2023年全国注册造价师继续教育考试及答案五份试卷

《2023年全国注册造价师继续教育考试及答案五份试卷》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2023年全国注册造价师继续教育考试及答案五份试卷（62页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、（一）第1题(2分) 标杆分析可依据选择的标杆对象不同，分为两种类型，类似工程的（）和（）标杆分析。A.功能和设计B.成本和设计C.功能和成本D.设计和管理 第2题(2分) 在（）阶段实行价值管理对目的实现影响最大。A.前期决策和设计阶段 B.施工阶段 C.运营阶段 D.报废阶段 第3题(2分) 建设项目全过程的VM研究涉及价值规划（VP）、价值工程（VE）、价值分析（VA），VP、VE、VA的思想和方法是一致的，但其时间范围不同，VP研究的阶段是（）A.项目前期阶段（决策、设计）B.项目实行阶段 C.项目运营阶段 D.项目消失阶段 第4题(2分) 国际通用的FIDIC协议条件和我国的建设工程

2、施工协议示范文本都规定承包商在一定的情形下有权提出索赔规定。以下不属于这种可以提出索赔规定的情形是：（ ）。 A.业主没有按约定提供合格的可以直接施工的现场B.业主迟延支付工程款项，影响承包商资金周转C.业主指定的分包商未按分包协议规定完毕承担的工作D.承包商没有如约递交履约保函第5题(2分) 我国有关司法解释规定，承包人为建设工程垫资的，按以下原则解决：（ ）。 A.当事人对垫资利息没有约定，承包人也有权请求支付利息B.当事人对垫资约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的，法院应当尊重当事人的约定，予以支持C.当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款解决D.当事人垫资利息有约定

3、的，承包人也无权请求按照约定支付垫资利息第6题(2分) 限额设计在建设项目设计阶段的控制过程是通过设计概算合理拟定项目投资限额，科学分解投资目的，其过程不涉及（）P156A.合理拟定项目投资限额 B.科学分派初步设计的投资限额C.根据投资限额进行初步设计 D.绝不超过限定额度 第7题(2分) 型钢支撑的连接重要采用（ ）连接方法。 A.绑扎 B. 压力焊 C.螺栓 D.焊接或高强螺栓第8题(2分) （）在建设项目的可连续发展过程中处在核心的地位，他们直接决定着其他几个利益相关者的盼望，其盼望若被忽视或不能得到满足，将直接影响到建设项目的经济收益。P122 A.用户B.设计方 C.政府部门 D.

4、施工方 第9题(2分) 桩墙结构的受力形式相称于（ ）结构。A.简支梁B.梁板C.悬臂梁D.刚架第10题(2分) 基坑支护技术具有（ ）技术综合性、不拟定性的特点。 A.危险性B.突发性C.随机性D.临时性第11题(2分) 在合理推定原则下，采用平行承包模式时的工程协调风险应当（ ）。 A.由发包人承担B.由平行承包人共同承担C.由平行承包人中先施工的人承担D.由平行承包人中后施工的人承担第12题(2分) 价值管理包含的要点，不涉及（）P109 A.以团队为基础 B.明确业主的价值观，对功能进行定义C.前瞻性与发明性 D.只能在建设过程中决策阶段应用 第13题(2分) 在合理推定原则下，承包人

5、为完毕协议义务而积极采用的必要措施，如为了保障工程质量或者工期而在施工中采用了一些原施工计划中没有的措施，费用应当（ ）。 A.由发包人承担B.由承包人承担C.由发包人和承包人共同承担D.由发包人和承包人平均分担第14题(2分) 价值管理工作过程一方面要做的是（）P116 A.信息收集 B.方案发明 C.方案评价 D.方案提交 第15题(2分) （）会对项目产生重大的影响，或者对项目能否达成预定目的起着十分重要的作用。P119 AB CDA. 关键利益相关者B.一般利益相关者 C 直接利益相关者 D.间接利益相关者 第16题(2分) 价值管理在可行性研究阶段的核心目的是（）P 137 A.根据

6、建立的项目目的发展项目设计说明书。B.根据项目的目的来定义项目的功能规定 C.将功能规定用建筑术语来表达 D.作出投资估算 第17题(2分) 以下不属于造价工程师职业道德风险防范的是( ) A.对职业道德作出明确的界定B.进行职业道德教育C.建立监督机制D.遵从领导意见第18题(2分) 价值工程的工作程序中，属于分析阶段的是（）P126A.对象选择、价值工程小组、制定工作计划 B.收集整理资料、功能定义、功能整理、功能评价 C.方案发明、方案评价、提案编写 D.方案审批、方案实行、成果评价 第19题(2分) 招投标阶段实行价值管理应收集的材料，重要是（）P147 A.各类设计图纸和说明、成本计

7、划和进度计划 B.投标文献、施工组织设计和施工方法、工程量清单 C.施工总平面图、设备和原材料的技术资料 D.各投标公司近年来承建工程的优良率、承包工程的产值、同期承包类似工程的产值、施工经验等资料 第20题(2分) 结构建模分（ ）建模两种方法 A.数学和物理 B. 数字和直观 C.参数化和平面（空间）图形化D.平面和立体 第21题(2分) 哪项不属于工程造价征询服务的对象（ ） A.投资方B.监理方C.项目业主D.承包方第22题(2分) 价值管理在项目建议书阶段，进行信息收集时，其信息不涉及（）A. 业主背景、业主的商业战略、业主最初的项目建设动机 B.业主的初步投资计划 C.政府颁布的相

8、关法律和规定D.具体的实行方案 第23题(2分) 根据我国协议法的规定，以下对损害补偿原则的解释中，错误的是（ ）。 A.损害补偿额应相称于因违约所导致的损失，涉及协议履行后可以获得的利益B.损害补偿不得超过超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议也许导致的损失C.当事人一方违约后，对方应当采用适当措施防止损失的扩大D.对方没有采用适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失规定补偿第24题(2分) 高边坡防护技术类型大体上可分为（ ）两种类型。A. 坡面防护和结构防护 B.挡土防护和落石防护 C.积极防护和被动防护 D.工程防护和植被防护第25题(2分) 2023年1月1日实行

9、的最高人民法院关于审理建设工程施工协议纠纷案件合用法律问题的解释，在法律形式上属于（ ）。 A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释第26题(2分) 以下不属于造价工程师职业道德建设的重要途径的是（ ） A.借鉴、继承中国传统的道德规范，指导造价工程师的职业道德建设B.运用我国现有的社会主义道德规范，塑造造价工程师职业道德C.借鉴国际造价工程师的普遍道德，规范我国造价工程师职业道德的建设D.对外开放导致了多种价值观念的互相撞击与交融，应杜绝接受国际造价工程师的普遍道德，以免带来负面效应第27题(2分) 根据我国有关司法解释的规定：因建设工程质量发生争议的，发包人提起诉讼应当（）。 A.只能

10、以总承包人为被告提起诉讼B.可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼C.只能以实际施工人为被告提起诉讼D.只能以分包人和实际施工人为共同被告提起诉第28题(2分) 对于一切适合种植的土质边坡应当首选（ ）防治方法。 A. 植物 B.工程 C.结构 D.加固 第29题(2分) 造价工程师执业道德评价的作用不涉及（ ）A.激励判裁作用B.行为规范作用C.制裁作用D.调节作用第30题(2分) 建设部2023年6月26日颁布的建筑业公司资质管理规定（建设部令第159号）在法律形式上属于（ ）。 A.法律B.行政法规C.部门规章D.司法解释窗体顶端第31题(2分) 限额设计就是按照批准的总概

11、算(投资规模)控制总体工程设计，各专业在保证达成设计任务书各项规定的前提下，按分派的投资额控制各自的设计，没有特别的理由不得突破其限额。( )P 155T.trueF.false第32题(2分) 价值管理和价值工程是等同的（ ）P111 T.trueF.false第33题(2分) 工程项目的功能是指工程项目满足业主需求的各种性能的总和。（ ）P126 T.trueF.false第34题(2分) 价值工程是将产品的价值、功能和成本单独进行考虑的。（ ）P125 T.trueF.false第35题(2分) 在工程施工组织设计阶段开展价值管理活动，其目的是使得施工活动合理化、科学化，提高施工质量、减

12、少消耗、加快施工进度，力图在尽也许短的时间内，用较少的费用完毕施工任务，同时达成设计规定和客户的需求。（ ）P150T.trueF.false第36题(2分) 根据2023年建设工程价款结算暂行办法的规定，收到变更工程价款报告一方，应在收到之日起14天内予以确认或提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14天内，对方未确认也未提出协商意见时，视为反对变更工程价款。（ ） T.trueF.false第37题(2分) 价值管理是由价值分析和价值工程发展起来的现代管理方法 P102 T.trueF.false第38题(2分) 价值分析的核心是通过功能分析和评价，不断改善设计从而相应的提高功能、减少

13、成本。（ ）P118 T.trueF.false第39题(2分) 我国有关司法解释规定，承包人为建设工程垫资的，假如当事人对垫资没有约定，按照工程欠款解决；当事人对垫资利息没有约定，承包人无权请求支付利息。 T.trueF.false第40题(2分) 发包人与承包人在协议变更中发生争议后，双方都应继续履行协议，保持施工连续，保护好已竣工程。但是，单方违约导致协议确已无法履行，双方协议停止施工的除外。（ ） T.trueF.false窗体顶端第41题(2分) 根据我国协议法规定，建设工程协议执行政府定价或者政府指导价的，在协议约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的

14、，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。（ ） T.trueF.false第42题(2分)众多案例表白，价值管理介入项目建设周期越晚，对整个项目所带来的效益就越显著。（ ）P107 T.trueF.false第43题(2分) 建设工程项目的价值，就是以最优的资源配置有效地实现项目利益相关者（特别是关键利益相关者）的需求 。（ ）P132 T.trueF.false第44题(2分) 价值管理在工程招投标阶段的重要目的是选择合适的招标方案，实现项目的最大价值。（ ）P 147T.trueF.

15、false第45题(2分) 采用平行承包模式时的工程协调风险由发包人承担。如某工程由甲、乙两个承包人分别进行不同工种的施工，由于承包人甲需要吊装设备，导致承包人乙的有关作业无法进行，此时承包人乙的工期损失就应当由发包人承担。（ ） T.trueF.false第46题(2分) 根据我国建筑业公司资质许可的规定，专业承包序列一级资质的资质许可，由公司工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实行，涉及铁路、交通、水利、信息产业、民航方面的专业承包序列一级资质。（ ） T.trueF.false第47题(2分) 价值管理不仅可以给公司带来现实的经济利润，并且还可以通过价值管理的应用提高公司

16、职工的发明力，培养互相协作的团队精神，形成卓越的理念。P105 T.trueF.false第48题(2分) 关键利益相关者，是指建设项目的直接受益者或直接受到损害的人员或机构。（ ）P119 T.trueF.false第49题(2分) 这就规定参与价值管理研究的人员往往需要更多的时间来熟悉和了解项目的情况，需要搜集更多的数据和信息。（ ）P108 T.trueF.false第50题(2分)在方案实行阶段和运转阶段不必要在推行VM。（ ）P131 T.trueF.false（二）第1题(2分) 造价工程师执业道德评价的作用不涉及（ ）A.激励判裁作用B.行为规范作用C.制裁作用D.调节作用第2题

17、(2分) 根据我国协议法规定，建设工程协议当事人对协议价款或者报酬约定不明确的，又不涉及执行政府定价或者政府指导价的，应当（ ）。A.按照履行协议时履行地的市场价格履行B.按照订立协议时履行地的市场价格履行C.按照履行协议时施工公司所在地的市场价格履行D.按照订立协议时施工公司所在地的市场价格履行第3题(2分) 型钢支撑的连接重要采用（ ）连接方法。A. 绑扎 B.压力焊B. 螺栓 D.焊接或高强螺栓第4题(2分) 价值管理在项目建议书阶段，进行信息收集时，其信息不涉及（）P135 ABC DA.业主背景、业主的商业战略、业主最初的项目建设动机 B.业主的初步投资计划 C.政府颁布的相关法律和

18、规定D.具体的实行方案 第5题(2分) 根据我国协议法的规定，以下对损害补偿原则的解释中，错误的是（ ）。 A.损害补偿额应相称于因违约所导致的损失，涉及协议履行后可以获得的利益B.损害补偿不得超过超过违反协议一方订立协议时预见到或者应当预见到的因违反协议也许导致的损失C.当事人一方违约后，对方应当采用适当措施防止损失的扩大D.对方没有采用适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失规定补偿第6题(2分) 高边坡防护技术类型大体上可分为（ ）两种类型。A. 坡面防护和结构防护 B.挡土防护和落石防护 C.积极防护和被动防护 D.工程防护和植被防护第7题(2分) 以下不属于造价工程师职业道德建设的重

19、要途径的是（ ） A.借鉴、继承中国传统的道德规范，指导造价工程师的职业道德建设B.运用我国现有的社会主义道德规范，塑造造价工程师职业道德C.借鉴国际造价工程师的普遍道德，规范我国造价工程师职业道德的建设D.对外开放导致了多种价值观念的互相撞击与交融，应杜绝接受国际造价工程师的普遍道德，以免带来负面效应第8题(2分) 根据我国有关司法解释的规定：因建设工程质量发生争议的，发包人提起诉讼应当（）。 A.只能以总承包人为被告提起诉讼B.可以以总承包人、分包人和实际施工人为共同被告提起诉讼C.只能以实际施工人为被告提起诉讼D.只能以分包人和实际施工人为共同被告提起诉第9题(2分) 招投标阶段实行价值

20、管理应收集的材料，重要是（）P147 A.各类设计图纸和说明、成本计划和进度计划 B.投标文献、施工组织设计和施工方法、工程量清单 C.施工总平面图、设备和原材料的技术资料 D.各投标公司近年来承建工程的优良率、承包工程的产值、同期承包类似工程的产值、施工经验等资料 第10题(2分) 对于一切适合种植的土质边坡应当首选（ ）防治方法。 A.植物 B.工程 C.结构 D.加固 第11题(2分) 国际通用的FIDIC协议条件和我国的建设工程施工协议示范文本都规定承包商在一定的情形下有权提出索赔规定。以下不属于这种可以提出索赔规定的情形是：（ ）。 A.业主没有按约定提供合格的可以直接施工的现场B.

21、业主迟延支付工程款项，影响承包商资金周转C.业主指定的分包商未按分包协议规定完毕承担的工作D.承包商没有如约递交履约保函第12题(2分) 在造价工程师继续教育中，造价工程师职业道德教育的具体内容不涉及（ ） A.形势教育B.品德教育C.法制教育D.专业教育第13题(2分) （ ）就是要依据公司现存或采购的材料尺寸规格对零件的材料下料进行优化，以期提高材料运用率 A.下料优化设计 B.钢筋下料设计C.构件设计 D.施工设计 第14题(2分) （ ）的施工，一方面通过特制的多轴深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎，同时从搅拌头处将水泥浆等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀，通过连续的重叠搭接施工，

22、形成水泥土地下连续墙；然后在水泥土凝结硬化之前，将型钢插入墙中，形成型钢与水泥土的复合墙体。 A.SMW工法 B.新型桩基 C.土钉墙 D.地下连续墙第15题(2分) 以下不属于造价工程师职业道德教育的意义的事（ ）A.有助于提高造价工程师职业道德水平B.有助于培养造价工程师职业道德情感C.有助于树立造价职业道德信念D.有助于提高社会道德水平第16题(2分) 桩墙结构的受力形式相称于（ ）结构。A.简支梁B.梁板C.悬臂梁D.刚架第17题(2分) 审计人员必须对被审计的项目保持审计的（ ）。 A.权威性B.客观性C.独立性D.公正性第18题(2分) 价值工程的工作程序中，属于分析阶段的是（）P

23、126A.对象选择、价值工程小组、制定工作计划 B.收集整理资料、功能定义、功能整理、功能评价 C.方案发明、方案评价、提案编写 D.方案审批、方案实行、成果评价 第19题(2分) 建设项目竣工决算反映的是（ ）。 A.建筑工程费用B.建设项目实际发生的所有投资额C.建筑安装工程造价D.上述都不对的第20题(2分) 锚杆注浆通常是将（ ）注入锚杆孔，使其硬化后形成坚硬的灌浆体，将锚杆与周边地层锚固在一起并保护锚杆预应力筋。A.水泥浆或水泥砂浆B.水泥砂浆或细石混凝土 C.石灰浆 D.沥青砂浆第21题(2分) 根据我国协议法的规定，招标公告在法律性质上属于（ ）。 A.要约B.要约邀请C.承诺D

24、.商业广告第22题(2分) 一般情况下，价值管理追求的目的（）P109 A.最低的成本B.最短的工期 C.以最低的寿命周期费用实现业主需求的必要功能D.最先进的功能 第23题(2分) 价值管理包含的要点，不涉及（）P109 A.以团队为基础 B.明确业主的价值观，对功能进行定义C.前瞻性与发明性 D.只能在建设过程中决策阶段应用 第24题(2分) 冻结排桩法是以含水地层（ ）为基坑的封水结构，以排桩及内支撑系统为抵抗水土压力的受力结构。A.冻结形成的隔水帷幕墙 B.高压水泥旋喷桩 C.水泥搅拌桩D.地下连续墙第25题(2分) 工程管理目的是工期目的、投资目的和（ ）。 A.真实性目的B.合法性

25、目的C.有效性目的D.质量目的第26题(2分) 国家有关文献规定，假如建设项目设计概算超过投资估算（ ）以上，则需要重新报批。 A.5B.10C.15D.20第27题(2分) 在发出中标告知书之前，我国法律允许招标人对已发出的招标文献进行必要的澄清或者修改，但规定招标人考虑投标人编制投标文献所需要的合理时间。一般项目应当在招标文献规定提交投标文献截止时间（ ）前，以书面形式告知所有招标文献收受人。 A.至少十五日B.至少三十日C.至少四十五日D.至少六十日第28题(2分) 在工程签证的审计中，签证单上必须有（ ）、监理工程师和承包人（项目部）三方的签字和盖章，方可作为工程结算的依据。 A.审计

26、人员B.项目法人C.发包人代表D.行政主管部门第29题(2分) 建设项目造价审计重要涉及基础性项目审计和（ ）以及竞争性项目审计三大部分。 A.基本建设项目造价审计B.技术改造项目造价审计C.公益性项目审计D.其他投资建设项目造价审计第30题(2分) 施工图设计阶段的价值管理的核心目的是（）P142 A CDA.审核和完善施工图设计并进行施工招标；提高施工图设计的可施工性 B.检查并评估具体设计方案 C.提高设计的可建造性 D.准备施工招标和协议签订 第31题(2分) 土钉对复合土体起着箍束骨架和应力传递、扩散作用。T.trueF.false第32题(2分) 根据我国协议法规定，建设工程协议执

27、行政府定价或者政府指导价的，在协议约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。（ ） T.trueF.false第33题(2分) 建设工程项目的价值，就是以最优的资源配置有效地实现项目利益相关者（特别是关键利益相关者）的需求 。（ ）P132 T.trueF.false第34题(2分) 建设工程协议索赔的一项重要原则是，当事人一方违约后，对方应当采用适当措施防止损失的扩大；没有采用适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失规

28、定补偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。（ ） T.trueF.false第35题(2分) 价值管理不仅可以给公司带来现实的经济利润，并且还可以通过价值管理的应用提高公司职工的发明力，培养互相协作的团队精神，形成卓越的理念。P105 T.trueF.false第36题(2分) 根据2023年建筑业公司资质管理规定，我国分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列。其中，取得专业承包资质的公司，可以对所承接的专业工程所有自行施工，也可以将劳务作业依法分包给具有相应资质的劳务分包公司。（ ） T.trueF.false第37题(2分) 价值管理只能通过减少成本来实现其功能。（ ）P

29、108 T.trueF.false第38题(2分) 在协议价执行审计过程中，审计人员不能仅仅把工程变更文献作为审计依据来看，同时还应把它作为审计对象加以监督。T.trueF.false第39题(2分) 为了维护委托方的利益，造价工程师在一定限度上可以采用高估冒算或压价等策略（ ）T.trueF.false第40题(2分) 不同的审计组织形式在审计职能的体现上侧重点有所不同，政府审计侧重于经济监督，内部审计侧重于经济鉴证，民间审计侧重于经济评价。 T.trueF.false第41题(2分) 根据我国法律的规定，建设工程主体结构的施工可以由承包人自行完毕，也可以由承包人将其承包的所有建设工程转包给

30、第三人或者将其承包的所有建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。（ ） T.trueF.false第42题(2分) 倒置式屋面就是将传统屋面构造中保温隔热层与保护层颠倒。将保温隔热层设在保护层上面，故有倒置之称，所以称倒置式屋面。T.trueF.false第43题(2分) 根据我国建筑业公司资质许可的规定，民航、铁路方面的专业承包序列二级资质的许可，由公司工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实行。（ ） T.trueF.false第44题(2分) 预拌砂浆也称商品砂浆，按生产方式可分为预拌湿砂浆和干拌砂浆两大类。T.trueF.false第45题(2分) 项目管理的成功并

31、不代表该项目就实现了价值的最大化，项目管理的失败也不代表该项目没有价值（ ）P132 T.true.false第46题(2分) 根据我国有关司法解释的规定，承包人超越资质等级许可的业务范围签订建设工程施工协议，在建设工程竣工前取得相应资质等级，当事人请求按照无效协议解决的，不予支持。（ ）T.trueF.false第47题(2分) 把造价工程师职业道德观念和道德标准具体化、形象化，使其极具感染力。这指的是造价工程师职业道德教育方法中的案例教学法（ ） T.trueF.false第48题(2分) 我国招标投标法规定：招标人和中标人应当自中标告知书发出之日起三十日内，按照招标文献和中标人的投标文献

32、订立书面协议。招标人和中标人不得再行订立背离协议实质性内容的其他协议。（ ） T.trueF.false第49题(2分) 跟踪审计可以进一步到原先事后审计无法审计的造价内容。 T.trueF.false第50题(2分) 高压水泥旋喷桩支护体系属于桩墙结构。 T.trueF.false（三）第1题(2分) 某公司是国务院国有资产管理部门直接监管的公司的下属一层级的公司，该公司的施工总承包二级资质许可，应当（ ）。 A.由国务院建设主管部门实行B.由公司工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实行C.由上级公司工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门实D.由公司工商注册

33、所在地的设区的市人民政府建设主管部门实行第2题(2分) 决策科学化的重要前提是（ ）A.工程造价征询工作的系统性B.执业道德标准C.集体主义原则D.职业道德评价规律第3题(2分) 价值分析最有效的开展阶段是（）P118 A B CDA.设计阶段 B.决策阶段C.施工阶段 D.竣工阶段 第4题(2分) 下列不是1995年以后价值管理在我国陷入低谷的因素的是（）P105A.价值管理的知识普及不够 B.政府在价值管理的应用普及上并没有承担相应的责任 C.缺少编码体系，基础资料局限性 D.价值管理不适合我国国情 第5题(2分) 集体主义互相联系、相辅相成的三个方面中不涉及（ ）A.集体利益高于个人利益

34、B.重视和保障个人的合法利益C.促进集体和个人的不断完善D.个人利益高于集体利益第6题(2分) （）阶段是通过工程的建设实现预定目的，为各利益相关者带来效益。P133 A.价值规划阶段 B.价值形成阶段 C.价值实现阶段 D.价值消失阶段 第7题(2分) 下面不是利益相关者的特性的是( )P120 A.合法性 B.权力性C.直接性D.紧急性 第8题(2分) 预应力锚杆通常涉及杆体（钢绞线、钢筋等筋材组成）、锚固段、（ ）和锚头等。A.自由段 B.张拉段 C.混凝土 D.锚筋第9题(2分) 按照国家有关部门规定，建设项目设计概算应在（ ）阶段编制。 A.前期决策B.初步设计C.施工图设计D.施工

35、期间第10题(2分) 以下不属于造价工程师职业道德风险防范的是( ) A.对职业道德作出明确的界定B.进行职业道德教育C.建立监督机制D.遵从领导意见第11题(2分) 采用工程跟踪审计方式实行审计的，审计组在跟踪审计过程发现的问题，应当以（ ）的名义及时向被审计单位通报，并规定整改。 A.审计组B.审计机关C.审计组长D.主管部门第12题(2分) 社会审计组织的重点审计项目是（ ）。 A.以公司投资为主的竞争性项目B.以国家投资或融资为主的公益性项目C.以国家投资或融资为主的基础性项目D.在本单位或本系统内投资建设的所有建设项目第13题(2分) 工程概算审计介入的有效时点应当是（ ）。 A.建

36、设阶段B.竣工阶段C.初步设计阶段D.可研阶段第14题(2分) 工程跟踪审计一般分为（ ）等形式。 A.事后审计与跟踪审计B.间断跟踪与连续跟踪C.监督评价和征询服务D.定期、定点和驻场第15题(2分) 审计事务所进行工程审计的业务重点是（ ）。 A.工程概算编制审计B.工程财务决算审计C.工程结算审计D.概算执行情况审计第16题(2分) 造价工程师职业道德规范是造价行业提出的，与造价征询服务及管理等职业活动紧密相连，具有鲜明的造价行业的特性。这体现的是造价工程师职业道德规范（ ）特性 A.专业性B.社会性 C.服务性 D.私人性第17题(2分) 膜结构施工的基本内容和要点涉及（ ）和膜面安装

37、。A.膜结构支架制作与安装 B.膜型材的制作与安装 C.膜基解决 D.膜材下料 第18题(2分) 审计一般具有经济监督、经济评价和（ ）的职能。 A.经济分析B.经济核查C.经济鉴证D.经济纠纷裁定第19题(2分) 造价工程师职业道德教育的内容不涉及（ ）A.造价工程师职业道德观念教育 B.造价工程师职业道德标准教育C.造价工程师职业道德警示教育D.造价工程师职业道德规范教育第20题(2分) 审计机关开展政府投资项目审计，应当拟定（ ）为被审计单位。 A.项目法人单位或其授权进行建设管理的单位B.建设单位或施工单位C.代建单位或施工单位D.建设单位或监理单位第21题(2分) 中华人民共和国审计

38、法规定：审计机关对政府投资或以政府投资为主的建设项目的（ ）进行审计监督。 A.预算执行情况B.决算C.概算编制与执行D.预算执行情况与决算第22题(2分) 审计人员拍摄的施工现场照片属于（ ）。 A.书面证据B.实物证据C.外部证据D.内部证据第23题(2分) 影响边坡稳定的内在因素重要涉及（ ）等。A.土质和地下水 B.坡体自身的几何构形、坡体地质材料的力学特性、地下水C.坡度和土的粘结力D.土的性质和动水压力第24题(2分) 假如建设项目的内部控制制度被评价为无效，则需要（ ）工作内容。A.加大实质性审计B.减少实质性审计C.加大健全性审计D.减少健全性审计第25题(2分) 工程管理目的

39、是工期目的、投资目的和（ ）。 A.真实性目的B.合法性目的C.有效性目的D.质量目的第26题(2分) 工程造价审计结果对（ ）产生法律效力。 A.承包商B.供应商C.被审计单位D.所有参与项目的单位第27题(2分) 对于一切适合种植的土质边坡应当首选（ ）防治方法。 A.植物 B.工程 C.结构 D.加固 第28题(2分) 审计组实行（ ）。 A.团队负责制B.审计成员负责制C.审计组长负责制D.集体负责制第29题(2分) 在工程跟踪审计工作中，针对建设活动的最终决策者应为（ ）。A.建设管理方B.跟踪审计方C.施工方D.监理方第30题(2分) 混凝土夹心砌块重要是在混凝土砌块的空心处放入（

40、 ），使其具有保温隔热功能。A.钢筋 B.发泡聚苯乙烯板、发泡聚苯乙烯颗粒或其他保温材料 C.灰土 D.混凝土第31题(2分) 价值管理原理就是分析研究功能和成本的关系，对象的功能评价值就是实现用户功能的最低成本，也可以当作是抱负的目的成本值。（） P157T.trueF.false第32题(2分) 社会主义职业精神的本质是为雇主和委托人服务（ ）T.trueF.false第33题(2分) 价值管理在工程招投标阶段的重要目的是选择合适的招标方案，实现项目的最大价值。（ ）P 147T.trueF.false第34题(2分) 挤塑型聚苯乙烯板保温系统的施工工序为：基层解决砂浆找平放线裁翻包网铺贴

41、翻包网挤塑板表面刷界面剂用专用粘结剂粘贴挤塑板钻孔及安装固定件打磨切割分格凹线条抹底层聚合物胶泥铺设网格布抹面层聚合物胶泥补洞及修理喷、涂面层涂料清理饰面层验收。 T.trueF.false第35题(2分) 关键利益相关者，是指建设项目的直接受益者或直接受到损害的人员或机构。（ ）P119 T.trueF.false第36题(2分) 审计实行方案是由审计组负责编制的，一般由审计组组长审定。T.trueF.false第37题(2分) 再生混凝土技术是将废弃混凝土块通过破碎、清洗、分级后，按一定的比例混合形成再生骨料，部分或所有代替天然骨料配制新混凝土的技术。T.trueF.false第38题(2

42、分) 在现场签证审计过程中还应规定相关各方注意现场签证的及时性，减少事后补签的情况。 T.trueF.false第39题(2分) 造价工程师职业道德教育是指为了促使造价工作人员对的履行造价工程师职能，而对其施行有目的、有计划、有组织、有系统的道德教育( ) T.trueF.false第40题(2分) 、工程建设的决策阶段重要涉及项目建议书阶段和可行性研究阶段（ ） T.trueF.false第41题(2分) 价值分析的核心是通过功能分析和评价，不断改善设计从而相应的提高功能、减少成本。（ ）P118 T.trueF.false第42题(2分) 造价工程师不能盲目的听从领导的意见，使来自行政的干

43、预和其他干预损害当事人的合法权益（ ） T.trueF.false第43题(2分) 采用平行承包模式时的工程协调风险由发包人承担。如某工程由甲、乙两个承包人分别进行不同工种的施工，由于承包人甲需要吊装设备，导致承包人乙的有关作业无法进行，此时承包人乙的工期损失就应当由发包人承担。（ ） T.trueF.false第44题(2分) 审计的目的在于拟定或解除被审计单位的委托经济责任。 T.trueF.false第45题(2分) 标准协议文本是具有一定权威或者影响力的行业协会、社会团队等民间组织或者有管理职能的政府部门为规范本行业协议条款、专业术语、行业习惯而颁布的示范性文献。从法律性质上看，它不具

44、有普遍约束力，不属于法律规范的组成部分。但假如当事人选择了一个具有权威性的协议文本，这个协议文本就对当事人产生了法律约束力。（ ）T.trueF.false第46题(2分) 在方案实行阶段和运转阶段不必要在推行VM。（ ）P131 T.trueF.false第47题(2分) 道德教育的最有效途径是案例教育（ ） T.trueF.false第48题(2分) 锚杆注浆浆液通常选用灰砂比11.512的水泥砂浆或水灰比为0.60.65的纯水泥浆。T.trueF.false第49题(2分) 造价工程师执行具体任务的主线目的是：通过造价工程师在职业中提供的工程造价成果文献，达成维护国家和社会公共利益。（

45、） T.trueF.false第50题(2分) 我国有关司法解释的规定：实际施工人可以以转包人、违法分包人为被告提起诉讼。实际施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院不得追加转包人或者违法分包人为本案当事人。（ ） T.trueF.false（四）第1题(2分) 采用工程跟踪审计方式实行审计的，审计组在跟踪审计过程发现的问题，应当以（ ）的名义及时向被审计单位通报，并规定整改。 A.审计组B.审计机关C.审计组长D.主管部门第2题(2分) 社会审计组织的重点审计项目是（ ）。 A.以公司投资为主的竞争性项目B.以国家投资或融资为主的公益性项目C.以国家投资或融资为主的基础性项目D.在本单位或本

46、系统内投资建设的所有建设项目第3题(2分) 工程概算审计介入的有效时点应当是（ ）。 A.建设阶段B.竣工阶段C.初步设计阶段D.可研阶段第4题(2分) 工程跟踪审计一般分为（ ）等形式。 A.事后审计与跟踪审计B.间断跟踪与连续跟踪C.监督评价和征询服务D.定期、定点和驻场第5题(2分) 审计事务所进行工程审计的业务重点是（ ）。 A.工程概算编制审计B.工程财务决算审计C.工程结算审计D.概算执行情况审计第6题(2分) 造价工程师职业道德教育的内容不涉及（ ）A.造价工程师职业道德观念教育 B.造价工程师职业道德标准教育C.造价工程师职业道德警示教育D.造价工程师职业道德规范教育第7题(2

47、分) 中华人民共和国审计法规定：审计机关对政府投资或以政府投资为主的建设项目的（ ）进行审计监督。 A.预算执行情况B.决算C.概算编制与执行D.预算执行情况与决算第8题(2分) 审计人员拍摄的施工现场照片属于（ ）。 A.书面证据B.实物证据C.外部证据D.内部证据第9题(2分) 工程造价审计结果对（ ）产生法律效力。 A.承包商B.供应商C.被审计单位D.所有参与项目的单位第10题(2分) 在工程跟踪审计工作中，针对建设活动的最终决策者应为（ ）。 A.建设管理方B.跟踪审计方C.施工方D.监理方窗体顶端第11题(2分) 在造价工程师继续教育中，造价工程师职业道德教育的具体内容不涉及（ ）

48、 A.形势教育B.品德教育C.法制教育D.专业教育第12题(2分) 我国建设工程协议管理的法律体系重要由法律、行政法规、部门规章和司法解释构成，其中，以下属于行政法规的是（ ）。 A.2023年1月1日起开始实行的中华人民共和国招标投标法B.2023年9月20日国务院发布的建设工程勘察设计管理条例C.财政部与建设部2023年10月20日印发的建设工程价款结算暂行办法D.建设部2023年6月26日颁布的建筑业公司资质管理规定（建设部令第159号）第13题(2分) （ ）就是要依据公司现存或采购的材料尺寸规格对零件的材料下料进行优化，以期提高材料运用率 A.下料优化设计 B.钢筋下料设计C.构件设

49、计 D.施工设计 第14题(2分) （ ）的施工，一方面通过特制的多轴深层搅拌机自上而下将施工场地原位土体切碎，同时从搅拌头处将水泥浆等固化剂注入土体并与土体搅拌均匀，通过连续的重叠搭接施工，形成水泥土地下连续墙；然后在水泥土凝结硬化之前，将型钢插入墙中，形成型钢与水泥土的复合墙体。 A.SMW工法 B.新型桩基 C.土钉墙 D.地下连续墙第15题(2分) 以下不属于造价工程师职业道德教育的意义的事（ ）A.有助于提高造价工程师职业道德水平B.有助于培养造价工程师职业道德情感C.有助于树立造价职业道德信念D.有助于提高社会道德水平第16题(2分) 造价工程师职业道德教育的自我教育，具体内容不涉

50、及（ ）A.职业认知教育B.职业义务教育C.职业荣誉教育D.职业节操教育第17题(2分) 某建设项目的竣工决算交由某审计事务所审计，则建设单位支付给审计事务所的审计费用应计入（ ）。 A.建设单位管理费B.建筑安装工程费C.预备费D.不计入建设项目总投资第18题(2分) 在向发包人索赔时，以下不得作为建设工程索赔因素的是（ ）。 A.因协议缺陷引起的索赔B.因不可抗力或者意外事件导致的索赔C.因工程变更引起的索赔D.因承包人失误产生的索赔第19题(2分) 审计是一项独立的经济监督活动，它具有的两个基本特性为（ ）。 A.独立性和公正性B.独立性和权威性C.公正性和权威性D.真实性和合法性第20

51、题(2分) 为了给钢支撑施加预应力，将钢支撑一端做成可自由伸缩的活接头。施加预应力时，（ ）可以在滑道内自由移动，钢支撑顶紧腰梁后，打入钢楔块，钢楔块将钢支撑的反力通过滑杆传给腰梁，起到支撑的作用。A.千斤顶 B.滑杆C.钢丝绳 D.钢立柱窗体底端第21题(2分) 国家有关文献规定，假如建设项目设计概算超过投资估算（ ）以上，则需要重新报批。 A.5B.10C.15D.20第22题(2分) 在发出中标告知书之前，我国法律允许招标人对已发出的招标文献进行必要的澄清或者修改，但规定招标人考虑投标人编制投标文献所需要的合理时间。一般项目应当在招标文献规定提交投标文献截止时间（ ）前，以书面形式告知所

52、有招标文献收受人。 A.至少十五日B.至少三十日C.至少四十五日D.至少六十日第23题(2分) 锚杆注浆通常是将（ ）注入锚杆孔，使其硬化后形成坚硬的灌浆体，将锚杆与周边地层锚固在一起并保护锚杆预应力筋。A.水泥浆或水泥砂浆B.水泥砂浆或细石混凝土 C.石灰浆 D.沥青砂浆第24题(2分) 根据我国协议法的规定，招标公告在法律性质上属于（ ）。 A.要约B.要约邀请C.承诺D.商业广告第25题(2分) 一般情况下，价值管理追求的目的（）P109 A.最低的成本 B.最短的工期 C.以最低的寿命周期费用实现业主需求的必要功能 D.最先进的功能 第26题(2分) 冻结排桩法是以含水地层（ ）为基坑的封水结构，以排桩及内支撑系统为抵抗水土压力的受力结构。A.冻结形成的隔水帷幕墙 B.高压水泥旋喷桩 C.水泥搅拌桩 D.地下连续墙第27题(2分) 工程管理目的是工期目的、投资目的和（ ）。 A.真实性目的B.合法性目的C.有效性目的D.质量目的第28题(2分) 在工程签证的审计中，签证单上必须有（ ）、监理工程师和承包人（项目部）三方的签字和盖章，方可作为工程结算的依