2023年二级建造师考试真题建设工程法规及相关知识

《2023年二级建造师考试真题建设工程法规及相关知识》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年二级建造师考试真题建设工程法规及相关知识（27页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2023年二级建造师考试真题 建设工程法规及相关知识1.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能拟定如何合用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院 C.全国人民代表大会 D.全国人民代表大会常务委员会【参考答案】B 【解析】考察法的效力层级。行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能拟定如何合用时，由国务院裁决。教材P62.关于建设工程中代理的说法，对的的是（）A.建设工程协议诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理重要是法定代理 C.建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理D.建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托别人代理【参考答案】C

2、 【解析】考察建设工程代理行为的设立。民法通则规定，依照法律规定或者按照双方当事人约定，应当由本人实行的民事法律行为，不得代理。教材P113.建设用地使用权自（）时设立。A.土地交付B.转让C.登记 D.支付出让金【参考答案】C 【解析】本体考察的是与土地相关的物权。建设用地使用权自登记时设立。参见教材P17 4.甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件。甲销售专利产品每件获利2023元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应补偿甲（）。A.60万元B.80万元C.12

3、0万元D.160万元【参考答案】C 【解析】本体考察的是建设工程知识产权侵权的法律责任。补偿损失的数额有4种拟定方法：侵权的补偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失拟定；实际损失难以拟定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益拟定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以拟定的，参照该知识产权许可使用费的倍数合理拟定；权利人的损失、侵权人获得的利益和专利许可使用费均难以拟定的，人民法院可以根据专利权的类型、侵权行为的性质和情节等因素，拟定给予一定数额的补偿。按照机损：6002023=120万元。参见教材P28 5.甲建设单位与乙设计单位签订设计协议，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金50

4、万元。假如一在规定期期内不履行设计协议，应当返还给甲（）。A.50万元B.80万元C.90万元D.100万元【参考答案】C 【解析】本题考察的是定金。给付定金的一方不履行约定的债务的，物权规定返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。定金的数额由当事人约定，但不得超过主协议的额的20%。50+20020%=90万元。参见教材P34。6.某建设单位与某施工公司签订的施工协议约定开工日期为2023年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑过关你测好伤心一切险保险协议。施工公司为保证工期，于童年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备因素，工程实际开工日为同年5月1

5、0日，该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）。A.2023年2月10日B.2023年4月20日C.2023年5月1日D.2023年5月10日【参考答案】B 【解析】本体考察的是建筑国内工程一切险。建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或所有工程签发竣工验收证书或检查合格，或工程所有人实际占用或使用或接受该部分或所有工程之时终止，以先发生者为准。参见教材P387.在承揽协议中，承揽人应承担违约责任的情形是（）。 A.承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并告知定作人，因等待答复，未能如期完毕工作B.承揽人发现定作人提供

6、的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料C.因不可抗力导致标的物损毁D.因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果【参考答案】B 【解析】本体考察的是承揽协议的法律规定。假如定作人提供材料的，承揽人应当对定作人提供材料及时检查，发现不符合约定期，应当及时告知定作人更换、补齐或者采用其他补救措施。承揽人不得擅自更换定作人提供的材料，不得更换不需要修理的零部件。参见教材P1518.根据招标标投标违法行为就公告暂行办法，关于招标违法行为记录公告的说法，对的的是（）。A.已发限制招标投标当事人资质等方面的行政解决决定，所认定的限制期限长于6个月，公告期限为6个月 B.原行政解决决定呗已发变更或

7、撤消的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤消，并在公关平台上予以声明 C.被公告的招标投标当事人人为公告记录与行政解决决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。 D.行政解决决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告【参考答案】B 【解析】本体考察的是建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制。原行政解决决定被依法变更或撤消的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤消，并在公告平台上予以声明。参见教材P1079.关于二级建造师变更注册的说法，对的的是（）。A.变更注册后，注册有效期重新计算 B.因变更注册申报不及时导

8、致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任C.变更注册只能由原聘用公司申请 D.申请变更注册应当提交工作调动申请【参考答案】D 【解析】本题考察的建造师考试、注册和继续教育的规定。申请变更注册的，应当提交下列材料：注册建造师变更注册申请表；注册证书和执业印章；申请人与新聘用单位签订的聘用协议复印件或有效证明文献；工作调动证明（与原聘用单位解除聘用协议或聘用协议到期的证明文献、退休人员的退休证明）。参见教材P6610.关于施工协议解除的说法，对的的是（）。A.协议约定的期限内承包人没有竣工，发包人可以解除B.承包人将承包的工程转包，发包人可以解除C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除D.

9、承包人已经竣工的建设工程质量不合格，发包人可以解除【参考答案】B【解析】本体考察的是协议的履行、变更、转让、撤消和终止。承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工协议的，应予支持：明确表达或者以行为表白不履行协议重要义务的；协议约定的期限内没有竣工，且在发包人催告的合理期限内扔未竣工的；已经完毕的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；将承包的建设工程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍未行相应义务，承包人请求解除建设工程施工协议，应予支持：未按约定支付工程价款的；提供的重要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标注的；不履行协议约定的协助

10、义务的。参见教材P12611、关于民事诉讼执行程序的说法，对的的是（）A.具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行B.执行可以采用查封、扣押、冻结等措施C.执行异议审查和复议期间，暂停执行D.执行申请人只能是诉讼当事人【参考答案】B【解析】考察民事诉讼的执行程序。民事诉讼的执行措施重要有：1、查封、扣押、冻结、划拨、变价被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产；教材P32812、关于联合体投标的说法，对的的是（）A.招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文献后组成B.招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标C.联合体某成员

11、在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效D.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位拟定其资质等级【参考答案】B【解析】考察招标人、投标文献和投标保证金。招标投标法实行条例进一步规定，招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书载明是否接受联合体投标。教材P8313、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工公司工程安全不良行为的是（）。A.在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡B.未按照节能设计进行施工C.未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测D.按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重【参考答案】A【解析】教材P10

12、514、关于实行工程建设强制性标准的说法，对的的是（）A.工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文B.工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制C.工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门拟定后，可作为强制性条文D.工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未坐规定的，可不受强制性标准的限制【参考答案】C【解析】工程建设地方标准中，对直接涉及人民生命财产安全、人体健康、环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门拟定后，可作为强制性条文。在不违反国家标准和行业标准的前提下，工程建设地方标准可以独立实行。

13、P教材26015、关于建设工程协议承包人工程价款优先受尝权的说法，对的的是（）A.承包人的优先受偿权优于抵押权B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者C.优先受偿权的范围涉及承包人因发包人违约所导致的损失D.承包人行使优先受偿权的期限为1年【参考答案】A【解析】最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复中规定，1、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依据协议法第286条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权由于抵押权和其他债权，教材P116。16、关于行政复议的说法，对的的是（）A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议B.在行政

14、复议中随时可以调解C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为D.行政复议决定具有终局性【参考答案】C【解析】选项A行政复议的任务是解决行政争议，而不是解决民事或其他争议。选项B行政复议以书面审查为主，以不调解为原则；选项D，行政复议后还可以向人民法院提请诉讼。教材P30417、关于建设工程自竣工验收备案的说法，对的的是（）A、施工公司自竣工验收合格之日起15日内办理备案B、自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文献C、工程竣工验收完毕后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告D、工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档答案：D【解析】竣工验收备案，

15、教材P29318、关于节能技术进步的说法，对的的是（）A、运用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批B、国家采用强制措施研发施工节能技术C、节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布D、各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持答案：A【解析】节能搞技术进步，教材P19119、根据招标投标违法行为记录公告暂行办法，关于招标投标违法记录行为公告的说法，对的的是（）A、依法限制招标投标当事人资质等方面的行政解决决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月B、被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政解决决定的相关内容不符的，可以向

16、公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违法行为记录的公告C、原行政解决决定被依法变更或撤消的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤消，并在公告平台上予以声明D、行政解决决定再被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告答案：C【解析】建筑市场诚信行为的公布，教材P10620、关于劳动协议效力的说法，对的的是（）A、用人单位投资人发生变更，原劳动协议继续有效B、存在用人单位免去自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动协议所有无效C、咏然单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动协议D、劳动协议双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动协议的生效时

17、间答案：A【解析】劳动协议的生效与无效，教材P13121、某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位导致损失。关于向建设单位承担补偿责任的说法，对的的是（）A、甲、乙承担连带补偿责任B、建设单位与甲有协议关系，应由乙承担补偿责任C、乙为实际施工人，应由乙承担补偿责任D、甲和乙承担按份补偿责任答案：A【解析】转包的法律责任，教材P10222、关于安全专项施工方案实行的说法，对的的是（）A、由项目经理兼任专项方案实行情况检查员，对现场实行监督B、发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改C、施工公司技术负责人应当定期巡查专项方案

18、的实行情况D、发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离答案：C【解析】安全专项施工方案的实行，教材P22023、关于仲裁裁决执行的说法，对的的是（）A、一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行B、申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止、中断C、仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼D、仲裁裁决呗法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁答案：D【解析】冲裁裁决的执行，教材P33424、关于施工公司专职安全生产管理人员职责的说法，对的的是（）A、组织制定本单位安全生产操作规程B、编制安全专项施工方案C、如实记录安全生产教育和培训情况D、

19、建立健全本单位安全生产责任制答案：C【解析】专职安全生产管理人的职责，教材P20625、关于专职安全生产管理人员配备规定的说法，对的的是（）A、按建筑施工总承包公司资质管理规定，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多B、建筑施工公司经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员C、建筑施工公司的分支机构不必配备专职安全生产管理人员D、作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员答案：D【解析】专职安全生产管理人员配备规定，教材P20726、关于无效施工协议工程款结算的说法，对的的是（）。A、施工协议无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工

20、程价款的，不予支持B、施工协议无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照协议约定支付工价款的，不予支持C、施工协议无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照协议约定支付工程价款的，应予支持D、施工协议无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持答案：A【解析】本题考察的是无效协议。建设工程施工协议无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照协议约定支付工程价款的，应予支持。建设工程施工协议无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别解决：（1）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；

21、（2）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。参见教材P121。27、关于评标结果异议的说法，对的的是（）A、对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件B、只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C、对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D、招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行答案：C【解析】本题考察的事中标的法定规定。投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。参与教材P89。28、施工现场发现的地下遗存文物

22、，所有权属于（）A、施工公司B、建设单位C、建设用地使用权人D、国家答案：D【解析】本题考察的是属于国家所有的文物范围。中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。国有文物所有权受法律保护，不容侵犯。参见教材P195。29、根据建筑公司资质管理规定，关于施工公司资质证书的说法，对的的是（）A、资质许可机关未在公司资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续B、公司发生合并、分离、重组以及改制等事项，可以直接乘积原施工公司资质C、资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书D、项目未取得施工许可证，施工公司擅自施工的，资质许可机

23、关不予批准该施工公司的资质升级申请和增项申请答案：D【解析】施工公司资质证书申请、延续、变更，教材P5630、根据公司安全生产费用提取和使用管理办法，施工投标人安全防护、文明施工措施的报价下限，是一句工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）A、60%B、90%C、70%D、80%答案：B【解析】施工单位安全费用的提取管理，教材P223 31、关于招标文献澄清或者修改的说法，对的的是（）A、招标文献的效力高于其澄清或修改文献B、澄清或者修改的内容也许影响投标文献编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改C、澄清或者修改可以以口头形式告知所有获取招标文献的潜在投标人D、

24、澄清或者修改告知至投标截止时间局限性15日的，在征得所有投标人批准后，可按原投标截止时间开标答案：B【解析】招标的基本程序之编制招标文献，教材P3832、甲施工公司有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工公司，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）A、请求减少价款至16万元B、以欺诈为由解除协议C、以重大误解为由请求撤消协议D、请求甲承担缔约过失责任答案：B【解析】可撤消协议，教材P12433、关于电子招标投标的说法，对的的是（）A、投标人在投标截止时间前

25、不得补充、修改或者撤回投标文献B、投标人在投标截止时间前未完毕投标文献传输的，视为撤消投标文献C、投标人在投标截止时间后送达的投标文献，电子招标投标交易平台不得拒收D、投标人应当在投标截止时间前完毕投标文献的传输递交答案：D【解析】电子招投标，教材P7634、关于建设工程质量管理条例，设计文献应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算。A、颁发施工许可证B、工程竣工验收合格C、工程缺陷责任期届满D、工程法定最低保修期届满答案：B【解析】工程合理使用年限（设计依据和设计深度），教材P28035、根据建筑工程施工协议（示范文本），关于隐蔽工程检查程序的说法，对的的是（）A、隐蔽工程经监理人检查质

26、量不合格的，承包人按监理人指示完毕修复后即可覆盖，无需重新检查B、隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽规定，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖C、监理人不能准时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期规定D、监理人未准时进行检查，也未提出延期规定的，承包人不得完毕覆盖工作答案：B【解析】隐蔽工程检查，教材P27036、建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）A、中心B、毗邻建筑物C、边界D、周边50米答案：C【解析】施工现场环境噪声污染的防治，第五章第一节37、建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程协议价A、20%B、30%C、

27、40%D、50%【参考答案】B【解析】本题考察的是施工许可证的法定批准条件。建筑工程施工许可管理办法明确规定，建设工期局限性1年的，到位资金原则上不得少于工程协议价的50%，建设工期超过1年的，到位资金原则上不得少于工程协议价的30%。参见教材P50。38、关于投标保证金的说法，对的的是（）A、投标保证金有效期应当与投标有效期一致B、投标分两阶段进行，招标人规定投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出C、投标保证金有效期从提交投标文献之日起算D、投标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文献未规定利息的，可以不返还利息【参考答案】A【解析】本题考察的是投标保证金。选项B，实行两阶

28、段招标的，招标人规定投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。选项C，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。选项D，招标人终止招标，应当收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息。参见教材P85。39、关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，对的的是（）A、劳动报酬中的货币工资不涉及津贴、补贴和奖金B、用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付C、劳动者依法参与社会活动期间，用人单位应当依法支付工资D、劳动者在婚丧假期间。用人单位可以不支付工资【参考答案】C40.根据公司安全生产费用提取和使用管理方法，施工头辨认安全防护，文明施工措施的报价下限，是

29、根据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的（）。A.60%B.90% C.70%D.80%答案B本题考察的是施工现场安全防护和安全费用的规定，投标方安全防护，文明施工措施的报价，不得低于依据工程所在地工程造价管理机构测定费率计算所需费用总额的90%。P22441.关于仲裁协议效力的说法。对的的是（）。A.当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出B.假如协议终止，则协议中仲裁条款的效力也终止C.当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效答案D本题考察是仲裁协议。选项A对的的说法应为“当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭初次

30、开庭前提出”；选项B对的的说法应为“仲裁协议独立存在，协议的变更，解除、终止或者无效。以及协议成绩后未生效，被撤消等，均不影响仲裁协议的效力”选项C，对的的说法应为“一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定”。P33142、根据民事诉讼法，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。A.当事人所在地B.调解协议履行地C.调解协议签订地D.调解组织所在地【参考答案】D【解析】考察民事诉讼的审判和执行程序。申请司法确认调解协议，由双方当事人依照人民调解法等法律，自调解协议生效之日起30日内，共同向调解组织所在基层

31、人民法院提出。教材P32343、关于投标文献撤回和撤消的说法，对的的是（）A.投标人可以选择电话或书面方式告知招标人撤回投标文献B.招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回告知之日起10日内退还C.投标截止时间后投标人撤消投标文献的，招标人应当退还投标保证金D.投标人撤回已提交的投标文献，应当在投标截止时间前告知招标人【参考答案】D【解析】考察投标保证金。选项A，撤回投标文献必须以书面方式提交申请；选项B，投标保证金于撤回投标文献之日起5日内退还。选项C,投标截止日后撤回投标文献，招标人可没收投标保证金，教材P85.44、关于建设工程协议一方违约后，另一方采用措施防止损失扩大的说法，对的的

32、是（）A.接到违约方的告知后，守约方应当及时采用措施防止损失扩大B.守约方没有采用适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失规定补偿C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担D.未接到违约方的告知，守约方无需采用措施防止损失扩大【参考答案】A【解析】考察补偿损失限制。选项B，守约方没有采用措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担；选项C，当事人由于采用措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔；选项D，不管是否收到告知，守约方都有义务采用防止损失扩大的措施，教材P118.45、根据建设工程施工协议（示范文本)，关于隐蔽工程检查程序的说法，对的的是（）A.隐蔽工程经监理人检查质量不合格

33、的，承包人按监理人指示完毕修复后即可覆盖，无需重新检查B.监理人不能准时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期规定C.监理人未准时进行检查，也未提出延期规定的，承包人不得完毕覆盖工作D.隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽规定，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖【参考答案】D【解析】考察施工质量检查和返修的规定。选项A，隐蔽工程不合格，修复后必须通过验收合格才干覆盖；选项B，假如监理人不能及时进行隐蔽工程验收，那么需要提前24小时告知承包人；选项C，监理人未准时进行检查，也未提出延期规定的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完毕覆盖工作。教材P27046、施工公司发生的下列事故中

34、，可构成工程重大安全事故罪的是（）A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工公司对裸露地面的钢筋未采用防护和警示措施，导致路人李某摔成重伤C.施工公司工程施工质量不符合标准，导致建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒【参考答案】C【解析】考察建设工程刑事责任的种类及承当方式。建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，减少工程质量标准，导致重大安全事故的属于重大安全事故罪，只有选项C是减少工程质量的描述。教材P42.47、关于民事诉讼送达的说法，对的的是（）A.送达诉讼文书必须有送达回证B.诉讼文书寄出的日期为送达日期C.受送达人被监

35、禁的，应当公告送达D.直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达【参考答案】A【解析】考察民事诉讼的审判程序。选项B，诉讼文书以签收日期为送达日期；选项C，公告送达只有在受送达人下落不明的情况下使用；选项D，直接送诉讼文书有困难的，可以委托其别人民法院代为送达，或者邮寄送达。教材P32048、关于安全生产监督检查人员执法的说法，对的的是（）A.安全生产监督检查人员不得接触施工公司的商业秘密B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门解决D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件【参考答案】D【解析】考察政府部门安全监督管理的相关规定。选项

36、A，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密；选项B，负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查；选项C，需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在安全问题应当由其他有关部门进行解决的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行解决，教材P256.49、根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，属于施工公司资质不良作为的是（）。A.以别人名义投标B.将承包的工程违法分包C.未在规定期限内办理资质变更手续D.未按照与招标人订立的协议履行义务，情节严重【参考答案】C【解析】考察施工单位不良行为记录的认定标准，选项A、B、C，所有属于承

37、揽业务不良，教材P104-105.50、关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，对的的是（）。A.已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案B.中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。C.中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案D.施工公司申请应急救援预案备案，应当提交本公司技术负责人的评审意见【参考答案】A【解析】考察施工生产安全事故应急救援预案的评审和备案。选项B、C，中央管理的总公司（总厂，集团公司，上市公司）的综合应急预案和专项应急预案，报国务院国有资产监督管理部门，国务院安全生产监督管理部门和国务院有关主管部门

38、备案。其所属部门和有关主管部门备案，选项D，建筑施工单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行评审。评审应当形成书面纪要并附有专家名单。教材P239.51.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安装完毕后，发现不能正常运营，关于该协议的说法，对的的是（）。A.甲应当对乙承担违约责任B.若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产C.乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔D.租赁期满，乙去的该设备的所有权【参考答案】C【解析】本体考察的是融资租赁协议的法律规定。题干的描述中，是融资租赁协议。选项A,出售方丙需要向乙承担违约责任；选项B，租赁方破产清算，融资租赁资产不计

39、入租赁方的资产；选项D，租赁期满后，承租人可以继续租赁，也可以补全租金后拥有设备所有权。参考教材P164-16552.根据房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定，必须实行见证取样和送检的试块、试件或材料，不涉及（）。A.用于非承重结构的钢筋连接接头试件B.地下使用的防水材料C.用于砌筑砂浆的水泥D.用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂【参考答案】A【解析】本体考察的是施工监测的见证取样和送检制度。下列试块、试件和材料必须实行见证取样和送检：用于承重结构的混凝土试块；用于承重墙体的砌筑砂浆试块；用于承重结构的钢筋及连接接头试件；用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；用于拌制混凝土和砌筑砂

40、浆的水泥；用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。参见教材P26953.甲公司与乙公司订立了一份建材买卖协议，乙按约定向甲支付了定金4万元，协议月额定如任何一方不履行协议应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是（）。A.请求甲双倍返还定金8万元B.请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元C.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元D.请求甲支付委员金6万元【参考答案】B【解析】本体考察的是定金

41、。履约方可以规定违约方支付双倍的定金或者返款定金并支付违约金，以上两个原则只可二选一。按照最大补偿来考虑，应当选择返还定金并支付违约金，6+4=10万。参见教材P3454.国家实行固定资产投资项目（）评估和审查制度。A.节地B.节水C.节能D.节材【参考答案】C【解析】本体考察的是建筑节能的规定。节约能源法规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。参见教材P18755、代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，对的的是（）A.行政机关只能委托第三人代履行B.代履行不合用与人身有关的义务C.代履行的合用与不履行义务的后果无关D.代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止【参考

42、答案】B【解析】考察行政强制的种类。行政机关依法做出规定当事人履行排除妨碍、恢复原状等义务的行政决定，当事人逾期不履行，经催告仍不履行，其后果已经或者将危害交通安全、导致环境污染或者破坏自然资源的，行政机关可以代履行，或者委托没有利害关系的第三人代履行。催告当事人履行，当事人履行的，停止代履行。所以选项ACD错误，教材P343.56、关于劳动协议效力的说法，对的的是（）A.存在用人单位免去自己的法定责任、排除劳动者权利条款的，劳动协议所有无效B.用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动协议C.用人单位投资人发生变更，原劳动协议继续有效D.劳动协议双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在

43、先的时间为劳动协议的生效时间【参考答案】C【解析】考察劳动协议订立的注意事项。选项A，用人单位免去自身责任的，属于部分无效。选项B，用人单位发生合并或者分立的，新单位继承原协议。选项D，签章时间不一致的，以在后的时间为生效时间，教材P131.57、关于二级建造师执业范围的说法，对的的是（）A.注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘公司批准，可以变更注册另一公司。C.发包人与注册建造师受聘公司已解除承包协议的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人因素致使工程项目停工超过120日，注册建造

44、师可同时担任另一工程施工项目负责人【参考答案】C【解析】考察二级建造师执业岗位范围。教材P69。A项跟项目规模无关，B项不得同时在两个公司执业，D项缺少建设单位批准。58、关于投标文献的送达与签收的说法，对的的是（）A.投标人应当在投标截止时间前，将投标文献送达投标地点B.招标人签收投标文献后，可以启动投标文献C.投标截止时间后送达的投标文献，招标人不得拒收D.未按招标文献规定密封的投标文献，招标人不得拒收【参考答案】A【解析】教材P8459、2023年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面协议，转让甲对乙施工公司的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的告知。关于该债权转

45、让的说法，对的的是（）A.甲与丙之间的债权转让协议9月25日生效B.丙于9月15日可以向乙主张30万元债权C.甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效D.乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以规定甲和乙承担连带责任【参考答案】C【解析】教材P12360、根据建筑法，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）A.某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期B.某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告C.某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工D.某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证【参考答案】D【解析】

46、教材P50多选题:61.下列建设工程施工协议中，属于无效的有（）。A.承包人对工程内容又重大误解订立的B.承包人胁迫发包人订立的C.未取得相应施工公司资质的承包人订立的D.建设工程必须进行招标而未招标订立的E.总承包人将主题结构的施工分包给别人订立的【参考答案】CDE【解析】本题考察的是无效协议。建设工程施工协议具有下列情形之一的，应当根据协议法第52条第5项的规定（即违反法律、行政法规的强制性规定），认定无效：承包人未取得建筑施工公司资质或者超越资质等级的；没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义的；建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。参见教材P12062.债的产生根据有（）

47、。A.协议B.侵权C.支付价款D.不妥得利E.无音管理【参考答案】ABDE【解析】本题考察的是建设工程债的发生。建设工程债产生的根据有协议、侵权、五音管理和不妥得利。参见教材P2063.下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有（）。A.投标人积极提出了对投标文献的澄清、修改B.联合体未提交共同投标协议C.投标报价高于招标文献设定的最高投标限价D.投标文献未经投标人盖章和单位负责人签字E.投标文献未对招标文献的实质性规定和条件作出响应【参考答案】BCDE【解析】本题考察的是招标基本程序。有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：投标文献未经投标单位盖章和单位负责人签字的；投标联合体没有提

48、交共同投标协议；投标人不符合国家或者招标文献规定的资格条件；同一投标人提交两个以上不同的投标文献或者投标报价，但招标文献规定提交备选投标的除外；投标报价地区成本或者高于招标文献设定的最高投标限价；投标文献没有对招标文献的实质性规定和条件作出响应；投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。参见教材P8064.下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有（）。A.继续履行B.赔礼道歉C.补偿损失D.恢复原状E.支付违约金【参考答案】ACE【解析】本题考察的是承担违约责任的种类。协议当事人违反协议义务，承担违约责任的种类重要有：继续履行、采用补救措施、停止违约行为、补偿损失、支付违约金或定金等。参见教

49、材P12665.关于建设工程保修义务和损失补偿责任的说法，对的的是（）。A.施工公司未按照设计规定施工导致的质量缺陷，由施工公司负责返修并承担补偿责任B.因设计问题导致的质量缺陷，施工公司先负责维修，其补偿责任由施工公司向设计单位索赔C.因建筑UC哎来质量不合格引起的质量缺陷，如属施工公司采购的，有施工公司负责维修并承担补偿责任D.因监理单位错误管理导致的质量缺陷，先由施工公司负责维修，其补偿责任由施工公司向监理单位索赔E.因使用单位使用不妥导致的损坏问题，先由施工公司负责维修，其损失由使用单位自行承担【参考答案】ACE【解析】本体考察的是保修义务的责任贯彻与损失补偿责任的承担。对于保修义务的

50、承担和维修的经济责任承担应当按照原则解决。参见教材P296。66、关于民法的说法，对的的有（）A、商法是民法的特别法B、民法不调整人身关系C、协议法与民法是并列关系D、建筑法不属于民法E、经济法是民法的组成部分【参考答案】AD【解析】本题考察的是法律体系的基本框架。选项A，我国采用的是民商合一的立法模式。商法被认为是民法的特别法和组成部分；选项B，民法是规定并调整平等主体的公民间、法人间及公民，与法人间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。选项C，协议法属于民法；选项D，建筑法属于行政法；选项E，经济法和民法是并列关系。参见教材P2。67、在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有

51、（）A以严重违反公序良俗的方法获取的证据B未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言C无合法理由未出庭作证的证人证言D无合法理由未出庭作证的证人证言E无法与原件.原物核对的复印件.复制品【参考答案】B,C,D,E参考【解析】【解析】本题考察的是民事诉讼依据。不能单独作为认定案件事实的证据：未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言；与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人出具的证言；存有疑点的视听材料；无法与原件.原物核对的复印件.复制品；无合法理由未出庭作证的证人证言。选项A，不得作为认定案件事实的依据。参见教材P314。68、根据建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法（试行

52、），属于合法分包的有（）A、经建设单位认可，施工公司将其承包的部分工程分包给个人B、施工总承包公司将钢结构工程分包给具有相应资质的公司C、施工公司将工程分包给未申领安全生产许可证的公司D、劳务分包公司将其承包的劳务再分包E、专业分包公司将其承包的专业工程中的劳务作业分包【参考答案】BE【解析】本题考察的是转包、违法分包和挂靠行为的界定。选项A、C、D是违法分包。参与教材P100。69、关于劳务派遣的说法，对的的有（）A、经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记B、劳务派遣用工只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实行C、劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离D、用工单位可以将被派遣

53、劳动者再派遣到与其签订协议的其他用工单位E、除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用【参考答案】ABC【解析】本题考察的是劳务派遣。选项D，用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。选项E，劳务派遣单位和用工单位不得向被派遣劳动者收取费用。参见教材P137-138。70、在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，为取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业中（）A、抢修作业B、保密工程作业C、抢险作业D、生产工艺上规定必须连续进行的作业E、产生环境噪声污染较轻的作业【参考答案】ACD【解析】本题考察的是施工现场环境噪声污染的防治。环境噪声污染

54、防治法规定，在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，严禁夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上规定或者特殊需要必须连续作业的除外。因特殊需要必须连续作业的，必须有县级以上人民政府或者其有关主管部门的证明。参见教材P173。71、下列投标人不合法竞争的情形中，视为投标人互相串通投标的有（）A.不同投标人的投标文献互相混装B.不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出C.不同投标人委托同一单位办理投标事宜D.不同投标人的投标报价呈规律性差异E.投标人之间约定中标人【参考答案】ABCD【解析】考察严禁投标人互相串通投标。选项E是属于投标人互相串通投标的情形。有下列情形之一

55、的，视为投标人互相串通投标：1、不同投标人的投标文献由同一单位或者个人编制；2、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；3、不同投标人的投标文献载明的项目管理成员为同一人；4、不同投标人的投标文献异常一致或者投标报价呈规律性差异；5、不同投标人的投标文献互相混装；6、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。教材P86。72、劳动协议履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动协议的情形有（）A.在试用期内B.用人单位频临破产C.用人单位未依法缴纳社会保险费D.用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全E.用人单位以暴力、威胁手段逼迫劳动者劳动【参考答

56、案】DE 【解析】考察劳动协议的解除和终止。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段逼迫劳动的，或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动协议，不用事先告知用人单位。教材P134。 73、下列终止劳动协议的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）A、用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动协议的 B、劳动协议期满但劳动者不批准按原劳动协议条件续订劳动协议，终止固定期限劳动协议的 C、因劳动者同时与别人建立劳动管理，对完毕本单位的工作任务导致严重影响，解除劳动协议的D、用人单位与劳动者协商一致，解除劳动协议的E、劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工

57、作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动协议的【参考答案】ABE 【解析】本题考察的是劳动协议的解除和终止。选项C，是用人单位可以单方解除劳动协议的规定；选项D，用人单位向劳动者提出解除劳动协议并与劳动者协商一致解除劳动协议的。参见教材P136。 74、甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时规定甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有权（）A、直接变卖该工程 B、直接与甲协议以工程折价受偿C、直接转移占有该工程 D、直接规定保证人代为清偿债务E、向法院起诉拍卖该工程后优先受偿【参考答案】BDE 【解析】本题考察的是抵押权和保证担保。债务履行期届满抵押权人未受

58、清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价或者以拍卖、变卖抵押物所得的价款受偿；协议不成的，抵押人可以向人民法院提起诉讼。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证人应当对所有债务承担责任。债权人可以规定债务人履行债务，也可以规定保证人在其保证范围内承担保证责任。参见教材P31和P33。75、根据建设工程质量管理条例，属于建设工程竣工验收应当具有的条件有（）A、有完整的技术档案和施工管理资料 B、有勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文献C、完毕建设工程设计和协议约定的重要内容D、有施工公司签署的工程保修书 E、有工程使用的所有建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告【参考答案】AD

59、【解析】本题考察的是竣工验收应具有的法定条件。建设工程竣工验收应当具有下列条件：（1）完毕建设工程设计和协议约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的重要建筑材料、建筑构配件和设备的进场实验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文献；（5）有施工单位签署的工程保修书。参见教材P285。76、关于建设单位安全责任的说法，对的的有（）A、不得压缩协议工期B、保证地下管线的安全 C、需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续D、申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料E、审查专项施工方案【参考答案】CD 【解析】考察建设单位相关的安

60、全责任。建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续：需要临时占用规划批准范围以外场地的。不得提出违法规定和随意压缩协议工期。申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料。选项A，不得提出违法规定和随意压缩协议工期。选项B是施工单位的责任。选项E，对专项施工方案进行审查是监理单位的责任。教材P247、252 77.某施工公司在施工过程中，由于保护措施不妥，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施工公司诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有（）。A.停止侵害B.消除危险C.恢复原状D.消除影响E.补偿损失 【参考答案】CE 【解析】本题考察的是建设工程民事责任的重要承担方式。建设工程民事责任的

61、重要承担方式涉及返还财产、修理、补偿损失、支付违约金。由于施工单位与邻建建筑的所有人没有协议关系，那么也就不存在返还财产和支付违约金的承担方式。修理即选项中的回复原状，此外施工单位还可以补偿损失。选项D，消除影响重要是针对人参和财产责任的补偿。参见教材P4178.下列用工方式中，属于违法用工的有（）。A.施工公司现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬 B.施工公司与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动协议C.施工公司向劳务分包公司分包作业任务，不与分包公司工人签订劳动协议D.施工公司与工人签订劳务协议，约定由工人支付各项社会保险费用E.施工公司现场项目部在国庆期间

62、不安排劳务作业人员休假【参考答案】AD 【解析】本体考察的是劳务派遣。选项BC，施工公司与劳务派遣公司和分包公司直接签订协议，不与生产工人签订协议，所以不属于违法分包。参见教材P13779.关于施工公司项目经理部的说法，对的的是（）。A.项目经理部具有法人资格 B.项目经理经施工公司授权管理施工项目 C.项目经理部是施工公司组建的非常设下属机构D.项目经理是施工公司的内部岗位 E.项目经理部自行承担施工行为的法律后果【参考答案】BCD【解析】本体考察的是公司法人与项目经理部的法律关系。选项A，项目经理部不具有法人资格；选项E，项目经理部行为的法律后果由公司法人承担。参见教材P9 80.下列招标

63、情形中，属于不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（）。A.就批准招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息 B.设定的资格、技术、上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应C.先订或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商 D.对不同的潜在投标人或者投标人采用相同的资格审查或者评标标准 E.依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件【参考答案】ABCE 【解析】本体考察的是严禁限制、排斥投标人的规定。招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与协议履行无关；依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作