转让购房合同三篇

《转让购房合同三篇》由会员分享，可在线阅读，更多相关《转让购房合同三篇（9页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、转让购房合同三篇 现今社会公众的法律意识不断增加，合同的类型越来越多,签订合同也是最有效的法律依据之一。那么大家知道合同的格式吗？下面是我为大家整理的转让购房合同3篇，仅供参考,欢迎大家阅读。 转让购房合同篇1转让方（简称甲方）:受让方（简称乙方）: 身份证号:身份证号: 电话号码: 电话号码： 甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商，在依法、同等、自愿原则下签订本合同。一、甲方将其单位（某某单位）打算修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价 元每平米，面积暂定平米，住房详细位臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准，甲方应将其所在单位确定的购房信息、选房范围刚好告知乙

2、方，由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。 二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的全部资金（以甲方所在单位确定的金额为准)由乙方担当。每期缴款甲方应刚好通知乙方,乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户(收款账号:，收款单位: ,收款人开户银行： ,款项用途: 交购房款）。账户如有改动或需现金交款,以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后刚好将存款凭证交甲方,甲方向单位开具收据后交乙方保管；假如是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方，甲方收款后打收据给乙方，待甲方向单 位开具收据后交乙方保管。另签订的认购合同书、签订购房合同等全部相

3、关购房手续,所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门须要这些手续,乙方应刚好将这些手续交给甲方，甲方办完后刚好将这些手续交还乙方。 三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。四、甲方为乙方先代付第一笔定金(￥ ），缴款凭证先由甲方保管，等签订合同当日乙方支付甲方贰万元，同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。 五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币 （￥),乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币(￥ )交付甲方，余下的人民币( )于某某单位补贴 元钱到位时交于甲方(因甲方未在某某单位集资建房,因享受 元补贴,此款项归属于甲方）,甲方在分别收到上述款项后分别打

4、收据给乙方。 六、若因不行抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消,则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。 七、房屋建成交付甲方后甲方应刚好将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住，甲方不得阻碍乙方居住。乙方必需遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。 八、房屋能办理产权转移手续时,甲方马上将该房屋产权转移给乙方，乙方应赐予必要协作,办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移胜利时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的全部收据 退还给甲方。具备过户条件,甲方违反约定不转让,或者不协作乙方过户，退还乙方修建该房屋交付的全部资金。乙方违反约定不受让的,或者交

5、纳购房款不足的，甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。 九、本合同一式两份,甲乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效,甲乙双方应遵守并仔细履行本合同约定,履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决,协商不成可向人民法院提起诉讼。 甲方签字（捺印): 乙方签字(捺印)： 签订时间: 签订时间：转让购房合同 篇甲方:身份证号码：身份证号码:乙方:身份证号码: 鉴于甲方已经于 年 月日与有限公司签订编号为 的商品房买卖合同,该合同约定标的房屋为海口市海口市北侧A3栋住宅楼3-0房,建筑面积为9161平方米,按建筑面积计算，单价为人民币元，总价为人民币 元。 经双方友好协商，甲方情愿偿还完标的房屋的按揭贷款后将

6、前述编号为 商品房买卖合同中买方（既本协议中的甲方)的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务,特做以下约定,由双方遵守。一、转让价款、支付方式 1、编号为商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币万元;2、签订本协议之日起3个工作日内,甲乙双方去银行支行设立共管账户； 3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币 万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款,并办理完结与解除与*有限公司签订的编号为 商品房买卖合同,并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续刚好短信通知乙方,乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲乙双方共管账户中转让人民币43万元

7、；5、乙方与开发商*有限公司签订商品房买卖合同(该合同与编号为 的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外,其他条款完全一样)，并取得由开发商*有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方详细时间协作甲方向银行支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。 二、双方保证与承诺 1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后,并办理完结与解除与*有限公司签订的编号为 商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续； 2、甲方保证在签订本协议后30个工作日内,乙方

8、可以与开发商*有限公司签订商品房买卖合同（该合同与编号为的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为 乙方外,其他条款完全一样）,并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票； 3、乙方保证根据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任 1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的,甲方有权解除合同; 、乙方违反本协议第一条第4款约定的,按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金,逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方担当违约金人民币0万元； 3、乙方违反本协议第一条第5款约定,逾期通知的，按本协议总价款的的日万分之一担

9、当违约金，收到甲方通知后不帮助办理解付款手续的，每次担当违约金人民币1万元; 4、甲方逾期办理本协议其次条第1、款的，按逾期时间,每日按本协议总价款的日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的,甲方有权解除合同，并要求甲方担当违约金人民币20万元； 5、甲方办完全部应办手续后，因乙方自身缘由不与开发商*有限公司签订商品房买卖合同的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元; 6、开发商*有限公司供应给乙方签订的商品房买卖合同与编号为的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一样的,乙方可以选择拒绝签订该买卖合同,不属于本协议第三条第款约定的情形，且甲方须赔偿乙方违约金人民币0万元。 四、

10、争议处理 、履行本协议过程中,如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一样同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。五、其他 1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必需以书面形式通知对方或者双方形成书面约定,乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行 支行共管的资金 2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。甲方:联系人，地址：电话：电邮：乙方:联系人,地址：电话：电邮： 3、本协议一式四份,双方各执两份,双方签名后生效。4、甲方于年月 日与*有限公司签订编号为 的商品房买卖合同为本协议书附件。 甲方: 乙方: 时间

11、:地点:转让购房合同 篇 甲方：xx， 乙方：x， 20xx年，甲方与 买卖合同，合同编号 （以下简称购房合同)。依据购房合同约定,XX年 5月日,甲方向有限公司交付了房款，青岛 有限公司于xx年向甲方交付了房屋。房屋座落于 室(以下简称该房屋）。该房屋性质为 公寓。 经协商，各方达成如下协议： 一、本协议签订之日起，甲方将该房屋交付给乙方，并缴清上述房屋的水、电、暖及物业服务费、修理费等相关费用。 购房合同中(合同号: )甲方的全部权利转让给乙方;乙方享有该房屋的占有、运用、出租、转让、受益等权利。 二、甲方于签订本协议之日起10日内将购房合同权利转让事宜通知有限公司。三、乙方有权依据甲方与

12、 有限公司所签订的购房合同,到有关部门办理房屋产权登记等相关手续，甲方须无条件帮助乙方。 四、合同转让价格：总价人民币大写 万元整(元），乙方于本协议签订之日交付定金 元，交付合同转让款元。 五、甲方保证该房屋及购房合同无其他争议。因甲方的缘由(包括有限公司)导致本协议无法履行时，甲方应根据市场评估价双倍赔偿乙方房屋价款的损失。双方履行协议后,如遇政府规划搬迁、拆迁等状况补偿归乙方全部。 六、各方一样同意将本协议涉案纠纷提请青岛仲裁委员会根据其仲裁规则仲裁。被申请人自愿放弃答辩，各方自愿放弃组庭期限。各方当事人共同约定本案适用简易程序,仲裁庭由一名仲裁员组成并共同选定为仲裁员，各方一样恳求仲裁不开庭审理，由仲裁庭依据本协议制作裁决书,在裁决书中不载明争议事实与裁决理由，只载明仲裁恳求、协议书内容和裁决结果。本案仲裁费由乙方担当。 甲方(签字捺印)： 乙方（签字捺印): 见证人:时间： 年 月 日本文来源:网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除,谢谢！第9页 共9页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页第 9 页 共 9 页