一级建造师项目管理考试试题测试强化卷及答案（第37次）

《一级建造师项目管理考试试题测试强化卷及答案（第37次）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级建造师项目管理考试试题测试强化卷及答案（第37次）（74页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、一级建造师项目管理考试试题测试强化卷及答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.安全检查应把自检与互检有机结合起来，基层以()为主。A.自检B.互检C.两者都是D.两者都不是【正确答案】A2.某项目由于关键设备采购延误导致总体工程进度延误，项目经理部研究决定调整项目采购负责人以解决问题，该措施属于项目目标控制的()。A.组织措施B.管理措施C.经济措施D.技术措施【正确答案】A3.建设工程项目工程款的支付担保是指()提供的担保。A.承包人向发包人B.发包人向承包人C.发包人向建设行政主管部门D.承包人向建设行政主管部门【正确答案】B4.

2、在施工成本分析方法中，可用来分析各种因素对成本的影响程度的方法是（）。A.相关比率法B.比重分析法C.因素分析法D.动态比率法【正确答案】C5.【真题】根据国务院关于取消第二批行政审批项目和改变?批行政审批项目管理方式的决定(国发20035号)，取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工管理，由()决定。A.建设行政主管部门B.项目业主C.建筑施工企业D.项目监理单位【正确答案】C6.通过调查研究和收集资料，在充分占有信息的基础上，针对建设工程项目的决策和实施，或决策和实施中的某个问题，进行组织、管理、经济和技术等方面的科学分析和论证。这是()。A.建设工程项目策划B.建设工程项目规划C.建

3、设工程项目决策D.建设工程项目勘察【正确答案】A7.环境因素的控制包括对现场自然环境条件、社会环境、管理环境和()。A.经济环境B.质量监督C.作业环境D.法律环境【正确答案】C8.加强企业安全生产教育培训必须要抓好对企业员工的安全教育工作。下列不属于企业员工安全教育形式的是（）A.新员工上岗前的三级安全教育B.改变工艺和变换岗位安全教育C.特种作业人员的安全教育D.经常性安全教育三种形式【正确答案】C9.项目决策阶段组织策划的工作内容不包括（）A.决策期工作流程B.决策期任务分工C.项目编码体系分析D.建设周期规划和论证【正确答案】D10.投标担保不可以是()A.银行保函B.保留金C.担保公

4、司担保书D.投标保证金【正确答案】B11.根据工程建设项目施工招标投标办法，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的()。A.2%B.4%C.5%D.8%【正确答案】A12.【真题】在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是()A.钢钉B.水泥C.钢筋D.石子【正确答案】A13.施工招标阶段，建设监理工作的主要任务是()。A.审核分包单位资质条件B.协助业主办理招标申请C.查验施工单位的施工测量放线成果D.检查施工单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格【正确答案】B14.对于一个建设工程项目而言，（）的项目管理往往是该项目的项目管理的核心。A.业主方B.设计方C.施工方D.供

5、货方【正确答案】A15.【真题】根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2006），项目管理规划包括（）A.项目管理规划原则和内容B.项目管理规划大纲和配套措施C.项目管理规划大纲和实施大纲D.项目管理规划大纲和实施规划【正确答案】D16.施工工艺方案的质量控制措施之一是制定合理有效且有针对性的()，它的内容包括施工区段划分、施工流向及劳动组织。A.施工技术方案B.施工组织方案C.施工管理方案D.施工控制方案【正确答案】B17.根据我国企业职工伤亡事故分类GB6441一l986的规定，下列事故中不属于机械伤害事故的是（）。A.搅拌机绞伤B.起重机碰伤C.机械设备割伤D.机械设备碾伤【正确

6、答案】B18.在我国实施国家信息化的总体思路中，起动力作用的是（）。A.信息技术应用B.信息资源开发和利用C.经济结构的战略性调整D.制度创新和技术创新【正确答案】D19.下列建设工程项目的质量风险因素中，属于技术风险的是（）A.施工单位任务分工不恰当B.工作流程组织不科学C.选用不够成熟的新材料D.施工地的岩土地基不均匀【正确答案】C20.【真题】某双代号网络计划中，假设计划工期等于计算工期，且工作M的开始节点和完成节点均为关键节点。关于工作M的说法，正确的是（）。A.工作M是关键工作B.工作M的自由时差为零C.工作M的总时差等于自由时差D.工作M的总时差大于自由时差【正确答案】C21.全国

7、建设工程质量实行统一监督管理的部门是()。A.国家技术监督局B.各级政府建设行政主管部门C.国务院铁路、交通、水利等部门D.国务院建设行政主管部门【正确答案】D22.在国际上，项目经理是其上级任命的一个项目的项目管理班子的负责人，它的主要任务是()。A.负责项目物资和设备的采购B.负责项目部的日常行政管理工作C.负责项目的技术工作D.项目目标的控制【正确答案】D23.工作人员必须在工作前，对所用的机械设备和工具进行仔细的检查被称为安全检查中的()。A.全面安全检查B.专业性安全检查C.季节性安全检查D.经常性安全检查【正确答案】D24.关于建设工程项目质量形成过程的说法，正确的是()。A.建设

8、工程项目质量形成于项目的实施过程之中B.建设工程项目质量目标决策是设计方和施工方的质量管理职能C.业主的需求和法律法规的要求是决定建设工程项目质量目标的主要依据D.建设工程项目的质量就是指项目实体本身的质量【正确答案】C25.某施工企业承接了某个住宅小区中10#楼的土建施工任务，项目经理部针对该施工项目编制的施工组织设计属于（）、A.施工组织总设计B.单项工程施工组织设计C.分部工程施工组织设计D.单位工程施工组织设计【正确答案】D26.合同谈判内容一般不包括()A.技术要求、施工技术方案B.价格调整条款C.工程质量标准D.违约奖金和工期提前奖金【正确答案】C27.按工程进度编制施工成本计划，

9、可以在进度计划的()上按时间编制成本支出计划。A.搭接网络图B.单代号网络图C.双代号网络图D.时标网络图【正确答案】D28.关于施工成本过程控制中管理行为控制程序的说法，错误的是()。A.进行管理行为控制，要考察体系是否处在有效的运行状态B.是为规范项目施工成本的管理行为而制定的约束和激励机制C.管理行为控制是对成本进行过程控制的重点D.目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序【正确答案】C29.【真题】关于投标文件的说法，正确的是（）。A.通常投标文件中需要提交投标担保B.投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求C.投标书只需要盖有投标企业公

10、章或企业法定代表人名章D.投标书可由项目所在地的企业项目经理部组织投标，不需要授权委托书【正确答案】A30.对于工程变更的责任分析与补偿要求，下列说法中不正确的是（）。A.因环境变化、不可抗力导致的设计修改，由业主承担责任，由此给承包人带来工期的延长和费用的增加应该向业主索赔B.因承包人施工过程、施工方案出现错误导致的设计修改，应由承包人承担责任C.无论是否会给业主带来好处，施工方案的变更需经业主书面同意D.业主与承包人签订合同之前，可以要求承包人对施工方案做出补充或修改，以使施工方案更符合业主要求【正确答案】C31.【真题】根据建设工程监理合同（示范文本）GF-2012-0202，关于监理人

11、职责的说法，正确的是（）A.委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应代表委托人进行处理B.在任何情况下，监理人的指令都必须经委托人批准后方可发出C.委托人与承包人合同争议提交仲裁机构时，监理人应提供必要的证明资料D.监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作时，无权要求承包人予以替换【正确答案】C32.应报同级人民政府和上一级安全生产监督管理部门备案的应急预案是()。A.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案B.地方建设行政主管部门的应急预案C.企业的安全生产应急预案D.上市公司的应急救援预案【正确答案】A33.【真题】建设工程项目施工成本管理涉及的时间范围是（）。A.从工程投标报价开始至项目保

12、证金返还为止B.从施工图预算开始至项目运用为止C.从工程投标报价开始至项目竣工结算完成为止D.从施工准备开始至项目竣工结算完成为止【正确答案】A34.在建设工程领域，最常见的职业伤害事故有高处坠落、物体打击、触电、中毒和()等7类。A.车辆伤害、机械伤害、火灾B.机械伤害、坍塌、火灾C.起重伤害、车辆伤害、机械伤害D.火药爆炸、灼烫、窒息【正确答案】B35.通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解的组织工具是（）A.组织结构图B.工作流程图C.项目结构图D.合同结构图【正确答案】C36.按信息的内容属性，建设工程项目的信息可以分为()。A.设计准备信息、设计信息、招标投标信息、施工过程信息

13、等B.投资控制信息、进度控制信息、质量控制信息等C.组织类信息、管理类信息、经济类信息等D.第一维、第二维、第三维【正确答案】C37.施工企业项目经理在承担工程项目施工管理过程中，履行的职责不包括()A.贯彻执行有关法律、法规和政策B.积极推广应用新技术C.指挥工程项目建设的生产经营活动D.实现安全，文明生产，努力提高经济效益【正确答案】C38.与发达国家不同，我国业主方主要通过()的方式选择设计方案和设计单位。A.设计竞赛B.设计招标C.设计评审D.专项委托【正确答案】B39.【真题】下列施工成本分析依据中，属于可对已发生，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（）A.会计核算B.统

14、计核算C.成本预测D.业务核算【正确答案】D40.关于FIDIC条件中，采用DAB（争端裁决委员会）方式解决争议的说法，正确的是（）。A.业主应按支付条件支付DAB报酬的70%B.DAB提出的裁决具有终局性C.特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致D.DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家【正确答案】D41.对专业性较强的工程项目，项目监理机构应编制工程建设监理实施细则，并必须经()批准后执行。A.监理单位技术负责人B.总监理工程师C.专业监理工程师D.专业工程师【正确答案】B42.建设工程项目总承包与施工承包的最大不同之处在于项目总承包需要负责（）。A.承建项目的投资投料试生产B.全部或

15、部分工程的设计C.总价包干D.所有的主体和附属过程、工艺和设备等的施工与安装【正确答案】B43.应急预案体系应针对各级各类()，制订专项应急预案和现场应急处置方案。A.可能发生的事故B.部分危险源C.所有危险源D.可能发生的事故和所有危险源【正确答案】D44.项目管理信息系统中成本控制的功能不包括()。A.计划施工成本B.计算实际成本C.投标估算的数据计算和分析D.编制资源需求量计划【正确答案】D45.FIDIC系列合同条件中，发包人设计的或咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程应常用()。A.施工合同条件B.永久设备和设计-建造合同条件C.EPC交钥匙项目合同条件D.简明合同格式【正确答案】

16、A46.受到事故的严重威胁，级预警，用来表示的颜色是()。A.橙色B.黄色C.绿色D.蓝色【正确答案】A47.施工成本一般以()为成本核算对象。A.单项工程B.分部工程C.单位工程D.分项工程【正确答案】C48.建设工程项目质量的形成过程，体现了从目标决策、目标细化到目标实现的系统过程，而质量目标的决策是()的职能。A.建设单位B.设计单位C.项目管理咨询单位D.建设项目工程总承包单位【正确答案】A49.利用直方图分析位置判断生产过程的质量状况和能力，如果质量特性数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，说明生产过程的质量能力()A.偏小，需要整改B.处于临界状态，易出现不合格C.适中，符合要

17、求D.偏大，不经济【正确答案】B50.【真题】关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是()A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商D.FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的【正确答案】C51.【真题】已知工程F有且仅有两项并行的幕后工作G和H，G工作的最迟开始时间为第12天，最早开始时间为第8天；H工作的最迟完成时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间间隔分别为4天和5天，则F工作的总时差为（）天。A.0B.5C.7D.9【正确答案】C52.【真题】

18、关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是（）。A.项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能B.项目经理部的成本管理贯穿于单位投标和实施.结算过程C.项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用D.成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理【正确答案】D53.设计方的项目管理工作涉及项目()。A.决策阶段至保修期B.设计阶段至动用前准备阶段C.设计准备阶段至施工阶段D.设计准备阶段至保修期【正确答案】D54.政府质量监督机构对建设工程质量的监督包括监督检查工程实体的施工质量和()A.监督检查施工项目进度及投资B.监督工程建设各方主体的质量行为C.监督检查施工现场的安

19、全状况D.验收工程项目施工质量【正确答案】B55.根据建设工程施工劳务分包合同(示范文本)(GF一2003?0214)，分包项目的施工组织设计应由（）负责编制。A.承包人B.工程师C.分包人D.发包人【正确答案】A56.建设工程项目竣工验收应由()组织。A.监理单位B.政府质量监督机构C.建设单位D.施工单位【正确答案】C57.下列各种表式中，不属于施工预算表格的是()。A.人工汇总表B.材料消耗量汇总表C.机械台班使用量汇总表D.施工图预算工料分析表【正确答案】D58.全过程质量控制强调质量管理的()管理原则。A.系统性B.过程方法C.过程控制D.统筹兼顾【正确答案】B59.建筑施工企业安全

20、生产管理中，()是清除隐患、防止事故、改善劳动条件的重要手段。A.安全监督制度B.安全管理报告管理制度C.三同时制度D.安全检查制度【正确答案】D60.【真题】根据建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300?2001)对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行()。A.化学成分测定B.抽样检测C.破坏性试验D.观感质量验收【正确答案】B61.噪声的分类中，按()可分为交通噪声、工业噪声、建筑施工的噪声。A.噪声的大小B.噪声的来源C.振动性质D.噪声的特点【正确答案】B62.【真题】采用工程总承包模式的大型建设工程项目，建设周期三年，其合同计价方式一般采用（）。A.固定总价合同B.单价合同

21、C.成本加酬金合同D.变动总价合同【正确答案】D63.关于工期索赔的说法，正确的是()。A.单一延误是可索赔延误B.共同延误是不可索赔延误C.交叉延误可能是可索赔延误D.非关键线路延误是不可索赔延误【正确答案】C64.质量管理的PDCA循环中，D的职能是()A.将质量目标值通过投入产出活动转化为实际值B.对质量检查中的问题或不合格及时采取措施纠正C.确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案D.对计划执行情况和结果进行检查【正确答案】A65.下列承包商向业主提出的材料费的索赔中，工程师不予支持的是()。A.索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费B.客观原因材料价格大幅度上涨C.业主责任工

22、程延期导致的材料价格上涨D.仓库管理人员管理不善导致的材料损坏【正确答案】D66.工程项目质量控制中，项目参与各方的质量控制应围绕着致力于满足()的质量总目标而展开。A.规范规定B.质量监督机构提出C.业主要求D.参建方各自确定【正确答案】C67.某网络计划中，工作M的自由时差为3天，总时差为5天。通过检查分析，发现该工作的实际进度拖后，且影响总工期2天。在其他工作均正常的前提下，工作M的实际进度拖后()A.5天B.7天C.6天D.9天【正确答案】B68.根据建筑施工场界噪声排放标准GBl2523-2011规定，推土机在昼问施工的施工噪声应控制在（）dB(A)以内。A.55B.65C.70D.

23、75【正确答案】C69.按建设工程项目成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为（）等。A.直接费、间接费、利润、税金B.单位工程施工成本及分部、分项施工成本C.分部分项工程费、其他项目费、规费D.人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费【正确答案】D70.一是要能提出多个不同的技术方案，二是要对不同的技术方案进行技术经济分析。这两项工作是()的关键。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【正确答案】B71.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201），工程缺陷责任期自（）其计算。A.合同签订日期B.竣工验收合格之日C.实际竣工日期D.颁发工程验收证书之日【正确答

24、案】C72.在材料使用过程中，对部分小型及零星材料根据工程量计算出所需的材料量，将其折算成费用，此过程中进行的控制属于材料用量控制方法中的()A.定额控制B.指标控制C.计量控制D.包干控制【正确答案】D73.在职业健康安全管理体系是一级要素“实施和运行”中，所包含的二级要素是（）。A.绩效测量和监视B.应急准备和响应C.记录和记录管理D.风险评价和风险控制的策划【正确答案】B74.【真题】施工成本的过程控制中，人工费的控制实行()的方法。A.量化管理B.量价分离C.弹性管理D.指标包干【正确答案】B75.以下关于各种担保的作用表述错误的是()A.预付款担保的作用在于保证承包人能按合同规定施工

25、，偿还发包人已经支付的全部预付款B.支付担保的作用是确保工程费用及时到位，一旦发包人违约，付款担保人将代为履约C.履约担保的作用保证承包人能履行合同义务D.投标担保的作用是确保合格者投标以及中标者将签约和提供发包人要求的履约担保和支付担保【正确答案】D76.审查施工组织设计作为建设工程监理的一项主要任务，开展阶段应是在()。A.设计阶段B.施工招标阶段C.施工准备阶段D.工程施工阶段【正确答案】C77.关于职业健康安全与环境管理体系合规性评价的说法，正确的是()。A.合规性评价是最高管理者对管理体系的系统评价B.合规性评价是管理体系自我保证和自我监督的一种机制C.合规性评价是管理体系接受政府监

26、督的一种机制D.合规性评价是对相关法律的执行情况进行评价【正确答案】D78.编码是信息处理的一项重要基础工作，进行建设工程项目的进度计划的工作项目统一编码时应综合考虑()A.不同层次、不同深度和不同用途的进度计划的工作项的需要B.不同时间、不同工序和不同阶段的进度计划的工作项的需要C.不同关键点的工作项的需要D.不同工种的工作项的需要【正确答案】A79.施工过程中，隐蔽工程在隐蔽前通知()进行验收，并形成验收文件。A.施工单位质检部门B.设计单位C.政府质检部门D.监理工程师【正确答案】D80.下列变更中，不属于工程变更的是()。A.进度计划变更B.施工条件变更C.技术规范与标准变更D.项目部

27、人员变更【正确答案】D81.【真题】根据合同通用条款规定的文件解释优先顺序，下列文件中具有最优先解释权的是()。A.规范标准B.中标通知书C.协议书D.设计文件【正确答案】C82.根据建设工程施工合同（示范文本），合同实施过程中工程师同意采用承包人的合理化建议，由此所发生的费用或获得的收益应由()A.发包人与承包人另行约定分担或分享B.发包人承担或享有C.发包人、承包人和工程师根据约定分担或分享D.承包人承担或享有【正确答案】A83.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214），劳务分包人的义务之一是()。A.编制劳务分包项目的施工组织设计B.搭建生活和生产用临时设施C

28、.与监理、设计及有关部门建立工作联系D.做好已完工程的产品保护工作【正确答案】D84.【真题】国际工程施工承包合同争议解决的方式中，最常用、最有效，也是应该首选的解决方式是()A.仲裁B.协商C.调解D.诉讼【正确答案】B85.某建设工程项目的规模不大、参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令，宜采用()模式。A.线性组织结构B.混合组织机构C.矩阵组织机构D.职能组织机构【正确答案】A86.下列工作中，属于项目实施阶段经济策划的是()。A.项目成本报表B.项目效益分析C.项目建设成本分析D.融资方案【正确答案】A87.【真题】下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于组织措施的是()。A.

29、调整进度管理方法B.改变施工管理方法C.强化合同管理D.调整工作流程组织【正确答案】D88.建设工程项目的竣工验收，可分为()、竣工预验收和正式验收。A.验收准备B.资料验收C.资料准备D.验收报批【正确答案】A89.国际上项目信息门户应用的主流是（）A.ASP模式B.PSWS模式C.PFF模式D.PMIS模式【正确答案】A90.建设工程质量管理条例规定，未经()签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。A.建设单位B.总监理工程师C.政府质量检验检疫部门D.监理工程师【正确答案】D91.FIDIC合同条件中的新黄皮书适用于()。A.发包人设计

30、的房屋建筑工程B.私营的房屋建筑工程C.承包商做绝大部分设计的工程项目D.交钥匙项目【正确答案】C92.利用水泥、沥青等胶结材料，将松散的废物胶结包裹起来，减少有害物质从废物中向外迁移扩散，是的废物对环境的污染建设，此做法属于固体废弃物（）的处置A.减量化?B.压实浓缩?C.无害化?D.稳定和固化【正确答案】D93.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起()日内，将建设工程竣工验收报告等相关资料报有关部门备案。A.15B.20C.24D.48【正确答案】A94.网络计划中工作与其紧后工作之间的时间间隔等于该工作紧后工作的()。A.最早开始时间与该工作最早完成时间之差B.最迟开始时间与该工作最

31、早完成时间之差C.最早开始时间与该工作最迟完成时间之差D.最迟开始时间与该工作最迟完成时间之差【正确答案】A95.【真题】某施工总承包单位依法将自己没有足够把握实施的防水工程分包给有经验的分包单位，属于质量风险应对的（）策略。A.转移B.规避C.减轻D.自留【正确答案】A96.基于互联网的工程项目信息管理系统的用户是()。A.施工单位B.一个参与项目建设单位C.建设单位D.所有参与项目建设单位【正确答案】D97.某工程项目总价值1000万元，合同工期为18个月，现承包人因建设条件发生变化需增加额外工程费用50万元，则承包方提出工期索赔为（）个月。A.1.5B.0.9C.1.2D.3.6【正确答

32、案】B98.【真题】如工程质量不符合要求，经过加固处理后外形尺寸改变，但能满足安全使用要求，其处理方法是（）。A.最有质量缺陷，应予以验收B.按技术处理方案和协商文件进行验收C.仍按验收不合格处理D.先返工处理，重新进行验收【正确答案】B99.【真题】某房屋建筑拆除工程施工中，发生倒塌事故，造成12人重伤.6人死亡，根据企业职工伤亡事故分类标准，该事故属于（）。A.较大事故B.特大伤亡事故C.重大事故D.重大伤亡事故【正确答案】A100.【真题】某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成3人死亡，6人重伤，经调查，系现场技术管理人员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（）。A.操作责

33、任的较大事故B.操作责任的重大事故C.指导责任的较大事故D.指导责任的重大事故【正确答案】C二.多选题(共70题)1.双代号网络计划的特点有()。A.相邻两关键工作的时间间隔为零B.关键工作两端的节点为关键节点C.关键工作的总时差为零D.关键线路的总持续时间最长E.关键节点的最早时间与最迟时间相等【正确答案】ABD2.关于施工总承包管理模式下质量控制的说法，正确的有()。A.质量的好坏很大程度上取决于业主B.对分包人的质量控制由施工总承包管理单位进行C.分包工程任务符合质量控制的他人控制原则，对质量控制有利D.各分包之间的关系可由施工总承包管理单位负责，这样就可减轻业主方管理的工作量。E.建设

34、工程项目质量的好坏在很大程度上取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平【正确答案】BCD3.网络计划中，关键线路是指()的线路。A.单代号网络计划中相邻工作之间间隔时间全部为零B.双代号网络计划中由关键节点组成C.双代号时标网络计划中无波形线D.双代号网络计划中无虚箭线E.单代号搭接网络计划中相邻工作之间时距之和最大【正确答案】AC4.【真题】国际上业主方工程建设物资采购的模式主要有()。A.业主自行采购B.与承包商约定某些物资的指定供应商C.承包商采购D.业主规定价格、由承包商采购E.承包商询价、由业主采购【正确答案】ABC5.项目经理在项目管理方面的主要任务包括()A.施工质量控制B.工程

35、合同管理C.工程造价控制D.工程信息管理E.工程分包管理【正确答案】ABD6.【真题】按照国际惯例，承包商可索赔的材料费包括()A.由于索赔事项导致材料实际用量超过计划用量而增加的材料费B.由于客观原因造成材料价格大幅度上涨而增加的材料费C.由于非承包商责任造成工期延误而导致的材料价格上涨和超期储存费用D.由于承包商管理不善，造成材料损坏失效引起的损失费E.承包商使用不合格材料引起的损失费用【正确答案】ABC7.质量手册是规定企业组织建立质量管理的文件，对企业质量体系作系统、完整和概要的描述。它的基本内容一般应包括()。A.企业的质量方针和质量目标B.组织机构及质量职责C.体系要素或基本控制程

36、序D.质量手册的发行数量E.质量手册的评审、修改和控制的管理方法【正确答案】ABCE8.施工成本管理的主要环节有()。A.施工成本控制B.施工成本分析C.施工成本核算D.施工成本纠偏E.施工成本计划【正确答案】ABCE9.运用动态控制原理控制建设工程项目投资，可以采取的纠偏措施有()A.调整施工进度计划B.调整投资控制的方法和手段C.应用价值工程的方法D.制定节约投资的奖励措施E.优化施工方法【正确答案】BCDE10.【真题】编制施工组织总设计时，必须遵循的顺序有()A.拟定施工方案后，才能编制进度计划B.编制进度计划后，才能编制资源需求量计划C.确定施工部署后，才能制定施工方案D.计算完工程

37、量后，才能确定施工部署E.确定资源需求量计划后，才能编制施工准备工作计划【正确答案】AB11.下列有关安全生产管理制度的表述正确的有()。A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是：依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级C.任何情况下，特种作业操作证均为每3年复审一次D.依据建设工程安全生产管理条例第26条规定，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查E.按照三同时制度要求，安全设施投资应当纳入建设项目概算【正确答案】ABDE12.现场处置方案中应急处置的内容主要包括()。A.事故应急

38、处置的程序B.现场应急处置措施C.报警电话D.上级管理部门联络方式E.现场自救和互救【正确答案】ABCD13.【真题】关于工作总时差、自由时差及相邻两工作间间隔时间关系的说法，正确的有（）。A.工作的自由时差一定不超过其紧后工作的总时差B.工作的自由时差一定不超过其相应的总时差C.工作的总时差一定不超过其紧后工作的自由时差D.工作的自由时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间E.工作的总时差一定不超过其紧后工作之间的间隔时间【正确答案】BD14.预警信号一般采用国际通用的颜色表示不同的安全状况，下列关于预警信号的表述中，正确的有（）A.I级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示B.级预警，表示受

39、到事故的严重威胁，用红色表示C.级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示D.级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示E.级预警，表示生产活动处于正常状态，用黄色表示【正确答案】ACD15.【真题】编制施工成本计划的主要依据有()A.施工图预算B.施工预算C.签订施工的合同D.资源市场价格E.分包合同【正确答案】BCDE16.关于物资采购合同中交货期限的说法，正确的有()。A.供方负责送货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准B.供方负责送货的，以需方收货戳记的日期为准C.需方提货的，以供方按合同规定通知的提货日期为准D.需方提货的，以需方收货戳记的日期为准E.委托运输部门代运的产品，一般

40、以供方发运产品时承运单位签发的日期为准【正确答案】BCE17.根据FIDIC施工合同条件，工程变更的内容可能包括以下几个方面()A.改变合同中所包括的任何工作的数量B.改变任何工作的质量和性质C.删减任何要交他人实施的工作D.任何永久工程需要的任何附加工作、工程设备、材料或服务E.改动工程的施工顺序或时间安排【正确答案】ABDE18.【真题】某单代号网络图如下图所示，存在的错误有（）。A.多个起点节点B.有多余虚箭线C.出现交叉箭线D.没有终点节点E.出现循环回路【正确答案】ABC19.【真题】依据中华人民共和国招标投标法实施条例，招标人以不合理条件限制.排斥投标人的行为有（）。A.就同一招标

41、项目向投标人提供有差别的项目信息B.就同一招标项目对投标人采取不同的资格审查标准C.招标项目以获得鲁班奖工程业绩作为加分条件D.招标项目指定特定的专利作为中标条件E.依照招标项目的总体特点设定专门的技术条件【正确答案】ABCD20.【真题】关于风险对策的说法，正确的有（）。A.编制生产安全事故应急预案时生产者安全风险规避策略B.招标人要求中标人提交履约担保是招标人合同风险减轻策略C.承包商设立质量缺陷风险基金是承包商的质量风险自留策略D.承包商合理安排施工工期，进度计划，避开可能发生的自然灾害是承包商质量风险规避策略E.依法组成联合体承接大型工程项目是承包商的风险转移策略。【正确答案】CDE2

42、1.建设工程项目的实施阶段包括()A.设计阶段B.设计准备阶段C.可行性研究性阶段D.施工阶段E.动用前准备阶段【正确答案】ABDE22.【真题】下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有()。A.改进施工方法调整B.选择高效的施工机具C.项目管理工作流程组织D.调整进度控制的方法和手段E.调整项目管理任务分工【正确答案】AB23.项目实施阶段合同策划的主要工作内容包括（）A.方案设计竞赛的组织B.建立编码体系C.技术方案的深化分析和论证D.确定项目质量目标E.项目管理委托、设计、施工、物资采购的合同结构方案【正确答案】AE24.在项目组织结构中，应由()负责进度控制工作。A.总承包公

43、司B.专门的工作部门C.符合进度控制岗位资格的专人D.分包人E.项目管理部门【正确答案】BC25.数据通信网络类型包括()。A.无线网B.局域网C.城域网D.广域网E.互联网【正确答案】BCD26.【真题】工程项目管理信息系统的成本控制功能包括（）。A.计划成本与实际成本的比较分析B.进行项目的估算、概算的比较分析C.根据工程进展进行成本预测D.合同执行情况的查询和統计分析E.计算实际成本【正确答案】ACE27.【真题】下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的有()。A.编制施工成本控制工作计划B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案C.对成本目标进行风险分析，并制定防范性对策D.做好资金使用计

44、划，严格控制各项开支E.确定合理详细的工程流程【正确答案】ADE28.【真题】根据特种作业人员安全技术培训考核管理规定，特种作业人员应当具备的条件有（）。A.年满16周岁B.具有初中及以上文化水平C.取得特种作业操作证D.经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格E.培训教育记录【正确答案】BCD29.质量管理的PDCA循环过程中，检查C是指计划实施过程中进行各种检查，包括()。A.抽查B.免检C.自检D.互检E.专检【正确答案】CDE30.运用动态控制原理进行投资控制，投资的计划值和实际值比较包括（）。A.工程预算与工程概算的比较B.工程合同价与工程预算的比较C.工程合同价与工程概算的比较D.工

45、程款支付与工程合同价的比较E.工程决算与工程概算、工程预算和工程合同价的比较【正确答案】BCDE31.【真题】关于施工现场文明施工管理措施的说法，正确的有（）。A.施工现场实行封闭管理，外来人员进场实行登记制度B.施工现场作业区、生活区主干道地面必须硬化C.市区主要路段的工地围挡高度不低于2mD.施工现场作业区内禁止随意吸烟E.施工现场消防重点部位设置灭火器和消防沙箱【正确答案】ABDE32.【真题】政府对建设工程质量监督的职能主要有()。A.制定行业质量管理规程B.认证施工项目的质量管理体系C.监督工程建设参与各方主体的质量行为D.监督检查工程实体质量E.监督工程质量验收【正确答案】CDE3

46、3.【真题】政府对建设工程质量监督的职能主要有()A.制订行业质量管理规程B.监督工程建设参与各方主体的质量行为C.监督检查工程实体质量D.监督工程质量验收E.认证施工项目的质量管理体系【正确答案】BCD34.【真题】下列损失中，属于建设工程人身意外伤害险中除外责任范围的有（?）A.被保险人不忠实履行约定义务造成的损失B.项目建设人员由于施工原因而受到人身伤害的损失C.战争或军事行为等所造成的损失D.投标人故意行为所造成的损失E.项目法人和承包人以外的第三人由于施工原因受到财产损失【正确答案】ACD35.根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）的规定，下列工作中属于承包人的

47、义务的是()A.办理施工许可证及其他施工所需证件B.负责施工场地及周围环境与生态的保护C.办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全D.编制竣工资料并归档E.组织工程参与各方进行图纸会审【正确答案】BCD36.项目的进度项编码应综合考虑（）的进度计划工作项的需要A.不同层次?B.不同功能?C.不同深度?D.不同周期?E.不同用途【正确答案】ACE37.关于建设项目工程总承包的说法，下列正确的有（）。A.工程总承包企业应向项目业主负责B.总承包企业可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业C.工程分包企业应向总承包企业和业主负责D.建设项目工程总承包的主要意义在于总价包

48、干和“交钥匙”E.工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对项目勘察、设计、采购、施工、试运转等实施全过程或若干阶段的承包【正确答案】ABE38.建设工程施工承包合同文件由()组成。A.合同补遗B.合同条件C.招标文件D.邀请招标函E.投标文件【正确答案】ABCE39.对于业主而言，采用单价合同的不足之处有（）A.承担工程量变化的风险B.不利于工程质量控制C.不利于业主投资控制D.不利于项目的进度控制E.协调工作量大【正确答案】CE40.建设工程安全事故处理的环节有()A.按规定向有关部门报告事故情况B.组织调查组，开展事故调查C.现场勘查D.综合评审报告E.事故的审理和结案【正确答案】ABCE

49、41.政府建设行政主管部门质量监督管理的内容包括()。A.监督检查隐蔽工程质量B.执行工程建设强制性标准的情况C.抽查主要建筑材料的质量D.组织工程质量事故的调查处理E.依法对违规违法行为实施处罚【正确答案】BCDE42.【真题】关于安全生产管理制度的说法，正确的有（）。A.企业取得安全生产许可证，应当具备的条件之一是依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费B.新员工上岗前的三级安全教育，对建设工程来说，具体指进企业、进项目、进班组三级C.根据建设工程安全生产管理条例，对高大模板工程的专项施工方案，施工单位应当组织专家进行论证、审查D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算E.

50、特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业【正确答案】ABCD43.根据建设工程施工合同示范文本规定，下列工作中属于承包人的义务的是（）。A.办理施工许可证及其他施工所需证件B.负责对分包的管理，并对分包人的行为负责C.负责工地安全，看管进场材料、设备和未交付工程D.按时参加各种检查和验收E.组织工程参与各方进行图纸会审【正确答案】BCD44.按照建设工程承发包方式，建设工程合同类型有()。A.勘察、设计或施工总承包合同B.总价合同C.工程项目总承包合同D.工程监理合同E.建设工程物资采购合同【正确答案】AC45.工程项目的安全监督检查的注意事项包括()。A

51、.安全检查要深入基层，领导为主，深入、全面地进行B.建立检查的组织领导机构，挑选具有较高技术业务水平的专业人员参加C.明确检查的目的和要求，既要严格要求，又要防止一刀切，要从实际出发，分清主次矛盾，力求实效D.将检查作为最终目的，要及时发现问题E.做好检查的各项准备工作，包括思想、业务知识、法规政策和物资、奖金准备【正确答案】BCE46.工程档案编码应根据()而建立。A.项目实施单位需求B.档案管理人员学历水平C.项目特点D.项目参与各方组织架构E.有关工程档案的规定【正确答案】ACE47.全面质量管理是建设工程项目的质量管理应贯彻的思想和方法之一，其主要特点有（）A.提倡预防为主B.领导参与

52、质量方针和目标的制定C.提倡科学管理D.以产品质量和效益为中心E.提倡用数据说话【正确答案】ABCE48.根据建设工程施工劳务分包合同（示范文本）(GF-2003-0214)，属于承包人工作的有()A.负责编制施工组织设计B.科学安排工作计划C.组织编制年、季、月施工计划D.负责工程测量定位E.负责与监理、设计及有关部门联系【正确答案】ACDE49.建设工程项目的组织风险有（）A.设计人员的能力B.勘察人员的能力C.安全管理人员的资历和能力D.一般技工的能力E.监理工程师的能力【正确答案】ACDE50.施工成本可以按成本构成分解为人工费，材料费和（）等A.措施项目费?B.施工机械使用费?C.暂

53、估价?D.企业管理费?E.其他项目费【正确答案】BD51.在工程总概算中，应明确工程中有关职业健康安全和环境保护的措施费用包括()。A.安全环保设施费B.文明施工措施费C.安全施工措施费D.环境保护措施费E.安全生产管理费【正确答案】ACD52.关于预付款担保的说法，正确的有（）。A.预付款担保不可由担保公司提供保证担保或采取抵押等形式，只能采取银行保函这种形式B.预付款担保的担保金额通常大于发包人的预付款C.包人在施工期间，应当定期从发包人处取得同意预付款担保的银行保函减值的文件，并送交银行确认D.预付款担保金额与发包人的预付款是等值的E.预付款担保是指承包人与发包人签订合同后、领取预付款之

54、前，为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保【正确答案】CDE53.【真题】下列项目目标动态控制的纠偏措施中，属于技术措施的有（）。A.调整工作流程组织B.调整进度管理的方法和手段C.改变施工机具D.改进施工方法E.调整项目管理职能分工【正确答案】CD54.建设工程预付款担保一般采用的形式有（）A.抵押B.交付现金C.银行保函D.投标保证金E.担保公司提供保证担保【正确答案】ACE55.横道图进度计划存在的不足有()。A.表达直观B.难以适应大的进度计划系统C.计划调整只能以手工方式进行D.不能确定计划的关键工作、关键路线与时差E.工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚【正确答案】BCDE56.需要对施工作业交底进行监督的单位有()。A.业主方B.设计方C.施工总承包方D.工程监理机构E.施工分包方【正确答案】CD57.与网络计划相比较，横道图进度计划法具有()特点。A.适用于手工编制计划