2023工程招标合同（精选模板）

《2023工程招标合同（精选模板）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023工程招标合同（精选模板）（78页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023工程招标合同 2023工程招标合同1（4343字）1概述三边工程是一种很值得提倡的项目管理方式，关键在于过程控制。建设工程涉及的参与方较多，勘测、设计、施工、监理、造价咨询等单位都需要与建设单位签订合同，一个工程下来合同数量可能要多达上百个，尤其是费率招标、甲指分包的工程合同数量要多达数百个。这其中占合同数量多数的主要是建设方与总包单位签订的合同、甲方指定专业分包单位与总包单位签订的合同，所以要对这两类合同及成本重点控制。2总包合同2.1总包单位的确定建设单位在图纸不齐、工程量清单不全的情况下，采用费率招标的方式确定总包单位。招标文件明确规定合同计价方式采用标准清单计价，执行合同规定的

2、总价下浮，即结算工程总造价工程总造价（1总价下浮系数）。投标单位根据自己公司的实际情况，在保证一定管理费和利润的情况下，选择一个下浮系数作为对招标单位的让利，建设单位会根据下浮系数、投标单位的综合实力确定中标单位。费率招标的优缺点：优点：（1）在图纸不齐、工程量清单不全的情况下，最短时间内确定总包单位，尽早开工；（2）简化前期招投标工作，节省了复杂的编制清单、标底及投标报价的时间；（3）选定总包单位的条件比较简单，能尽量公平公正地选择中标单位，减少暗箱人为操作的因素。缺点：（1）费率招标对招标人的风险较大，总包单位为中标下浮系数报得过大，一旦在施工过程中发现无利润可挣，便会降低工程质量，极易与

3、建设单位发起纠纷；（2）对招标人的管理水平要求较高，工程造价在招标时不能体现出来，待工程竣工结算才能完整计算工程造价，过程付款很容易付超，竣工结算时按实际发生办理结算，费工费时，结算工作量较大。2.2总包合同的管理总包单位确定后，建设单位与总包单位通常会签订两份建设工程合同：一份用于政府备案作为备案合同；一份对内作为双方的实施合同，即我们通常说的阴阳合同。2.2.1备案合同。备案合同是用于政府备案的，为了简化政府备案手续，建设单位会把房建、桩基、装饰、空调、消防、钢结构等专业工程打包在一起发包给总包单位，由总包单位对各专业工程进行工程管理。这样做的好处是避免了建设单位与各专业分包单位签订多个专

4、业分包合同，减少了政府备案合同的数量，简化了政府备案手续。2.2.2实施合同。在工程实施过程中，建设单位将房建工程发包给总包单位，各专业工程由甲方指定分包单位自行发包。因备案合同已将各专业工程打包给总包单位，为规避审计，故建设单位与各分包单位不直接签订合同，而是甲方要求总包单位与各分包单位签订专业分包合同。专业分包合同内容由建设单位起草制定，总分包单位双方盖章，交政府备案。同时在专业分包合同生效前，建设单位、总包单位、分包单位私下签订三方备忘录，明确合同关系、付款方式，同意按照备忘录的内容进行工程施工。这种由甲方指定单位的专业分包合同需要解决的问题是工程款如何付给分包单位。建设单位与总包单位私

5、下签订一份建设工程合同，将各专业工程打包给总包单位，作为内部实施合同。此合同仅作为建设单位支付给分包单位工程款所用，合同范围内工程均以总包单位名义发包给建设单位指定分包单位，总包单位只履行总承包职责，只收取总包服务费。2.2.3阴阳合同的利与弊。利：甲方指定分包单位进行施工，省去总包单位对专业工程的管理费和利润，节省项目成本。弊：（1）由甲方自行对分包工程进行管理，需要投入较大的人力和物力，增加了建设单位对合同和施工的管理难度；（2）建设单位承担较大的合同风险，双方一旦发生工程纠纷，总包单位会拿备案合同进行维权。2.3总包合同的付款建设单位与总包单位签订房建合同，作为内部实施合同。因招标时是费

6、率招标，房建合同为费率合同。费率合同是一种可调价格合同。因三边工程是边勘察边设计边施工，有时候甚至是先施工后深化图纸，故施工过程中很难及时做出一份准确而且全面的工程量清单。合同总价按平米造价暂定，作为过程付款用。过程付款按工程节点进行付款，在合同中划分几个关键的工程节点，如完成单体基础正负零付至合同额的30%、主体结构封顶付至合同额的60%、砌筑完成付至合同额的75%。工程在施工过程中，设计单位要加快施工图纸的深化，当工程主体结构封顶前，设计院至少能出一份完整的施工图纸或竣工图纸，此时建设单位停止按暂定合同额进行过程付款，以防合同总价暂估偏高，过程付款额超出结算额。建设单位与总包单位按新版施工

7、图纸核算工程量，重新确定工程总造价。因现场施工进度要求，建设单位与总包单位不可能拿出充足时间去确认每一项工程量清单的工程量及价格，总包单位又为了能尽快拿到主体结构封顶及之后节点的款项，会与建设单位按平米造价暂估一个比招标时较准的工程总造价，作为此施工合同补充协议的合同额进行后续付款。工程完工，建设单位与总包单位进入结算阶段。因费率合同招标时工程总价按平米造价暂估，过程付款签订的补充协议合同额也是协商确定的，而结算需要确认每一项工程量清单的工程量及综合单价，故结算耗时耗力。总包合同中明确规定结算的计价方式及计量计价依据，采用标准清单计价，总价下浮；采用清单计价规范，哪个地区哪一期的定额及信息价。

8、因土建工程工序做法比较清楚，工艺比较简单，故在对清单项套定额时双方能较容易达成一致。3专业分包合同3.1分包单位的确定在工程主体施工过程中，建设单位要开始装饰、空调、消防、钢结构等专业工程的招标工作。因工期紧，建设单位没有专业工程的施工图纸作为招标图纸，没有一份准确的工程量清单作为招标清单。建设单位采用模拟清单进行招标。建设单位根据本工程的建筑面积及使用效果，找一份类似工程的工程量清单作为招标清单，施工单位根据此工程量清单投标报价。合同总价按照平米造价暂估，认可甲方工程量清单综合单价及合同总价的作为中标单位。模拟清单招标的利与弊：利：（1）省去了招标清单编制的过程，可以尽快确定分包单位，节省招

9、标时间；（2）施工过程中有时为了加快工程进度，根据工程功能特点由分包单位先施工后深化图纸再报甲方审核，部分图纸深化设计的工作量转嫁到分包单位。弊：（1）因模拟清单不完全符合工程的项目特征，故施工过程中需要不断对工程量清单进行修正，重新确定每项工程量清单的综合单价，工作量大而且繁琐；（2）要及时调整合同金额，签订的补充协议较多。（3）建设单位承担较大的价格风险，设计变更引起的清单漏项与清单描述不一致，会导致工程造价过高过低，不利于建设单位的成本控制。3.2专业分包合同的管理在总包合同管理实施过程中，已经介绍了专业分包合同为阴阳合同。专业分包单位由甲方指定，专业分包合同由建设单位起草制定，建设单位

10、、总包单位、分包单位签订三方备忘录，明确合同关系及付款方式。专业分包合同的管理对建设单位要求较高，一方面合同内容由建设单位起草制定，工作量较大；另一方面合同需要总分包单位盖章，甲方需要协调总包单位及时对分包合同盖章。对于分包工程，总包单位更喜欢自己承揽并施工，在分包工程上获取更多的利润，而不是仅仅收取总包管理费。总包单位在分包合同上盖章，总包单位就要承担一定的工程风险，分包工程一旦发生质量或安全事故，总包单位要与分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。签订分包合同时工程主体已进入完工阶段或结算阶段，总包单位会因建设单位付款不及时，加上内部实施合同为阴阳合同，总包单位会拿分包合同作为要款的条件

11、，迟迟不在分包合同上盖章。为不影响专业分包合同的实施，建设单位要与总包单位处理好关系，同时专业分包合同应尽早提前签订。3.3专业分包合同的付款专业分包工程付款按照已完成工程整体形象进度进行付款。合同中约定付款节点，如完成工程整体形象的30%、60%、75%，按合同总价的30%、60%、75%进行过程付款。因完成工程整体形象的百分比没有一个明确的界面划分，故分包单位为早日拿到进度款，一方面要加快工程进度；另一方面要把工程干好，与建设单位处理好关系，早日确定已完工程形象，及时申请进度款。分包工程在施工过程中，设计院要加快施工图纸的深化。当工程完成整体进度的60%时，设计院至少能出一份现阶段的施工图

12、纸，此时建设单位停止按暂定合同额进行过程付款，以防合同总价暂估偏高，过程付款额超出结算额。因分包工程工序多，工艺较土建复杂，加上施工过程图纸变更、材料的更换、工艺的变化，故招标时多数工程量清单的项目特征与实际描述不符，双方要确定每一工程量清单的综合单价需要很长时间。为不影响工程付款，建设单位与分包单位按平米造价重新核算工程造价，签订补充协议按概算合同额进行60%的付款。分包工程付款方式通常是按工程完工，甲方付给分包单位75%的工程款；工程竣工验收，甲方付给分包单位85%的工程款；工程结算，甲方付给分包单位95%的工程款。按概算合同额60%付款后，合同约定依据施工图纸转清单合同作补充协议后，方可

13、申请后续付款。这个阶段需要双方单位有经验的专业造价工程师进行工程量的核算及综合单价的谈判。这个过程对建设单位是十分必要的，一方面工程总造价越来越清晰，可以有效控制过程付款；另一方面为双方结算做好准备工作，综合单价确定了结算时只需要确定好工程量。4结语三边工程在费率招标的状态下，做好合同管理与成本控制显得尤为重要。虽然费率招标有利于简化招标程序、节省招标时间，但过程管理与结算工作比较复杂，扯皮的事情较多，建设单位承担较大的合同与价格风险。专业工程采用模拟清单招标，建设单位要有相似的项目做参考，避免设计有较大变化。建设单位在选定总包单位与分包单位时，最好选定资信良好的合作伙伴，不能一味追求总价下浮

14、系数高、分包工程综合单价低的施工单位，而且合作伙伴最好是有长期合作关系的，能够互相了解和彼此信任，这样建设单位承担的工程风险要小得多，工作也更好开展。2023工程招标合同2（598字）敬启者：_1、我们高兴地邀请贵公司参加本工程项目施工的资格预审，为该工程的建设和完工所需劳务、材料、设备和服务的供应提交资格预审申请。2、业主已筹集到一笔以多种货币构成的资金，用于本合同项下的合格支付。3、工程概况：（工程名称、建设地点、工程规模、结构型式、招标方式、计划开竣工时间等）。4、资格预审合格的申请投标者才可参加投标。投标者应具备类似工程经验和在设备、人员、资金等方面有能力执行本工程的令人满意的证明材料

15、，以便通过资格预审。5、有意向的合格申请人可从（地址）获取进一步信息和资格预审文件，时间为_月_日至_月_日从上午至下午（北京时间），节假日除外。联系人：_邮政编码：_电话/传真：_6、每套资格预审文件售价人民币元。售后不退。7、资格预审申请书应在_年_月_日时前（北京时间）送达业主，地址同上。8、资审合格的投标者名单将在_年_月_日前送给所有参加资格预审的申请人。谨致商祺！（业主名称）_年_月_日2023工程招标合同3（740字）本协议书于_年_月_日由_（以下简称“业主”）为一方与_（以下简称“承包人”）为另一方签定。鉴于业主欲建成本项工程，即_并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工

16、并修补其任何缺陷的投标书。兹为以下事项达成本协议：l、本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。2、下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解：（1）中标函。（2）上述投标书。（3）合同条件。（4）规范。（5）图纸。（6）工程量清单。3、考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。4、业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。特立此据。本协议书于

17、上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。在_在场的情况下，盖的正式印章如下：_；或在_在场的情况下，由上述签字盖章并递交。业主签名：_ 承包人签名：_联系人：_ 联系人：_2023工程招标合同4（1829字）为了提高建筑安装工程的建设速度,提高经济效益,经_(建设主管部门)批准,_(建设单位)对_建筑安装工程的全部工程(或单位工程,专业工程)进行招标(公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告,邀请招标由建设单位向有能力承担该项工程的若干施工单位发出招标书,指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。一、招标工程的准备条件:

18、本工程的以下招标条件已经具备:1.本工程已列入国家(或部、委、或省、市、自治区)年度计划;2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算;3.建设用地已经征用,障碍物全部拆迁;现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实;4.资金、材料、设备分配计划和协作配套条件均已分别落实,能够保证供应,使拟建工程能在预定的建设工期内,连续施工;5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证;6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位:_。三、工程可供使用的场地、水、电、道路等情况:_。四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特殊要求,工程验收标

19、准:_。五、工程供料方式和主要材料价格,工程价款结算办法:_。六、组织投标单位进行工程现场勘察,说明和招标文件交底的时间,地点:_。七、报名、投标日期、招标文件发送方式:1.报名日期:_年_月_日;2.投标期限:_年_月_日起至_年_月_日止。3.招标文件发送方式:_。八、开标、评标时间及方式,中标依据和通知:1.开标时间:_年_月_日(发出招标文件至开标日期,一般不得超过两个月)。2.评标结束时间:_年_月_日(从开标之日起至评标结束,一般不得超过一个月)。3.开标、评标方式:建设单位邀请建设主管部门,_等单位参加公开开标,审查证书,采取集体评议方式进行评标,定标工作。4.中标依据及通知:本

20、工程评定中标单位的依据是工程质量优良,工期适当,标价合理,社会信誉好,最低标价的投报单位不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时,如属标底计算错误,应按实予以调整;如标底无误,通过评标剔除不合理的部分,确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内,招标单位通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单位,并与中标单位在一月(最多不超过两月)内与中标单位签订_建筑安装工程承包合同。九、其他:本招标方承诺,本招标书一经发出,不得改变原定招标文件内容,否则,将赔偿由此给投标单位造成的损失.投标单位按照招标文件的要求,自费参加投标准备工作和投标,投标书(即标函)应按规定的格式填写,字迹必须清楚,必须

21、加盖单位和代表人的印鉴。投标书必须密封,不得逾期寄达。投标书一经发出,不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议,如双方自行协商不成,由负责招标管理工作的部门调解仲裁,对仲裁不服,可诉诸法院。建设单位(招标单位)(盖章):_联系人:_电话:_年_月_日附件施工图纸、勘察、设计资料和设计说明书(略)建筑安装工程内容一览表(略)2023工程招标合同5（676字）甲方：_乙方：_运城市天马投资策划有限公司(运城市礼仪公关学校)经张东鲜女士介绍，甲、乙双方友好协商达成如下借款合同，严格履行。一、借款金额：二、借款用途学校基本建设工程付款。三、借款时间及本息结算还款办法：借款时间：一年。月息贰分

22、。每季度末结算一次。乙方若有资金和还款能力提前还款，甲方同意乙方提前一个月声明并按实际使用时间提前归还本息。四、质押物品及化解风险的措施：乙方用公司和学校一号办公楼房屋所有权证(运港字第00000242号)作抵押。乙方不能按时归还本息，甲方有权将质押房屋变卖收回本息或按每月所借款额的3%加收滞纳金。五、上述合同一式三份，自签字到款之日起生效。甲、乙双方及见证人各存一份。若有争议，协商解决。甲方签字留印：_乙方签字盖章：_介绍及见证人签字：_年_月_日_年_月_日_年_月_日2023工程招标合同6（2670字）委托方(甲方)：x代理方(乙方)：x一、建设工程基本情况1.工程名称：_2.招标范围：

23、_3.建设地点：_4.工程规模：_5.工程投资额：x二、建设工程实施条件1.工程批准文号及时间：_2.图纸设计单位及交付时间：_三、招标、计价及评标定标方式1.招标方式：_2.计价方式：_3.评标办法：_四、代理业务范围拟定招标方案;拟定招标分告或者发出投标邀请书;派员组织申请人报名登记;审查报名申请人投标资格;编制招标文件;组织现场踏勘和答疑;编制标底;组织开标、评标;参与开标、评标;草拟工程合同;1.严格按照国家法律、法规以及建设行政主管部门的有关规定从事招投标代理活动;2.在委托书的受权范围内为委托方提供招标代理服务，不得将本合同所确定的招标代理服务转让给第三方;3.有义务向委托方提供招

24、标计划以及相关的招投标资料，做好相关法律、法规及规章的解释工作;4.对影响公平竞争的有关招标投标内容保密，代理方工作人员如与本工程潜在投标人有任何利益关系应主动提出回避;5.对代理工程中提出的技术方案、数据参数、技术经济分析结论负责;6.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。五、代理方的权利1.有权拒绝违反国家法律、法规和规章以及建设行政主管部门的有关规定的人为干预;2.依据国家有关法律法规的规定，在授权范内办理委托项目的招标工作;3.有权要求更换不称职或有其它原因不宜参与招标活动的委托方人员;4.承担由于自已过失造成委托方的经济损失。六、委托方的义务1.在双方约定的期限内无偿、真实、及时、详

25、细地提供招投标代理工作范围内所需的文件和资料(包括建设批文、资金证明、工程规划许可证、地质勘察资料、施工图纸及审核通知书等);2.在履行本合同期间，委派熟悉业务，知晓法律、法规的联系代表配合代理方工作;3.在双方约定的期限内，对代理方提出的书面要求在x日内做出书面的回答;4.承担由于自已过失造成代理方的经济损失;5.对影响公平竞争的招投标相关问题的保密;6.在规定的有效期内签订完工程施工合同，并在签定合同后7日内提交通州市招标投标管理中心备案;7.委托代理资质项目中如内容、时间等有重大调整，应书面提前一周通知乙方，以便调整相应的工作安排。七、委托方的权利1.法定代表人或委托代理人有权参加委托代

26、理工程招投标的有关活动;2.有权了解招投标活动的计划安排，并可要求代理方提供招标阶段(保密事项除外)和全过程书面报告;3.有权要求代理方更换代理招标过程中不称职或应回避的人员;4.有权参与投标申请人的资格审查和考察工作;5.有权参与开标、评标以及评标委员会评标、定标的全过程工作。八、招标代理服务费的收取办法1.受托方向委托方收取中标价的x%或人民币(大写)_x代理咨询服务费;上述费用中：含甲方缴纳的发布媒体信息服务费;含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费;不含甲方缴纳的发布媒体信息服务费不含甲方及中标人缴纳的市招标投标服务所综合服务费。2.此代理咨询服务费于：本协议签订后，委托人先预

27、付x%余款在领取合同备案通知书后一次性付清;领取合同备案通知书后一次性付清;委托人与中标人签定“建设工程施工合同”后一周内付清：姓名：_x 职务：_九、违约、争议1.双方都必须严格遵守签订的代理合同条款、不得违约;2.由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同3.由于违约造成第三方(中标人)损失的，也由违约方在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失;4.双方对代理合同条款变更时必须另签补充合同条款，补充合同条款作为本代理合同的组成部分与主合同具有同等法律效力;5.委托方与受托方在合同履行期间发生争议时，可以和解或者要求有关管部

28、门调解。一方不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以选择以下方式解决争议：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁;向有管辖权的人民法院起诉。十、合同份数及分送责任1.本咨询合同正本贰份，双方各执壹份，副本_份，甲方_份，乙方_份，招标中心建设工程科壹份;2.通州市招标投标管理中心建设工程科壹份由乙方送达。甲方(公章)：x 乙方(公章)：x法定代表人(签字)：x 法定代表人(签字)：x_年_月_日 _年_月_日2023工程招标合同7（2437字）_建设工程招标代理委托合同甲方(全称):乙方(全称):为规范建设工程招标代理委托行为,明确建设单位和代理机构的责任,根据及有关法律法规和规章的

29、规定,就委托人代理人代理工程(勘察/设计/监理/施工/其他)招标事宜,经双方共同协商,于_年_ 月_ 日,特签订以下合同条款共同遵守.第一条 工程建设项目概况1项目名称 2建设地点: 浔阳区金鸡坡 3工程规模: 总工程规模：占地面积约200亩。建筑面积约11万。分期实施。 4单向合同估算价: 5结构及层次:第二条 招 标1招标方式:2招标范围: 施工图纸以内的土建、水电安装工程项目第三条 招标代理合同天数1开始时间: 2完成时间: 3合同完成总日历天数 天.第四条 甲方委托乙方代理业务范围按 项内容一确认请在标题前打反之打.1. 提供招标前期的咨询工作及编制资格预审文件;2. 申报及填写有关的

30、招标资料及表格;3. 起草招标公告或邀请书;4. 对投标人进行资格预审;5. 入围投标单位的确定;6. 编制招标文件及备案;7. 招标有效期内授权乙方签章认可有关招标事宜;8. 组织踏勘现场和答疑会,并将答疑会内容形成书面文字 解答送给各投标单位;9. 编制标底;10. 编制工程量清单;11. 组织开标评标协助定标;12. 编制评标报告;13. 办理招标投标全过程的备案手续(含向建设行政主管部门提交招标投标情况书面报告);14. 协助招标人与中标人签订合同;15. 协助招标人调查,了解有关招标活动的投诉,处理纠纷工作;16. 其他委托内容第五条 甲方的权利义务和责任一.甲方的权利1. 对委托项

31、目的程序有知情权;2. 对拟发出的招标文件有审阅权;3. 要求代理人提供一套完全的招标档案,其中在代理过程中形成的资料为原始资料;4. 收回在实施委托业务过程中借给乙方的全部资料;5. 有权要求乙方不按法律法规及规章和本合同规定履行其职责的代理从业人员;二.甲方的义务和责任1. 遵守招标活动的的有关法律法规和章程;2. 及时完整的提供项目施工图纸招标人的招标要求期望及其他有关招标资料;3. 招标人应按合同,规定配合招标代理机构开展代理业务,对代理机构编制的招标文件资格预审有关技术资料及填写的有关招标表格等按要求审查后盖章.同时将盖章审查后的有关文件表格及有关技术资料及时送招标监督机构备案(可委

32、托招标代理机构进行).审定招标程序及对有关招标过程中的一切合法行为和活动予以认可;4. 参与委托业务实施过程中的相关协调审查监督工作;5. 按合同支付招标代理费标底工程量清单的编制费;6. 接受招标投标监督部门依法实施的监督指导;7. 招标人对应保密内容负有保密职责,不得泄密.第六条 乙方的权利义务和职责一.乙方的权利1. 有权要求招标人对代理工作提供必要的协助;2. 在有关法律法规和规章规定的范围内,依据本合同代理内容,开展代理服务工作;3. 按合同收取招标代理费和标底工程量清单编制费二.乙方的义务和责任1. 遵守招标活动有关法律法规和规章,保证代理及招标过程的真实合法规范有效,并在其资格规

33、定范围内依法从事招标代理业务;2. 招标代理机构应当在招标人委托的范围内依法开展代理活动.招标投标活动中形成的有关文件,应当在发出前告知委托人.3. 完成本合同第四条约定的招标代理工作;4. 遵守职业道德规范,对代理事项保密;5. 接受招标投标监督部门依法实施的监督和指导;6. 向委托人提供一套由代理人经办的全部招标工作资料,由委托人存档;7. 负责本次工程招标代理业务的责任人 (签字).电话 .8. 不得将本合同代理服务转让第三方;9. 由于招标代理机构在代理过程中的违法违规，造成代理人工作严重失误或泄漏标底及其他保密内容，使招标人收到重大损失的，招标人可依法扣减代理费用，对造成的经济损失有

34、权依法提出责任赔偿;10. 依法应承担的.其他义务。第七条 费用的约定及标准招标代理费、标底编制费依据国家计委关于印发招标代理服务收费管理暂行办法的通知，计价格【】1980号或按关于颁布工程造价咨询服务收费项目与标准的通知赣价房字【】1号的规定由甲、乙双方在合同中约定。收费标准按办法附件规定执行，上下浮动 幅度不超过20%.2023工程招标合同8（11418字）委托人：受托人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法及国家的有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就招标代理事项协商一致，订立本合同。一、项目概况工程名称：地点：规模：招标范围：总投资额：二、委托人

35、委托受托人为为项目的招标代理机构,具体工作内容以委托人实际委托内容为准。三、合同价款1.代理报酬费用为。四、组成本合同的文件：1.本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件；2.本合同协议书；3.本合同专用条款；4.本合同通用条款。五、本协议书中的有关词语定义与本合同第一部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。六、受托人向委托人承诺，按照本合同的约定，承担本合同专用条款中约定范围内的代理业务。七、委托人向受托人承诺，按照本合同的约定，确保代理报酬的支付。八、合同订立合同订立时间：_年x月x日合同订立地点：九、合同生效本合同经双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章后生效。此下无正文。

36、委托人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）：单位邮政编码：联系电话：传真：电子信箱：开户银行：帐号：受托人（盖章）：法定代表人（签字或盖章）：授权代理人（签字或盖章）：单位邮政编码：联系电话：传真：电子信箱：开户银行：帐号：第一部分通用条款一、词语定义和适用法律1、词语定义下列词语除本合同专用条款另有约定外,应具有本条款所赋予的定义：1.1招标代理合同：委托人将工程建设项目招标工作委托给具有相应招标代理资质的受托人，实施招标活动签订的委托合同，1.2通用条款：是根据有关法律、行政法规和工程建设项目招标代理的需要所订立，通用于各类工程建设项目招标代理的条款。1.3专用条款

37、：是委托人与受托人根据有关法律、行政法规规定，结合具体工程建设项目招标代理的实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充。1.4委托人：指在合同中约定的，具有建设项目招标委托主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.5受托人：指在合同中约定的，被委托人接受的具有建设项目招标代理主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。1.6招标代理项目负责人：指受托人在专用条款中指定的负责合同履行的代表。1.7工程建设项目：指由委托人和受托人在合同中约定的委托代理招标的工程。1.8招标代理业务：委托人委托受托人代理实施工程建设项目招标的工作内容。1.9附加服务：指委托人和

38、受托人在本合同通用条款4.1款和专用条款4.1款中双方约定工作范围之外的附加工作。1.10代理报酬：委托人和受托人在合同中约定的，受托人按照约定应收取的代理报酬总额。1.11图纸：指由委托人提供的满足招标需要的所有图纸、计算书、配套说明以及相关的技术资料。1.12书面形式：指具有公章、法定代表人或授权代理人签字的合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真）等可以有形地表现所载内容的形式。1.13违约责任：指合同一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定所应承担的责任。1.14索赔：指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失，向对方提出经济补偿或其他的要求

39、。1.15不可抗力：指双方无法控制和不可预见的事件，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于战争、严重火灾、洪水、台风、地震，或其他双方一致认为属于不可抗力的事件。1.16小时或天：本合同中规定按小时计算时间的，从事件有效开始时计算（不扣除休息时间）；规定按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。时限的最后一天是休息日或者其他法定节假日的，以节假日次日为时限的最后一天。时限的最后一天的截止时间为当日24时。2、合同文件及解释顺序2.1合同文件应能互相解释互为说明。除本合同专用条款另有约定外，组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同履行过程中双方以书面形式签署的补充和修正文件

40、；（2）本合同协议书；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款。2.2当合同文件内容出现含糊不清或不相一致时，应在不影响招标代理业务正常进行的情况下，由委托人和受托人协商解决。双方协商不成时，按本合同通用条款第12条关于争议的约定处理。3、语言文字和适用法律3.1语言文字除本合同专用条款中另有约定，本合同文件使用汉语语言文字书写、解释和说明。如本合同专用条款约定使用两种以上（含两种）语言文字时，汉语应为解释和说明本合同的标准语言文字。3.2适用法律和行政法规本合同文件适用有关法律和行政法规。需要明示的法律和行政法规,，双方可在本合同专用条款中约定。二、双方一般权利和义务4、委托人的义务4.1

41、委托人将委托招标代理工作的具体范围和内容在本合同专用条款中约定。4.2委托人按本合同专用条款约定的内容和时间完成下列工作：（1）向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料(如立项批准手续规划许可、报建证等)及资金落实情况资料；（2）向受托人提供完成本工程招标代理业务所需的全部技术资料和图纸，需要交底的须向受托人详细交底，并对提供资料的真实性、完整性、准确性负责；（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件，提供的条件在本合同专用条款内约定；（4）指定专人与受托人联系,指定人员的姓名、职务、职称在本合同专用条款内约定；（5）根据需要，作好与第三方的协调工作；（6）按本合同专用条款的约

42、定支付代理报酬；（7）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。4.3受托人在履行招标代理业务过程中提出的超出招标代理范围的合理化建议，经委托人同意并取得经济效益，委托人应向受托人支付一定的经济奖励。4.4委托人负有对受托人为本合同提供的技术服务进行知识产权保护的责任。4.5委托人未能履行以上各项义务，给受托人造成损失的，应当赔偿受托人的有关损失。5、受托人的义务5.1受托人应根据本合同专用条款中约定的委托招标代理业务的工作范围和内容,选择有足够经验的专职技术人员担任招标代理项目负责人。招标代理项目负责人的姓名、技术职称、身份证号在专用条款内写明。5.2受托人按本合同专用条款约定的内容和

43、时间完成下列工作：（1）依法按照公开、公平、公正和诚实信用原则，组织招标工作，维护各方的合法权益；（2）应用专业技术与技能为委托人提供完成招标工作相关的咨询服务；（3）向委托人宣传有关工程招标的法律、行政法规和规章，解释合理的招标程序，以便得到委托人的支持和配合；（4）依法应尽的其他义务，双方在本合同专用条款内约定。5.3受托人应对招标工作中受托人所出具有关数据的计算、技术经济资料等的科学性和准确性负责。5.4受托人不得接受与本合同工程建设项目中委托招标范围之内的相关的投标咨询业务。5.5受托人为本合同提供技术服务的知识产权应属受托人专有。任何第三方如果提出侵权指控，受托人须与第三方交涉并承担

44、由此而引起的一切法律责任和费用。5.6未经委托人同意，受托人不得分包或转让本合同的任何权利和义务。5.7受托人不得接受所有投标人的礼品、宴请和任何其它好处，不得泄露招标、评标、定标过程中依法需要保密的内容。合同终止后，未经委托人同意，受托人不得泄漏与本合同工程相关的任何招标资料和情况。5.8受托人未能履行以上各项义务，给委托人造成损失的，应当赔偿委托人的有关损失。6、委托人的权利6.1委托人拥有下列权利：（1）按合同约定,接收招标代理成果；（2）向受托人询问本合同工程招标工作进展情况和相关内容或提出不违反法律、行政法规的建议；（3）审查受托人为本合同工程编制的各种文件，并提出修正意见；（4）要

45、求受托人提交招标代理业务工作报告；（5）与受托人协商,建议更换其不称职的招标代理从业人员；（6）依法选择中标人；（7）本合同履行期间，由于受托人不履行合同约定的内容，给委托人造成损失或影响招标工作正常进行的，委托人有权终止本合同，并依法向受托人追索经济赔偿，直至追究法律责任；（8）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。7、受托人的权利7.1受托人拥有下列权利：（1）按合同约定收取委托代理报酬；（2）对招标过程中应由委托人做出的决定，受托人有权提出建议；（3）当委托人提供的资料不足或不明确时，有权要求委托人补足资料或作出明确的答复；（4）拒绝委托人提出的违反法律、行政法规的要求，并向委

46、托人作出解释；（5）有权参加委托人组织的涉及招标工作的所有会议和活动；（6）对于为本合同工程编制的所有文件拥有知识产权，委托人仅有使用或复制的权利；（7）依法享有的其他权利，双方在本合同专用条款内约定。三、委托代理报酬与收取8、委托代理报酬8.1双方按照本合同约定的招标代理业务范围，在本合同专用条款内约定委托代理报酬的计算方法、金额、币种、汇率和支付方式、支付时间。8.2受托人对所承接的招标代理业务需要出外考察的，其外出人员数量和费用，经委托人同意后，向委托人实报实销。8.3在招标代理业务范围内所发生的其它费用（如：评标会务费、评标专家的差旅费、劳务费、公证费等）由中标单位支付。9、委托代理报

47、酬的收取9.1由委托人支付代理报酬的，在本合同签订后10日内，委托人应向受托人支付不少于全部代理报酬20%的代理预付款，具体额度（或比例）双方在专用条款内约定。由甲方支付代理报酬的,在中标人与委托人签订承包合同5日内，将本合同约定的全部委托代理报酬一次性支付给受托人。9.2受托人完成委托人委托的招标代理工作范围以外的工作，为附加服务项目，应收取的报酬由双方协商，签订补充协议。9.3委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理预付费用，自应支付之日起，按同期银行贷款利率，计算支付代理预付费用的利息。9.4委托人在本合同专用条款约定的支付时间内，未能如期支付代理报酬，除应承担违约责任外

48、，还应按同期银行贷款利率，计算支付应付代理报酬的利息。9.5委托代理报酬应由委托人按本合同专用条款约定的支付方法和时间，直接向受托人支付；或受托人按照约定直接向甲方收取。四、违约、索赔和争议10、违约10.1委托人违约。当发生下列情况时：（1）本合同通用条款第4.2（3）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向委托人提供为保证招标工作顺利完成的条件，致使招标工作无法进行；（2）本合同通用条款第4.2（6）款提到的委托人未按本合同专用条款的约定向受托人支付委托代理报酬；（3）委托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。委托人承担违约责任，赔偿因其违约给受托人造成的经济损失，双方在本合同

49、专用条款内约定委托人赔偿受托人损失的计算方法或委托人应当支付违约金的数额或计算方法。委托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金）。10.2受托人违约。当发生下列情况时：（1）本合同通用条款第5.2（2）款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，向委托人提供为完成招标工作的咨询服务；（2）本合同通用条款第5.4款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，接受了与本合同工程建设项目有关的投标咨询业务；（3）本合同通用条款第5.7款提到的受托人未按本合同专用条款的约定，泄露了与本合同工程相关的任何招标资料和情况；（4）受托人不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。受托人承

50、担违约责任，赔偿因其违约给委托人造成的经济损失，双方在本合同专用条款内约定受托人赔偿委托人损失的计算方法或受托人应当支付违约金的数额或计算方法。受托人承担违约责任，赔偿金额最高不应超过委托代理报酬的金额（扣除税金）。10.3第三方违约。如果一方的违约被认定为是与第三方共同造成的，则应由合同双方中有违约的一方先行向另一方承担全部违约责任，再由承担违约责任的一方向第三方追索。11、索赔11.1当事人一方向另一方提出索赔时，要有正当的索赔理由，且有索赔事件发生时的有效证据。11.2委托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由委托人承担责任的其他情况，给受托人造成损失，受托人可按下列程序以书面

51、形式向委托人索赔：（1）索赔事件发生后7天内,向委托人发出索赔报告及有关资料；（2）委托人收到受托人的索赔报告及有关资料后，于7天内给予答复，或要求受托人进一步补充索赔理由和证据；（3）委托人在收到受托人送交的索赔报告和有关资料后7天内未予答复，或未对受托人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。11.3受托人未能按合同约定履行自己的各项义务，或者发生应由受托人承担责任的其他情况，给委托人造成经济损失，委托人可按11.2款确定的时限和程序向受托人提出索赔。12、争议12.1委托人和受托人在履行合同时发生争议，可以协商和解或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可

52、以在本合同专用条款内约定以下一种方式解决争议：（1）双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁；（2）向有管辖权的人民法院起诉。五、合同变更、生效与终止13、合同变更或解除13.1本合同签订后,由于委托人原因,使得受托人不能持续履行招标代理业务时,委托人应及时通知受托人暂停招标代理业务。当需要恢复招标代理业务时,应当在正式恢复前7天通知受托人。若暂停时间超过六个月,当需要恢复招标代理业务时,委托人应支付重新启动该招标代理工作一定的补偿费用,具体计算方法经双方协商以补充协议确定。13.2本合同签订后，如因法律、行政法规发生变化或由于任何后续新颁布的法律、行政法规导致服务所需的成本或时间发生改变

53、，则本合同约定的服务报酬和服务期限由双方签订补充协议进行相应调整。13.3本合同当事人一方要求变更或解除合同时，除法律、行政法规另有规定外,应与对方当事人协商一致并达成书面协议。未达成书面协议的，本合同依然有效。13.4因解除合同使当事人一方遭受损失的，除依法可以免除责任外，应由责任方负责赔偿对方的损失，赔偿方法与金额由双方在协议书中约定。14、合同生效14.1除生效条件双方在协议书中另有约定外，本合同自双方法定代表人(或委托代理人)签字并加盖公章之日起生效。15、合同终止15.1受托人完成委托人全部委托招标代理业务，且委托人或甲方支付了全部代理报酬（含附加服务的报酬）后本合同终止。15.2本

54、合同终止并不影响各方应有的权利和应承担的义务。15.3因不可抗力，致使当事人一方或双方不能履行本合同时，双方应协商确定本合同继续履行的条件或终止本合同。如果双方不能就本合同继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，本合同自行终止。除委托人应付给受托人己完成工作的报酬外，各自承担相应的损失。15.4本合同的权利义务终止后，委托人和受托人应当遵循诚实信用原则，履行通知、协助、保密等义务。六、其他16、合同的份数16.1双方约定本合同正本贰份，副本肆份，其中：委托人肆份，受托人贰份。副本根据双方需要在本合同专用条款内约定。17、补充条款双方根据有关法律、行政法规规定,结合本合同招标工程实际，经协商一致

55、后，可对本合同通用条款未涉及的内容进行补充。第二部分专用条款一、词语定义和适用法律1、合同文件及解释顺序1.1合同文件及解释顺序执行通用条款第2.1条，但2.1条文件如内容存在冲突的，以签订时间在后的为准，如无法确定签署时间的，以2.1条所列文件排序在前的为准。2、语言文字和适用法律2.1语言文字本合同采用的文字为：中文2.2本合同需要明示的法律、行政法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、工程建设项目施工招标投标法、工程建设项目货物招标投标办法、工程建设项目货物招标投标办法的规定、津政令第30号天津市建设工程招标投标监督管理规定、评标委员会和评

56、标方法暂行规定等与招标投标相关的国家法律、法规及天津市相关规定。二、双方一般权利和义务3、委托人的义务3.1委托招标代理工作的具体范围和内容：。3.2委托人应按约定的时间和要求完成下列工作：（1）向受托人提供本工程招标代理业务应具备的相关工程前期资料（如立项批准手续、规划许可、报建证等）及资金落实情况资料的时间：无约定；（2）向受托人提供完成代理招标业务所需的全部资料的时间：无约定；（3）向受托人提供保证招标工作顺利完成的条件：无约定；（4）指定的与受托人联系的人员姓名：职务：职称：电话：（5）需要与第三方协调的工作：无约定；（7）应尽的其他义务：无约定；4、受托人的义务4.1招标代理项目负责

57、人姓名：电话号码：4.2受托人应按约定的时间和要求完成下列工作：（1）组织招标工作的内容和时间：按照委托人认可的招标文件规定的内容和时间完成招标工作。（2）为招标人提供的为完成招标工作的相关咨询服务，同时下列服务由受托人组织实施：1、根据委托方提供的资料编制招标公告、招标文件、评标办法、招标程序；2、发布招标公告；出售招标文件及有关资料，收取投标保证金；3、组织踏勘现场、召开答疑会议和编写答疑纪要，完成备案及发放工作；4、按照招标代理管理办法的规定，组建评标委员会；5、接收投标文件、主持开标会议；6、组织评标会议，编写招标情况报告；7、刊登中标公示，填写、发放中标通知书；（3）应尽的其他义务：。5、委托人的权利5.1委托人拥有的权利：(1)委托人有权利确定资格预审文件或招标文件等招标过程文件中的全部条款，如项目名称、工程承包方式、标段划分；委托人指定分包的项目；项目的开竣工时间和工期；图纸押金金额及返还时间；评标办法的确定；预付款、工程进度款支付比例及时间，保修金数额；结算方式；投标保证金的金额；履约保函的金额；工期奖罚规定；招标组织机构成员组成，评标专家的确定等。(2)委托人有权利要求受托人在招标代理前对其所要进行的工作提交一份详细的计划，包括招标工作的组织；招标工作的人员安排；招标工作的进度安排；招标工作阶段性会议、向委托人应作的阶段性汇报以及里程碑时点的安排；招标工