二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案（第42卷）

《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案（第42卷）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《二级建造师《建设工程项目管理》试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案（第42卷）（75页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、二级建造师建设工程项目管理试题题库（同步测试）模拟卷及参考答案答题时间：120分钟 试卷总分：100分 题号一二三合计统分人得分 一.单选题(共100题)1.【真题】对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应当在施工前()小时书面通知驻地监理机构。A.24B.36C.48D.56【正确答案】A2.对施工任务的平行发包，发包方可以根据建设项目的结构进行分解发包，也可以根据建设项目施工的（?）进行分解发包。A.不同部位B.不同投资额C.不同专业系统D.不同特点【正确答案】C3.在国际上，施工企业项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，其主要任务是（）。A.负责项目的人员配置和物资采购B.

2、负责项目的技术管理工作C.代表企业法定代表人在项目上行使法律责任D.项目目标的控制和组织协调【正确答案】D4.在施工过程中对施工进度目标进行动态跟踪和控制的工作包括：收集施工进度实际值；定期对施工进度的计划值和实际值进行比较；如有偏差，采取措施进行纠偏。正确的工作流程是()。A.B.C.D.【正确答案】A5.下列选项中属于风险响应工作内容的是()。A.分析各种风险因素发生的概率B.分析各种风险的损失量C.确定各种风险的风险量和风险等级D.确定应对各种风险的风险对策【正确答案】D6.企业获准质量管理体系认证的有效期为（）年。A.1B.2C.3D.4【正确答案】C7.工程项目的月度施工计划和旬施工

3、作业计划属于（）。A.控制性施工进度计划B.指导性施工进度计划C.实施性施工进度计划D.竞争性施工进度计划【正确答案】C8.在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录，也可简称为()。A.建设工程文件B.归档文件C.施工文档资料D.工程档案【正确答案】D9.关于工程档案的编制，下列表述中正确的是()。A.工程档案应在竣工后及时收集整理B.工程档案不得涂改和随意抽撤C.工程档案的内容由建设单位确定D.工程档案由施工单位组织编制【正确答案】B10.甲高级中学建设为政府投资项目，其中的教学楼工程由乙设计院设计，由丙建筑公司进行施工总承包，则教学楼建设工程项目实施

4、阶段的总进度目标控制应当由（）来进行。A.乙设计院B.丙建筑公司C.业主D.安全质量监督站【正确答案】C11.施工单位负责人接到事故报告后，应当在()小时内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。A.1B.2C.4D.8【正确答案】A12.根据现行建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），施工机械司机的工作日工资属于（）。A.人工费B.施工机械使用费C.企业管理费D.大型机械安拆费【正确答案】B13.【真题】为确保建设工程项目进度目标的实现，编制与施工季度计划相适应的资源需求计划，以反应工程实施各阶段所需要的资源。这属于进度控制的()措施。A.组织B.管理C.经济D.技术

5、【正确答案】C14.【真题】下列建设工程项目进度控制工作中，属于施工方进度控制任务的是()。A.部署项目动用准备工作进度B.协调设计、招标的工作进度C.编制项目施工的工作计划D.编制供货进度计划【正确答案】C15.对施工中发现的质量问题严重的施工单位，工程质量监督机构可根据问题的性质采取（）处理措施。A.签发质量问题整改通知书B.签发局部暂停施工指令单C.签发工程暂停施工通知书D.临时收缴资质证书【正确答案】D16.职业健康安全管理体系标准的结构系统，采用PDCA动态循环、不断上升的螺旋式运行模式，这体现了（）的动态管理思想。A.持续改进B.全过程控制C.预防为主D.系统管理【正确答案】A17

6、.【真题】根据建筑施工场界噪声限值GB12523-90关于工程施工现场噪声处理的说法，正确的是()。A.打桩机施工不超过夜间22时B.施工现场的大型空气压缩机紧邻居民区设置C.夏天的早上5点挖土机可开始工作D.现场噪声较大时安排人员临时负责监测【正确答案】A18.某纺织职业技术学校新区建设中，总承包商的项目经理在开工前组织有关人员对项目结构进行了逐层分解，则这项工作所采用的组织工具应是()。A.项目组织结构图B.项目结构图C.工作流程图D.合同结构图【正确答案】B19.某工程在混凝土施工过程中，由于称重设备发生故障，导致工人向混凝土中掺入超量聚羧酸盐系高效减水剂，导致质量事故。该事故应判定为（

7、）。A.指导责任事故B.社会、经济原因引发的事故C.技术原因引发的事故D.管理原因引发的事故【正确答案】D20.【真题】施工成本控制过程中，为了及时发现施工成本是否超支，应该定期进行()的比较。A.施工成本计划值与实际值B.施工成本计划值与投标报价C.成本实际值与投票报价D.实际工程款支付与合同价【正确答案】A21.确定施工成本偏差的严重性和偏差产生的原因，是施工成本控制过程中（）阶段要解决的问题。A.检查B.分析C.预测、D.比较【正确答案】B22.双代号网络图中，某非关键工作的拖延时间不超过自由时差，则()。A.后续工作最早可能开始时间不变B.仅改变后续工作最早可能开始时间C.后续工作最迟

8、必须开始时间改变D.紧后工作最早可能开始时间改变【正确答案】A23.某建设工程项目第一次竣工验收未能通过，承包人按发包人要求修改后再次验收合格。根据标准施工招标文件的规定，除专用合同条款另有约定外，该项目的实际竣工日期应是（）。A.第一次提交竣工验收报告的日期B.第一次竣工验收的日期C.第二次竣工验收的日期D.第二次提交竣工验收申请报告的日期【正确答案】D24.【真题】根据建设工程施工合同（示范文本）（GF-1999-0201），承包人提交了索赔文件后，干扰事件对施工造成持续影响，则承包人的正确做法为()。A.按工程师要求的间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告B.只

9、需在干扰事件影响结束后28d内提交最终索赔报告C.按工程师要求间隔提交延续索赔通知，干扰事件影响结束后36d内提交最终索赔报告D.按工程师要求间隔提交中间索赔报告，干扰事件影响结束后42d内提交最终索赔报告【正确答案】A25.施工进度计划检查的内容不包括()。A.检查工程量的完成情况?B.检查工作时间的执行情况?C.检查资源使用及与进度保证的情况?D.检查将要采取的措施【正确答案】D26.【真题】某建设工程项目在基坑开挖阶段，遇到了不利的软弱土层。需要进行地基处理，使施工进度延迟、施工费用增加、该风险属于()A.组织风险B.技术风险C.工程环境风险D.经济与管理风险【正确答案】C27.【真题】

10、根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），不属于承包人责任和义务的是（）。A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合C.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要D.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用【正确答案】D28.施工企业职业健康安全与环境管理体系的管理评审是（）A.管理体系接受政府监督的一种机制?B.管理体系自我保证和自我监督的一种机制?C.企业最高管理者对管理体系的系统评价?D.对企业执行相

11、关法律情况的评价【正确答案】C29.工程项目投标及签订合同阶段的估算成本计划是（）。A.实施性成本计划B.竞争性成本计划C.指导性成本计划D.控制性成本计划【正确答案】B30.【真题】某工厂设备基础的混凝土浇筑过程中，由于施工管理不善，导致28d的混凝土实际强度达不到设计规定强度的30%。对这起质量事故的正确处理方法是()。A.修补处理B.加固处理C.返工处理D.不作处理【正确答案】C31.施工成本计划作为施工成本控制的依据，应包括的重要内容是()。A.控制目标的措施B.预算收入目标C.成本支付的情况D.工程变更目标【正确答案】A32.如果仲裁委员会裁决建设单位在规定期限内支付承包商工程款而建

12、设单位不予支付，则承包商()。A.可以自己强制执行B.可以申请行政主管部门强制执行C.可以申请仲裁委员会强制执行D.可以申请人民法院强制执行【正确答案】D33.【真题】某施工企业采购一批材料，出厂价3000元/吨，运杂费是材料采购价的5%，运输材料的损耗率为1%，保管费率为2%，则该批材料的单价应为（）元/吨。A.3245.13B.3244.50C.3240.00D.3150.00【正确答案】A34.关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（）。A.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间B.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值C.最迟开始时间等于各紧后

13、工作最迟开始时间的最小值D.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间【正确答案】A35.采用固定总价合同，承包商的风险主要有两个方面：一是价格风险，二是工作量风险。下列各项属于工作量风险的有（）。A.工程量计算错误B.漏报项目C.报价计算错误D.人工费上涨【正确答案】A36.下列措施中，属于进度控制的技术措施的是（）。A.进度控制会议的组织设计B.利用网络方法编制工程进度计划C.承发包模式的选择D.更换施工机械【正确答案】D37.建筑工程施工劳务分包合同（示范文本）GF-2003-0214中规定，从工程承包人收到劳务分包人递交的结算资料到工程承包人向劳务分包人支付劳务报酬尾款

14、，最长不得超过()天。A.7B.14C.28D.30【正确答案】C38.企业新上岗的从业人员，岗前培训时间不得少于（）学时。A.12B.24C.36D.48【正确答案】B39.在双代号网络图中，如果某节点既有指向它的箭线，又有背离它的箭线。那么，该节点称为（）。A.起点节点B.中间节点C.终点节点D.共有节点【正确答案】B40.发包人应在签发竣工付款证书后的（）天内，完成对承包人的竣工付款。A.7B.14C.28D.48【正确答案】B41.从风险角度而言，以下合同中承包商不承担风险的合同是()。A.单价合同B.总价合同C.变动单价合同D.成本加酬金合同【正确答案】D42.为了对项目目标进行动态

15、跟踪和控制，在收集到项目目标的实际值之后，首先应做的是（）。A.调整项目目标B.定期比较项目目标的实际值与计划值C.确定项目目标计划值D.采取纠偏措施进行纠偏【正确答案】B43.对于采用单价合同的招标工程，如投标书中有明显的数字计算错误，业主有权先做修改再评标。当总价和单价的计算结果不一致时，正确做法是()。A.分别调整单价和总价B.按市场价调整单价C.以总价为准调整单价D.以单价为准调整总价【正确答案】D44.下列施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的是（）。A.严格实行自检、互检和专检B.明确施工质量目标C.树立“质量第一”的观点D.建立质量信息系统【正确答案】D45.【真题】某施工

16、项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是()。A.比较法B.构成比率法C.因素分析法D.动态比率法【正确答案】C46.施工现场存放油料、化学溶剂等设有专门的库房，必须对库房地面和高（）墙面进行防渗处理，如采用防渗混凝土或刷防渗漏涂料等。A.25mmB.250mmC.500mmD.600mm【正确答案】B47.【真题】对需要旁站监理的钢结构施工，施工企业至少应当在钢结构安装前()h，书面通知监理单位派驻工地的管理机构。A.24B.36C.48D.60【正确答案】A48.【

17、真题】根据建设工程工程量清单计价规范GB50500-2008，若施工中出现施工图纸与工程量清单项目特征描述不一致的情况（未进行设计变更），则该项目的综合单价应()。A.按照原工程量清单项目价格确定B.按照新的项目特征重新确定价格C.根据对发包人有利原则，采用原单价或新单价D.根据对承包人有利原则，采用原单价或新单价【正确答案】B49.我国的建设工程监理属于国际上()的范畴。A.业主方项目管理B.总承包方项目管理C.承包方项目管理D.咨询方项目管理【正确答案】A50.施工组织设计除了工程概况、施工部署及施工方案、施工进度计划、施工平面图以外，一般还应该包括（）。A.资源组织B.主要技术经济指标C

18、.管理措施D.人员组织【正确答案】B51.甲企业为某工程项目的施工总承包方，乙企业为甲企业的分包单位，丙企业则为该工程项目业主认定的专业分包单位，这三家企业在施工及管理中的正确关系是()。A.甲企业只负责完成自己承担的施工任务B.丙企业只听从业主的指令C.丙企业只指挥乙企业的施工D.甲企业负责组织和指挥乙企业与丙企业的施工【正确答案】D52.【真题】工程施工质量事故的处理包括：事故调查；事故原因分析；事故处理；事故处理的鉴定验收；制订事故处理方案。其正确的程序为()。A.B.C.D.【正确答案】D53.在施工现场使用托线板以及线锤吊线检查砌体垂直度，属于现场质量检查方法中的（）。A.目测法B.

19、实测法C.试验法D.分析法【正确答案】B54.【真题】施工总承包管理模式下，如施工总承包管理单位想承接该工程部分工程的施工任务，则其取得施工任务的合理途径应为（）。A.监理单位委托B.投标竞争C.施工总承包人委托D.自行分配【正确答案】B55.某施工企业在编制施工组织总设计时，已完成的工作有：收集和熟悉有关资料和图纸、调查项目特点和施工条件、计算主要工种的工程量、确定施工的总体部署和施工方案，则接下来应该进行的工作是()。A.主要技术经济指标?B.编制施工总进度计划?C.编制资源需求量计划?D.施工总平面图设计【正确答案】B56.工作流程组织所反映的组织系统中各项工作之间的逻辑关系，是一种（）

20、关系。A.静态B.动态C.不确定性D.非程序性【正确答案】B57.【真题】业主把某建设项目土建工程发包给A施工单位，安装工程发包给B施工单位，装饰装修工程发包给C施工单位，该业主采用的施工任务委托模式是（）。A.施工平行发包模式B.施工总承包模式C.施工总承包管理模式D.工程总承包模式【正确答案】A58.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标2003206号），施工项目墙体砌墙所用的砂子在运输过程中不可避免的损耗，应计入()。A.企业管理费B.二次搬运费C.材料费D.措施费【正确答案】C59.某施工单位经过投标，获得了某工程的施工任务，在签订了施工合同后，公司有关部门开始做施工前的准备工作

21、，包括项目管理班子的组建和成本计划的编制等。则该阶段所编制的成本计划类型属于（）。A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.按成本分解的成本计划【正确答案】B60.招标文件中的工程量清单标明的工程量是()。A.按施工图图示尺寸和清单工程量计算规则计算得到的工程净量B.承包人在旅行合同义务中应予完成的实际工程量C.设计文件结合不同施工方案确定的工程量均值D.工程实体量和损耗量的合计【正确答案】A61.甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院，在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应

22、当()。A.要求丙设计院改正B.要求乙建设单位改正C.报告乙建设单位要求丙设计院改正D.报告总监理工程师下达停工令【正确答案】C62.下列施工质量控制点中，属于从施工方法与关键操作的角度进行重点控制的是（）。A.液压滑模施工时支承杆稳定控制B.混凝土的外加剂掺量控制C.抹灰层干燥后才能刷浆D.砌体的砂浆饱满度控制【正确答案】A63.下列选项中，属于反索赔内容的是()。A.防止对方提出索赔，反击或者反驳对方的索赔要求B.反对对方提出索赔，拖延答复对方的索赔要求C.向索赔方提出索赔，对抗和平衡对方的索赔要求D.反驳对方提出的索赔，指出索赔项目在合同中无约定【正确答案】A64.根据标准施工招标文件中

23、通用合同条款的规定，出现合同专用条款规定的异常恶劣气候条件导致工期延误，则()。A.承包人有权要求发包人延长工期B.承包人无权要求发包人延长工期C.承包人有权要求发包人延长工期，并承担有关费用D.承包人无权要求发包人延长工期，并承担有关费用和合理利润【正确答案】A65.进行施工合同实施偏差的责任分析，必须以（）为依据。A.施工计划B.合同C.设计图纸D.施工日志【正确答案】B66.某施工企业按规定为职工购买防暑降温饮料的支出属于（）。A.人工费里的补贴B.职工福利费C.劳动保护费D.企业管理费中的其他费用【正确答案】C67.单价合同的工程项目结算时，当总价和单价不一致，以（）为准进行调整。A.

24、单价B.总价C.市场价D.协商价【正确答案】A68.按照建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013文件的规定，如施工过程中出现了由于清单的错、漏项引起新的清单项目，且已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，其单价为()。A.由工程师与承包人协商确认B.由承包人提出价格，发包人确认C.参照清单价格确认D.按变更价格确认【正确答案】B69.【真题】某施工企业通过投标获得了某工程的施工任务，合同签订后，公司有关部门开始选派项目经理并编制成本计划，该阶段编制的成本计划属于()A.竞争性成本计划B.指导性成本计划C.实施性成本计划D.战略性成本计划【正确答案】B70.江南工业工程公

25、司任命李某为华都芯片生产基地建设项目经理。李经理为此组建了项目团体，运用工作任务分工表进行了任务分工。这种分工表可以明确表示()。A.工作任务及其责任者B.决策职能及其责任者C.筹划职能及其责任者D.监督职能及其责任者【正确答案】A71.【真题】影响施工质量的五大要素是指人.材料.机械及（）。A.方法与环境B.投资额与合同工期C.方法与设计方案D.投资额与环境【正确答案】A72.根据标准施工招标文件中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延误时，承包人可以向发包人索赔()。A.工期B.工期+费用C.利润D.费用【正确答案】B73.下列属于施工企业的施工生产计划的是（）。

26、A.施工总进度计划B.月度生产计划C.项目施工的季度施工计划D.单体工程施工进度计划【正确答案】B74.下列选项中，不属于施工组织总设计编制依据的是（）。A.计划文件B.合同文件C.建设地区基础资料D.单位工程施工组织设计【正确答案】D75.下列关于横道图的说法正确的是（）。A.难以适应较大的进度计划系统B.横道图无法表达工作间的逻辑关系C.可以确定横道图计划的关键工作和关键路线D.横道图计划适用于大的进度计划系统【正确答案】A76.在事件风险量区域图上，风险量最大的区域是（）。A.风险区AB.风险区BC.风险区CD.风险区D【正确答案】A77.施工过程中，当出现的风险内容及其范围在招标文件规

27、定的范围内时，则综合单价()。A.可以变动B.可以变动，工程款可以调整C.不得变动，工程款不作调整D.不得变动，但工程款予以调整【正确答案】C78.关于施工成本分析依据的说法，正确的是（）。A.统计核算可以用货币计算B.业务核算主要是价值核算C.统计核算的计量尺度比会计核算窄D.会计核算可以对尚未发生的经济活动进核算【正确答案】A79.根据建设工程项目管理规范GB/T50326-2017，下列不属于项目管理机构负责人应履行的职责包括（）。A.参与编制项目管理实施规划B.对资源进行动态管理C.进行授权范围内的利益分配D.组织工程竣工验收【正确答案】D80.某钢门窗安装工程，工程进行到第二个月末时

28、，已完成工作预算费用40万元。已完成工作实际费用为45万元，则该项目的成本控制效果是（）。A.费用偏差为-5万元，项目运行超出预算。B.费用偏差为5万元，项目运行节支C.费用偏差为5万元，项目运行超出预算D.费用偏差为-5万元，项目运行节支【正确答案】A81.（）包含两个环节，即计划行动方案的交底和按计划规定的方法及要求展开的施工作业技术活动。A.计划(Plan)B.实施(Do)C.检查(Check)D.处理(Action)【正确答案】B82.在施工过程中，施工测量复核结果应报送（）复验确认后才能进行后续相关工序的施工A.项目经理?B.监理工程师?C.业主技术负责人?D.项目技术负责人【正确答

29、案】B83.下列工程不需要编制专项施工方案的是（）A.深基坑工程?B.室内抹灰工程?C.爆破工程?D.大型脚手架工程【正确答案】B84.根据国家生产安全事故报告和调查处理条例的规定，施工项目经理部对生产安全事故应采取的处理程序是()。A.报告安全事故，安全事故现场处理，安全事故调查，编写报告并上报B.报告安全事故，安全事故分析记录，安全事故登记，编写报告并上报C.报告安全事故，安全事故处理，安全事故登记，安全事故调查，编写报告并上报D.报告安全事故，安全事故处理，安全事故登记，安全事故分析记录【正确答案】D85.【真题】下列施工安全保证技术中，属于施工安全技术保证第一关的是()。A.安全可靠性

30、技术B.安全限控技术C.安全保（排）险技术D.安全保护技术【正确答案】A86.在工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为25天，其持续时间为7天。如果工作M最早开始时间为13天，则工作M的总时差为()天。A.5B.6C.7D.12【正确答案】A87.根据九部委标准施工招标文件中通用合同条款的规定,除专用合同条款对期限另有约定外，承包人应在收到变更指示或变更意向书后的（）天内，向监理人提交变更报价书。A.7B.14C.28D.56【正确答案】B88.【真题】施工组织总设计包括如下工作：1.计算主要工种工程的工程量：2.编制施工总进度计划;3编制资源需求量计划;4.拟定施工方案，其正确的工作顺序是(

31、)A.1234B.1423C.1324D.4123【正确答案】B89.【真题】关于竞争性成本计划、指导性成本计划和实施性成本计划三者区别的说法，正确的是（）。A.竞争性成本计划是项目投标和签订合同阶段的估算成本计划，比较粗略B.指导性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，比较详细C.实施性成本计划是选派项目经理阶段的预算成本计划D.指导性成本计划是以项目实施方案为依据编制的【正确答案】A90.【真题】施工项目经理部为及时了解施工项目的成本控制情况，需要将实际施工成本与()进行比较分析。A.施工目标成本B.工程合同价C.工程投标价D.支付的工程款【正确答案】A91.以项目实施方案为依据，

32、落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额，通过编制施工预算而形成的施工成本计划是一种（）成本计划。A.竞争性B.参考性C.实施性D.战略性【正确答案】C92.在措施项目费的计算方法中，（）适用于室内空气污染测试。A.综合单价法B.分包法计价C.参数法计价D.混合单价法【正确答案】B93.依据标准施工招标文件中合同条款的规定，下列事件中承包人既可以索赔工期、费用，又可以索赔利润的是（）。A.发包人提供资料错误导致承包人的返工或造成工程损失B.发包人要求承包人提前竣工C.承包人遇到不利物质条件D.发包人要求向承包人提前交付材料和工程设备【正确答案】A94.建设工程实行总承包的，由()对施工

33、现场的安全生产负总责并自行完成工程主体结构的施工。A.分包单位B.建设单位C.总承包单位D.监理单位【正确答案】C95.根据标准施工招标文件中的通用合同条款，承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为()。A.已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔B.有权提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔C.有权提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔D.已无权再提出在合同工程接收证书颁发后所发生的任何索赔【正确答案】A96.【真题】某检验批质量验收时，抽样送检资料显示其质量不合格，经有资质的法定检测单位实体检测后，仍不满足设计要求，但经原设计单位核算后认为能满足结构安全与使用

34、功能要求，则该检验批的质量()。A.应返工重做后重新验收B.需与建设单位协商一致方可验收C.可予以验收D.由监督机构决定是否予以验收【正确答案】C97.施工过程中耗费的构成工程实体或有助于工程实体形成的各项费用支出，称为()。A.直接成本B.间接成本C.施工成本D.经营成本【正确答案】A98.一个大型工程项目签订施工承包合同后，设计资料的深度和其他条件还不足以编制比较具体的施工总进度计划时，则可先编制（），待条件成熟时再编制施工总进度计划。A.项目月度施工计划B.企业年度生产计划C.单体工程施工进度计划D.项目施工总进度规划【正确答案】D99.某施工企业按规定标准为职工缴纳的住房公积金属于（）

35、。A.企业管理费B.社会保险费C.规费D.税金【正确答案】C100.单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-j）（）。A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差【正确答案】C二.多选题(共70题)1.【真题】根据建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213），专业工程分包人应承担违约责任的情形有（）。A.未能及时办理与分包工程相关的各种证件、批件B.经承包人允许、分包人直接致函发包人或工程师C.未履行

36、总包合同与分包工程有关的承包人的义务与责任D.已竣工工程未交付承包人之前，发生损坏E.为施工方便，分包人直接接受发包人或工程师的指令【正确答案】CDE2.环境管理体系标准的应用原则包括（）A.标准的实施强调自愿性原则，并不改变组织的法律责任?B.保护和改善施工现场的环境?C.实施环境管理体系标准的关键是坚持持续改进和环境污染预防?D.建立可持续发展的管理体系?E.有效的环境管理需建立并实施结构化的管理体系【正确答案】ACE3.施工机械设备是指施工过程中使用的各类机具设备，主要包括()。A.运输设备和操作工具B.测量仪器和计量器具C.工程实体配套的工艺设备D.电梯、泵机、通风空调设备E.施工安全

37、设施【正确答案】ABE4.下列施工现场文明施工的措施中，符合临设布置要求的是（）。A.集体宿舍与作业区隔离B.工地四周设置连续、密闭的砖砌围墙C.人均床铺面积不小于2m2D.食堂禁止使用食用塑料制品作熟食容器E.施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在【正确答案】AC5.工程质量控制资料主要包括原材料、构配件、设备等的质量证明、合格证明以及()等。A.施工试验记录B.隐蔽工程检查记录C.工程质量事故记录D.工程质量保修书E.进场材料试验报告【正确答案】ABE6.【真题】职业健康安全管理体系-规范(GB/T28001-2001)的构成要素有()。A.策划B.持续改进C.实施与运行D.检查纠正

38、措施E.管理评审【正确答案】ACDE7.施工成本考核以（）作为主要指标。A.总成本B.单位工程成本C.成本降低额D.成本降低率E.投资降低额【正确答案】CD8.由不同深度的计划构成的进度计划系统包括（）。A.总进度计划B.项目子系统进度计划C.项目子系统中的单项工程进度计划D.项目子系统中的单位工程进度计划E.年度、季度、月度和旬计划【正确答案】ABC9.我国投标担保可以采用的担保方式有（）。A.银行保函B.信用证C.担保公司担保书D.同业担保书E.投标保证金【正确答案】ACDE10.施工定额的定额水平反映施工企业生产与组织的技术水平和管理水平，可以直接用于施工项目的管理。在进行施工项目管理时

39、，施工定额可以用于（）。A.签发限额领料单B.编制施工作业计划C.结算计件工资D.工程价款的结算E.签发施工任务单【正确答案】ABCE11.下列关于措施项目费的调整正确的是（）。A.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动B.安全文明施工费按照实际发生变化的措施项目调整，可以浮动C.采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按照前述已标价工程量清单项目的规定确定单价D.按总价（或系数）计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，但应考虑承包人报价浮动因素，E.如果承包人未事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则视为工程变更不引起措施项目费的调整或承包人放弃调整措施项

40、目费的权利【正确答案】ACDE12.下列选项中，属于施工机械使用费的有()。A.折旧费B.大修理费C.经常修理费D.安拆费及场外运费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD13.【真题】根据生产安全事故报告和调查处理条例（国务院令第493号），对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%80%的罚款的情形有()。A.不立即组织事故抢救B.谎报或者瞒报事故C.迟报或者漏报事故D.在事故调查处理期间擅离职守E.伪造或者故意破坏事故现场【正确答案】ACD14.承包商在进行合同实施趋势分析时，需针对合同实施偏差情况以及可以采取的措施，分析在不同措施下合同执行的结果与趋势，包括（）等。A.最终的工程状况B

41、.解决偏差的具体措施C.工程最终经济效益（利润）水平D.承包商将承担的后果E.双方争议的仲裁方法【正确答案】ACD15.【真题】根据建设工程项目管理规范(GB/T50326-2006)，施工企业项目经理的权限有()。A.向外筹集项目建设资金B.自主选择分包人C.参与组建项目经理部D.制定项目内部计酬办法E.主持项目经理部工作【正确答案】CDE16.索赔意向通知要简明扼要地说明（）等方面的内容。A.索赔事件发生的时间、地点和情况B.索赔事件的发展动态C.索赔依据和理由D.索赔事件对工程成本和工期的不利影响E.索赔金额【正确答案】ABCD17.施工组织设计的内容要结合工程对象的()进行综合考虑。A

42、.实际特点B.施工条件C.施工方法D.技术水平E.关键工序【正确答案】ABD18.关于质量监督机构在工程竣工阶段质量监督工作的说法，正确的有（）。A.对所提出的质量问题的整改情况进行复查B.主持竣工验收会议C.编制分部工程质量监督报告D.对存在的问题进行处理，并向备案部门提出书面报告E.检查参与工程项目建设各方的质量保证体系【正确答案】AD19.在索赔资料准备阶段，主要工作有()。A.跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过B.分析干扰事件产生的原因，划清各方责任，确定索赔根据C.损失或损害调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值D.起草提出索赔意向通知E.收集证据，获得充分而有效的各种证据

43、【正确答案】ABCE20.在组织结构模式中，组织分工反映了一个组织系统中各子系统或各元素的（）。A.工作任务分工B.项目管理分工C.工作流程分工D.管理项目分工E.管理职能分工【正确答案】AE21.根据建设工程项目管理规范（GB/T50326-2017），关于项目管理机构负责人权限的说法正确的有（）。A.参与项目招标B.主持项目管理机构工作C.组建项目经理部D.选择工程分包人E.选择物资供应单位【正确答案】AB22.下列项目组织管理工作中，属于施工方进度计划控制的组织措施的有（）。A.由符合进度控制岗位资格的专人负责进度控制工作B.编制施工资源需求计划C.明确和落实进度控制的任务分工和管理职能

44、分工D.编制施工进度控制的工作流程E.进行有关进度控制的会议组织设计【正确答案】ACDE23.【真题】根据建设工程工程量清单计价规范(BG50500-2013)，分部分项工程综合单价应包含()。A.企业管理费B.税金C.规费D.利润E.措施费【正确答案】AD24.施工进度计划的检查应按统计周期的规定定期进行，并应根据需要进行不定期的检查施工进度计划检查的内容包括（）。A.检查工程量的完成情况B.检查工作时间的执行情况C.检查措施的落实情况D.检查资源使用及与进度保证的情况E.前一次进度计划检查提出问题的整改情况【正确答案】ABDE25.【真题】职业健康安全与环境管理体系的作业文件一般包括（）A

45、.作业指导书B.监测活动准则C.程序文件引用的表格D.管理规定E.绩效报告【正确答案】ABC26.业主方项目管理的目标为（）。A.投资目标B.成本目标C.进度目标D.质量目标E.安全目标【正确答案】ACD27.工作流程组织包括（）。A.管理工作流程组织B.信息处理工作流程组织C.物质流程组织D.管理职能分工E.知识管理组织【正确答案】ABC28.【真题】下列施工成本管理措施中，属于经济措施的有（）。A.选用合适的合同结构B.采用新材料降低成本C.使用添加剂降低水泥消耗D.及时落实业主签证E.通过偏差分析找出成本超支潜在问题【正确答案】DE29.【真题】根据建设工程施工合同(示范文本)(GF-2

46、013-0201)，采用变动总价合同时，一般可对合同价款进行调整的情形有()。A.施工方承担的损失超过其承受能力B.一周内非承包商原因停电造成的停工累计达到7小时C.法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款D.工程价款管理部门公布的价格调整E.外汇汇率变化影响合同价款【正确答案】CD30.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成(建标2003206号)，下列应计入建筑安装工程材料费的有()。A.材料原价B.材料的运输损耗费C.库存材料盘亏D.材料运杂费E.新型材料试验费【正确答案】ABD31.下列工程任务或工作中，可作为施工合同跟踪对象的有（）。A.工程施工质量B.工程施工进度C.业主工程款项

47、支付D.政府质量监督部门的质量检查E.施工成本的增加和减少【正确答案】ABCE32.在承包商进行工程量清单计价模式的投标报价计算时，下列费用中不能作为竞争性费用的有（）。A.总承包服务费B.规费C.税金D.风险费用E.措施项目中的安全文明施工费【正确答案】BCE33.建设工程项目实施性施工计划的主要作用有（）。A.确定施工作业的具体安排B.确定计划期内的人、机、料需求C.确定控制性进度计划的关键指标D.确定里程碑计划节点E.确定计划期内的资金需求【正确答案】ABE34.【真题】根据建筑安装工程费用项目组成（建标201344号），按造价形成划分，属于措施项目费的有（）。A.特殊地区施工增加费B.

48、工程定位复测费C.安全文明施工费D.脚手架工程费E.仪器仪表使用费【正确答案】ABCD35.【真题】下列施工安全的制度保证体系中，属于施工安全日常管理制度的有()。A.安全生产事故报告、处置、分析和备案制度B.应急救援设备和物资管理制度C.安全隐患处理和安全整改工作的备案制度D.专、兼职安全管理人员管理制度E.安全生产交接班制度【正确答案】ACE36.【真题】下列施工质量控制内容中，属于现场施工质量检查内容的有()。A.开工条件检查B.工序交接检查C.材料质量检验报告检查D.成品保护的检查E.施工机械性能稳定性检查【正确答案】ABD37.根据标准施工招标文件中合同条款的相关规定，在合同工程履行

49、期间，发生下列（）事项，承包人可以向发包人索赔利润。A.法律变化引起的价格调整B.发包人原因导致的工程损失C.发包人原因造成工期延误D.承包人遇到不利物质条件E.发包人要求承包人提前竣工【正确答案】BCE38.在施工测量控制中，民用建筑的测量复核通常包括（）。A.建筑物定位测量B.墙体皮数杆检测C.架空管线施工检测D.楼层间高程传递检测E.设备基础与预埋螺栓定位检测【正确答案】ABD39.下列各项中，属于质量管理八项原则的有（）。A.领导作用B.全员参与C.持续改进D.过程方法E.与需方互利的关系【正确答案】ABCD40.【真题】根据企业职工伤亡事故分类标准GB6441-86，按安全事故类别分

50、类，伤亡事故分为()。A.物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、火灾B.灼烫、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮C.电伤、挫伤、割伤、擦伤、刺伤、撕脱伤、扭伤D.瓦斯爆炸、火药爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸E.中毒、窒息、触电、淹溺【正确答案】ABDE41.施工生产中计量控制的主要工作包括（）。A.投料计量B.施工测量C.施工机械设备数量计量D.监测计量E.施工人员数量计量【正确答案】ABD42.作业文件是职业健康安全与环境管理体系文件的组成之一，一般包括（）。A.操作规程B.监测活动准则C.管理手册D.程序文件E.程序文件引用的表格【正确答案】ABE43.工程量清单计价的三种形式中，全费用综合

51、单价法中包含而综合单价法未包含的费用有()。A.措施项目费B.管理费C.规费D.利润E.税金【正确答案】ACE44.在某工厂的项目管理规划中，明确了各项工作流程，其中属于管理工作流程的有()。A.成本控制流程B.采购工作流程C.施工作业流程D.质量控制流程E.设计变更流程【正确答案】ADE45.关于线性组织结构模式的描述中，正确的有()。A.指令路径较短B.指令源是唯一的C.不能跨部门下达指令D.只适用于大型工程项目E.允许越级指挥【正确答案】BC46.建设工程平行承发包模式的缺点包括（）。A.业主选择承包单位范围小B.早期投资控制难度大C.建设周期较长D.不利于业主的质量控制E.业主管理成本

52、高【正确答案】BE47.下列工程质量问题，一般可不作专门处理的情况是（）。A.某工程质量缺陷按修补方法处理后无法保证达到规定的使用要求和安全要求，而又无法返工处理B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观C.28d的混凝土实际强度不到规定强度的32%D.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，但由于后续垫层和面层的施工可以弥补E.某一结构构件截面尺寸不足，影响结构承载力，但按实际情况进行复核验算后仍能满足设计要求的承载力【正确答案】BDE48.材料消耗定额是在合理和节约使用材料的条件下，生产单位合格产品所必须消耗的资源的数量标准，包括()。A.在运

53、往工地过程中材料的损耗量B.直接使用在工程实体上的材料的净用量C.在施工操作过程中不可避免的材料损耗量D.在施工现场出现的不合格材料的数量E.在施工现场运输过程中不可避免的材料损耗量【正确答案】BCE49.利用综合单价法计算分部分项工程费需要解决的两个核心问题是()。A.确定利润率B.确定风险费用C.确定材料暂估价D.确定综合单价E.确定各分部分项工程的工程量【正确答案】DE50.在合同工程履行期间，下列（）事项可以归入现场签证的范围。A.施工现场所有的零星工程B.在工程施工过程中发生变更后需要现场确认的工程量C.非施工单位原因导致的人员窝工D.确认修改施工方案引起的工程量增减E.工程变更导致

54、的工程施工措施费增减【正确答案】BCDE51.总进度纲要的主要内容包括项目实施的总体部署、总进度规划和()。A.确定里程碑事件的计划进度目标B.工程实施的条件分析C.各子系统进度规划D.工程实施的策划E.总进度目标实现的条件和应采取的措施【正确答案】ACE52.下列费用中属于夜间施工增加费的有()。A.夜间施工照明用电B.加班加点工资C.夜间施工降效D.夜班施工照明设备采购E.夜间安全施工费【正确答案】AC53.城市轨道交通地下工程施工必须实施动态风险管理，利用（），实现施工风险动态跟踪与控制。A.事故应急预案B.现场监测数据C.风险管理职责D.风险记录E.施工合同【正确答案】BD54.下列工程质量问题中，一般可不做专门处理的情况有（）。A.混凝土结构出现宽度不大于0.3mm的裂缝B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到8mmC.某一结构面截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求D.混凝土表面出现