商品房买卖合同 (2)

《商品房买卖合同 (2)》由会员分享，可在线阅读，更多相关《商品房买卖合同 (2)（12页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、商品房买卖合同(合 同 编 号 ： )合同当事人：出卖人 ；注册地址 ；营业执照注册号；资质证书号 ；法定代表；联系电话 ；委托代理人；地址；邮编；联系电话；委托代理机构 ；注册地址 ；营业执照注册号；资质证书号 ；法定代表人；联系电话 ；邮编 ；买受人 ；住所（址）；国籍；性别；出生年月；【身份证】【护照】【营业执照注册号】；邮编；联系电话；委托代理人 ；国籍；住所(址) ；邮编 ；联系电话 ；委托代理机构 ；注册地址 ；营业执照号码；资质证书号 ；法定代表人；联系电话；邮编 。第一条 项目建设依据出卖人以方式取得位于、编号为的地块的土地使用权、面积 平方米，规划用途为，土地使用年限自 年

2、月 日至_年月日止。出卖人经批准，在该地块上投资建设商品房。该项目的有关批文如下：1、国有土地使用证颁发机关：；编号：；2、建设工程规划许可证颁发机关：；编号：；3、建设工程施工许可证颁发机关：；编号：；第二条商品房销售依据买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。1、该商品房作为现房，已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的武汉市商品房现售备案证，编号为武开管备 _号。2、该商品房作为预售商品房，已取得武汉市城市综合开发管理办公室核发的武汉市商品房预售许可证，编号为武开管预售 号。第三条买受人所购商品房的基本情况买受人所购商品房为本合同第一条规定的项目中的第_【幢】【座】单元 层号房。该商

3、品房所在楼宇的主体结构为结构，建筑物地上层数为层，地下层数为层。该商品房的用途为，层高为米。该商品房户型结构为房厅厨卫，封闭式阳台_个，非封闭式阳台个(见附件一)。该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共 平方米，其中，套内建筑面积 平方米，公共部位与共用房屋分摊建筑面积平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。如无特别约定，该商品房在建筑材料、设计、防火、给排水、隔音、照明、节能、车库等方面均应当符合有关的国家强制性标准的规定。 。第四条买受人所购商品房所在项目的基本情况1、公共绿地率 ，道路面积 平方米，物业管理用房平方米，社区居委会用房平方米；2、停车场 平方米；3

4、、会所面积平方米；4、其它：。第五条计价方式与价款该商品房【属于】【不属于】政府定价的商品房。出卖人与买受人约定按下述第 种方式计算该商品房价款：1、按建筑面积计算，该商品房单价为( 币)每平方米_元，总金额（币）千百拾_万千百拾元整。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为( 币)每平方米元，总金额(币) 千百拾万_千百拾 元整。3、按套(单元)计算，该商品房总价款为( 币) 千_百 拾 万 千 百 拾元整。4、 。出卖人不再向买受人收取该商品房房价款外的费用。第六条 付款方式及期限 买受人按下列第种方式按期付款：1、一次性付款。2、分期付款 。3、贷款方式 。4、其他方式 。第七条 买受人逾

5、期付款的违约责任买受人如来按本合同规定的时间付款，按下列第种方式处理：1、按逾期时间，分别处理(不作累加)。 (1)逾期在 日之内，自本合同规定的应付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金，合同继续履行；（2）逾期超过 日后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人按累计应付款的 向出卖人支付违约金，出卖人应向买受人退还累计已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意，合同继续履行。自本合同规定的应支付款期限之第二日起至实际全额支付应付款之日止，买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之（该比率不小于第（1）项中的比率）的违约金。本条中的

6、逾期应付款指依照本合同第六条规定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。2、 。第八条 面积确认及面积差异处理根据当事人选择的计价方式，本条规定以【建筑面积】【套内建筑面积】（本条款中均简称面积）为依据进行面积确认及面积差异处理。当事人选择按套（单元）计价的，不适用本条约定。合同约定面积与产权登记面积有差异的，以产权登记面积为准。商品房交付后，产权登记面积与合同约定面积发生差异，双方同意按第种方式进行处理：1、双方自行约定：（1） ；（2） ；（3） 。2、双方同意按以下原则处理：（1）面积误差比绝对值在3以内（含3）的，据实结算房价

7、款；（2）面积误差比绝对值超出3时，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人在买受人提出退房之日起30天内将买受人已付款退还给买受人，并按利率付给利息。买受人不退房的，产权登记面积大于合同约定面积时，面积误差比在3以内（含3）部分的房价款由买受人补足；超出3部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人。产权登记面积小于合同约定面积时，面积误差比绝对值在3以内（含3）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。产权登记面积合同约定面积合同约定面积面积误差比 100因设计变更造成面积差异，双方不解除合同的，应当签署补充协议第九条交房期限及条件出卖人应当在 年月 日前，应当

8、将符合下列第 种条件的商品房交付买受人使用使用。1、该商品房已向建设工程质量监督管理机构办妥竣工验收备案手续；2、该商品房已向房地产开发主管部门办妥分期综合验收手续；3、该商品房已向房地产开发主管部门办妥综合验收手续。以上第2、3种交房条件，仅供住宅小区等群体项目选择。出卖人与买受人关于下列基础设施、公共配套建筑交付日期及条件的约定：1、供水： ；2、供电： ；3、燃气： ；4、排水： ；5、绿化： ；6、 ；7、 ；8、 ；9、 _；10、 。因不抗力或者买卖双方在合同中约定的其它原因，需延期交付使用的，出卖人应当在发生之日起日内书面告知买受人。第十条 出卖人逾期交房的违约责任除本合同第九条

9、规定的特殊情况外，出卖人如未按本合同规定的期限将该商品房交付买受人使用，按下列第 种方式处理：1、按逾期时间，分别处理（不作累加）（1）逾期不超过 日，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之的违约金，合同继续履行。（2）逾期超过 日后，买受人有权解除合同。买受人解除合同的，出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 天内退还全部已付款，并按买受人累计已付款的 %向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自本合同第九条规定的最后交付期限的第二日起至实际交付之日止，出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之（该比率应不小于

10、第（1）项中的比率）的违约金。2、 。第十一条交接商品房达到交付使用条件后，出卖人应当书面通知买受人办理交付手续。双方进行验收交接时，出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件，并签署房屋交接单。所购商品房为住宅的，出卖人还需提供住宅质量保证书和住宅使用说明书。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全，买受人有权拒绝交接，由此产生的延期交房责任由出卖人承担。由于买受人原因，未能按期交付的，双方同意按以下方式处理： 。第十二条 规划、设计变更的约定经规划部门批准的规划变更、设计单位同意的设计变更导致影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在有关部门批准同意之日起10日内，书面通知买受人。

11、买受人有权在通知到达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人在通知到达之日起15日内未作书面答复的，视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人须在买受人提出退房要求之日天内将买受人已付款退还给买受人，并按 利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议。第十三条出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。因出卖人原因，造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担全部责任。第十四条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任出卖人交付使用的商品房的装饰、设备标准应符合双方约定（附件四）的标准。达不到约定标准的，买受人有

12、权要求出卖人按照下述第_种方式处理：1、出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。装饰、设备差价以工程造价管理部门核定的为准。2、；3、。第十五条 关于产权登记的约定出卖人应当在商品房交付使用之日起90天内，将办理权属登记需由出卖人提供的资料报产权登记机关备案。因出卖人的责任买受人不能在规定期限内取得房地产权属证书的，双方同意按下列第项处理：1、买受人退房，出卖人在买受人提出退房要求之日起 日内将买受人已付房价款退还给买受人，并按已付房价款的 %赔偿买受人损失。2买受人不退房，出卖人按已付房价款的%向买受人支付违约金 。3、 _。第十六条 保修责任买受人购买的商品房为商品住宅的，住宅质量保证书作为本合同

13、的附件。出卖人自商品住宅交付使用之日起，按照住宅质量保证书承诺的内容承担相应的保修责任。买受人购买的商品房为非商品住宅的，双方应当以合同附件的形式详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。在商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，出卖人应当履行保修义务。因不可抗力或者非出卖人原因造成的损坏，出卖人不承担责任，但可协助维修，维修费用由购买人承担。第十七条 买受人的房屋仅作 使用，买受人使用期间不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同及其附件另有规定者外，买受人在使用期间有权与其他权利人共同享用与该商品房有关联的公共部位和设施，并按占地和公共部位与公用房屋分摊面积承担义务。出

14、卖人不得擅自改变与该商品房有关联的公共部位和设施的使用性质。第十八条买卖双方就下列事项约定：1、该商品房所在项目全体业主享有（1）；（2）；（3）；（4）；（5）的所有权、使用权。2、该商品房所在项目出卖人享有（1）；（2）；（3） 的所有权、使用权。3、买受人遵守业主临时公约，履行出卖人与物业公司签订的前期物业服务合同约定的内容（见附件五）。第十九条出卖人单方解除合同的，应当书面通知买受人，出卖人应在买受人收到书面通知之日起 日内，按原房价款的 _向买受人支付违约金，并将买受人已支付的房价款全额退还买受人。如遇房价上涨，出卖人还需向买受人支付按新价格计算的房价款与原房价款的差额。买受人单方解

15、除合同的，应当书面通知出卖人，买受人应在出卖人收到书面通知之日起 日内，按原房价款的 向出卖人支付违约金，出卖人将买受人已支付的房价款全额退还买受人。如遇房价下降，买受人还需向出卖人支付原房价款与按照新价格计算的房价款的差额。第二十条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的按下述第种方式解决：1、提交武汉仲裁委员会仲裁；2、提交仲裁委员会仲裁；3、依法向人民法院起诉。第二十一条本合同未尽事宜，可由双方约定后签订补充协议（附件六）。第二十二条合同附件与本合同具有同等法律效力。本合同及其附件内，空格部分填写的文字与印刷文字具有同等效力。第二十三条 本合同连同附件共_页，一式_份，具有同等法律效力，合同持有情况如下：出卖人_份，买受人份， 份，_份。第二十四条 本合同自双方签订之日起生效。第二十五条 商品房预售的，自本合同生效之日起30天内，由出卖人向房产、土地管理部门申请登记备案。出卖人（签章）： 买受人（签章）：【法定代表人】： 【法定代表人】：【委托代理人】： 【委托代理人】：【委托代理机构】【委托代理机构】（签章） （签章）- 12 -