合合同规定的原材料、偷工减料、以次充好等，甲方除按质论价扣减合同价款外，甲方还应从乙方合同货款中扣除_违约金。 2、甲方未按合同规定时限向乙方拨付货款，每逾期一天，除补交货款外，应向乙方支付_元的违约金。 3、乙方未按合同要求的时间完工，每逾期一天，甲方从应拨付乙方合同货款中扣除_元违约金。 4、甲方未能按合同规定条件拨付工程款，乙方

7、有权停止施工，工期顺延，乙方按每日_元在甲方支付工程款时加罚违约金。 第十一条纠纷的处理 当事人从下列两种方式中选择第_种方式，作为本合同争议的解决方式。 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，提交_仲裁委员会仲裁； 、因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。 第十二条附则 1、本合同一式四份，甲、乙双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效。 2、合同履行期间，甲、乙任何一方不得随意变更和解除合同。合同如有未尽事宜，双方共同协商，作出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。 甲方：乙方： 签约人：签约人： 签约地点： 签约日期：年月日 【篇二】

8、 发包人（全称）： 承包人（全称）： 依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。 一、工程概况 工程名称： 工程地点： 工程内容： 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1） 工程立项批准文号： 资金来源： 二、工程承包范围 承包范围： 三、合同工期 开工日期： 竣工日期： 合同工期总日历天数天。 四、质量标准 工程质量标准： 五、合同价款 金额（大写）：元（人民币） ：元 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括： 1。本合同协议书 2。中标通知书 3。投标书及其附件 4。本

9、合同专用条款 5。本合同通用条款 6。标准、规范及有关技术文件 7。图纸 8。工程量清单 9。工程报价单或预算书 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。 十、合同生效 合同订立时间：年月日 合同订立地点： 本合同双方约定后生效。 发包人：（公章）承包人：（公章） 住所：住所： 法定代表人：法定代表人： 委托代理人：委托代理人：

10、 电话：电话： 传真：传真： 开户银行：开户银行： 账号：账号： 邮政编码：邮政编码： 【篇三】 发包人(简称甲方)： 承包方(简称乙方)： 根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。 第一条：工程概况 1、工程名称： 2、工程建设地： 3、工程规模、特征： 4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20XX要求。 5、预计施工工作量： 6、完成施工工作量测量方式： 7、质量标准： 第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、

11、可靠性负责： 1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。 2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。 第三条：合同工期 1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。 2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。 第四条：计费标准及付费方式 1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为元(大写：)，总价款以最终施工测量面积为准结算。 2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款30%的款项，计元；地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方

12、支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付。 第五条：双方责任 1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。 2、甲方应为乙方提供基本的工作条件 3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。 4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。 第六条：违约责任 1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值

13、计算。 2、因未满足技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方承担。 3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开始进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。 4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。 5、乙方未能按期完成施工任务，每迟延一日，应减收工程款千分之一的违约金。 第七条：其他事项 1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。 2、若在履行本合同时发生争议，双方及时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。 3、双方完成本合同约定的约定的义务后，本合同终止。 4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。 甲方(公章)：_乙方(公章)：_ 法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_ _年_月_日_年_月_日