电除尘分包合同

《电除尘分包合同》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电除尘分包合同（13页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、承包人合同编号:分包人合同编号:新疆哈密大南湖发电厂工程1#机组安装工程电除尘安装施工分包合同承包人：东电二公司哈密大南湖电厂工程项目经理部 分包人：大连电建科技工程有限公司新疆哈密大南湖发电厂工程1#机组安装工程 电除尘安装施工分包合同承包人：东电二公司新疆哈密大南湖电厂工程项目经理部（以下简称甲方） 分包人：大连电建科技工程有限公司（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关 法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设 工程施工事项协商一致，订立本合同。第一章总 则一、工程名称：哈密大南湖发电厂工程1#机组安装工程电除尘安装施工二、工程地

2、点：哈密大南湖发电厂厂区内三、工程内容：_ 1#机组电除尘器安装1台四、承包范围：_ 1#机组电除尘器安装1台，包括2台BE型高效静电 除尘器，包括除电源装置以外的所有零部件以及配套供应平台、梯子、栏杆 和起吊设施的安装，包含电加热器本体、变压器溢油管路安装。五、合同工期：开工日期：2010年9月1日竣工日期：2011 年W月J8日合同工期总日历天数236天：六、组成分包合同的文件包括：1、施工合同条款；2、本工程分包项目委托单；3、本合同工程建设标准、图纸及有关技术文件；4、合同履行过程中，甲方和乙方协商一致的其它书面文件；5、工程质量保修书。七、合同生效：合同订立时间：2010年8月25日

3、合同订立地点：东电二公司新疆哈密大南湖项目经理部本合同双方约定：双方签字盖章后生效。八、词语定义：1、承包人：指在合同中约定的，被发包人接受的具有工程施工总承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。2、分包人：指在本分包合同中约定的，被承包人接受的具有分包该工程 资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。3、项目经理：指承包人在总包合同专用条款和本合同条款中指定的负责 施工管理、履行总包合同及本合同的代表。4、分包项目经理：指由分包人在分包合同条款中指定的负责施工管理和 履行分包合同的代表。5、开工日期：指承包人和分包人在本合同中约定的，分包人开始施工的 日期。6、竣工日期

4、：指承包人和分包人在本合同中约定的，分包人完成分包工 程的日期。第二章合同价款本合同价款采用固定总价方式确定，税金由甲方代扣代缴。一、采用固定总价方式确定合同价款。1、承包方式：固定总价方式2、合同价款（人币大写）：贰佰壹拾万元整： 2100000元3、本合同价款为完成本合同所需的所有费用，本合同价款包括但不限于 下述风险范围： 预防一般性自然灾害所采取的措施费用。 不可预见的施工措施费、赶工费，施工中材料代换、材料价差及设计 变更费用。 可能出现的由于图纸、设备、甲供（含业主供）材料迟供等造成的停 工、窝工损失费。 政策性调整及其他不可预见费。二、采用可调价格方式确定合同价款。1、承包方式：

5、2、合同价款：以甲方批准的工程预（结）算为准。3、定额采用及取费标准：定额采用：取费标准：建筑工程_匚装饰工程_安装工程_4、上述取费标准包括其它直接费、间接费、设备、材料卸车、搬运费（含 二次搬运费）、保管费、调试配合费，有关文件规定的调价、利润、现行费用 中的其它费用、一份设计变更引起定额直接费变化在2万元以内的部分、安 全措施费、大型机具拆装费、现场文明施工措施费、投保保险、政策性调整、 物价变动以及合同规定的其他所有风险、责任等费用价款。5、上述取费标准包括但不限于下述风险范围: 预防一般性自然灾害所采取的措施费用。 不可预见的施工措施费、赶工费，施工中材料代换费用。 可能出现的由于图

6、纸、设备、甲供（含业主供）材料迟供等造成的停 工、窝工损失费。 其他不可预见费。6、合同价款调整因素：承包范围变化、设计变更、工程签证等引起的 合同价款变化可以予以调整第三章材料、设备、机械供应一、甲方供应材料、设备范围：业主供应的设备材料以外的工程所需的主材由甲方供应。业主供应材料、设备范围： 所有设备、安装用主材均由业主供应，保 温所需岩棉板由业主供应。甲方认 为有必要的，由甲方统一供应，具体按乙方实际领用量和甲方实购价格扣除 乙方费用。二、乙方对所购买的材料、设备质量负全部责任，并向甲方提供材料合格 证明，甲方有监督和随时检查的权利。如乙方材料质量不合格，甲方有权禁 止乙方使用。三、乙方

7、应在材料设备使用前笠天将甲供、业主供材料设备计划提交 甲方，如乙方计划提交不及时，所发生的一切损失均由乙方承担。如甲方供 应材料设备质量不合格，由此给乙方造成的损失，费用由甲方承担。四、甲供、业主供设备、材料到达现场或指定地点的卸货、运输及堆放 由乙方负责（包括现场二次倒运），乙方应及时组织、安排。如发生延搁，由 乙方承担经济责任。五、在工程结束后，乙方应将甲供材料的剩余部分全部归还甲方。在乙 方提出工程结算3日前，乙方与甲方按照施工图核对甲方供应材料总量，如 乙方超领，甲方将按照实际购买价格加上采保费扣除乙方价款。六、业主供设备、材料详见业主物资供应管理办法，乙方应避免由于自 己的过失造成业

8、主对甲方的索赔事项，如有发生，甲方将加倍向乙方索赔。七、施工机械：乙方可使用甲方统一配备的机械，甲方实行内部台班单 价。乙方租用甲方施工机械，应提前与甲方有关部门联系，甲方将按乙方签 字认定的机械台班数量及台班单价由甲方财务部门扣除乙方相应价款。第四章工程管理一、施工管理：1、项目经理姓名： 尹兴福 职务 项目经理（任命书作为分包合同附件）。2、分包项目经理姓名：刘运孝 职务 项目经理（任命书作为分包合同附件）。3、为确保工程顺利进展，项目经理指派工程管理部代表若干人负责指导 乙方施工、质量检查和中间验收等工作。甲方代表根据甲方授权发给乙方的 任何通知应与甲方发给乙方的通知具有同等效力，但甲方

9、代表对任何工程、 材料或机械设备的批准，甲方有权再发出纠正指令。甲方代表发出的指令应 为书面形式，但由于某种原因，甲方代表发出的口头指令，乙方也应遵照执 行，甲方应在指令发出5日内将口头指令补充为书面形式。4、甲方负责水准点、坐标控制点及施工水、电源的提供。甲方将临时电 源设施分为两部分，分界点为就地配电盘，分界点以上由甲方统一施工和维 护；分界点以下由乙方施工和维护。考虑到现场的实际情况，施工所用水、 电，甲方依据预算定额中水、电的消耗量（如挂表，按实际使用量）在工程 竣工结算中扣除其费用。5、甲方负责向乙方提供具备施工条件的施工场地。6、甲方负责组织乙方参加业主组织的图纸会审，向乙方进行设

10、计图纸交 底。7、甲方负责整个施工场地的管理工作，协调乙方与同一施工场地的其它 分包人之间的交叉配合，确保乙方按照经批准的施工组织设计进行施工。8、乙方应在甲方指导下自行组织施工，保证工期并做到文明施工、工完 场清。9、乙方应按照分包合同的约定，对分包工程进行施工、竣工和保修。乙 方在施工中，如发现分包工程的设计或工程建设标准、技术要求存在错误、 遗漏、失误或其它缺陷，应立即通知甲方。10、乙方应在条款约定的时间内，向甲方提交一份详细施工组织设计， 甲方批准后，乙方方可执行。11、乙方应允许甲方、业主、监理及其三方中任何一方授权的人员在工 作时间内，合理进入分包工程施工场地或材料存放的地点，以

11、及施工场地以 外与分包合同有关的乙方的任何工作或准备的地点，乙方应提供方便。12、已竣工工程未交付甲方之前，乙方应负责已完分包工程的成品保护 工作，保护期间发生损坏，乙方自费予以修复。13、乙方应按甲方的要求，合理安排施工作业计划，特殊情况，甲方有权 对工期做适当的调整。对乙方未能达到甲方工期要求的，每超期一天，乙方 承担合同价款的工期赔偿金；对业主的相关进度罚款，乙方要双倍承担。14、工程签证：本合同工程量以施工图、图纸会审记录为准，施工方案 作业指导书及隐蔽记录不作为结算的依据。设计变更单、对业主的签证、对 甲方的签证按本合同第二章规定处理。乙方必须及时做好与监理、业主的工 程签证基础工作

12、，甲方工程、技经人员负责协助办理签证。二、质量管理：1、本工程质量标准：必须全面达到国家或电力行业优良标准，达标投 产，争创本行业优质工程。2、乙方必须严格执行甲方的质量手册、程序文件及其有关质量保证体系 文件。3、本工程验收标准为国家或原电力部颁发并施行的规程、规范、规定、 标准（根据业主要求），如合同签订后，国家的规范、技术标准或规定作了重 大修改或颁布新的国家规范标准，则应遵守新的改变的规定，具体按甲方有 关部门要求执行。4、乙方对工程质量全权负责，甲方有监督指导和检查验收的权利。乙方 要设专职质检员，按甲方规定进行质量自检。上道工序完工后，必须通知甲 方负责质检工作的代表会同监理工程师

13、、业主共同检查验收合格后方可继续 下道工序。施工过程中，如乙方施工质量不合格，甲方有权责令乙方停工或 返工，因此而发生的一切费用均由乙方承担。5、在施工中，对工程质量达不到约定质量标准的工程项目，甲方扣除乙 方合同价款三%的质量赔偿金；对业主的相关质量罚款，乙方要双倍承担。6、乙方应按甲方要求填写有关施工记录。工程竣工时，经甲方、监理和 业主检查验收合格后方可竣工结算。7、本工程实行质量保修金制，工程竣工后预留工程总造价的三%（根 据业主要求）作为保修金，保修期满视工程质量情况及业主返还甲方保修金 情况，扣除返修费用，其余部分结算给乙方。三、安全管理、文明施工：1、乙方应遵守甲方安全管理制度，

14、设专职安全员，对施工安全全权负责。对非甲方原因造成的人员伤亡事故、设备、机械损害事故，均由乙方自行负 责。甲方有教育、监督的责任，对于违反安全操作规程的行为，有批评教育 和处罚的权利。在施工中，如发现乙方不遵守甲方安全管理制度，甲方每次 扣除乙方01% ；对业主的相关安全罚款，乙方要双倍承担。2、为了保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在甲方或任何依 法建立的主管机关所要求的时间和地点，乙方应以其自己的费用提供并维修 所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。3、乙方人员要遵守所在地的治安管理规定，自觉维护施工现场秩序，对 违反有关规定者由有关部门处理。4、在工程施工期间，乙方应避免现

15、场出现不必要的障碍，排除雨水或污 水，并应将业主和甲方移交给乙方的设备和材料储存并作出妥善安排，从现 场清除并运走任何废料、垃圾及不再需要的临时工程。5、现场的清洁按施工区范围，划分责任区，甲方将定期检查，对违反清洁规定的单位处以罚款并令其清扫。并将现场场地的整洁列为验收内容。6、当工程移交后，乙方应立即将其工地上所有有关的乙方的设备、多 余材料、垃圾及各种临时工程清除、撤走使这部分工程及工地保持清洁，并 经甲方验收合格。7、工程的照管：乙方应全权负责工程上使用的已办理领用或借用的材 料、待安装的设备、专用工具、备品备件及工程本身的照管。在甲方接收全 部工程后，甲方将负责这些事宜。但：、如果甲

16、乙双方签署了永久性工程的某一单位工程或分部工程的移交 证书，乙方应从签署移交证书之日起，不再对这些工程的照管。、乙方应对其保证在保修期内完成的剩余工程及所用的材料、待安装 的设备的照管完全负责，直到这些工程完成启动调试、达标考核和工程竣工 验收。8、乙方须每周召开不少于一次的安全例会，每天须召开安全早会，并做 好会议记录。四、环保管理1、乙方对油类、化学物品等易燃、易爆及有毒物品应设专人管理，不得 露天存放，防止因泄露或雨水冲刷污染环境。2、乙方在施工过程中，应安全用电，节约用水，防止因火灾污染环境， 资源浪费。3、乙方在施工过程中应保护施工现场周围的环境，防止对自然环境造成 不应有的损坏。如

17、确需造成破坏的，应征得甲方同意后方可施工，工程竣工 后，应当修整和恢复在建设中受到破坏的环境。4、乙方在施工过程中的废油、废水、废固不得随意排放，应集中妥善处 理。5、乙方在施工过程中应调整好作业时间，防止和减轻噪声对周围环境的 污染和危害。6、甲方不定期对乙方的施工现场进行检查。如发现有不符合本合同的情 况，有权要求乙方进行整改。对整改不力或拒绝整改，可能或已造成严重污 染的，甲方有权对其实施经济处罚。五、技术管理：1、乙方必须配备相关专业的技术人员，保证及时做好本合同施工范围内 的各项专业技术管理工作。2、甲方根据分包项目委托单负责提供给乙方上份施工图，乙方需要更 多复印件时，其费用自理。

18、3、乙方接到施工图堂日内审核施工图、编制施工方案/作业指导书，将 施工图存在的需协调解决的问题以书面形式上报资料室，以便及时会审解决。4、在施工前，乙方应按甲方的要求及时编制、上报施工方案/作业指导 书，经甲方审核后上报监理、业主审批。施工方寒作业指导书中应对作业中 危险点制定完善的、有针对性的安技措施，并在项目施工前对所有参与施工 作业人员进行技术、安全交底，同时形成书面记录上报甲方工程管理部；施 工方案/作业指导书中应对作业中采取的施工方法、工艺要求进行明确的说 明，对施工作业起到具体指导作用。5、工程竣工时，乙方需按甲方要求提交完整的竣工资料一式2份（激 光打印），并提供电子版1套。第五

19、章合同价款支付及竣工结算一、工程预付款：（注：本工程原则上不支付工程预付款）二、工程进度款：1、工程开工后，乙方应按甲方的报表要求，于每月业日之前，报送上 月实际完成的工程进度报表（一式 八份），经甲方工程、质检、安全、财务、 预算部门及有关领导签字认定后，申请拨付进度款，甲方将根据业主的资金 拨付情况安排支付乙方工程进度款。2、乙方在得到甲方同意付款后，填写“付款审批单”并出具正式发票， 办理拨付手续。3、当工程进度款支付到合同价款的80%时，甲方停拨工程进度款。4、甲方在核定乙方进度报表时，除预留进度款的笠%作为质量保修金外， 还要预留进度款的笠%作为施工进度保证金、且%作为施工安全保证金

20、。竣 工结算时，视分包工程竣工验收单的具体情况支付乙方。三、竣工结算：1、工程竣工并经甲方验收合格后，乙方应填写分包工程竣工验收单（一 式两份），经甲方有关部门签字认定后由乙方送交甲方预算部门，方可办理分 包工程竣工结算。2、工程竣工验收单经甲方各部门签字认定后30日内，乙方向甲方提交 完整的竣工结算书。逾期则视为乙方自动放弃其经济权利，甲方不再受理乙 方在该日以后提交的任何结算书（但乙方按照甲方的要求补提的支持性材料 除外）。乙方无正当理由不参加甲方组织的结算谈判，甲方有权单方面审批竣 工结算书，并视为乙方已经接受了甲方审批的工程竣工结算书。3、竣工结算单（一式兰份）由甲方有关部门及领导签字

21、认定，甲方除 预留且%质量保修金外，其余款项视业主工程款拨付情况支付。4、乙方承担的各项进度、安全、质量违约罚款金额，均由甲方财务部门 直接在其工程款支付中扣除。第六章违约责任合同签订后，如甲方或乙方不能按合同约定履行自己的各项义务及发生 其它使合同无法履行的行为，应承担违约责任，赔偿因违约而给对方造成的 损失。如乙方有违反分包合同的行为，乙方应保障甲方免于承担因此违约造成 的工期延误、经济损失及根据总包合同甲方将负责的任何赔偿费，在此情况 下，甲方可从本应支付乙方的任何价款中扣除此笔经济损失及赔偿费，并且 不排除采用其它补救方法的可能。如甲方有违反分包合同的行为，甲方应承担违约责任，赔偿因其

22、违约给 乙方造成的经济损失，并顺延延误的工期。第七章争议双方约定，在履行分包合同过程中发生争议，双方协商解决不成时，按 下列第（3）种方式解决争议：（1）向大连仲裁委员会提请仲裁；（2）向 仲裁委员会申请仲裁；（3）向甲方公司本部所在地（大连）人民法院提起诉讼。第八章其他条款1、本工程不允许分包及任何方式的合作。如出现上述情况，甲方有权利 终止合同。2、对特殊或乙方无力完成该项目施工的，甲方将有权该项目另委其它单 位施工。为保证工期、质量，对项目中的分项工程，甲方有权另行调整施工 单位。3、其它未尽事宜，双方协商解决。4、本合同一式 四 份,甲乙双方各执正本一份，副本甲方一份,乙方一份。正副本

23、具有同尊法律效力。一5、 其他约定 分包人：（章）委托代理人：经办人：承包人：（章）委托代理人：经办人：签订日期:合同附件1:工程质量保修书承包人（全称）：东电二公司新疆哈密大南湖电厂工程项目经理部分包人（全称）：大连电建科技工程有限公司为保证哈密大南湖发电厂工程1#机组安装工程电除尘安装施工 （工程名称）在合理使用期限内正常使用，承包人分包人协商一致签订工程 质量保修书。分包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程 质量保修责任。一、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程和双方 约定的其他工程，以及电气管线、上下水管线的安装工程，供热、供冷系

24、统 工程等项目。具体质量保修内容双方约定如下：分包人负责的施工范围内的所有工程，由于分包人的原因造成任何施工质量 方面的缺陷均由分包人负责保修。二、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项 工程分别计算质量保修期。双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1、基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程为设计文件 规定的该工程的合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;3、供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期；4、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年；5、室外的上下水和小区道路等市政公用工程为2年；

25、6、其他约定：三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目，分包人应在接到修理通知之日后7天内 派人修理。分包人不在约定期限内派人修理，承包人可委托其他人员修理， 保修费用从质量保修金内扣除。2、发生须紧急抢修事故（如上水跑水、暖气漏水漏气、燃气漏气等）， 分包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非分包人施工质量引起 的事故，抢修费用由承包人承担。3、在国家规定的工程合理使用期限内，分包人确保地基基础工程和主体 结构的质量。因分包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害 的，分包人应承担损害赔偿责任。四、质量保修金的支付本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 5%。本工程双方约定分包人向承包人支付工程质量保修金金额为使拾壹万元整 （大写）。五、其他双方约定的其他工程质量保修事项：承包人：（章）分包人：（章）委托代理人:委托代理人:经办人:经办人:签订日期: