工程合同合集10篇

《工程合同合集10篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《工程合同合集10篇（31页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、工程合同合集10篇 工程合同 篇1 甲方：乙方：经平等友好协商，甲乙双方就甲方所拥有的冲击式压路机让给乙方一事达成一致协议如下：一、冲击式压路机二、转让价格：三、甲方承诺对上述冲击式压路机转让合同享有合法的完全的所有权，乙方基于该承诺购买上述冲击式压路机。如因第三人向乙方主张该冲击式压路机的所有权或其他物权导致乙方经济损失的，乙方有权向甲方追偿。四、冲击式压路机现状已由双方确认。因该冲击式压路机系二手旧机，甲方对于冲击式压路机的运行状况及工作状况均向乙方作了充分的说明，乙方对于该冲击式压路机的现状以及日后运行可能出现的问题均已了解。五、交付给乙方，乙方采取现场验收的方式进行验收，乙方对于该冲击

2、式压路机的运行状况及设备数量、质量有任何不符合双方在本合同中的说明及约定的，应当场以书面形式交由甲方确认并由双方协商解决，交付后即视为验收合格。六、甲方应在交付冲击式压路机时将产品合格证原件及购机票据原件交付给乙方。七、冲击式压路机交付前，因该冲击式压路机所产生的债务、产权等纠纷，由甲方承担。冲击式压路机交付后，因该冲击式压路机的运输、运行所产生的任何责任均由乙方承担。八、因履行冲击式压路机转让合同协议所产生的任何争议，由甲方住所地法院管辖。九、本冲击式压路机转让合同范本协议自签订之日起生效，一式两份，甲方一份，乙方一份。甲方(盖章)：_ 乙方：_代表人(签字)：_ 身份证号码：_年_月_日

3、_年_月_日 工程合同 篇2 甲 方：乙 方：甲方因需要购置一批窗帘，根据合同法及有关法律法规，在审核乙方的有关的资料质后，经双方的友好协商，签订本合同，具体条款如下：1、工程慨况及内容：。承包方式；包工包料，不得转包、分包。承包内容：祥见附表。工期：年 月 日至 年 月 日。2、质量标准：保修期：本合同所指项目完工验收合格之日起 年。如因窗帘的质量及安装原因导致的返修，乙方无条件立即给予维修，甲方不再为此向乙方支付费用。如因甲方人为损坏的情况下，甲方需自行购买其损坏的配件。3、造价：工程总价为人民币_15427元整，大写（壹万伍仟肆佰贰拾柒元整）。4、付款方式：工程完工验收合格后30天内全额

4、付清。5、甲方责任：5、违约责任1）因一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方因合同终止导致的经济损失；2）由于乙方原因，安装质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，甲方不因此而增加结算款。3）由于乙方原因致使合同工期延误，每延误一天向甲方支付本合同总价1%的处罚金，乙方工期延误不得超过天（含 天），否则视为违约。倘若因甲方的窗户墙体有问题阻碍乙方施工滞后的责任应由甲方承担。6、合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；2）向合同签订地人民法院起诉。7、其他具体的规定1）因执行

5、本合同而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到有关部门指定的地点。2）执行合同的期间，甲方派人随乙方并负责开、关门，乙方有关人员除执行本合同需要外，不得损坏原有装修和摆放的物件。3）执行合同的时间为不分周一至周日。4）因执行合同时管理处需要办理的有关登记手续，乙方应主动按时办理。乙方在执行合同期间应注意生产安全、消防事故，或危及乙方及甲方或其他人员的安全事故，其责任追究将论事处理。8、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具同等法律效力。本合同的附件为本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：代表（签字）： 代表（签字）：签约地点：签约日期：年 月 日 工程合同 篇3

6、1改善公路工程合同管理的措施为保证公路建设市场的健康发展，就要不断对合同管理中存在的问题进行解决，并提出相应的改进措施。1.1加强对承包商资格的审查在进行公路工程项目的招投标时，要严格的对承包商的资格进行审查，只有满足相应条件的承包商才能有资格参与竞争，并获得中标。相关部门在前期就应该做好这一准备工作，从根本上消除对公路工程建设不利的问题，这样才能够保证公路建设的顺利进行和保质保量地完成。1.2培养专门人才，将合同管理职业化现阶段合同管理的人才非常紧缺。只有不断加大对合同管理知识的培训和宣传，提高管理人员的素质，有效的进行合同管理。我国应该组织关于合同管理的资格考试，只有通过了考试，具有较高水

7、平和能力的人才能够参与合同管理工作，从而不断提高整个管理队伍的综合素质，促进合同管理往专业化的方向发展，并提高合同管理工作的效率和水平，保证公路建设事业的顺利发展。1.3加强各项监管工作，杜绝行政干涉我国已经颁布了关于建筑工程中的招投标的相应法律，对竞争机制的形成具有良好的促进作用，同时还能够保证公路工程正常的进行。现阶段，应加强对相关法律的宣传，不断增强公路工程合同双方的法律意识，确保法律能在公路建设中发挥出应有的积极作用。各个公路部门的主管单位也应对公路建设发包单位进行严格的监管和检查，杜绝各种违反合同规定，采用行政手段修改投标价格的现象发生。同时发包单位也应该自觉履行合同内容，遵守相关的

8、法律规定，采取的一切活动都应该以合同内容为基本依据。合同法对合同有一定的限制作用，并对合同双方的义务和权利都有具体明确的规定，同时能够有效的维护双方的利益，具有非常重要的作用。2结语公路工程合同管理作为一门新型的学科，它涉及的范围十分广泛，因此要在积极学习国外管理经验的基础上，充分结合具体的实际情况来不断改善我国的合同管理现状。公路工程合同对业主和承包商都具有非常重要的作用，它是双方之间的约定和各项活动的依据，只有进行良好的合同管理，才能有效地保障双方的合法权益。 工程合同 篇4 委托人(全称)：_咨询人(全称)：_根据中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的

9、原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_2.工程地点：_3.工程规模：_4.投资金额：_5.资金来源：_6.建设工期或周期：_7.其他：_二、服务范围及工作内容双方约定的服务范围及工作内容：_。服务范围及工作内容详见附录A。三、服务期限本合同约定的建设工程造价咨询服务自_年_月_日开始实施，至_年_月_日终结。四、质量标准工程造价咨询成果文件应符合：_。五、酬金或计取方式1.酬金：_(大写)(￥)。2.计取方式：_。六、合同文件的构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1.中标通知书或委托书(如果有);2.投标函及投标函附录或造价咨询

10、服务建议书(如果有);3.专用条件及附录;4.通用条件;5.其他合同文件。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件(包括补充协议)均构成合同文件的组成部分。七、词语定义协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。八、合同订立1.订立时间：_年_月_日。2.订立地点：_。九、合同生效本合同自_生效。十、合同份数本合同一式_份，具有同等法律效力，其中委托人执_份，咨询人执_份。甲方：_公章：_委托人：_签定日期：_乙方：_公章：_委托人：_签定日期：_ 工程合同 篇5 固定总价合同

11、就是签了合同后总价不能改变,但经过审计后,若有问题还是要变;固定单价合同就是可以改变总价,那这两者到底区别在哪里呢,不是都可以变了吗,还分什么总价单价理论上说固定单价合同有利于乙方,那为什么甲方还会和乙方签订固定单价合同呢问题补充：你最后说，固定单价利于乙方，而甲方签订固定总价时又可以投入较少的管理人力，那么还要固定单价做什么，既然针对甲方来说，都是固定总价好，为什么甲方还会和乙方签订固定单价呢固定总价合同其实是针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定，当施工过程中发生设计变更，还是要按照规定予以增减造价的。如果没有设计变更，结算预算（中标价）单价合同是指按针对当时的图纸、招标文件以及技术资

12、料的固定单价，而工程量按实结算。一般情况招标方都是给一个暂定量的。结算审计工程量*中标单价。固定单价是有利于乙方，但如果固定总价，业主在施工过程中，投入的管理人员会少些，省心，二就是利于控制造价。最佳答案总价承包就是将一个单位工程按照定额以及各种费用一次性包死，中间不在增加费用的承包方式。单价承包就是按照建筑物的建筑面积或其他单位进行承包，即按照工程单价承包的一种承包方式。当然，建筑面积或其他单位的计算办法应该事先说明或按照国家规范规定建筑面积计算规则或其他建筑法规进行。各自对应的合同就是总价合同、单价合同。以承包工程计价方式划分，建设工程合同可以分为总价合同、单价合同、成本价酬金合同三种形式

13、。一、总价合同。是指在合同中确定一个完成项目的总价，承包单位依此完成合同的全部工作。这种类型合同有利于建设单位确定最低报价的承包商，并有利于支付进度款及结算。这种合同适用于工程量不太大且能精确计算，工期较短的项目。建设单位必须具备详细的设计图纸，一般要求详尽到施工图，使承包人能够计算出工程量。总价合同又可分为两种：（1）固定总价合同。在图纸及工程要求不变的情况下，总价不变。而当施工中图纸或工程质量或工期有变动，则总价也应相应变动。这种合同中承包人承担了绝大部分风险，因此标价较高，因此对建设方也并不完全有利。（2）可调总价合同。合同条款中约定，如果在执行合同中由于通货膨胀引起工程成本增加到一定限

14、度时，合同总价根据事先约定的调价工式作相应调整。二、单价合同。是指投标人就招标文件中列出的分部分项工程确定各分部分项工程费用的合同。这种类型的合同风险得到较合理分摊。对于发包人来说，单价合同可以缩减发包人在招标阶段的工作量及准备时间，并可鼓励承包人通过提高工效等手段从成本节约中提高利润。发包人的风险在于工程结束前总价是未知的，尤其是无法在招标阶段较准确工作量的项目。在遇到善于运用不平衡报价的承包商时，风险会加大。而对发包人来说，出现工程量列表以外的漏项，可就此再报价，减小了风险。单价合同分为以下几种方式：（1）估计工程量单价合同。建设单位在招标文件中就分部分项工程的工作量作出估计，投标单位在工

15、程量表中填入项目单价，并可依此算出总价作为投标报价。中标后，在月进度款支付中以实际完成的工程量和该单价确定数额，结算中据竣工图结算总价格。这种类型的合同一般约定，当工程量增减到一定幅度（如+-15%）时，单价作相应的调整。最好在合同中约定单价的调整方式。（2）纯单价合同。建设单位不能提供施工图或给出准确的工程量清单，投标人根据建设单位提供的工作项目一览表，报出相应项目的单价，施工时按实际工作量结算。（3）单价与包干混合式合同。以单价合同为基础，仅对某种不易计算工程量的分项工程采用包干办法。其余均要求报出单价，并按实际工作量结算。三、成本加酬金合同。是由业主向承包人支付工程项目的实际成本，并按照

16、事先约定的某一种方式支付酬金的合同类型。这类合同的缺点是业主对工程总造价不易控制，承包人也往往不注意降低项目成本。除因迫于形势须立即开展工作的项目或风险很大的项目外，一般不适用这种承包方式。 工程合同 篇6 委托方（甲方）：承接方（乙方）：甲乙双方经一致协商，甲方决定委托乙方维修。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签定本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1、工程地址：2、施工内容：严格按照甲乙双方签字认可的 明细表完成所有施工内容。3、委托方式：4、年年日完工（工程总天数：。第二条：工程价款工程款为XX元，详见XXX。第三条：质量要求1、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认

17、可。2、工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负，施工质量由乙方负责。第四条：材料供应1、甲方所提供的材料均用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。乙方提供的涉及品牌、等级等的主要材料，需甲方现场验收。3、甲方负责采购供应的材料、设备，应该是符合设计要求的合格产品，并应按时供应现场。第五条：付款方式1、合同一经签订，工程完成验收合

18、格后，一次性支付全部工程款。2、工程施工中如有项目增减或需要变动，双方签订补充合同，并由乙方通知工地施工人员。增减项目的价款，完工后立即结清。3、甲方未按合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的 %支付给乙方。第六条：工程工期1、如果因乙方原因而延迟工期，每日按工程价款额的%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。如果因甲方原因而延迟完工，每延迟一日，以装潢工程价款额的 作为误工费支付给乙方。2、由甲方自行挑选的材料、设备，因质量不合格或者不能及时提供到位而影响工程质量和工期，其返工费由甲方承担；由乙方施工原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。3、在施工中，因工

19、程质量问题、双方意见不统一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以继续施工。4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，均需签证，甲方须承担全部施工费用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承担责任，工期不变。5、施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。第七条：工程验收1、工程质量验收，除隐蔽工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。2、乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验

20、收合格，如有问题，甲方自负责任。3、甲方如不能在乙方指定时期内前来验收，应及时通知乙方，另定日期。但甲方承信认工序或工程的竣工日期，并承担乙方看管费和相关费用。第八条：违约责任及安全责任合同行效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，应按合同总金额的的%作为违约金支付给对方。因擅自解除合同，和对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。乙方在该工程施工过程中出现任何安全负责事故，均与甲方无关，乙方在施工过程中产生的垃圾或杂物必须按物业管理要求及时清除。第九条：合同生效1、本合同和合同附件经双方盖章，签字后生效。2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签章）： 乙方（签章）：XXXX年X月X日

21、工程合同 篇7 发包方： 有限公司 以下简称甲方总承包方： 以下简称乙方分包方： 以下简称丙方甲、乙、丙叁方根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的精神，本着各方自愿、平等、互利的原则，结合本消防工程具体情况，达成协议如下：一、工程概况1.工程名称： 有限公司一期消防工程2.设计单位：3.工程地点： 路二、各方职责甲方： 乙方： 丙方： 技术文件和承包范围技术文件：1、（一期工程）施工图2、建筑工程消防审核意见书杭公消审 第 号3、施工图审查报告4、（二期工程）消防系统图5、投标文件（预算书）承包范围：主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统包括：消防自动报警控制系统（包

22、括二期工程消防接口位置）、喷淋系统、消火栓系统、地下层通风和排烟系统、消防广播和消防电话系统（包括二期工程消防接口位置）、成套消防箱（含水枪和消防带、报警按钮等）、成套灭火器箱（含灭火器）、室外消火栓接合器、成套消防和喷淋泵系统（含控制柜）、消防报警备用电源、电梯消防接口、投标预算书中所列的所有工作内容（包括应急照明、防火卷帘、疏散指示灯的联动控制系统。应急照明、防火卷帘、疏散指示灯供货安装除外）等全部消防系统的采供、安装和调试。第一条 工程造价主厂房、展示厅、集体宿舍及职工活动楼的全部消防系统造价按一次性包干总价 万元（其中包括如下费用）。1、总包管理费3%2、市场价格风险调整的不可预见费用

23、3、消防验收、消防检测费用（电气检测费用除外）4、设计变更调整的费用（以提供的技术文件为依据）5、其它与领取消防工程验收合格证的所有费用。6、对建设单位消防系统及设备操作维护人员的培训。7、涉及对非承包范围的工程（如防火门等）进行检查、指导，资料整理和消防验收。第二条 工期要求和开工日期1、工期要求：主厂房： 天（到 年 月 日止）起始时间要明确展示厅、集体宿舍及职工活动楼的工期及起止时间2、同时必须满足中国建筑第八工程局的施工进度要求。（工程局的施工进度表要抄送消防工程的施工单位）第三条 质量要求和评定标准1、质量要求：合格并符合消防和设计要求2、评定标准：按国家和杭州市现行的质量评定标准和

24、施工技术验收规范执行。第四条 安全生产规范执行必须符合国家和杭州市有关规定要求。第五条 材料、设备的采购、供应方式和要求1、本工程的材料及设备由丙方采购。按规定报甲方、总包、监理单位验收。由甲方、总包、监理单位盖章确认。2、材料及设备品牌必须采用投标时确定的品种、规格、型号、产地、质量等级并且符合消防要求，以保证质量。第六条 工期、质量保证金1、丙方保证工程质量、工期、安全文明施工全部达到本协议承诺的要求，愿支付给甲方项目保证金为 万元（其中质量保证金 万元，工期保证金 万元，文明、安全保证金 万元）。2、项目保证金的支付：本协议签订后七天内，丙方交纳给甲方项目保证金 万元。3、竣工后经验收达

25、到质量、工期、安全文明施工的标准的，在二个月内，甲方将项目保证金退还给丙方（项目保证金不计息）。第七条 工程价款及支付方式1、 房屋结顶 天，甲方支付给丙方 万元；2、 丙方支付给乙方总包管理费 %（ 万元）；3、 房屋结顶后，按每月完成工程量的 %支付；4、 竣工后并且交付消防验收合格证和全部竣工技术资料时支付到总工程款的 %；5、 余款 万元（其中 万元作为工程保修金），在满一年后支付 万元， 万元工程保修金满二年后按规定返还（保修金不计息）。6、 接受工程价款的单位名称：帐号：开户银行：第八条 工程质量保修 保修期为二年。在保修期间，丙方在接到甲方保修通知起 小时内派员进行保修，否则甲方

26、有权另行委托修理，费用从保修金内直接扣除。第九条 违约责任及处理1、工期违约：丙方如不能按期竣工，丙方应向甲方支付违约金 万元，同时每逾期一天再按每个单体工程计 元/天计算罚金支付给甲方。2、质量违约：丙方保证消防工程全部达到合格并符合设计和消防要求，丙方如未达到以上承诺。 万元保证金作为丙方违约金予以罚没。3、安全文明：符合国家和杭州市有规定要求。丙方承诺确保做好安全生产工作。若发生任何人员安全事故，丙方承担全部责任和所有费用，造成甲方的损失由丙方全额承担，并愿将 万元人民币作为丙方违约金予以罚没。4、自工程竣工验收交付之日起，施工单位人员、施工机具、临时设施等全部在一个月内撤出施工现场，逾

27、期按丙方违约处理。每逾期一天，丙方应向甲方交纳违约金，违约金按 元/天计取。5、丙方必须接受总包单位、监理公司和甲方的管理和遵守总包单位的有关规章制度，否则甲方有权进行罚款，每次 元/次。第十条 其它1、丙方必须负责施工范围现场的治安、环卫、防盗、防火，安全等多项管理。负责与环卫、交通、环保、市容、园文、治安、居民等部门的关系疏通工作，如发生费用问题由丙方自行承担。2、甲方负责将施工用水、用电接至消控中心和泵房，其余由丙方负责验收。3、施工用水、用电由丙方直接与总包单位结算。4、甲乙丙方同意本协议与今后签订的补充协议书具有同等法律效力。建筑工程承包合同、招标文件及的承诺书、补充协议书等与本协议

28、有抵触的，以本协议为准。5、本协议履行地为本工程所在地。6、本协议一式六份，叁方各执二份，自双方签字并盖章之日起生效。甲方： 乙方： 丙方：杭州富新反光材料有限公司代表： 代表： 代表：年 月 日 工程合同 篇8 甲 方：_乙 方：_根据中华人民共和国合同法、建设工程监理规范规定，经双方在平等、自愿、互利的基础上，签订本合同，共同信守。第一条 监理项目范围甲方委托乙方，按本合同书要求进行_工程项目的施工监理，监理范围：_质量控制、进度控制和投资控制工作。第二条 期限费用服务期限为_年_月至_年_月。总费用为：_万元。第三条 条款定义1.甲乙双方的监理依据是建设监理规范规定和其他有关规定以及施工

29、承包合同。2.甲方是本工程项目建设的组织者，负责建设中筹集资金、征地、协调与当地关系等职责，对本工程建设效益全面向国家负责。3.本合同书所指的工程监理范围与内容以设计施工图纸、施工合同及施工规范。4.本合同书所指的监理费分两次支付乙方，即主体工程完工，经各责任主体单位验收合格后支付50%，工程竣工经各责任主体单位验收合格后支付剩余50%工程监理费。5.在合同实施过程中，合同双方一切联系均以书面通知为准，特殊情况可先口头通知并即补书面通知。双方共同签署的有关文件，属于合同的补充文件。第四条 本合同书的开始、完成与变更。1.按本合同书规定的全部有效的签字盖章完成后，本合同书立即生效。2.监理单位应

30、按本合同书特殊条款中所订明的期限开始其服务。3.监理单位应按本合同书特殊条款中所订明的期限完成服务。4.如果情况变化，致使合同书需变更时，必须经双方书面同意才能成立。5.如果如本合同书需延长(不可抗力等)，甲乙双方应签订补充合同，或在特殊条款中事先加以说明。6.合同签约后出现国家法律、法规和政策等变化时，合同双方经协商后可做调整，并在特殊条款中具体说明。第五条 甲方的权力与责任。1.甲方依据监理合同对乙方的工程进行督促和检查。2.甲方若认为乙方履行合同不力严重影响工程进度，甲方有权要求更换乙方主要人员，直至终止合同。3.对涉及工程工期、质量、造价等重大问题变更时，应由甲方最后确定并按国家规定的

31、基建程序办理。4.甲方支持乙方的工作，按合同保证乙方责任和权力的统一。5.甲方应向乙方提供本合同规定的监理工作所需的合同文本、资料、图纸和数据等。6.甲方应负责协调工程外部条件及与地方的关系。7.甲方应在特殊条款中双方订明的期限内，对由乙方提交甲方决策的报告、文件等作出决定。第六条 乙方权力与责任。1.乙方拥有合同中规定的权力，并承担相应全部责任。2.乙方必须具有履行本合同书所需的技能，必须按照监理的职业准则完成其全部职责。3.乙方必须按规定派出监理工作需要的监理人员及项目监理机构。其主要人员资格和服务条件须经甲方审查同意。甲方同意乙方根据监理目标需要提出的工程监理组织机构，并确认总监理工程师

32、。4.监理应按本合同规定的人员在各规定期限内进行。为保证监理的有效实施，乙方可在该期限内作出合理调整。若更换现场人员，应代之同等技能的人员，5.乙方有本监理项目的质量否决权、签发付款凭证权和开工、停工、返工和复工命令权。6.乙方向甲方收取的报酬，是其关于本合同书的唯一报酬。乙方及其人员不得接受与本合同书有关的或与其承担义务有关的其他津贴、回扣等报酬和非直接支付。第八条 调解与仲裁。在合同执行过程中，如甲乙双方发生争端，双方应首先本着相互谅解、信任、平等互利原则充分协商，解决争端;若协商失败，任何一方均可向监理主管部门申请调解争端;若调解无效，任何一方可依法要求仲裁。双方同意由_ 仲裁委员会仲裁

33、。在调解和仲裁过程中，双方应保证工程建设正常进行。第九条 违约责任由甲方原因要求终止合同，甲方应至少提前2个月通知乙方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。由乙方原因要求终止合同，乙方应至少提前2个月通知甲方，并要承担违约责任，支付约定赔偿费用。甲方或乙方在接到终止合同通知后，15天内没有答复，可视为本合同终止。第十条 甲方可视乙方的监理工作情况，进行奖罚。具体内容由双方在特殊条款中规定。第十一条 特殊条款鉴于本工程的特点与实际需要，甲乙双方经协商同意签订以下特殊条款以补充合同一般条款，当一般条款与特殊条款不一致时以特殊条款为准。具体条款如下：1.额外服务：如果甲方委托乙方承担本合同范围以外的

34、任务，甲方应另行补签委托合同。如果甲方或承包施工单位使服务受阻或延误，以至增加了服务的工作量和持续时间，则乙方将此情况及可能发生的影响通知甲方，甲方应增加额外服务费。2.双方联系方式：重要问题为函件，一般问题以电话或口头指示，但都应有记录，会议以纪要为据。3.监理服务期限：4.在履行合同中因发生不可抗力(洪水、地震等)造成合同部分或全部不能履行，乙方不承担违约责任，允许延期或部分或全部不履行者，双方应签补充协议。5.合同签发后，若出现国家法律、法规和政策变化等，导致监理费用的变化，本合同监理费应作相应调整。6.甲方向乙方无偿提供监理工作需要的图纸(蓝图)、资料及与被监理项目有关的试验报告等技术

35、资料5份，甲方与承建施工单位签订的合同副本2份。乙方在使用上述资料期间不得向其他无关单位泄露，项目结束后归还甲方。7.甲方接受乙方提交的需甲方决策的报告、文件等，应在7天内给予明确指示，并采用书面形式通知乙方。8.乙方不承担施工中工伤事故的责任。第十二条 本合同自签订之日起生效，本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日 工程合同 篇9 甲方：乙方：根据中华人民共和国合同法及相关法规、规定，就沁阳市晨升一号城邦楼体亮化工程事宜，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同，以便共同遵守

36、。一、 项目名称项目名称：沁阳市晨升一号城邦二、 合同金额1、 合同价格：15元/米，总结算价款根据实际安装长度计算。2、 本价格包括：安装费用、措施费用、安全防护、质保期售后服务、建筑安装发票。三、 付款方式乙方到达工地后付30%生活费，工程完成一半后付50%工程款，验收合格，灯亮后付清。四、 验收标准与要求1、验收标准乙方按甲方提供的效果图进行施工，验收以整体亮化调试完毕为准，验收合格后由甲方出具验收报告。2、 施工要求光源产品及设备货物进入施工场地入库后由甲方交付乙方，施工及提货由乙方自行安排，所有安装工具由乙方自行购置。乙方施工过程中，相关安全责任由乙方负责。五、 交付时间乙方在合同生

37、效后 _个工作日内安装调试完毕、验收合格并交付使用。因人力不可抗拒因素(如雨天，爆风等)耽误工期不能纳入乙方施工的正常工作日之内。六、 质保期及售后服务要求1、 质量保证期，从验收交付之日起为两年，两年内乙方对该亮化工程实行包修、包换、包维护保养。2、 乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。3、 乙方须提供电话咨询服务。对甲方的服务通知，乙方在接报后三天内处理完毕。七、 违约责任1、 乙方未按合同要求完成施工时，甲方有权拒绝验收，并有权顺延付款，且乙方须向甲方支付合同总金额10%的违约金，预期15日以上时，甲方有权解除合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担。2、 甲方未按要求履行

38、合同，因甲方的原因造成工程延期，由甲方承担一切责任，且甲方须向乙方支付合同总金额10%的违约金，工期相应延期。3、 甲方须提供的电源接口。八、 争议的解决合同履行过程中发生的任何争议，双方应友好协商解决。如双方未能通过友好协商解决所产生的诉讼，任何一方可以向沁阳市人民法院起诉。九、 其它1、 乙方在安装过程中要注意安全，本合同范围内所发生的一切安全及责任事故，完全由乙方自行承担，甲方概不负责。2、 如一方地址、电话号码有变更，应在变更3日内以书面及口头通知对方。否则，应承担相应责任。3、 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，均具同等法律效力。甲方(盖章)： 甲方(盖章)：负责人(签字)： 负责

39、人(签字)：电话： 电话：年月日： 工程合同 篇10 甲方：营业执照：注册地址： 邮政编码： 法定代表： 职务：乙方：身份证号码：此合同本着公平、公正的原则，经双方协商而订立。第一条 合同目的经双方协商，一致同意甲方将本合同中确定的施工项目转让给乙方经营，乙方挂靠在甲方企业之下，从事甲方经营许可证范围内的经营项目。同时，甲乙双方订立本合同，明确双方的权利与义务及挂靠起期内的注意事项。第二条 工程内容按施工图纸设计方案单项工程项目的工作内容，具体为 工程，工程合同价为(大写)万元，工程施工内容为甲方与业主签订的合同中的内容。第三条 甲方的基本权利和义务权利：甲方一次性项乙方收取人民币管理服务费，

40、各类税费均由乙方自行缴纳。 乙方利用甲方名义所开发票，责乙方须向甲方缴纳面值金额的百分之。如乙方作出有损甲方信誉和形象之行为，甲方有权单方面终止本协议，本年度管理服务费不予归还。义务：甲方在本协议生效之后，只向乙方提供相关经营业务所需的手持证件和经营许可证。对乙方提出的合理要求尽可能提供良好的服务。第四条 乙方的基本权利和义务权利： 乙方可以获取甲方对其二条义务的承诺和兑现，若有问题可以随时向甲方提出意见。享受甲方所提供的施工设施所需资质及经营许可。充分利用建业的资质，完全自主的开展相关产品经营业务。 经营上实行内部独立核算，自负盈亏。 一切正常利润归乙方所有，不受干涉。义务： 在经营活动中严

41、格遵守国家法律法规和甲方规章制度。 负责解决经营事件，相关经营条件及施工设备自主负责解决。认真负责进行施工项目的质量和安全，对发生的质量问题和事故乙方负完全责任。维护甲方的信誉和形象，不做任何假冒、欺诈、侵权、损誉的事情，若发生此类事件，则甲方有权追究乙方的法律责任，并要求进行相关经济赔偿和处罚。 按时足额向甲方缴纳管理服务费。乙方经营项目不得超过价格经营许可证所规定的范围，如超出甲方经营许可证经营范围的项目，乙方需要自己提供相关手续证件。第五条 乙方实施的过程项目，其合同、保险、税务、财务、银行、统计等事项由乙方自主办理。第六条 原甲方与业主签订的施工合同中所规定的义务转由乙方向业主履行，乙

42、方在经营活动中，若出项安全事故等重大意外，均由乙方独立承担，甲方不承担一些责任，特此提出免责声明。第七条 挂靠期间挂靠期间暂定月日期至日止，挂靠期有效期满后如乙方仍有在建工程项目未完工的的仍按原有的规定收取%工程管理费。第八条 乙方应在合同签订时付清管理服务费。第九条 若乙方无正当理由单方终止本协议，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价违约金。第十条 甲方对本协议书上述各条款具有解释权。本合同自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，即告终止。本合同一式三份，甲、乙双方各持一份，相关主管单位一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日